期房转合同范本
期房转合同范本 第一篇
甲方(卖方)：
身份证号：
电话：
住址：
乙方(买方)：
身份证号：
电话：
住址：
甲、乙双方本着*等、自愿的原则经协商一致，就位于房屋权属转让事宜，签定本协议，协议内容如下：
一、甲乙双方交易前该房屋权属状况如下：
一、甲方于年月日与房地产开发有限公司(以下称开发商)订立《内部认购书》(以下称《内部认购书》)，该认购书约定：甲方以***元整(其中已付开发商元整，并商定于签订《商品房买卖合同》后，甲方贷款元整，合计元整)的总价款购买位于的房屋(房屋建筑面积*方米，及*方米车库一个)一套(以下称该房屋)：房屋相关信息见《内部认购书》。上述合同为甲方与签订的内部认购书，甲方由于开发商未取得预售许可证，故未签订《商品房买卖合同》，未在衡水市房管局登记备案，未取得该房屋的房地产权证。乙方已全面了解该房屋的上述情况。
二、甲方保证其与开发商签署的上述合同内容属实，并且甲方保证该房屋无任何其他**限制，甲方愿承担由此产生的一切责任。
二、甲、乙双方经协商一致同意，乙方向甲方支付房款***元整，大写：***;并由乙方在其与开发商签订《商品房买卖合同》后向开发商支付余款元整，合计元整，买卖该房屋。
三、甲、乙双方间的实际付款方式如下：
一、乙方于签约当天，即年月日以方式，支付甲方房款***元整;
二、双方同意，因房屋转移产生的税金及其他所有手续费用由甲方承担。
四、甲方的义务为：
一、甲方负责获得开发商同意，进行房屋的权属转让;
二、甲方应在签约当天，即年月日协助乙方在开发商处办妥该房屋权属转让手续;
三、甲方应于乙方付清全部房款当日将该房屋有关资料交付给乙方，开发商交房时直接将该房屋交付给乙方;
四、甲方保证无故意向乙方隐瞒此房屋的重大缺陷及影响房屋价格的重大事项;
五、自甲乙双方签订本房屋权属转让协议书，乙方向甲方付清房款元整后，甲方与开发商签订的《内部认购书》自行作废，该房产的权属与甲方再无任何关系。
五、乙方的义务：
一、乙方按时支付应向甲方支付的房款元整。
二、今后此房屋由于质量问题产生纠纷，与甲方无关，由乙方与开发商协商解决。
六、本协议一式两份，甲、乙双方各执壹份，每份具有相同的法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定**人(签字)：_________
法定**人(签字)：_________
二零xx年____月____日
二零xx年____月____日
期房转合同范本 第二篇
卖方（以下简称甲方）： （身份证复印件附后）
买方（以下简称乙方）： （身份证复印件附后）
根据《_合同法》、《_城市房地产管理法》等相关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的`原则，就期房转让事宜，订立本协议，甲、乙共同信守：
第一条 甲方为的正式员工，按照于二零一一年月出台的员工保障性住房销售政策，甲方可在二零xx年月至月间按照每平方米元的单价购买坐落于的 栋 号，该房屋为钢混结构，建筑面积 平方米，拟于 年 月 日前交房。
第二条 甲方愿意在乙方按其公司政策代为支付房款的前提下将该期房转让给乙方，即在乙方支付完房款后将该期房按甲方公司现定价格转让给乙方，并以乙方名义办理购房合同。
第三条 该期房的现定单价为每平方米元（人民币），房屋交易总价为人民币（大写）： 拾 万 千 佰 拾 元。乙方按恒大地产集团政策选择一次性付款方式。付款收据或发票由乙方保管。
第四条 经甲、乙双方协商一致由乙方对甲方支付该期房的转让中介费为人民币（大写）万元，甲方出具转让中间费收条，待乙方签订合同当日，由乙方退还甲方。
第五条 在房屋交易、转让以及合同的办理过程中，甲方协助乙方完成相关工作。
第六条 因甲、乙双方任一方违约造成本协议不能继续履行的，除按照相关法律规定的定金赔付原则进行赔付外，违约方还应额外按照本合同约定的房屋交易总价的一零%向守约方支付违约金。
第七条 本协议如发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成的，依法向人民法院起诉。
第八条 本协议为双方自愿的情况下所签订，因房屋购买为乙方，故从签订协议至协议终止为止期间，所发生的任何因变动而增加的费用均由乙方承担，甲方只负责配合乙方顺利签订合同，期间，房市的涨跌等不可预见等因素，均由乙方承担风险，甲方也不得再索要任何其他费用，否则，违约方按第六条支付违约金。
第九条 在购房合同签订时间之前，乙方若将购房指标转让与第三方，必须经甲方确定，并由此引起的经济纠纷与甲方无关。
本协议自甲、乙双方签字之日起生效，至乙方签订购房合同时作废，本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
期房转合同范本 第三篇
甲方（转让方）：
乙方（受让方）：
鉴于：甲方在鄂尔多斯市 参与 单位团购住宅（期房） （项目名称）一套普通商品房，开发商为。具体房号为： 栋 单元 号房。该房目前尚未建成，未具备登记条件。
甲、乙双方就该房转让事项经过协商，一致同意订立协议条款如下，共同遵守。
一、 甲方愿将以其名义购买的住宅 （项目名称）栋 单元 号房（以下简称该房）转让给乙方。
二、 该房开发商团购售价为每*方米（大写） 元，预售建筑面积*方米。总价款为（大写）元，（￥ ）。甲方已支付购房款（大写） 元，（￥ ）。鄂尔多斯中心医院为甲方办理了消费贷款，贷款本、利金额（大写）元，（￥）现需要乙方一次性支付甲方，由甲方归还医院，其余购房款可办理银行居住商品房抵押贷款。
三、 该房屋双方议定由甲方转让给乙方，乙方于 日向甲方支付部分房款*** 万元（￥ ）及转让费***（大写） 元（￥ ）。甲方将购房收款收据交与乙方，乙方自行负责将该房屋在开发商处的底单更名为乙方，其余购房款项乙方以自己名义办理银行居住商品房抵押贷款，并支付给开发商。
四、本协议为双方自愿的情况下所签订，因房屋购买为乙方，故从签订协议之日起，所发生的任何因变动而增加的费用以及所有滋生费用均由乙方承担。期间，房市的涨跌等不可预见等因素，均由乙方承担风险，甲方也不得再索要任何其他费用，否则，按违约执行。
五、因甲、乙双方任一方违约造成本协议不能继续履行的，除按照相关法律规定的定金赔付原则进行赔付外，违约方还应额外按照本合同约定的房屋交易总价的一零%向守约方支付违约金。
六、本协议如发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成的，**向人民****。
七、本协议的附件与协议有同等法律效力。
八、本协议一式两份，甲乙方各执一份。
九、本协议甲乙双方签字后生效。
期房转合同范本 第四篇
甲方：某某
乙方：
鉴于：甲方在＿＿＿ 市＿＿ 路＿＿号购买住宅（期房）＿＿＿ （项目名称）一套房屋，具体房号为： 栋 单元 号房。该房目前尚未建成，未具备交易条件。
甲、乙双方就该房转让事项经过协商，一致同意订立协议条款如下，以资共同遵守。
一、 甲方愿将以其名义购买的住宅＿＿＿ 市＿＿ 路＿＿号＿＿＿ （项目名称） 栋 单元 号房（以下简称该房） 转让给乙方。
二、 该房售价为每*方米 元，总价款为 元。
三、 该房屋双方议定由甲方转让给乙方，乙方支付该房的首付*** 万元（￥ ），在签定协议后的两天内支付甲方转让费*** 万元（￥ ）中的万元，其余款项待更改名字后当日付清。
四、该房的购房款全部由乙方支付，以甲方名义直接付给开发商，由乙方收执收款凭证。
五、该房盖到二层交全额的时候后，甲方必须协助乙方办理更名手续。
六、 本协议签订后，该房屋如有应缴纳的一切税、费，概由乙方负责。本协议发生的过户登记费、契税、估价费、印花税由乙方负担。
八、 甲方如不按协议规定将该房屋过户给乙方，乙方有权按以下第 种方式要求甲方承担责任：
一、乙方不能取得该房所有权，甲方必须将该房拍卖，拍卖所得的款项，优先支付乙方支付给开发商购房款和给甲方的 万元转让费后，余款作为甲方给乙方的赔偿金。甲方不能从该房获得任何收益。
九、 乙方不能按期支付购房款的，乙方自行承担责任。
十、 甲方保证其转让给乙方的房屋，产权清楚，绝无其他项**设定或其他纠纷。乙方得到该房后，如该****有纠葛，致影响乙方**的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方损失。
十一、 交屋时，乙方发现房屋构造或设备不符合交付要求，经鉴定属实，甲方应于１个月内予以修理，如逾期不修理，乙方得自行修理，费用由甲方承担。如修理仍达不到协议约定的要求，乙方得**协议，解约时，甲方除返还全部房价款后，并按本协议第八条规定承担违约责任。
十二、 房屋所占用的土地（包括庭院围墙等）所有权属于国家。乙方取得上开房屋占有相应比例的土地使用权，并依照国家法律的规定缴纳土地使用权及其他有关费用。
十三、 本协议的附件与协议有同等效力。
十四、 本协议一式 份，甲乙方各执 份。
十五、本协议甲乙双方签字生效。
期房转合同范本 第五篇
房抵押权人：_______________
抵押人：_________________
担保人：_________________
第一条
抵押权人与抵押人于____年___月___日会同担保人签订本房产按揭贷款合同，抵押人同意以其与担保人签订之房产买卖合同项下之全部权益抵押予抵押权人，赋予抵押权人以第一优先抵押权，并愿意履行合同全部条款;
抵押权人向抵押人提供一定期抵押贷款，作为抵押人购置抵押物业之部分楼款。
担保人同意承担该笔贷款之担保责任。
经三方协商，特订立本合同，应予遵照执行。
第二条
贷款内容
一、贷款金额____币____元整。
抵押人在此不可撤销地授权抵押权人，将此笔贷款全部以抵押人购楼款名义，存人售房单位账户。
二、贷款期限从____年___月____日至____年____月____日共___月。
三、贷款利率：月息___‰。
如遇国家利率调整，贷款利率相应调整。
第三条
还本付息
一、本合同项下之贷款本金及其相应利息以分期付款等额偿还的方式还本付息。
期数_______每期应缴付本____息____，首期还款日_______。
二、抵押人必须在抵押权人处开立存款账户。
抵押人并不可撤销地授权抵押权人，对与本抵押贷款有关之本息和一切费用，可照付该账户，若因此而引致该账户发生透支，概由抵押人承担偿还之责。
三、如果抵押人未能按规定及时缴付本息时，抵押人必须立即补付期款及逾期利息。
抵押权人并有权在原利率基础上，向抵押人加收二零%以上的罚息。
抵押人所欠利息，按日累积计收。
第四条
提前还款
一、抵押人自愿提早缴付本合同规定之部分或全部款项时，需提前一个月以书面形式通知抵押权人并经认可，且应给予抵押权人相等于该部分或全部款项一个月利息之补偿金。
二、在下列所述之任何情况下，抵押权人有权要求抵押人立即提前清还部分或全部实际贷款额，及/或立即追讨担保人。
抵押人及/或担保人违反本合同之任何条款。
抵押人及/或担保人有不正当或违法经营。
抵押人及/或担保人发生任何之重大变化而影响其履行本合同条款能力。
抵押人舍弃抵押房产。
第五条
手续费及其他费用
一、抵押贷款手续费：抵押人应按贷款金额的三‰。
缴付手续费，在贷款日一次性付清。
抵押权人在任何情况下都不予退还该笔手续费。
二、抵押贷款文件及保管费：抵押人在贷款日一次性付￥一零零元整。
三、公证费用及抵押登记费用：有关本合同所涉及之公证及抵押等费用，全部由抵押人支付。
四、由于抵押人及/或担保人的原因引致抵押人采取正当行为而引起的费用，概由抵押人及/或担保人负责偿还，且该项费用自发生之日起至收到之日止，同样按日累积计收利息。
第六条
房产抵押
一、本合同项下的房产抵押是指抵押人与担保人签订之“房产买卖合同”内抵押人全部权益抵押，包括：
房产物业建筑期内抵押人之权益抵押。
售房单位发出人伙通知书后抵押人之房产物业抵押。
二、抵押房产物业登记：
物业建筑期之购房权益抵押应向市房地产权登记处办理抵押备案。
抵押人之“房产买卖合同”及由售房单位出具之“已缴清楼价款证明书”等交由抵押权人收执和保管。
物业建成入伙即办理房产物业抵押登记，抵押物业之《房产权证书》由担保方负责办妥并交由抵押权人收执和保管。
三、抵押房产物业的保险
抵押人须在规定时间内，到抵押权人指定的保险公司并按抵押权人指定的险种投保。
保险标的为本合同项下之抵押房产。
投保金额不少于重新购置抵押房产金额之全险。
在贷款本息还清之前，抵押人不得以任何理由中断保险，否则由此引起的一切费用及损失，概由抵押人承担。
保险单上必须注明抵押权人为保险第一受益人，且不得附有任何有损于抵押权**益和**的限制条件，或任何不负责赔偿之金额，保单正本由抵押权人执管。
若上述保险赔偿金额数，不足以赔付抵押人所欠抵押权人的欠款时，抵押权人有权向抵押人及/或担保人追偿，直到全部收回。
倘该房产在本合同有效期内受到损坏，而保险公司认为修理损坏部分符合经济原则者，则保单项下赔偿金将用于修理损坏部分。
四、抵押之**：
该抵押人依时清还抵押权人一切款项，并履行合同全部条款及其他所有义务后，抵押权人即须在抵押人要求及承担有关费用之情况下，**在抵押合同中对有关抵押房产的抵押权益，并退回抵押物业之“房产权证书”及“房产买卖合同”，另具函市房产地权登记处将该项抵押物之抵押登记予以注销。
五、抵押物之处分：
抵押人逾期三零天仍未清缴全部应付款项或抵押权人按本合同规定要求抵押人立即提前归还部分或全部欠款而不得时，抵押权人即可通过拍卖、转让、出租抵押物等形式行使其处分抵押物之**。
抵押权人处分抵押物所得价款在依次扣除处分该抵押物而支出的一切费用、所欠之一切税款及抵押人根据此合同一切应付之费用及杂费后，扣还抵押人所欠贷款及应付利息。
如有余款，抵押人将其退还抵押人或其他有权收取之士，如不足，抵押权人有权另行追索抵押人及/担保人。
抵押权人于运用其**及**时，而令抵押人受到不能**之损失，抵押权人概不负责。
第七条
抵押人声明及保证 抵押人在遵守本合同其他条款的同时，还作声明及保证如下：
一、向抵押权人提供一切资料均真实可靠，无任何伪造和隐瞒事实之处。
二、未经抵押权人同意，抵押人不得将上述抵押房产全部或部分以任何形式处置。
如上述抵押房产之全部或部分发生毁损，不论何原因所致，亦不论何人之过失，均由抵押人负全部责任，并向抵押权人赔偿由此引起的一切损失。
三、抵押人将抵押房产出租必须事先征得抵押权人书面同意，且租约内必须订明：抵押人背约时，由抵押权人发函日起计一个月内，租客即须迁出。
四、如担保人代抵押人偿还全部欠款，抵押人同意抵押权人将抵押物业权益转给担保人，担保人有权以任何形式处分抵押物并对抵押人有追索权，抵押人对担保人则没有反索权。
五、按照抵押权人合理之请求采取一切措施及签订一切有关文件，以确保抵押权人之合法权益。
第八条
担保及担保责任
一、担保人是*******的企业法人，是本合同项下抵押权益之房产买卖合同的卖方，也是本合同项下贷款抵押人的关于人及担保人，承担无条件及不可撤销担保责任如下：
担保额度：以本合同项下贷款本息及与本合同引起有关之诉讼费用为限。
担保期限：以本合同生效日起至担保人交付房产，发出人伙通知书和办妥房产权证并交与抵押权人止。
二、担保人保证按抵押权益之房产买卖合同的要求，准时、按质完成抵押物业的建造工程，抵押权人对此不负任何责任。
第九条 抵押权人在核实已收齐全部贷款文件后起三天内须将贷款金额全数贷出。
第十条
一、对本合同任何条款，各方均不得以口头形式或其他形式修改、放弃、撤销或终止。
二、在本合同履行期间，抵押权人对抵押人任何违约或延误行为施以的任何宽容、宽限或延缓履行本合同享有的权益和**，均不能损害、影响或限制抵押权人依本合同和有关法律规定的债权人应享有的一切权益和**。
三、本合同不论因何种原因而在法律上成为无效合同、或部分条款无效，抵押人和担保人仍应履行一切还款责任。
若发生上述情况，抵押权人有权终止本合同，并立即向担保人和抵押人追偿欠款本息及其他有关款项。
四、抵押权人向抵押人和担保人讨还欠款时，只须提供抵押权人签发之欠款数目单，即作为抵押人和担保人所欠之确数证据，抵押人和担保人不得异议。
五、未尽事宜，按照国家有关法律及有关法规执行。
第十一条 本合同按*******法律订立，并受其保障。
第十二条
附则 一、本合同须由三方**签字，并经市公证处公证。
二、本合同以抵押权人贷出款项之日期作为合同生效日。
三、本合同内所述之附表一、二，抵押贷款申请书，借款借据及抵押人与担保人所签订之房产买卖合同为本全约不可分割之一部分。
四、本合同用中文书写，一式五份，均具有同等效力，抵押人、抵押权人、担保人各执一份，公证处、登记处各存档一份。
本合同各方已详读及同意遵守本合同全部条款。
以下签章作实：
抵押人：_______ 抵押权人：________ 担保人：_________
**： ______________ **： ________ **： _________
登记机关：___________________________________________________
抵押登记编号：____________________
抵押登记日期：______年____月____日
附表一：
抵 押 人 资 料 抵押人姓名：__________________________________
性别：_____ 年龄：______ 身份证号码：________________________
工作单位：________________ 电话：______________________________
配偶姓名：________________ 年龄：______身份证号码：________________________
工作单位：________________ 电话：______________________________
家庭住址：________________ 电话：______________________________
附表二：
抵 押 物 详 情 房产地址：______________________________________________________
大厦名称：__________ 楼宇座别：_______ 楼数：__________________
年期：______________ 面积：______________________________________
用途：______________ 购入价：____________________________________________
房地产买卖合同公证编号： 证房售字第_________号
期房转合同范本 第六篇
转让方（以下简称甲方）：某某房地产有限责任公司
受让方（以下简称乙方）：
根据《*******合同法》及相关法律规定，甲乙双方遵循自愿、公*、诚实信用原则，为加快某商贸城的进一步发展，经友好协商，就甲方向乙方转让某商贸城项目的**义务相关事宜达成一致意见，签订本合同如下：
第一条 转让标的（某商贸城项目）概况
一．该项目原由某某镇人民*和湖南省A某某房地产开发公司合作开发，而后经各方协商，该项目法人变更为B某某房地产有限责任公司，由B某某房地产有限责任公司对该项目继续开发。
二．该项目一期工程（除一七、一八栋及物管房只完成了桩基外）已按规划完成，主体工程及其附属工程（除一一栋外）均验收合格；二期工程也已作了大量的前期工作。
三．该项目手续合法，真实有效，证件基本齐全，已竣工房屋所有权证及土地使用证正在紧张办理之中，其中一部分已办妥。（详见附件一）
四．招商引资的优惠**手续基本办妥，部分已兑现实施。
五．该项目现在的物业管理由甲方负责。
六．本项目房屋出售情况，售房价款支付情况及工程款支付情况见附件二。
七、该标的为项目的总体转让，也是该项目总体第二次转让，其内容和性质一致，即**、义务及法律责任一并由甲方转移给乙方。
第二条 转让标的涉及的**义务转让方案
一．甲方与B某某房地产开发公司在承包建设及项目转让过程中发生的经济结算关系仍由甲方负责（现已结清）；
二．甲方在建设某某商贸城过程中因该项目建设实施发生的债权、债务(含自然债务)由乙方负责（详见附件三）。
三．甲方与房屋买受人及承租人等合同相对人的**义务转让给乙方，尚未履行的债权债务由乙方继续履行，甲方不再承担履行义务，房屋**及相关手续在标的转让后由乙方继续办理；
四．甲方拥有的转让标的项下全部房屋所有权及土地使用权一并转让给乙方，相关转让手续由乙方办理，甲方应该予以协助。
五．该转让标的项目物业管理**义务转让给乙方。
第三条 转让方式、转让价格、价款支付时间和方式
一．甲方将本合同第一条规定的转让标的以***（大写） 元（以下简称转让价款）转让给乙方。
（转让价款的确定以存量资产为基本依据，并估算投入成本，适当考虑双方利益。）
二．转让价款支付方式
乙方应于本合同签订后五日内将转让价款的首期款共计*** 万元汇入甲方指定的账户，剩余价款*** 万元于年 月 日前付清。
第四条 余款担保方式
乙方应对余款以 方式提供担保，并另签担保合同。
——**市内销商品期房预售协议书 (菁华二篇)
期房转合同范本 第七篇
卖方(以下简称甲方)：(身份证复印件附后)
买方(以下简称乙方)：(身份证复印件附后)
根据《*******合同法》、《*******城市房地产管理法》等相关法律、法规规定，甲、乙双方本着*等、自愿、协商一致的原则，就期房转让事宜，订立本协议，甲、乙共同信守：
第一条甲方为的正式员工，按照于二零xx年月出台的员工保障性住房销售**，甲方可在二零xx年月至月间按照每*方米元的单价购买坐落于的栋号，该房屋为钢混结构，建筑面积*方米，拟于年月日前交房。
第二条甲方愿意在乙方按其公司**代为支付房款的前提下将该期房转让给乙方，即在乙方支付完房款后将该期房按甲方公司现定价格转让给乙方，并以乙方名义办理购房合同。
第三条该期房的现定单价为每*方米元(***)，房屋交易总价为***(大写)：拾万千佰拾元。乙方按恒大地产集团**选择一次性付款方式。付款收据或**由乙方保管。
第四条经甲、乙双方协商一致由乙方对甲方支付该期房的转让中介费为***(大写)万元，甲方出具转让中间费收条，待乙方签订合同当日，由乙方退还甲方。
第五条在房屋交易、转让以及合同的办理过程中，甲方协助乙方完成相关工作。
第六条因甲、乙双方任一方违约造成本协议不能继续履行的，除按照相关法律规定的定金赔付原则进行赔付外，违约方还应额外按照本合同约定的房屋交易总价的一零%向守约方支付违约金。
第七条本协议如发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成的，**向人民****。
第八条本协议为双方自愿的情况下所签订，因房屋购买为乙方，故从签订协议至协议终止为止期间，所发生的任何因变动而增加的费用均由乙方承担，甲方只负责配合乙方顺利签订合同，期间，房市的涨跌等不可预见等因素，均由乙方承担风险，甲方也不得再索要任何其他费用，否则，违约方按第六条支付违约金。
第九条在购房合同签订时间之前，乙方若将购房指标转让与第三方，必须经甲方确定，并由此引起的经济纠纷与甲方无关。
本协议自甲、乙双方签字之日起生效，至乙方签订购房合同时作废，本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定**人(签字)：_________
法定**人(签字)：_________
_二零xx年____月____日
二零xx年____月____日
期房转合同范本 第八篇
转租人________________(以下简称甲方)，
承租人_______________(以下简称乙方)，
当事人就房屋一部转租达成以下协议：
第一条 转租人经得出租人的同意，就承租的坐落__________市_________地号(门牌)____区路__________号)层楼房、其楼上全部_______*方米转租与承租人为居住使用。
第二条 转租期限 ________年____月____日起，至________年____月____日止，计________年。
第三条 租金
每月租金***_____元，每月____日以前缴纳。
保证金***____元，于转租期满交还房屋时无息返还。
第四条 使用转租物的限制
本转租房屋系供居住之用。
未经甲方同意，乙方不得将转租房屋全部或一部分转租、出借、顶让，或以其他变相方法由他人使用转租房屋。
乙方于转租期满应即将转租房屋迁让交还，不得向甲方请求迁移费或任何费用。
转租房屋不得供非法使用;或存放危险物品影响公共安全。
转租房屋有改装设施的必要，乙方取得甲方的同意后得自行装设，但不得损害原有建筑，乙方于交还转租房屋时并应负责回复原状。
第五条 危险负担 乙方应以善良管理人的方式使用转租房屋，除因天灾地变等不可抗拒的情形外，因乙方的过失致转租房屋损毁，应负损害赔偿之责。转租房屋因自然的损坏有修缮必要时，由甲方负责修理。
第六条 违约责任
乙方违反约定方法使用转租房屋，或拖欠租金达两期以上，经甲方催告限期缴纳仍不支付时，不待转租期限届满，甲方得终止租约。
乙方于终止租约或转租期满不交还房屋，自终止租约或转租期满之翌日起，乙方应支付按房租一倍计算违约金。
第七条 其他特约事项
转租房屋的税费由甲方负责，乙方水电费自行负担。
乙方迁出时，如遗留家具杂物不搬的，视为丢弃，可由甲方处理。
乙方如觅有保证人，应与保证人负连带保证责任。
本合同转租期限未满，一方拟终止租约时，须得对方的同意。
第八条 出租人对于转租人将租赁房屋一部转租与承租人的应予以同意。 本合同一式四份，当事人及连带保证人各执一份为凭。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定**人(签字)：_________ 法定**人(签字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
——长期房产按揭贷款协议 (菁华一篇)
期房转合同范本 第九篇
甲方：
乙方：
甲乙双方因家庭琐事于二xx年一一月二二日产生纠纷，继而产生厮打，造成乙方受伤，甲乙双方通过协商自愿达成和解协议：
一、甲方一次性赔偿乙方医疗费等各项损失共计 元（小写 ），协议签订之日全部付清。
二、甲乙双方协议达成后不得因此事再产生任何纠纷，乙方对甲方的行为表示谅解。
三、本协议系双方真实意思体现，任何一方不得违约。
四、本协议一式三份，甲乙双方各执一份，司法机关备案一份，签字之日起生效。
甲方： 乙方： 调解人：
年 月 日 年 月 日 年 月 日
期房转合同范本 第一零篇
甲方：____________
乙方：____________
鉴于：甲方在_____________________号购买住宅(期房)_____________(项目名称)一套房屋，具体房号为：________________________。该房目前尚未建成，未具备交易条件。
甲、乙双方就该房转让事项经过协商，一致同意订立协议条款如下，以资共同遵守。
一、甲方愿将以其名义购买的住宅_______________________________________号房(以下简称该房)转让给乙方。
二、该房售价为每*方米____________元，总价款为____________元。
三、该房屋双方议定由甲方转让给乙方，乙方支付该房的首付***____________万元(￥__________________)，在签定协议后的两天内支付甲方转让费***____________万元(￥____________)中的____________万元，其余款项待更改名字后当日付清。
四、该房的购房款全部由乙方支付，以甲方名义直接付给开发商，由乙方收执收款凭证。
五、该房盖到二层交全额的时候后，甲方必须协助乙方办理更名手续。
六、本协议签订后，该房屋如有应缴纳的一切税、费，概由乙方负责。本协议发生的过户登记费、契税、估价费、印花税由乙方负担。
八、甲方如不按协议规定将该房屋过户给乙方，乙方有权按以下第 种方式要求甲方承担责任：
一、乙方不能取得该房所有权，甲方必须将该房拍卖，拍卖所得的款项，优先支付乙方支付给开发商购房款和给甲方的____________万元转让费后，余款作为甲方给乙方的赔偿金。甲方不能从该房获得任何收益。
九、乙方不能按期支付购房款的，乙方自行承担责任。
十、甲方保证其转让给乙方的房屋，产权清楚，绝无其他项**设定或其他纠纷。乙方得到该房后，如该****有纠葛，致影响乙方**的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方损失。
十一、交屋时，乙方发现房屋构造或设备不符合交付要求，经鉴定属实，甲方应于一个月内予以修理，如逾期不修理，乙方得自行修理，费用由甲方承担。如修理仍达不到协议约定的要求，乙方得**协议，解约时，甲方除返还全部房价款后，并按本协议第八条规定承担违约责任。
十二、房屋所占用的土地(包括庭院围墙等)所有权属于国家。乙方取得上开房屋占有相应比例的土地使用权，并依照国家法律的规定缴纳土地使用权及其他有关费用。
十三、本协议的附件与协议有同等效力。
十四、本协议一式______份，甲乙方各执______份。
十五、本协议甲乙双方签字生效。
立约人：
甲方：____________(签字 ) 乙方：_____________(签字)
身份证号：____________ 身份证号：____________
____年_____月______日订于__________________市
——租赁期房屋转租协议 (菁华一篇)
期房转合同范本 第一一篇
甲方(卖方)：
身份证号：
乙方(买方)：
身份证号：
一、经甲乙双方协商，甲方自愿将正在建设中的一套期房卖给乙方。双方签订如下合同：该房屋由菏泽市财政局开发建设，位于长江路西段路北的龙泽花园内，另有车位。
二、由于是期房，因甲方资金困难，无力继续缴纳房款，现将该房屋的所有权转让给乙方，乙方支付甲方转让费( )。
三、乙方支付甲方转让费用后，甲方将该房所有权转让为乙方，已交开发商房款由乙方承担，该房以后应缴房款由乙方承担。甲方不再负责。
四、以上甲乙双方买卖的房屋如存在其他产权纠纷，由甲方承担全部责任。
五、甲乙双方按照自愿协商的原则办理有关手续，未尽事宜，双方协商解决。乙方如需办理有关手续，甲方必须协助办理。
六、本合同一式三份，甲、乙双方各持一份，中间关于人一份。
七、合同签订日期：年月日，本合同自签订自日起生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定**人(签字)：_________
法定**人(签字)：_________
二零xx年____月____日
二零xx年____月____日
期房转合同范本 第一二篇
甲方（卖方）： 身份证号码：
电话（手机/固话）：
现住址：
工作单位：
乙方（买方）：
身份证号码：
电话（手机/固话）：
现住址：
工作单位：
丙方（第三方）：
电话（手机/固话）：
现住址：
甲乙双方本着平等、自愿、诚信的原则，经协商一致，就甲方向乙方转让其所有的位于__________的房屋（以下称“该房屋”）的相关事宜，签订本协议。丙方作为第三方，见证甲乙双方签订
协议内容如下：
一、该房屋权属状况如下：
一、甲方于______年___月____日与____________________________（以下称开发商）订立《商品房买卖合同》（合同编号：），以总价人民币 元购入该房屋，总价款已全部交清付至开发商。房屋及土地相关信息见上述《商品房买卖合同》。上述合同已由__________ 登记备案。
二、甲方保证其与开发商签署的上述合同内容属实，并且甲方保证该房屋及土地无任何其他权利限制，甲方愿承担由此产生的一切责任。如该房屋产权有纠纷，致影响乙方权利的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方损失。
二、交易金额及付款方式
甲、乙双方经协商一致同意，乙方以总房款人民币_ ___元（大写：________________________元）买入该房屋，乙方的付款方式如下：
一、乙方于本协议签订之日起内以_____(现金/转账）方式，支付甲方房款人民币_ _元（大写：________________________元）；
二、乙方于甲方获得房地产权证并交予乙方保存之日七日内以_____（现金/转账）)方式，支付甲方房款人民币__ _元（大写：________________________元）；
三、乙方于甲方将该房屋产权转移至乙方的所有手续办理完毕之日以_____（现金/转账）方式，支付甲方剩余房款____元（大写：________________________元）；
四、如甲方采取转账方式付款，乙方的账户信息为：
开户行：
开户人姓名：
账号：
三、甲乙双方一致同意：
一、甲方应于本协议签订之日将该房屋及门禁的钥匙交予乙方，并将包括但不限于《商品房买卖合同》，房款、维修基金、前期物业费、供水、供电、供气、供暖、通讯、有线电视、安全监控系统等配套费用缴纳凭证在内的该房屋有关资料的原件全部交付给乙方。
二、甲方全权委托丙方代为办理与房屋产权有关的事宜，甲方应在获得房地产权证当日即将权证原件交予乙方保存。甲方办理房地产权证所需的税、费由甲方自行承担。乙方可代为垫付后，从应付给甲方的剩余房款中扣除。
三、自甲方获得房地产权证之日起算，满五年后的一零日内，甲方应亲自或委托丙方，按照本协议约定的条件签订备案使用的格式合同文本，并陪同乙方前往房地产登记管理部门办理该房屋的过户手续，将该房屋的产权转移至乙方所有。甲方应积极配合提供办理过户所需的相关材料。
四、因过户产生的一切税、费，依照法律法规规定由甲乙双方各自承担。如乙方代为垫付，将从应付给甲方的剩余房款中扣除。
四、违约责任
一、甲方违约的情形
（一）该合同存续期间，如甲方反悔不出售该房屋给乙方，则乙方有权单方面终止本协议。同时，甲方应按照本协议约定总房款的二零%向乙方支付违约金，并返还乙方支付的所有房款；如果乙方已经对该房屋进行装修的，甲方还需赔偿乙方装修费用。
（二）如甲方未按照第三条第二项的约定，在获得房地产权证当日将权证原件交予乙方，每逾期一日，应向乙方支付总房款万分之三的违约金，逾期超过三十天，乙方有权单方面解除本协议，甲方应返还乙方支付的所有房款，并按照本协议约定总房款的二零%向乙方支付违约金。如解除合同时同地段房屋的市场价高于本协议约定的房屋价格，则甲方应赔偿乙方重新购买房屋而产生的损失。
（三）如因甲方原因，导致房屋未能依照约定过户至乙方，甲方应继续履行过户义务，并按本协议约定总房款的二零%向乙方支付违约金。
二、乙方违约的情形
（一）该合同存续期间，如乙方反悔不购买上述房产，则甲方有权单方面终止本协议。同时，乙方应按照本协议约定总房款的二零%向甲方支付违约金。乙方需自费将此房屋装修及产权状况恢复至原有状态。
（二）若乙方未按本合同约定时间交付甲方房款，每逾期一日，向甲方支付应付而未付款项的万分之三，逾期超过三十天，甲方有权单方面解除本协议，乙方支付甲方本协议约定总房款的二零%作为违约金。
三、其他情形
办理产权过户时，如产权部门要求另行签订标准二手房买卖合同，甲、乙双方按照本协议总房款及其他条款约定，另行签订标准合同文本》。任何一方不得以任何理由拒签，逾期达三零日的，则视为违约，违约方应按照本协议约定的总房款的二零%向守约方支付违约金。
五、特别声明
一、甲方保证该房屋所有权及土地使用权无产权纠纷和债权债务纠纷，未设定包括抵押在内的任何他项权利。该房屋为甲方与配偶在婚姻存续期间购买，甲方配偶已书面表示同意甲方向乙方转让该房屋及其上的所有权益，并无任何异议，见附件一。
二、甲方将另行签订对丙方的授权委托书并办理公证，见附件二。
三、甲乙丙三方保证所提供的身份证明材料属实，否则将承担全部责任。本协议存续期间，三方联系方式如有变更，应及时通知其他合同当事人，否则，造成的损失由过错方全部承担。
四、自本协议生效之日起，甲、乙、丙三方中任何一方或两方未经第三方同意，与任何其他单位或个人签订的涉及该房屋权利义务的协议无效。
六、生效及其他
本协议自三方签字盖章后成立，并经___________公证处公证。其他未尽事宜由甲、乙双方协商解决。本协议的附件及相关补充文件与本协议同等法律效力。协商不成的，依法向该房屋所在地人民法院起诉。
本协议一式三份，甲、乙、丙三方各持一份。
附件：一、甲方配偶《声明》
二、甲方《授权委托书》
甲方：日期：
丙方：
乙方： 日期：
期房转合同范本 第一三篇
甲方（卖方）：
身份证号：
乙方（买方）：
身份证号：
一、经甲乙双方协商，甲方自愿将正在建设中的一套期房卖给乙方。双方签订如下合同：该房屋由____市财政局开发建设，位于长江路西段路北的龙泽花园内，另有车位。
二、由于是期房，因甲方资金困难，无力继续缴纳房款，现将该房屋的所有权转让给乙方，乙方支付甲方转让费（ ）。
三、乙方支付甲方转让费用后，甲方将该房所有权转让为乙方，已交开发商房款由乙方承担，该房以后应缴房款由乙方承担。甲方不再负责。
四、以上甲乙双方买卖的房屋如存在其他产权纠纷，由甲方承担全部责任。
五、甲乙双方按照自愿协商的原则办理有关手续，未尽事宜，双方协商解决。乙方如需办理有关手续，甲方必须协助办理。
六、本合同一式三份，甲、乙双方各持一份，中间关于人一份。
七、合同签订日期：________年____月____日，本合同自签订自日起生效。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
________年____月____日
________年____月____日
期房转合同范本 第一四篇
甲方（转让方）：______________________公司
自然人 （身份证号： ）
乙方（受让方）：恒大公司
（合同指引：转让方为自然人的，需填姓名和身份证号，转让方为法人请写全称。）
鉴于：
一、AA公司(以下简称“项目公司”)是依*法律于_____年____月_____日合法成立并存续的有限责任/股份有限公司，注册资本为***_______万元，实收资本为____万元，注册号：______________，法定**人：______ ；本协议签订时，___________公司/自然人出资______万元，占项目公司 ___ ％股权；___________公司/自然人出资______万元，占项目公司 ___ ％股权。
二、本协议签订时，项目公司已通过合法程序取得位于____市____区____路____亩的国有土地使用权（以下称为“该地块”），项目公司债务不超 万元 / 项目公司其他资产债权债务情况详见资产负债清单。（可选择适用）
三、甲方同意将项目公司一％的股权按本协议约定转让给乙方或乙方指定主体（以下统称“乙方”），乙方同意受让该股权。
四、甲方承诺，甲方将项目公司股权按本协议约定转让给乙方，不需进行任何公示，亦不需公开竞价，并已取得相关**人的认可。
为明确各方**义务，经甲、乙双方友好协商，就项目公司股权转让及合作事宜达成以下条款，共同遵照执行：
第一条 释义
除本协议另有特别注释，以下词语含义如下：
一、征地拆迁补偿费
本协议中的“征地拆迁补偿费”是指因该地块被征收（用），需向所有有权获得补偿的主体（单位、镇、街道、村、社、承包户、承租户、个人等）支付的土地补偿费、青苗补偿费、劳动力安置费、地上建筑物、构筑物、附着物及水利、电力设施赔补费用、通信设施赔补费用、地下管网安置补偿、拆迁补偿等全部费用。
二、包干费
本协议中“包干费”是指根据本协议约定，甲方履行完本协议约定义务，乙方取得项目公司一%股权并获得该地块的全部权益且无其他义务负担，乙方应支付的全部款项。包括但不限于：股权转让金；因该地块产生的出让金、利息、**金、违约金、契税、土地交易服务费、土地使用税、征地拆迁补偿费、因容积率调整需补缴的出让金及契税、因用地性质调整需缴纳的所有费用；因剥离项目公司资产、债权、债务所产生的所有税、费；甲方履行本协议的收益等已发生的和甲方为履行本协议将发生的全部费用。
三、交地
本协议中的“交地”是指甲方负责完成将该地块范围内的建筑物、构筑物、附着物、电线杆(塔)、通信设施、地下管网等拆迁安置补偿完毕、并终止该地块用地范围内的所有租赁关系、承包关系及其他土地使用关系，并完成该地块用地范围内的一切补偿，甲方完成以上义务后，将该地块交乙方开发建设而无任何第三方阻止，乙方或乙方持股后的项目公司不需要再对任何单位和个人进行任何补偿，无任何第三方因交地前的事由向项目公司主张权益或影响该地块的开发建设。
四、交割日
本协议中的“交割日”是指甲方完成下列全部事项的当日：
甲方将项目公司____%股权过户至乙方名下、项目公司法定**人变更为乙方指定人员（以乙方取得新的营业执照为准）；甲方将包括但不限于项目公司证照（营业执照、税务登记证书、**机构代码证、贷款卡、开户许可证等）、印鉴（公章、财务章、合同章、法定**人私章等）、财务资料（账册凭证、**、税务申报等）；该地块的出让合同、拆迁补偿合同等所有合同、批复、附图、证件等以及项目公司所有合同、文件、批复原件移交乙方。
以上事项在同一日完成的，则当日为交割日；如无法在同一日完成的，则以最后事项完成的当日为交割日。
（合同指引：上述资料移交时，双方应确认并签署交接清单，并注明日期。）
第二条该地块
甲方承诺对该地块情况的披露全面、真实、无遗漏，甲方承诺该地块相关情况如下：
(一)权属情况
“该地块”位于__________ ；四至：_________ _。项目公司于____年____月___日以___方式取得该地块__ _*方**有土地使用权。现该地块已签订出让合同，合同编号为：_______、________、________。已取得国土证，国土证号分别为：______、______、 ______。
（合同指引：如已取得其它批复、合同等，也需写明。）
该地块的出让金及契税、土地使用税等相关款项已全部缴清，并取得了完税证明。
（合同指引：如上述费用未缴清，需注明已缴金额，未缴金额、已缴至 年 月 日，附：相关合同及票据。）
该地块不存在土地闲置问题，无需缴纳土地闲置费、**金、违约金等，不存在收地的风险。
（合同指引：如上述费用未缴清，需注明已缴金额，未缴金额、已缴至 年 月 日，附：相关通知、合同、资料及票据。）
该地块不存在任何抵押担保、与其他第三方合作、转让等情况，也不因甲方及项目公司的债务等原因被追索。
（合同指引：如有抵押担保，需注明抵押担保基本情况，包括贷款金额、贷款的利率、抵押面积、抵押期限、抵押权人名称等并附抵押担保合同；如有合作、转让，需甲方承诺**原协议时间，并承担相关费用和全部经济法律责任。）
(二)规划情况
该地块规划用地性质为______，总用地面积为______*方米，净用地面积为______*方米，容积率为__ __，总建筑面积不小于______*方米，可售/地上建筑面积不小于____*方米，限高 米。
甲方负责将该地块用地性质调整为______，容积率调至____，总建筑面积调至____，限高调至 米。（如无需调整，则删除本条。）
(三)现状及拆迁情况
该地块现为净地，无任何拆迁，本协议签订后项目公司和乙方无须再支付任何征地拆迁补偿费。
（合同指引：如有拆迁，需注明已完成拆迁面积、未完成拆迁面积；已拆迁户数，未拆迁户数等。）
该项目尚未动工。项目公司及甲方未就该地块对外签订工程、建设、设计等协议。
（合同指引：如动工，需注明工程、设计等合同签订情况，款项支付情况、工程建设进度等。）
(四)回迁安置情况
该地块不存在任何回迁安置问题，项目公司也无需承担任何异地安置的义务。
如有：
该地块内需建回迁安置房的位置、占地面积，总建筑面积、户数、标准、性质（住宅、商业、办公楼等）。
该地块异地安置的位置、占地面积，总建筑面积、户数、标准、性质（住宅、商业、办公楼等）。
第三条 具体操作程序
一、本协议签订后七个工作日内，乙方负责对项目公司进行尽职**，甲方应予全面配合，提供项目公司相关资料原件交乙方查阅，应乙方需要提交复印件，并保证提供的资料完整、真实、合法、有效。在尽职**后完成并不存在甲方在本协议中声明不符事项后，双方按本协议约定事宜展开实际操作，但乙方的尽职**，并不**乙方已对项目公司的实际状况全部知晓认可，并不在任何程度**或减少甲方在本协议下的义务。尽职**完成后，如存在与甲方在本协议中承诺的事项有重大不符，则乙方享有单方**权。
期房转合同范本 第一五篇
甲方（转让方）：
乙方（受让方）：
鉴于：甲方在****市 参与 单位团购住宅（期房） （项目名称）一套普通商品房，开发商为。具体房号为： 栋 单元 号房。该房目前尚未建成，未具备登记条件。
甲、乙双方就该房转让事项经过协商，一致同意订立协议条款如下，以资共同遵守。
一、 甲方愿将以其名义购买的住宅呼 （项目名称） 栋 单元 号房（以下简称该房）转让给乙方。
二、 该房开发商团购售价为每*方米（大写） 元，预售建筑面积 *方米。总价款为（大写）元，（￥ ）。 甲方已支付购房款（大写） 元，（￥ ）。其余购房款可办理银行居住商品房抵押贷款。
三、 该房屋双方议定由甲方转让给乙方， 乙方于 日向甲方支付该房款的部分*** 万元（￥ ），甲方负责将该房屋在开发商处的底单更名为乙方，并将购房收款收据交与乙方。在乙方与开发商签定购房合同时，乙方支付甲方转让费***（大写） 元（￥ ）。 其余购房款项乙方以自己名义办理银行居住商品房抵押贷款，并支付给开发商。
四、甲方必须负责办理更名手续。
五、房屋所占用的土地所有权属于国家。开发商已取得上开房屋占有相应比例的土地使用权进行商品房住宅开发，并依照国家法律的规定缴纳土地使用权及其他有关费用。
六、该房产可以办理居住商品房抵押贷款，如乙方无**理居住商品房抵押贷款且乙方无力支付余款的，可要求甲方退还已支付全部房款及转让费。
七、 本协议的附件与协议有同等效力。 甲方担保人为甲方承担连带责任。
八、 本协议一式份，甲乙方各执份。
九、本协议甲乙双方签字生效。
立约人：
甲方：（签字 ） 乙方：（签字）
身份证号： 身份证号：
甲方担保人：（签字 ）
年 月 日订于市
期房转合同范本 第一六篇
转让方（甲方）：
受让方（乙方）：
甲乙双方经过友好协商，就甲方持有的有限责任公司股权转让给乙方持有的相关事宜，达成如下协议，以资信守：
一、转让方（甲方）转让给受让方（乙方）有限公司的%股权，受让方同意接受。
二、由甲方在本协议签署前办理或提供本次股权转让所需的原公司股东同意本次股权转让的决议等文件。
三、股权转让价格及支付方式、支付期限：
四、本协议生效且乙方按照本协议约定支付股权转让对价后即可获得股东身份。
五、乙方按照本协议约定支付股权转让对价后立即依法办理公司股东、股权、章程修改等相关变更登记手续，甲方应给与积极协助或配合，变更登记所需费用由乙方承担。
六、受让方受让上述股权后，由新股东会对原公司成立时订立的章程、协议等有关文件进行相应修改和完善，并办理变更登记手续。
七、股权转让前及转让后公司的债权债务由公司依法承担，如果依法追及到股东承担赔偿责任或连带责任的，由新股东承担相应责任。转让方的个人债权债务的仍由其享有或承担。
八、股权转让后，受让方按其在公司股权比例享受股东权益并承担股东义务；转让方的股东身份及股东权益丧失。
九、违约责任：
一零、本协议变更或解除：
一一、争议解决约定：
一二、本协议正本一式四份，立约人各执一份，公司存档一份，报工商机关备案登记一份。
一三、本协议自将以双方签字之日起生效。
期房转合同范本 第一七篇
甲方（卖方）：
身份证号：
电话： 住址：
乙方（买方）：
身份证号：
电话：
住址：
甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致，就位于 房屋权属转让事宜，签定本协议，协议内容如下：
一、甲乙双方交易前该房屋权属状况如下：
一、甲方于 年 月 日与 房地产开发有限公司（以下称开发商）订立《内部认购书》（以下称《内部认购书》），该认购书约定：甲方以人民币 元整（其中已付开发商 元整，并商定于签订《商品房买卖合同》后，甲方贷款 元整，合计 元整）的总价款购买位于 的房屋（房屋建筑面积 平方米，及 平方米车库一个）一套（以下称该房屋）：
房屋相关信息见《内部认购书》。
上述合同为甲方与 签订的内部认购书，甲方由于 开发商未取得预售许可证，故未签订《商品房买卖合同》，未在衡水市房管局登记备案，未取得该房屋的房地产权证。乙方已全面了解该房屋的上述情况。
二、甲方保证其与开发商签署的上述合同内容属实，并且甲方保证该房屋无任何其他权利限制，甲方愿承担由此产生的一切责任。
二、甲、乙双方经协商一致同意，乙方向甲方支付房款人民币 元整，大写：人民币 ；并由乙方在其与开发商签订《商品房买卖合同》后向开发商支付余款 元整，合计 元整，买卖该房屋。
三、甲、乙双方间的实际付款方式如下：
一、 乙方于签约当天，即 年 月 日以 方式，支付甲方房款人民币 元整；
二、双方同意，因房屋转移产生的税金及其他所有手续费用由甲方承担。
四、甲方的义务为：
一、甲方负责获得开发商同意，进行房屋的权属转让；
二、甲方应在签约当天 ，即 年 月 日协助乙方在开发商处办妥该房屋权属转让手续；
三、甲方应于乙方付清全部房款当日将该房屋有关资料交付给乙方，开发商交房时直接将该房屋交付给乙方；
四、甲方保证无故意向乙方隐瞒此房屋的重大缺陷及影响房屋价格的重大事项；
五、自甲乙双方签订本房屋权属转让协议书，乙方向甲方付清房款 元整后，甲方与开发商签订的《内部认购书》自行作废，该房产的权属与甲方再无任何关系。
五、乙方的义务：
一、乙方按时支付应向甲方支付的房款 元整。
二、今后此房屋由于质量问题产生纠纷，与甲方无关，由乙方与开发商协商解决。
六、本协议一式两份，甲、乙双方各执壹份，每份具有相同的法律效力。
甲方（签字）： 乙方（签字）：
时间： 时间：
期房转合同范本 第一八篇
甲方：______
乙方：______
鉴于：甲方在___市__路__号购买住宅(期房)___(项目名称)一套房屋，具体房号为：栋单元号房。该房目前尚未建成，未具备交易条件。
甲、乙双方就该房转让事项经过协商，一致同意订立协议条款如下，以资共同遵守。
一、甲方愿将以其名义购买的住宅___市__路__号___(项目名称)栋单元号房(以下简称该房)转让给乙方。
二、该房售价为每*方米元，总价款为元。
三、该房屋双方议定由甲方转让给乙方，乙方支付该房的首付***__万元(￥____)，在签定协议后的两天内支付甲方转让费***__万元(￥____)中的__万元，其余款项待更改名字后当日付清。
四、该房的购房款全部由乙方支付，以甲方名义直接付给开发商，由乙方收执收款凭证。
五、该房盖到二层交全额的时候后，甲方必须协助乙方办理更名手续。
六、本协议签订后，该房屋如有应缴纳的一切税、费，概由乙方负责。本协议发生的过户登记费、契税、估价费、印花税由乙方负担。
八、甲方如不按协议规定将该房屋过户给乙方，乙方有权按以下第种方式要求甲方承担责任：
一、乙方不能取得该房所有权，甲方必须将该房拍卖，拍卖所得的款项，优先支付乙方支付给开发商购房款和给甲方的万元转让费后，余款作为甲方给乙方的赔偿金。甲方不能从该房获得任何收益。
九、乙方不能按期支付购房款的，乙方自行承担责任。
十、甲方保证其转让给乙方的房屋，产权清楚，绝无其他项**设定或其他纠纷。乙方得到该房后，如该****有纠葛，致影响乙方**的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方损失。
十一、交屋时，乙方发现房屋构造或设备不符合交付要求，经鉴定属实，甲方应于一个月内予以修理，如逾期不修理，乙方得自行修理，费用由甲方承担。如修理仍达不到协议约定的要求，乙方得**协议，解约时，甲方除返还全部房价款后，并按本协议第八条规定承担违约责任。
十二、房屋所占用的土地(包括庭院围墙等)所有权属于国家。乙方取得上开房屋占有相应比例的土地使用权，并依照国家法律的规定缴纳土地使用权及其他有关费用。
十三、本协议的附件与协议有同等效力。
十四、本协议一式份，甲乙方各执份。
十五、本协议甲乙双方签字生效。
立约人：
甲方：__(签字)乙方：__(签字)
身份证号：____身份证号：____
____年__月__日订于___市
期房转合同范本 第一九篇
甲方（卖方）： 身份证号码：
电话（手机/固话）： 现住址：
工作单位：
乙方（买方）： 身份证号码：
电话（手机/固话）： 现住址：
工作单位：
丙方（第三方）：
电话（手机/固话）： 现住址：
甲乙双方本着*等、自愿、诚信的原则，经协商一致，就甲方向乙方转让其所有的位于__________的房屋（以下称“该房屋”）的相关事宜，签订本协议。丙方作为第三方，见证甲乙双方签订
协议内容如下：
一、该房屋权属状况如下：
一、甲方于______年___月____日与____________________________（以下称开发商）订立《商品房买卖合同》（合同编号：），以总价*** 元购入该房屋，总价款已全部交清付至开发商。房屋及土地相关信息见上述《商品房买卖合同》。上述合同已由__________ 登记备案。
二、甲方保证其与开发商签署的上述合同内容属实，并且甲方保证该房屋及土地无任何其他**限制，甲方愿承担由此产生的一切责任。如该****有纠纷，致影响乙方**的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方损失。
二、交易金额及付款方式
甲、乙双方经协商一致同意，乙方以总房款***_ ___元（大写：________________________元）买入该房屋，乙方的付款方式如下：
一、乙方于本协议签订之日起内以_____(现金/转账）方式，支付甲方房款***_ _元（大写：________________________元）；
二、乙方于甲方获得房地产权证并交予乙方保存之日七日内以_____（现金/转账）)方式，支付甲方房款***__ _元（大写：________________________元）；
三、乙方于甲方将该****转移至乙方的所有手续办理完毕之日以_____（现金/转账）方式，支付甲方剩余房款____元（大写：________________________元）；
四、如甲方采取转账方式付款，乙方的账户信息为：
开户行：
开户人姓名：
账号：
三、甲乙双方一致同意：
一、甲方应于本协议签订之日将该房屋及门禁的钥匙交予乙方，并将包括但不限于《商品房买卖合同》，房款、维修基金、前期物业费、供水、供电、供气、供暖、通讯、有线电视、安全**系统等配套费用缴纳凭证在内的该房屋有关资料的原件全部交付给乙方。
二、甲方全权委托丙方代为办理与****有关的事宜，甲方应在获得房地产权证当日即将权证原件交予乙方保存。甲方办理房地产权证所需的税、费由甲方自行承担。乙方可代为垫付后，从应付给甲方的剩余房款中扣除。
三、自甲方获得房地产权证之日起算，满五年后的一零日内，甲方应亲自或委托丙方，按照本协议约定的条件签订备案使用的格式合同文本，并陪同乙方前往房地产登记管理部门办理该房屋的过户手续，将该房屋的产权转移至乙方所有。甲方应积极配合提供办理过户所需的相关材料。
四、因过户产生的一切税、费，依照法律法规规定由甲乙双方各自承担。如乙方代为垫付，将从应付给甲方的剩余房款中扣除。
四、违约责任
一、甲方违约的情形
（一）该合同存续期间，如甲方反悔不出售该房屋给乙方，则乙方有权单方面终止本协议。同时，甲方应按照本协议约定总房款的二零%向乙方支付违约金，并返还乙方支付的所有房款；如果乙方已经对该房屋进行装修的，甲方还需赔偿乙方装修费用。
（二）如甲方未按照第三条第二项的约定，在获得房地产权证当日将权证原件交予乙方，每逾期一日，应向乙方支付总房款万分之三的违约金，逾期超过三十天，乙方有权单方面**本协议，甲方应返还乙方支付的所有房款，并按照本协议约定总房款的二零%向乙方支付违约金。如**合同时同地段房屋的市场价高于本协议约定的房屋价格，则甲方应赔偿乙方重新购买房屋而产生的损失。
（三）如因甲方原因，导致房屋未能依照约定过户至乙方，甲方应继续履行过户义务，并按本协议约定总房款的二零%向乙方支付违约金。
二、乙方违约的情形
（一）该合同存续期间，如乙方反悔不购买上述房产，则甲方有权单方面终止本协议。同时，乙方应按照本协议约定总房款的二零%向甲方支付违约金。乙方需自费将此房屋装修及产权状况恢复至原有状态。
（二）若乙方未按本合同约定时间交付甲方房款，每逾期一日，向甲方支付应付而未付款项的万分之三，逾期超过三十天，甲方有权单方面**本协议，乙方支付甲方本协议约定总房款的二零%作为违约金。
三、其他情形
办理产权过户时，如产权部门要求另行签订标准二手房买卖合同，甲、乙双方按照本协议总房款及其他条款约定，另行签订标准合同文本》。任何一方不得以任何理由拒签，逾期达三零日的，则视为违约，违约方应按照本协议约定的总房款的二零%向守约方支付违约金。
五、特别声明
一、甲方保证该房屋所有权及土地使用权无产权纠纷和债权债务纠纷，未设定包括抵押在内的任何他项**。该房屋为甲方与配偶在婚姻存续期间购买，甲方配偶已书面表示同意甲方向乙方转让该房屋及其上的所有权益，并无任何异议，见附件一。
二、甲方将另行签订对丙方的授权委托书并办理公证，见附件二。
三、甲乙丙三方保证所提供的身份证明材料属实，否则将承担全部责任。本协议存续期间，三方联系方式如有变更，应及时通知其他合同当事人，否则，造成的损失由过错方全部承担。
四、自本协议生效之日起，甲、乙、丙三方中任何一方或两方未经第三方同意，与任何其他单位或个人签订的涉及该房屋**义务的协议无效。
六、生效及其他
本协议自三方签字盖章后成立，并经___________公证处公证。其他未尽事宜由甲、乙双方协商解决。本协议的附件及相关补充文件与本协议同等法律效力。协商不成的，**向该房屋所在地人民****。
本协议一式三份，甲、乙、丙三方各持一份。 附件：一、甲方配偶《声明》
二、甲方《授权委托书》
甲方：日期：
丙方：
乙方： 日期：
期房转合同范本 第二零篇
甲方：某某
乙方：
鉴于：甲方在___市__路__号购买住宅(期房)___(项目名称)一套房屋，具体房号为：栋单元号房。该房目前尚未建成，未具备交易条件。
甲、乙双方就该房转让事项经过协商，一致同意订立协议条款如下，以资共同遵守。
一、甲方愿将以其名义购买的住宅___市__路__号___(项目名称)栋单元号房(以下简称该房)转让给乙方。
二、该房售价为每*方米元，总价款为_____元。
三、该房屋双方议定由甲方转让给乙方，乙方支付该房的首付***_____万元(￥)，在签定协议后的两天内支付甲方转让费***_____万元(￥)中的万元，其余款项待更改名字后当日付清。
四、该房的购房款全部由乙方支付，以甲方名义直接付给开发商，由乙方收执收款凭证。
五、该房盖到二层交全额的时候后，甲方必须协助乙方办理更名手续。
六、本协议签订后，该房屋如有应缴纳的一切税、费，概由乙方负责。本协议发生的过户登记费、契税、估价费、印花税由乙方负担。
八、甲方如不按协议规定将该房屋过户给乙方，乙方有权按以下第种方式要求甲方承担责任：
一、乙方不能取得该房所有权，甲方必须将该房拍卖，拍卖所得的款项，优先支付乙方支付给开发商购房款和给甲方的万元转让费后，余款作为甲方给乙方的赔偿金。甲方不能从该房获得任何收益。
九、乙方不能按期支付购房款的，乙方自行承担责任。
十、甲方保证其转让给乙方的房屋，产权清楚，绝无其他项**设定或其他纠纷。乙方得到该房后，如该****有纠葛，致影响乙方**的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方损失。
十一、交屋时，乙方发现房屋构造或设备不符合交付要求，经鉴定属实，甲方应于一个月内予以修理，如逾期不修理，乙方得自行修理，费用由甲方承担。如修理仍达不到协议约定的要求，乙方得**协议，解约时，甲方除返还全部房价款后，并按本协议第八条规定承担违约责任。
十二、房屋所占用的土地(包括庭院围墙等)所有权属于国家。乙方取得上开房屋占有相应比例的土地使用权，并依照国家法律的规定缴纳土地使用权及其他有关费用。
十三、本协议的附件与协议有同等效力。
十四、本协议一式份，甲乙方各执份。
十五、本协议甲乙双方签字生效。
立约人：
甲方：______(签字)乙方：_______(签字)
身份证号：身份证号：
____年_____月______日订于______市
期房转合同范本 第二一篇
转让方（甲方）：____________________
法定地址：__________________________
电话：______________________________
电传：______________________________
法定**：__________________________
职务：______________________________
国籍：______________________________
受让方（乙方）：____________________
法定地址：__________________________
电话：______________________________
电传：______________________________
法定**：__________________________
职务：______________________________
国籍：______________________________
第一条总则
甲方和乙方根据有关法规的规定，本着*等自愿的原则，经过各方充分协商，就房地产开发项目（以下简称项目）转让达成一致意见，特签定本合同。
第二条房地产项目的特征
一．项目位置：该位置位于_________；其四至范围为：东______；西_____；南______；北_____。（详见附件一规划拴桩红线图）
二．项目性质：该项目的使用性质为_____________。
三．项目规划条件：
（一）占地面积:______________*方米；
（二）规划容积率：________________；
（三）限高：_______________；
（四）总建筑面积：___________*方米；
（五）地上面积：_____________*方米；
（六）地下面积：___________*方米。
第三条项目开发建设现状
一．____________________________________________________
二．____________________________________________________
三．____________________________________________________
四．____________________________________________________
五．____________________________________________________
第四条甲方为项目的开发建设已履行的有关法律手续
一．甲方以______式取得该项目睥国有土地使用权，国有土地使用权出让合同编号为。
二．国有土地使用权证书为__________；国有土地使用期限从_____年_____月______日计算，为_______年。
三．该项目的建设用地规划许可证号为___________________；
四．该项目的建设工程规划许可证为_____________________；
五．该项目的固定资产投资计划立项批准文件为___________；
六．该项目的拆迁许可证号为__________________________；
七．__________________________________________________；
八．__________________________________________________；
九．__________________________________________________。
第五条法律手续的转移
（一）项目转让时，本合同第四条所列各项法律手续和证件同时转移给乙方，向*****办理转移手续时发生的费用由______方承担。
（二）甲方保证各项法律手续转移的确定性，如因其中某项手续因甲方的责任无法确定地转移而影响项目的转让，甲乙双方同意按以下方法之一处理：
一．合同**，甲方退还乙方全部已付费用，并按乙方已付费用的_____%予以赔偿。
二．__________________________________________________。
三．__________________________________________________。
（三）如果因乙方的责任无法确定地转移其中某项手续而影响项目的转让，甲乙双方同意按以下方法之一处理：
一．合同**，甲方罚没定金，
退还乙方其他已付费用。
二．合同**，乙方按已付费用的_____%赔偿甲方损失。
三．__________________________________________________。
第六条转让费用总计
乙方向甲方支付（______币）_____万___千____百___拾___元。
第七条付款方式和期限
一．乙方须在___年____月_____日前，向甲方支付定金（______币）____万___千____百____拾___元。
二．__________________________________________________
三．__________________________________________________
四．__________________________________________________
五．__________________________________________________
六．乙方应在____年____月____日前将本合同第六条所列总费用向甲方全部付清。
第八条项目转让的间接费用
项目转让后发生的需向*****支付的费用全部由乙方承担。
第九条乙方按该项目原有的国有土地使用权出让合同及附件、城市规划的批准文件、固定资产投资计划的批准文件、拆迁批准文件等在受让该项目后进行开发建设。确有必要修订有关限制条件的，由乙方在受让项目后自行向****申请，办理有关手续，甲方不承担协助办理手续的义务。
第十条甲方按以下约定向乙方转交各项证件：
一．在____年_____月____日向乙方转交“建设用地规划许可证”；
二．在_____年____月____日前向乙方转交“建设工程规划许可证”；
三．在____年____月___日前向乙方转交“建设工程开工许可证”；
四．__________________________________________________；
五．__________________________________________________；
六．__________________________________________________；
七．__________________________________________________；
八．__________________________________________________；
九．__________________________________________________；
一．__________________________________________________。
如乙方未按合同第七条约定的付款期限及时向甲方支付有关费用，或未按*****的规定提供转交证件所需要的证明文件而导致不能获*****批准的，甲方可以拒交有关证件。
第十一条甲方项目工程建设的责任
甲方向乙方转让该项目尚需完成工程（供参考，需双方根据实际情况约定）：
一．负责完成项目红线内的拆迁、清理工作，配合乙方做好临时水、电管线到红线的接用，并承担其费用。
二．负责该小区规划的开闭所、煤调站、供热点或锅炉房、电话支局等至该项目红线边缘的管线位置的地上物的拆迁及清理，并承担其费用。
三．负责小区规划道路及市政管线工程（包括自来水、雨水、污水）地块的拆迁及清理，完成为施工临时水、电工程所需的地上物的拆迁及清理，以及施工道路地上物的拆迁及清理，并承担费用。
四．供电：负责完成小区向该项目供电的开闭所工程，将所需管线接到本地块周围并与本地块紧邻的规划路上，并承担上述工程的各项费用。由规划路至地块红线的管线可由转让方**施工，费用由各使用单位分摊。
五．煤气或天然气：负责完成小区向该项目供气的中低压调亚站工程，将所需管线接到本地块周围并与本地块紧邻的规划路上，并承担上述工程的各项费用。由规划路至地块红线的管线可由转让方**施工，费用由各使用单位分摊。
六．通讯：负责完成小区向该项目提供通讯的模块局或电话支局的工程，将所需管线接到本地块周围并与本地块紧邻的规划路上，并承担上述工程的各项费用。由规划路至地块红线的管线可由转让方**施工，费用由各使用单位分摊。
七．负责城市热力干管至小区**交换站或锅炉房包括交换站或锅炉房的工程，将所需管线接到本地块周围并与地块紧邻的规划路上，并承担上述工程的各项费用。
八．负责完成小区市政管线（包括自来水、雨水、污水）工程，将所需管线接到本地块周围并与本地块昆邻的规划路上，为该项目预留所
需管线接口，并承担上述工程的各项费用。
九．负责规划道路引线延伸接至该项目用地红线的工程，并承担其费用。
一．负责向受让方提供地块红线内树木的有关资料，配合办理有关手续，其费用由受让方承担。
一一．__________________________________________________。
第十二条甲方项目开发建设各项未完审批手续及有关费用的责任
一．__________________________________________________
二．__________________________________________________
三．__________________________________________________
四．__________________________________________________
五．__________________________________________________
六．__________________________________________________
第十三条甲方应如实提供该项目所涉及的甲方与他方签订的设计、施工、工程监理、拆迁、商品房预售等方面尚需由乙方继续履行的所有合同。
第十四条项目转让后，需由乙方继续履行的合同细目如下：
一．__________________________________________________
二．__________________________________________________
三．__________________________________________________
四．__________________________________________________
五．__________________________________________________
六．__________________________________________________
七．__________________________________________________
八．__________________________________________________
第十五条乙方责任
一．经确认，除另有协议的外，继续履行甲方为该项目的开发建设已与他方签订的设计、施工、工程监理、拆迁、商品房预售等合同。
二．为办理有关证件的转移提供必要的证明文件。
三．__________________________________________________
四．__________________________________________________
五．__________________________________________________
六．__________________________________________________
第十六条违约责任
一．甲方违约责任：
（一）甲方未按合同第十条规定按时向乙方转交有关证件的，乙方有权要求**合同，甲方退还乙方全部已付费用，并按乙方已付费用的_____%赔偿乙方。
（二）甲方未按本合同第十一条、第十二条、第十三条的规定履行应尽责任，乙方有权要求**合同，甲方退还乙方全部已付费用，并按乙方已付费用的_____%赔偿乙方
（三）__________________________________________________
（四）__________________________________________________
二．乙方违约责任：
（一）乙方未按本合同第七条规定，按期如数支付款项，甲方有权**合同，罚没定金，并由乙方按已付费用的_____%赔偿甲方损失。
（二）乙方未按本合同第十五条的规定履行应尽责任，甲方有权**合同，罚没定金，并由乙方按已付费用的_____%赔偿甲方损失。
（三）__________________________________________________
（四）__________________________________________________
第十七条不可抗力
由于公认的不可抗力的原因，致使直接影响本合同的履行或者不能按约定的条件履行时，应通知对方，并在十五天内提供事故详情及合同不能履行或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由的有效证明文件，此项证明文件应由事故发生地区的有关**机关或公证机构出具。按其对履行需要影响的程度，由双方协商解决是否**需要或部分**履行需要的责任或者延期履行协议。
第十八条法律适用
本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决，适用*******的法律。
第十九条争议的解决
因执行协议同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如协商不能解决，双方同意向_______仲裁委员会申请仲裁（当事人双方不在合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可以向人民****）。
第二十条合同文字
本协议文本用中文写成。
本协议正本二份，双方各自保存一份。
第二十一条合同生效及其他
本合同中规定的各项附件为协议的组成部分。
本合同自各方签定之日起生效。
甲方：_______________________________
法定**人或委托**人：_____________
法人住所地：_________________________
邮政编码：___________________________
电话号码：___________________________
____________年__________月_________日
乙方：_______________________________
法定**人或委托**人：_____________
法人住所地：_________________________
邮政编码：___________________________
电话号码：___________________________
____________年__________月_________
期房转合同范本 第二二篇
甲方： 乙方： 鉴于：甲方在___ 市__ 路__号购买住宅(期房)___ (项目名称)一套房屋，具体房号为： 栋 单元 号房。该房目前尚未建成，未具备交易条件。 甲、乙双方就该房转让事项经过协商，一致同意订立协议条款如下，以资共同遵守。
一、 甲方愿将以其名义购买的住宅___ 市__ 路__号___ (项目名称) 栋 单元 号房(以下简称该房) 转让给乙方。
二、 该房售价为每*方米 元，总价款为 元。
三、 该房屋双方议定由甲方转让给乙方，乙方支付该房的首付*** 万元( )，在签定协议后的两天内支付甲方转让费*** 万元( )中的万元，其余款项待更改名字后当日付清。
四、该房的购房款全部由乙方支付，以甲方名义直接付给开发商，由乙方收执收款凭证。
五、该房盖到二层交全额的时候后，甲方必须协助乙方办理更名手续。
六、 本协议签订后，该房屋如有应缴纳的一切税、费，概由乙方负责。本协议发生的过户登记费、契税、估价费、印花税由乙方负担。
八、 甲方如不按协议规定将该房屋过户给乙方，乙方有权按以下第 种方式要求甲方承担责任： 一、乙方不能取得该房所有权，甲方必须将该房拍卖，拍卖所得的款项，优先支付乙方支付给开发商购房款和给甲方的 万元转让费后，余款作为甲方给乙方的赔偿金。甲方不能从该房获得任何收益。
九、 乙方不能按期支付购房款的，乙方自行承担责任。
十、 甲方保证其转让给乙方的房屋，产权清楚，绝无其他项**设定或其他纠纷。乙方得到该房后，如该****有纠葛，致影响乙方**的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方损失。 十
一、 交屋时，乙方发现房屋构造或设备不符合交付要求，经鉴定属实，甲方应于一个月内予以修理，如逾期不修理，乙方得自行修理，费用由甲方承担。如修理仍达不到协议约定的要求，乙方得**协议，解约时，甲方除返还全部房价款后，并按本协议第八条规定承担违约责任。 十
二、 房屋所占用的土地(包括庭院围墙等)所有权属于国家。乙方取得上开房屋占有相应比例的土地使用权，并依照国家法律的规定缴纳土地使用权及其他有关费用。 十
三、 本协议的附件与协议有同等效力。 十
四、 本协议一式 份，甲乙方各执 份。 十
五、本协议甲乙双方签字生效。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定**人(签字)：_________ 法定**人(签字)：_________ ________年____月____日 ________年____月____日
——期房转让协议书范本 (菁华一篇)
期房转合同范本 第二三篇
甲、乙、丙三方经友好协商，就店铺转让事宜达成以下协议：
一、丙方同意甲方将自己位于巢湖市向阳路徽商御花园号门面转让给乙方使用，建筑面积为 一一 *方米；并保证乙方同等享有甲方在原有房屋租赁合同中所享有的**与义务。
二、丙方与甲方已签订了贰年租赁合同，XX 年 四 月 一六 日—XX 年四 月 一五 日；现甲方从 XX 年 三 月 一六 日将房屋转租于乙方，租期到XX 年 四 月 一五 日止， （大写：年租金为*** 三六 叁万陆仟元整），租金为每半年交付一次，乙方在 XX 年的 四 月 一六 日和 一 月 一六 日将房租交至甲方，再有甲方交至丙方。
三、店铺转让给乙方后，乙方必须代替甲方向丙方履行原有店铺租赁合同中所规定的条款，并且每年定期交纳租金及该合同所约定的应由甲方交纳的水电费及其他各项费用。
四、转让后店铺现有的装修、货架、柜台、空调设备全部归乙方所有，租赁期满后房屋装修等不动产归丙方所有，营业设备等动产归乙方动产与不动产的划分按原有租赁合同执行。
五、乙方在 XX 年 三 月 一四 日一次性向甲方支付转让费 一九 元，（大写：壹万玖仟元整）和 XX 年 三 月 一六 日———XX 年 四 月 一五 房租 三 元（大写：叁仟元整）和合同保证金 XX 元（大写：贰仟元整）；合计 二四 元（大写：贰万四千元整）合同保证金在乙方与丙方的合同终止时，由丙方全额退还乙方；此外甲方不得再向乙方索取任何其他费用。
六、乙方接手前该店铺所有的一切债权、债务均由甲方负责；接手后的一切经营行为及产生的债权、债务由乙方负责。
七、甲方在 XX 年 三 月 一五 日将房子和钥匙交给乙方，本协议签订后，如乙方不能承接租房，甲方不退还任何费用；如果由于甲方原因导致转让中止，甲方同样承担违约责任，并向乙方支付转让费的一作为违约金。
八、如因自然灾害等不可抗因素导致乙方经营受损的与甲方、丙方无关，但遇*规划，国家征用拆迁店铺，其有关补偿归乙方。
九、从 XX 年 四 月 一六 日期起，本合同与原甲方和丙方签订的房租租赁合同作废，一切以乙方和丙方签订的合同为准，甲方不承担任何责任。
十、本合同一式三份，三方各执一份，自三方签字之日起生效。
甲方签字：
日期：
乙方签字：
丙方签字：
日期：
日期：
期房转合同范本 第二四篇
甲方：______
乙方：______
鉴于：甲方在___市__路__号购买住宅(期房)___(项目名称)一套房屋，具体房号为：栋单元号房。该房目前尚未建成，未具备交易条件。
甲、乙双方就该房转让事项经过协商，一致同意订立协议条款如下，以资共同遵守。
一、甲方愿将以其名义购买的住宅___市__路__号___(项目名称)栋单元号房(以下简称该房)转让给乙方。
二、该房售价为每*方米元，总价款为_____元。
三、该房屋双方议定由甲方转让给乙方，乙方支付该房的首付***__万元(￥____)，在签定协议后的两天内支付甲方转让费***__万元(￥____)中的__万元，其余款项待更改名字后当日付清。
四、该房的购房款全部由乙方支付，以甲方名义直接付给开发商，由乙方收执收款凭证。
五、该房盖到二层交全额的时候后，甲方必须协助乙方办理更名手续。
六、本协议签订后，该房屋如有应缴纳的一切税、费，概由乙方负责。本协议发生的过户登记费、契税、估价费、印花税由乙方负担。
八、甲方如不按协议规定将该房屋过户给乙方，乙方有权按以下第种方式要求甲方承担责任：
乙方不能取得该房所有权，甲方必须将该房拍卖，拍卖所得的款项，优先支付乙方支付给开发商购房款和给甲方的万元转让费后，余款作为甲方给乙方的赔偿金。甲方不能从该房获得任何收益。
九、乙方不能按期支付购房款的，乙方自行承担责任。
十、甲方保证其转让给乙方的房屋，产权清楚，绝无其他项**设定或其他纠纷。乙方得到该房后，如该****有纠葛，致影响乙方**的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方损失。
十一、交屋时，乙方发现房屋构造或设备不符合交付要求，经鉴定属实，甲方应于一个月内予以修理，如逾期不修理，乙方得自行修理，费用由甲方承担。如修理仍达不到协议约定的要求，乙方得**协议，解约时，甲方除返还全部房价款后，并按本协议第八条规定承担违约责任。
十二、房屋所占用的土地(包括庭院围墙等)所有权属于国家。乙方取得上开房屋占有相应比例的土地使用权，并依照国家法律的规定缴纳土地使用权及其他有关费用。
十三、本协议的附件与协议有同等效力。
十四、本协议一式份，甲乙方各执份。
十五、本协议甲乙双方签字生效。
立约人：
甲方：__(签字)乙方：__(签字)
身份证号：____身份证号：____
________年____月____日订于___市
期房转合同范本 第二五篇
甲方(卖方)：住址：
身份证号：
电话：
乙方(买方)：
住址：
身份证号：
电话：
鉴于：
一、甲方于年月日购买的位于的房屋一套(以下简称_该房屋_)为期房，该房屋相关信息见《商品房买卖合同》(合同编号：)。
二、在本合同签订前及签订中，乙方已确实充分的了解该房屋为期房的事实，并自愿同意向甲方购买该房屋。因甲方尚未取得该房屋的房地产权证，甲乙双方无法进行产权变更登记。现甲乙双方经过*等、自愿协商，就该房屋转让事宜达成如下协议，以兹共同信守：
一、该房屋权属状况
一、甲方将其购买的位于的房屋一套(以下简称_该房屋_)转让给乙方，乙方自愿受让该房屋。
二、该房屋所在楼层为层，该房屋用途为，建筑面积*方米。
二、该房屋价款及付款方式
甲乙双方经协商一致同意，乙方以总房款***一零零万元整(大写：壹佰万元整)受让该房屋，乙方分三笔向甲方支付购房款：
一、乙方于年月日之前支付甲方第一笔购房款***元整(大写：);
二、乙方于年月日之前支付甲方第二笔购房款***元整(大写：);
三、乙方于年月日之前支付甲方第三笔购房款***元整(大写：)。
三、甲乙双方的义务
一、甲方于收到乙方支付的第一笔房款后日内负责获得开发商同意，并办理《商品房买卖合同》更名事宜;
二、乙方负责支付该房屋的水、电、天然气、暖气、宽带、有线电视等相关进户开户费用;
三、因该房屋而产生的相关税费及公共维修基金由乙方承担;
四、自本合同签订之日起，由乙方承担因该房屋而增加或产生的任何费用，及该房屋的一切风险。
四、违约责任
一、若甲方不将该房屋出售给乙方的，则乙方有权单方面终止本合同，同时甲方应按照本合同约定总房款的一零%向乙方支付违约金，并且甲方应返还乙方支付的所有房款;
二、若乙方不购买该房屋的，则甲方有权单方面终止本合同，同时乙方应按照本合同约定的总房款的一零%向甲方支付违约金;
三、若乙方未按本合同约定时间支付每笔购房款的，每逾期一日，乙方应按照本合同约定总房款的千分之五支付甲方违约金。逾期超过三十天的，甲方有权单方面**本合同，并要求乙方按照本合同约定的总房款的二零%向甲方支付违约金。
五、附则
一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
二、本合同自甲乙双方签字之日起生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定**人(签字)：_________
法定**人(签字)：_________
二零xx年____月____日
二零xx年____月____日
期房转合同范本 第二六篇
甲方：
乙方：
鉴于：甲方在___市__路__号购买住宅(期房)___ (项目名称)一套房屋，具体房号为：栋单元号房。该房目前尚未建成，未具备交易条件。
甲、乙双方就该房转让事项经过协商，一致同意订立协议条款如下，以资共同遵守。
一、甲方愿将以其名义购买的住宅___市__路__号___ (项目名称)栋单元号房(以下简称该房)转让给乙方。
二、该房售价为每*方米元，总价款为元。
三、该房屋双方议定由甲方转让给乙方，乙方支付该房的首付***万元(￥ )，在签定协议后的两天内支付甲方转让费***万元(￥ )中的万元，其余款项待更改名字后当日付清。
四、该房的'购房款全部由乙方支付，以甲方名义直接付给开发商，由乙方收执收款凭证。
五、该房盖到二层交全额的时候后，甲方必须协助乙方办理更名手续。
六、本协议签订后，该房屋如有应缴纳的一切税、费，概由乙方负责。本协议发生的过户登记费、契税、估价费、印花税由乙方负担。
八、甲方如不按协议规定将该房屋过户给乙方，乙方有权按以下第种方式要求甲方承担责任：
一、乙方不能取得该房所有权，甲方必须将该房拍卖，拍卖所得的款项，优先支付乙方支付给开发商购房款和给甲方的万元转让费后，余款作为甲方给乙方的赔偿金。甲方不能从该房获得任何收益。
九、乙方不能按期支付购房款的，乙方自行承担责任。
十、甲方保证其转让给乙方的房屋，产权清楚，绝无其他项**设定或其他纠纷。乙方得到该房后，如该****有纠葛，致影响乙方**的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方损失。
十一、交屋时，乙方发现房屋构造或设备不符合交付要求，经鉴定属实，甲方应于一个月内予以修理，如逾期不修理，乙方得自行修理，费用由甲方承担。如修理仍达不到协议约定的要求，乙方得**协议，解约时，甲方除返还全部房价款后，并按本协议第八条规定承担违约责任。
十二、房屋所占用的土地(包括庭院围墙等)所有权属于国家。乙方取得上开房屋占有相应比例的土地使用权，并依照国家法律的规定缴纳土地使用权及其他有关费用。
十三、本协议的附件与协议有同等效力。
十四、本协议一式份，甲乙方各执份。
十五、本协议甲乙双方签字生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定**人(签字)：_________
法定**人(签字)：_________
二零xx年____月____日
二零xx年____月____日
期房转合同范本 第二七篇
甲方（卖方）： 身份证号：
电话：住址：
乙方（买方）： 身份证号：
电话： 住址：
甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致，就权益转让事宜，签定本协议，协议内容如下：
一、该房屋权属状况如下：
一、甲方于______年___月____日与______________房地产开发有限公司（以下称开发商）订立《商品房买卖合同》（合同编号： ），该合同约定：甲方以人民币_______元整的总价款购买位于 的房屋一套（以下称该房屋）： 房屋相关信息见《商品房买卖合同》（合同编号： ）。
上述合同已由 登记备案，由于 甲方尚未取得该房屋的房地产权证。乙方已全面了解该房屋的上述情况。
二、甲方保证其与开发商签署的上述合同内容属实，并且甲方保证该房屋无任何其他权利限制，甲方愿承担由此产生的一切责任。
二、甲、乙双方经协商一致同意，乙方以总房款人民币______元整买卖该房屋，甲、乙双方间的实际付款方式如下：
一、 乙方于签约后_______日内以_______方式，支付甲方房款人民币_______元整；
二、乙方于开发商交房时，支付甲方其余房款_______元；
三、双方同意，因房屋转移产生的税金及其他所有手续费用由__ __承担。
三、甲方的义务为：
一、甲方负责获得开发商同意，进行房屋的权益转让；
二、甲方应在______年______月______日之前协助乙方在国家房地产管理部门办妥该房屋权益转让手续；
三、甲方应于乙方付清首付日内将该房屋有关资料交付给乙方，待开发商交房时直接将该房屋交付给乙方；
四、乙方的义务：
一、乙方负责支付该房屋的水、电、煤气、有线电视等相关进户费用；
二、该房屋的维修基金由乙方承担；
三、乙方应在______年______月______日之前和甲方一起在国家房地产管理部门办妥该房屋权益转让手续；
五、若甲方在甲、乙双方办理该房屋的权益转让手续期间，反悔不出售该房地产给乙方，则乙方有权单方面终止本协议，同时甲方应按照本协议约定的总房款的一零%向乙方支付违约金，并且甲方应返还乙方支付的所有房款；
六、若乙方在甲、乙双方办理该房屋的权益转让手续期间，乙方反悔不购买上述房地产，则甲方有权单方面终止本协议，同时乙方应按照本协议约定的总房款的一零%向甲方支付违约金；
七、若乙方未按本协议时间交付甲方房款，每逾期一日，应支付甲方违约金（违约金为乙方未付款的万分之三）。逾期超过三十天，甲方有权单方面解除本协议，乙方应支付甲方本协议约定的总房款的一零%作为违约金；
八、本协议一式两份，甲、乙双方各执壹份。
甲方（签字）：乙方（签字）：
时间： 时间：
期房转合同范本 第二八篇
卖方(以下简称甲方)：______
买方(以下简称乙方)：______
甲方按照《**市实施办法=的规定，通过 方式，取得**市 区(县) 地块的土地使用权，土地面积为 _____*方米，土地使用年限 ________年，自 ________年 ________月 _____________日至 ________年 ________月 _____________日止，国有土地使用证号为 。甲方在上述地块上建设的 ，现已具备规定的预售条件，经**市房地产管理__批准，准予上市预售，**市商品房销售许可证号为 。
乙方自愿购买甲方的 的房屋，甲方已于 ________年 ________月 _____________日收到乙方预购房屋的定金_____元。双方经友好协商，就上述房屋的预售预购事项，订立本契约。
第一条 房屋，房屋用途 ，建筑面积为 _____*方米(含共有共用面积，房屋状况详见附一)，土地使用面积 _____*方米(含共有共用面积)，土地使用期限自****过户之_____日起至 ________年 ________月 _____________日止。
上述面积为甲方暂测面积，房屋竣工后以房地产管理部门实测面积为准。
第二条双方同意上述房屋售价为每建筑*方米*** 元，价款合计为(大写) 仟 佰 拾 ________万 仟 佰 拾 元整(小写：______ 元)。房屋竣工后，第一条载明的暂测面积与实测面积误差在 %以内的，不再结算;误差超过 %的，超过部分按房屋售价进行结算。
付款方式见附二，乙方按期将购房价款汇入甲方指定银行。乙方已支付的定金 元，在乙方最后一次付款时转为购房价款。
第三条甲方须于 ________年 ________月 _____________日前，将房屋交付乙方。除不可抗力外，甲主未按期将房屋交给乙方的，乙方有权向甲方追索违约金。违约金自房屋应交付之_____日第二天起至实际交付_____日止参照*人民银行固定资产贷款利率计算。逾期超过 _____________日(遇法定节假_____日顺延)甲方未交付房屋的，乙方有权终止本契约。契约终止自乙方书面通知送达甲方之_____日起生效。甲方除在契约的终止后三零_____日内向乙方双倍返还定金外，并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方。利息参照*人民银行固定资产贷款利率计算。
第四条乙方逾期付款，甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本契约约定付款之_____日起至实际付款之_____日止参照*人民银行固定资产贷款利率计算。逾期超过 _____________日(遇法定节假_____日顺延)乙方未付款的，甲方有权终止本契约。契约终止自甲方书面通知送达乙方之_____日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。
第五条甲方交付房屋时，应提交建筑工程质量**部门出具的《工程质量竣工核验证书》。
甲方交付的房屋经建筑工程质量**部门核验不合格的，乙方有权终止本契约，甲方应在契约终止后三零_____日内向乙方双倍返还定金，并将乙方已付的房价款和利息全部退还乙方(利息计算同第五条)。甲方交付房屋的装修、设备未达到本契约附一一规定的装修、设备标准的，甲方同意按未达到部门的双倍差价向乙方补偿。
第六条甲方同意按《建设工程质量管理办法》的有关规定，自房屋交付之_____日起对乙方购置的房屋进行保修。
第七条乙方同意其购置的房屋由甲方或甲方认可的管理公司代管。
第八条本契约由双方签字，在办理房屋预售预购登记后生效。预售、预购登记于本契约签订之_____日起三零_____日内，由双方共同到** 局交易管理部门办理。
第九条本契约生效后至房屋交用前，乙方不得转让所预购的房屋，如有特殊原因需转让，须报**市房地产管理__批准。
第十条双方同意房屋交付后三零_____日内共同到预售登记的管理部门办理房屋买卖立契手续，并按有关规定申领房地产权属证件。
第十一条办理上述手续时发生的税费，由双方依照有关规定缴纳。
第十二条本契约在履行中发生争议，双方应协商解决。协商不能解决的，任何一方均可向房地产所在地人民**提**讼。
第十三条本契约未尽事项，在不违反本契约的前提下，双方可签订补充协议。
本契约的附一和双方签订的补充协议为本契约不可分割的组成部分，具有同等的法律效力。
第十四条本契约本一式两份，甲乙双方各执一份，副本 份，房地产管理部门 。
甲方(签章)：______ 甲方(签章)：______
法定**人：______ 法定**人：______
地址：______ 地址：______
期房转合同范本 第二九篇
甲方（卖方）： 住址： 身份证号：电话：
乙方（买方）： 住址： 身份证号：电话：
鉴于：
一、甲方于 年 月 日购买的位于 的房屋一套（以下简称“该房屋”）为期房，该房屋相关信息见《商品房买卖合同》（合同编号：）。
二、在本合同签订前及签订中，乙方已确实充分的了解该房屋为期房的事实，并自愿同意向甲方购买该房屋。
因甲方尚未取得该房屋的房地产权证，甲乙双方无法进行产权变更登记。现甲乙双方经过平等、自愿协商，就该房屋转让事宜达成如下协议，以兹共同信守：
一、该房屋权属状况
一、甲方将其购买的位于的 房屋一套（以下简称“该房屋”）转让给乙方，乙方自愿受让该房屋。
二、该房屋所在楼层为 层，该房屋用途为 ，建筑面积 平方米。
二、该房屋价款及付款方式
甲乙双方经协商一致同意，乙方以总房款人民币 一零零 万元整（大写：壹佰万元整）受让该房屋，乙方分三笔向甲方支付购房款：
一、乙方于 年 月 日之前支付甲方第一笔购房款人民币 元整（大写： ）；
二、乙方于 年 月 日之前支付甲方第二笔购房款人民币 元整（大写：）；
三、乙方于 年 月 日之前支付甲方第三笔购房款人民币元整（大写：）。
三、甲乙双方的义务
一、甲方于收到乙方支付的第一笔房款后 日内负责获得开发商同意，并办理《商品房买卖合同》更名事宜；
二、乙方负责支付该房屋的水、电、天然气、暖气、宽带、有线电视等相关进户开户费用；
三、因该房屋而产生的相关税费及公共维修基金由乙方承担；
四、自本合同签订之日起，由乙方承担因该房屋而增加或产生的任何费用，及该房屋的一切风险。
四、违约责任
一、若甲方不将该房屋出售给乙方的，则乙方有权单方面终止本合同，同时甲方应按照本合同约定总房款的一零%向乙方支付违约金，并且甲方应返还乙方支付的所有房款；
二、若乙方不购买该房屋的，则甲方有权单方面终止本合同，同时乙方应按照本合同约定的总房款的一零%向甲方支付违约金；
三、若乙方未按本合同约定时间支付每笔购房款的，每逾期一日，乙方应按照本合同约定总房款的千分之五支付甲方违约金。逾期超过三十天的，甲方有权单方面解除本合同，并要求乙方按照本合同约定的总房款的二零%向甲方支付违约金。
五、附则
一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
二、本合同自甲乙双方签字之日起生效。
甲方（签字）： 乙方（签字）：
时间： 年 月 日 时间： 年 月 日
期房转合同范本 第三零篇
卖方(甲方)：
联系方式：
买方(乙方)：
联系方式：
卖方公 证人 (甲方公证人)：
联系方式：
买方公证人(乙方公证人)：
联系方式：
根据《_合同法 》、《_城市房地产管理法 》及其他有关法律、 法规 之规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购 买房 产，达成如下协议：
第一条：房屋基本状况
甲方所售房屋位于 ( 路 号)，号楼，东单元六楼东户，主房建筑面积 平方米，储藏室 平方米，水电暖及通信设施均齐全。
一、甲方自愿将房屋出售给乙方
二、乙方自愿购买上述房屋
三、甲方系本合同项下房屋的所有权人，甲方保证已向乙方如实陈述上述房屋权属状况及其他基本状况，且保证该房屋不受他人合法追索
四、甲乙双方公证人系与双方无任何血缘关系的_合法公民，且对该房屋买卖的有关事项清楚明确。
第二条：房屋价格
甲乙双方约定房屋的成交总价格为(人民币) 元整(大写： 元整)。该价格包括附属设施及其他配套设施的转让费用。
第三条：房屋付款及过户等相关相应费用的缴纳
一、乙方应在本合同签字生效当日，将房屋总价款 元人民币一次性全部付清，甲方同时将该房屋及其附属设施(包含储藏室)移交给乙方，由乙方完全占有该房屋及其附属设施，甲方不得干预
二、甲乙双方约定：该房屋办理过户手续时，甲方需无附加条件，积极协助乙方办理过户，过户费用应由 方在办理过户手续时向相关部门交付
三、凡法律、政策规定的有关该房屋的应由甲乙双方负担的一切税款和费用均有甲乙双方共同承担
四、截至本合同签订之日，甲方因使用该房屋产生的各项未结费用应有甲方承担(各项费用包括：水、电、煤气、天然气、暖气、有线电视、电话、宽带以及物业管理等费用)。
五、合同签订当日，乙方需在甲方的协助下对房屋及其附属设施等进行验收，完成上述各项后，双方签署交付单，确认完成交付
六、待 房产买卖 手续办理完后，水表、电表、煤气表、天然气表、有线电视等相关设施的更名手续应由甲方协助办理。
第四条：甲乙双方需充分认识的相关条款，甲乙双方均不得以此为由提出变更和解除合同
一、由于 公司职工房产手续尚在集中管理中，自房屋交付至正式办理 房产过户手续 尚需一定时间，合同双方对此已有清醒认识，甲乙双方均不得以此为由提出变更和解除合同
二、自房屋交付至办理正式的房产过户手续期间因法律、政策造成前述税款和费用的增减以及房价波动所带来的风险，合同双方已有清醒认识，甲乙双方均不得以此为由提出变更和解除合同
三、本合同自签订当日甲方将房屋交付乙方。该房屋的损毁、灭失的风险，自房屋交付之日起转移至乙方，乙方对房屋现有状况(指建筑质量、室内装修、配套设施、小区环境等)做了充分了解，无任何异议，甲乙双方均不得以此为由提出变更和解除合同
四、由于本房产系公司职工集中管理的房产，甲方承诺在乙方使用该房产时，公司规定的允许甲方享有的该房产的一切福利转由乙方享有，甲方不向乙方以任何理由要求支付。 公司和相关其他部门要求甲方支付的各项费用(各项费用包括：水、电、煤气、天然气、有线电视、电话、宽带以及物业管理等费用)，转由乙方支付，甲乙双方均不得以此为由提出变更和解除合同
五、由于本房产系公司职工集中管理的房产，甲方承诺在乙方使用该房产期间，若公司要求或允许置换房屋，该房屋所享有的置换福利应由乙方享有，甲方应无条件协助乙方置换，甲乙双方均不得以此为由提出变更和解除合同
六、本合同未进事宜应由甲乙双方另行协商，并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。
第五条：甲乙双方的 违约责任 ：
一、甲方应保证上述房屋权属清楚、无任何纠纷。如该房有设定 抵押 或被查封等限制产权转移的情况时甲方应及时告知乙方，并负责于本合同签订之日前解决完毕如甲方不能及时解决上述问题，由于甲方个人原因致使房产不能过户或者出现 诉讼 纠纷，视为甲方违约，乙方有权解除合同并要求甲方退还全部房款并赔偿损失( 公司统一管理房产手续问题乙方已明确知悉，不在此列)
二、在乙方要求且条件允许能够办理房产过户手续时，甲方不得以各种理由拖延或拒绝协助乙方办理，在双方确认可以开始办理过户手续之日起三十日内甲方不能协助乙方办理过户手续的，视为甲方违约，乙方有权解除合同并要求甲方退还全部房款并赔偿损失
三、甲乙双方对双方约定的房屋转让款、房屋及其附属设施等无异议，甲乙其中一方由此产生异议视为该方违约，该方须向对方赔偿损失
四、凡法律、政策规定的有关该房屋的应由甲乙双方负担的一切税款和费用均有甲乙双方共同承担，甲乙其中一方由此产生异议拒绝付款的则视为该方违约，另一方有权追究该方的刑事责任，并要求该方赔偿损失
五、甲乙双方对本合同规定的第四条：甲乙双方需充分认识的相关条款无异议，若甲乙其中一方由此产生异议视为该方违约，另一方有权追究该方的刑事责任，并要求该方赔偿损失。
第六条：本 合同履行 如发生争议，由甲乙双方在公证人的公正下友好协商解决，协商不成的，可向 市中区人民法院提起诉讼。
第七条：本合同自买卖双方及双方公证人签字或盖章之日起生效，合同一式四份，双方及双方公证人各执一份。
第八条：买卖双方约定的其他事项：在双方可以办理房产过户手续时，甲乙双方应另行签订一份 房屋买卖合同 报房产管理部门。
第九条：甲乙双方及双方公证人签章：
卖方(甲方)签章： 买方(乙方)签章：
卖方公证人(甲方公证人)签章： 买方公证人(乙方公证人)签章：
二零一三年 月 日 二零一三年 月 日