木作安装合同范本
木作安装合同范本 第一篇
甲方：（发包方）
乙方：（承包方）
本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条、工程概况
一．装修施工地点：
________________________________________________________
二．工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日
三．本项工程预计费用______元人民币。
第二条、材料供应的约定
一．甲方提供的材料
乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
二．甲方采购供应的装饰材料，均应用
于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
三．乙方提供的材料
乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具（锥子、切割片等），要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条、工程质量及验收的约定
一．本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB五零二一零—二零零一及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB五零三二七—二零零一并参照《山东省家庭装饰装修工程质量标准及其他 DB—三五/T九八》及《烟台市家庭装饰工程质量验收标准》
二．由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。
三．工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。
第四条、有关安全生产和防火等的现场管理约定：
一．严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
二．未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。三.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
四.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
五.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。
六.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。
七.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。
八.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条、工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：
一.工程款付款方式：
验收合格后付工程总款的五零%，整体竣工验收合格后付总工程余款二零%
二.乙方承包内容：
一）水电开槽、布线、穿线、埋槽
二）所有水电施工过程的垃圾清运（每天现场整理装袋）
三）水电施工的穿墙、打孔、切割
四）开关面板安装
五）小五金、马桶、的安装
六）后期灯具的安装
三．工程结算方式：
按实结算：
总价结算：二零元/平米（套内面积）
第六条、违约责任：
一．甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的违约金。
二．由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。
第七条、纠纷处理方式：
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决；当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
第八条、合同的变更和解除：
一．合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款一零％支付违约金，并办理终止合同手续。
二．施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
第九条、其它约定：
一．双方同意由第三方监理（装修监理公司）进行协商工作。
在未经第三方监理（装修监理公司）确认情况下，甲方有权不支付乙方相关费用。
二．经过第三方监理（装修监理公司）确认，甲方必须按照约定支付乙方相关费用。
三．因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
四．甲方在入住前可以要求乙方五次来现场配合其他工种的交叉施工，超过五次部分每次甲方需支付乙方五零元/天的劳务费。
五．保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后四八小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第十条、附则
（一） 本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。
（二）本合同签订后工程不得转包。
（三）本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
（四）合同有效期至_____________________。
（五） 水电工程保修伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字： 乙方签字（盖章）：
日期：日期：
木作安装合同范本 第二篇
委托人（业主）：______________
栋层号：______________________
电话：________________________
受委托人/公司：_______________
电话：________________________
为加强庄园装修管理，保证装修质量及居民的居住安全和正常生活，特制定双方的责任、义务如下：
管理公司：
一、负责庄园楼内的装修管理。
二、保证装修期间正常水电供应。
三、协助业主定期对室内装修进行质量、安全的检查。
四、合理收费，严禁向施工队吃、拿、卡、要、乱罚款。
五、投诉电话：
装修负责人/装饰公司：
一、 开工之日起，采取必要防火措施，并指定专人负责，自备灭火器，确保户内的安全，并接受管理分公司检查和指导。
二、 破坏建筑结构，不擅自拆改水、电、暖气、电信等各种住宅配套设施。
三、 厨房、厕所等部位需要改造时，严格按施工规范操作，避免造成漏水、渗水等质量问题。
四、 装修、装饰住宅时，不得影响建筑物整体外观及周边环境，不得影响附近居民的正常生活，装修、装饰住宅时，所产生的废料、杂物渣土等垃圾应自行及时清运，不得倒入垃圾桶，不得堵塞排水道。
五、 对其他业主和公共设施设备（建筑、电气、给排水、采暖、空调、消防、电梯、门禁系统、监控系统等）造成损坏的，责令恢复原状，或赔偿经济损失。（赔偿经济损失的额度按受损失的设施或零部件的市场价及安装价格的和来考虑），设施恢复期限及赔偿期限从事发之日起计三日内结束，事故第一责任人为装修负责人，如业主和装修负责人有约定的，按约定的责任人执行。因设施设备被损坏而且影响其它业主的正常生活及给物业管理造成的不良影响而带来损失的赔偿问题由物业公司、业主、装修负责人三方来协商解决。
六、 室内空调机和安装要做到楼上楼下保持横平竖直。需要重新打洞的，请先到管理公司部协商，并由管理公司确定位置，空调支架必须采用不锈钢或喷塑支架。
委托人：
一、 按规定对住宅进行装修，并事先对装饰公司进行全面评价。
二、 对受委托方的行为负有连带责任。
以上各项双方认真遵守，如有违反，请按物业管理有关规定处理。
受委托人/公司（签章） ____物业管理公司
签订日期：________年_______月_______日
木作安装合同范本 第三篇
发包方：_________（以下简称甲方）与承包方：_________（以下简称乙方）为维护双方的权益，根据现行的法律、法规和规章，结合本工程的具体情况，签订本合同，并遵照执行。
第一章、合同背景
第一条、施工地点位于_________市_________区_________路_________弄_________号_________室，（以下简称该房屋）。该房屋竣工验收合格，并已交付使用。
第二条、甲方委托乙方施工，使房屋安全、卫生、美观、适于居住、方便生活、令人心情愉悦。
第二章、施工单位资格
第三条、乙方是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，通过最近一次企业年检，具有经建设行政主管机关审定的从事民用建筑装饰装修工程的资质，资质等级符合本次施工的要求。乙方不具备营业资格或相应资质的，甲方有权终止本合同，乙方应当立即返还甲方已支付的费用，并赔偿乙方损失。
第四条、本合同签订前，乙方应向甲方出示《营业执照》、《资质证书》原件。
第三章、施工内容
第五条、该房屋属_________结构，房型为_________房_________厅_________厨_________卫，建筑总面积为_________平方米；施工的是其中的_________房_________厅_________厨_________卫，施工面积为_________平方米。详见作为本合同附件
（一）的《房型图》中红线匡定部分。
第六条、施工内容和做法说明如下（不够可附页）：
（一）厅：地面部分_________，墙面部分_________，天棚部分_________，门窗部分_________，其他_________；
（二）房：地面部分_________，墙面部分_________，天棚部分_________，门窗部分_________，其他_________；
（三）厨：地面部分_________，墙面部分_________，天棚部分_________，门窗部分_________，其他_________；
（四）卫：地面部分_________，墙面部分_________，天棚部分_________，门窗部分_________，其他_________；
（五）其他：地面部分_________，墙面部分_________，天棚部分_________，门窗部分_________，其他_________；前款没有说明的，依作为本合同附件
（二）的《装修施工图》确定。
第四章、材料、设备和价款
第七条、施工使用的材料和设备见作为本合同附件
（三）的《主要材料报价单》、作为本合同附件
（四）的《辅助材料报价单》，乙方的人工费见作为本合同附件
（五）的《人工费报价单》。
第八条、该房屋工程总价款为_________元，其中材料费_________元、人工费_________元、管理费_________元、设计费_________元、垃圾清运费_________元、税金_________元、其他费用_________元。工程总价款是各分项价款的总和。前款所述的总价款和分项价款是乙方的预算价格。结算价格超出预算价格的，甲方按预算价格支付工程总价款；结算价格低于预算价格的，甲方按结算价格支付工程总价款。
第九条乙方对材料费、人工费、管理费、设计费、垃圾清运费的报价，不得超过本合同签订时该费用的市场平均价格。乙方在本合同中的报价超过市场平均价格的，按市场平均价格结算。双方对前款所述的市场平均价格有异议的，可以委托价格评估部门评估，价格评估部门的评估结论，双方应当接受。
第九条、乙方应在《主要材料报价单》和《辅助材料报价单》中注明材料和设备的名称、生产厂厂名、厂址、品牌、型号、规格、等级、价格和数量。乙方提供并已经使用的材料和设备与《主要材料报价单》和《辅助材料报价单》的规定不符的，甲方有权选择以下列方式之一处理，乙方应当接受：
（一）甲方同意继续使用的，乙方免收该材料和设备的费用；
（二）甲方不同意继续使用的，乙方应当根据《主要材料报价单》和《辅助材料报价单》的规定更换和重做，更换后的材料和设备费减半收取，原工期不变。
第十条、乙方应当提交说明书、保修单、环保说明书和购货发票复印件，甲方要求与原件核对的，乙方应当同意。发票上应当载明产品名称、品牌、型号、规格、等级、价格和数量。
第十一条、乙方提供的材料和设备质量必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等，不得使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。乙方提供的材料和设备必须符合国家环保标准，包括但不限于完工后的室内空气质量，辐射、照明和噪音强度等指标，使甲方达到安全居住、生活的目的。乙方违反前两款规定的，应当立即更换和重做，更换后的材料和设备不再收费，原工期不变。
第十二条、甲方变更施工内容的，乙方应当同意。工期、总价款、《主要材料报价单》和《辅助材料报价单》的内容相应变化的，经甲方书面确认后生效。第八条至第十二条在乙方提供施工使用的材料、设备以及劳务的情形下适用。
第十三条、该房屋的工程总价款为_________元，其中人工费_________元、税金_________、其他费用_________元。
第十四条、甲方提供的材料、设备，应当按时送到现场，乙方应办理验收手续。甲方提供的材料、设备不符合国家标准的，乙方应在验收后以书面形式向甲方提出，甲方仍表示使用，造成损失的，由甲方承担责任。甲方供应的材料、设备运抵现场，经乙方验收后发生损坏的，乙方应当赔偿。
第十五条、甲方提供的材料和设备，均应用于本工程；未经甲方同意，乙方不得挪作他用。因乙方原因导致甲方提供的材料和设备短缺或被更换的，乙方应按短缺材料和设备的价款或材料和设备被更换前后差价的一零倍赔偿甲方。
第十三条至第十五条在甲方提供施工使用的材料、设备，乙方提供劳务的情形下适用。
第五章、付款方式
第十六条、工程款按以下方式支付：
（一）本合同签订后，开工前二至____日，甲方支付相当于总价款三零%的工程款；
（二）完成五零%的工程量之日后的____日内，甲方支付相当于总价款四零%的工程款；
（三）竣工验收后____日内，甲方支付相当于总价款二五%的工程款。
（四）竣工验收合格________年后或双方约定的保修期满，甲方支付相当于总价款五%的工程款。甲方支付工程款，乙方的业务员或施工人员收取的，视为乙方收取。
第十七条、因变更施工内容导致总价款增减的，甲方在竣工验收合格之日支付或收取增、减部分的款项。
第十八条、双方款项往来，均应出具收据。施工结束，甲方全额付清应付款项后，乙方应当出具合法发票。
第十九条、竣工验收合格后，甲方有权留取相当于工程总价款的五%的保修基金。竣工验收合格后________年内没有发生工程质量问题的，甲方应将保修基金全额退还乙方。
第六章、结算
第二十条、工程竣工，甲方验收后对价款有异议的，可以要求不超过____日的核价期，核价期内，甲方有权暂停向乙方付款，乙方应当同意。甲方若委托
第三方进行评估的，核价期至取得评估报告之日届满。甲方委托
第三方评估价格的，以《主要材料报价单》和《辅助材料报价单》约定的价格作为计算总价款的依据，按照评估结果结算总价款，乙方应当同意。
第七章、工程进度
第二十一条、本工程于________年____月____日开工，________年____月____日竣工，工期为_________天。每日施工时间为_________时_________分至_________时_________分（_________时_________分至_________时_________分休息）。
第八章、施工
第二十二条、乙方指派_________为工程驻工地代__，负责本合同的履行，包括根据要求组织施工，协调、处理由乙方负责的各项事宜。乙方对其指派的驻工地代__的行为均予认可。乙方更换驻工地代__的，应当书面通知甲方；甲方收到更换通知前，乙方对原驻工地代__的行为应当认可。
第二十三条、乙方应当自行施工，未经甲方同意，不得将本工程转包给任何第三方。
第二十四条、工程执行DB零八—六二—九七《住宅建筑工程技术规程》、DB三一三零—一九九九《住宅装饰装修验收标准》，以及国家和本市建筑行政主管部门制定的其他标准、质量评定验收标准和双方的约定。
第二十五条、施工期间，甲方及其代表有权在现场查看、了解、检查施工情况，乙方应当配合；但甲方不得因此影响乙方施工。
第二十六条、乙方应当按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，按照甲方认可的设计、施工方案和做法说明完成工程，确保工程质量，不得偷工减料。
第二十七条、施工期间，甲方修改设计方案并相应地变更施工方案、增减施工内容的，应在变更的项目施工前通知乙方，乙方应当根据甲方的要求施工。甲方变更、增减施工项目的，应当与乙方签订作为本合同附件（六）的《工程项目变更单》。因甲方变更工种项目引起竣工日期和工程总价款变化的，按本合同
第十二条的规定处理。
第二十八条、乙方在施工中不得变更建筑主体和承重结构，不得擅自折、改供暧、燃气管线，或实施其他影响建筑结构，危害使用安全，和超过住宅原设计标准的行为。甲方要求实施前款规定禁止的行为，乙方可以拒绝，但应当提供修改意见。
第二十九条、乙方应当遵守施工安全操作规程，采取必要的安全防护和消防措施，保证作业人员安全，避免甲方房屋和其他财产的损失。乙方违反前款规定，造成损失的，应当赔偿。
第三十条、施工中，不得侵占公共空间，不得损害公共部位的'设施。乙方违反前款的规定，引起相邻纠纷和与物业公司及任何
第三方的纠纷的，应当负责处理，造成甲方损失的，应当赔偿。
第三十一条、施工现场发生的水、电、煤气、电话等公用事业费用由甲方承担，但日平均支出超过以下限额的，超过的部分由乙方承担：水费_________元日，电费_________元日，煤气费_________元日，电话费_________元日。前款所述施工现场每日发生的各项公用事业费为施工期间该项费用的总额与施工天数的比值，以公用事业企业的付款通知或收据为认定费用的依据。
第九章、验收
第三十二条、隐蔽工程完工后，乙方应在完工前____日书面通知甲方验收，甲方应当按乙方通知的时间参加验收。甲方不能按时验收的，应当通知乙方另行安排时间。甲方无法及时验收，可能导致乙方延误工期的，乙方可以组织人员验收，甲方应当接受验收结果。甲方事后要求复验的，乙方应当按要求办理复验，复验合格的，复验、返工费用由甲方承担，工期予以顺延。
第三十三条、工程竣工后，乙方应在竣工前____日书面通知甲方验收，甲方应自接到通知后____日内按照工程设计合同约定和相应的质量标准组织验收，验收合格的，办理验收移交手续，签署作为本合同附件
（七）的《工程质量验收单》和作为本合同附件
（八）的《工程结算单》。乙方应当出具作为本合同附件
（九）的《住宅室内装饰装修质量保修书》。甲方在规定的时间内不能组织验收的，应当及时通知乙方另定验收日期，验收合格的，甲方承认原竣工日期。
第三十四条、乙方因施工质量问题导致甲方或第三方人身、财产损失的，不得因甲方已经或未按照本合同第三十二条、第三十三条的规定验收，免除赔偿责任。
第十章、保修
第三十五条、工程保修期________年。有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为________年。保修期自竣工验收合格之日起计算。
第十一章、违约责任
第三十六条、甲方违反本合同第十六条第一款的规定，每逾期____日，应按逾期未付款金额的万分之四向乙方支付违约金。
第三十七条、乙方违反本合同第二十一条的规定，每逾期____日，应当支付对方_________（一零零元—五零零元）的违约金；但因甲方的原因或经甲方书面确认的变更施工项目等原因而延长工期的除外。
第三十八条、乙方违反本合同第二十四条、第二十六条的规定，甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿损失。
第三十九条、乙方违反本合同第二十七条第一款的规定，甲方有权要求乙方重做或解除本合同，原工期不变，造成甲方损失的，乙方应当赔偿。
第四十条、甲方违反第三十三条第二款的规定，造成乙方损失的，甲方应当赔偿。
第四十一条、本合同生效后，任何一方要求终止合同的，经结算已完成的工程款，提出终止合同的一方支付另一方相当于工程总价款一零%的违约金后，本合同终止。
第十二章、其他
第四十二条、双方因履行本合同发生争议，协商不成的，选择以下第_________种途径解决：
（一）向_________仲裁委员会申请仲裁；
（二）向人民法院起诉。
第四十三条、本合同正本一式四份，甲乙双方各执两份。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________
身份证号码：_________法定代表人（签字）：_________
委托代理人（签字）：_________委托代理人（签字）：_________
身份证号码：_________身份证号码：_________
地址：_________地址：_________
电话：_________电话：_________
邮编：_________邮编：_______
_年____月____日________年____月____日
木作安装合同范本 第四篇
委托方 ：
承接方 ：
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共同恪守。
一、工程地点：____区____街____单元____室
二、形式结构：____层式____室____厅____厨____卫
三、工程项目：
一、四个房间 地面铺设八零x八零瓷砖，打地角线，要求平整；一个厨房，一个卫生间墙面二五x四零铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨，地面铺三零x三零瓷砖，要求平整；两个阳台地面铺设三零x三零瓷砖，要求平整。
二、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。
四、承包方式：甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料 ，和施工期间的午餐供应，乙方负责施工。
五、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，三个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。
六、工程造价：材料由甲方提供，甲方支付乙方装修人工费_________元人民币。
七、付款方式：为确保工程质量，暂扣五零零元押金，二零xx年七月xx日至二零xx年九月xx日内无任何问题，将全额返还乙方。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内付清乙方人工费，
八、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。
甲方：________________
签字 ：________________
木作安装合同范本 第五篇
甲方：（以下简称甲方）
乙方：______________________________ （以下简称乙方）
乙方系园区大棚物业的业主或使用者委托进行装修的单位或个人。现甲、乙双方就大棚看护房装修的有关事宜，经过平等协商，特签此协议。
一、装修申请与报批
第一条、乙方在装修前应向甲方提出装修申请，并填写《装修申请表》；乙方向甲方提供下列材料：
一.施工单位营业执照及资质证书复印件（加盖公章），如委托个人则需装修委托书。
二.乙方向甲方提供现场施工人员的名单、身份证复印件及一寸近照二张。
三.装修队电工、焊工等特种工种的上岗证及复印件。
第二条、甲方在收到乙方申请后，对乙方提供的资料进行审核，如审核合格后，甲方为乙方开据施工许可证。乙方应按照许可证时间开工装修，同时应将许可证贴在装修现场明显位置以便甲方检查。
第四条、甲方审核完毕的资料，乙方不得擅自改变。如需修改或变动，应以书面形式提前通知甲方，并将修改后的资料报甲方审核。
第五条、如果乙方不提交装修申请擅自施工，或在甲方未准许之前开工，甲方有权责令其停工，而由此造成的一切后果均由乙方负责。
二、出入证
一、 为保证乙方装修工作的顺利进行，乙方需要为其聘请的施工人员办理现场出入证，如有未办理出入证的、丢失出入证的或将出入证转借他人的，甲方有权阻止其进入小区，而因此产生的一切后果均由乙方自负。
二、 如果甲方发现乙方聘请的施工人员有违法行为，或有不符合园区管理规定的行为，甲方有权将该施工人员清理出小区，由此产生的一切后果均由乙方负责。
三、 装修完毕后，乙方应及时将其申请的所有出入证全部收回交给甲方，甲方核查无误后，退还临时出入证押金。
三、装修保证金
一、 为保证业主的利益和看护房结构及配套设备的安全，甲方收取乙方管理费每户五零零元。
二、 装修完毕经甲方验收合格后，扣除实际发生的费用，三个月未发生质量问题，按规定退还尾款。如验收不合格，甲方将继续收取乙方整改期间的相关费用。
四、注意事项
第一条、大棚结构装修
一.不得改动门、窗，保持大棚、看护房屋外观的美观统一。
二.严禁拆改破坏原结构、承重墙、配重墙。不得擅自在主体结构上剔槽、打洞，不得凿穿地面、屋顶、阳台隔断板。
三.不得擅自破坏原设计卫生间、洗衣间防水层，如有破损须重做防水处理，需进行二四小时闭水试验，物业工程部试验通过后方可继续施工。
四.乙方装修所使用的木制材料需经防火阻燃、防腐处理。
五.不得将没有防水要求的房间设为卫生间、厨房间。
第二条、水、暖气、燃气管道设施装修
一.严禁改动室内供暖管线设施，严禁加装暖气片或拆改移位。加装暖气罩，必须留有长、宽不少于四零零mm的检修口，便于日后维修，否则后果自负。
二.严禁拆改室内水表，不得擅自拆改原设计管线。
三.严禁改动或遮挡燃气管线、仪表设施。
四.室内所有管线节门、接口周围需留有一零零mm以上距离，并必须按规定预留长、宽不小于四零零mm的检查口，便于日后维修检查。
六.卫生间、厨房间墙体改动的，应当按照防水标准制订施工方案，重新做防水。
第三条、配电、弱电信号设施装修
一.配电系统布局必须按审批方案、图纸施工，负责此项工作的施工人员必须有劳动局核发的电工操作证（特种工种证明复印件在物业管理公司备案）。
二.严禁破坏室内原设计配线回 路，严禁强电、弱电线路直埋，必须按施工规范穿线铺设，如有违规造成的一切后果由乙方负责。
三.不得擅自增改原设计配电控制和计量仪表，隐蔽施工部分：照明、插座、空调插座必须按原设计负荷单路控制施工。
第四条、大棚外观装修
一.严禁拆改外窗、防火窗，不得擅自加装护栏。
二.严禁在户门以外公共区域平台违章搭建或悬挂其他物品。违者物业公司有权要求其无条件拆除，损失自负。
三.空调室外机必须按指定位置安装，冷凝水排放管须接入空调冷凝水管或靠墙固定在外窗一侧
第五条、装饰施工现场
一.装饰材料搬运：安排时间搬运，切勿损坏公共区域搬运建筑材料必须封装不漏，搬运完毕须将搬运路线及时清扫干净。
二.装修垃圾清运：乙方必须遵守甲方的规定，按指定时间将封闭袋装垃圾运至指定地点，随时清扫门前杂物。严禁在公共区域堆放建筑材料、装修垃圾，严禁将杂物、油漆倒入下水管线。
三.施工人员：乙方施工人员须衣着整齐，佩带通行标志，按指定通道进入；严禁在本小区非工作区域闲逛，不得损坏小区公共设施设备及他人财务；严格遵守管理规定，保持公共区域的整洁。
四.装修施工时间：
一）工作时间：八：零零——一二：零零，一四：零零——一八：零零其它时间严禁施工人员进入或滞留在小区内，严禁施工人员在本小区内留宿。
二）机械设备作业时间：八：零零——一一：三零，一四：三零——一八：零零，其它时间为静音作业时间，严禁施工扰民。
五.消防安全：每户装修施工现场必须配置两个五公斤灭火器，工作现场禁止吸烟。
五、装修竣工验收
装修完成后，乙方须提前通知甲方约定时间，甲方自接到乙方正式验收申请五个工作日内，由公司物业部、业主、装修公司负责人及装修施工相关技术人员共同验收。验收不合格项目由施工单位限期整改合格。因整改造成的各项损失费用，均由施工方承担。
六、其它
第一条、乙方在此保证：因其装修而引起的一切后果，如造成房屋结构、布局、外装修的损坏，房产毗邻房屋的损坏或他人人身安全或财产的损失，房屋渗漏而对四邻造成的损失等均由乙方承担。因此后果而产生的一切事宜如诉讼、仲裁的均由乙方自费处理。
第二条、如因乙方装修给他人人身财产造成损失，而引起他人向甲方索赔时，乙方负责赔偿因此给甲方造成的一切损失。
第三条、本协议未尽事宜，由双方协商解决。
第四条、本协议一式两份，由甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。
第五条、乙方在工程装修期间必须加强安全生产管理，需有专门安全监督人员进行安全监督，在装修期间装修人员在园区内、外所发生的任何意外由乙方负责，甲方不负任何责任。
甲 方：乙 方：_____________________
经办人：________________________ 经办人：____________ _______
年 月 日
木作安装合同范本 第六篇
甲方：
乙方：
依据《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法规、行政法规，遵行平等自愿，公平、诚信的原则双方就定福园住宅小区地下车库模板工程劳动分包事项协商达成一致，订立本合同。
一、劳动分包对象及劳动分包内容：
工程名称：
工程地点：
分包范围：定福园住宅小区地下车库所有模板工程(含变更)，预留洞模板、木工的施工劳动力(含二次结构、材料进场卸车、模板支配拆模、外保温安装固定、刷脱剂、穿墙螺杆的制作、割除，工人佩戴的安全帽、职工人身保险、暂住证办理费用、剪力墙根部高度不大于二cm堵缝、止水条钢板固定(注：起主体期间乙方负责二次结构，主体结束后乙方负责把剩余模板清理干净)。自备安全防护用品：安全帽、安全带、绝缘手套等、职工人身保险、班组长必须佩戴对讲机与项目部联系。
承包价格：定福园住宅小区地下车库按粘模面积计算： 元每平米。 质量标准：按国家现行的验收规范及质量评定标准、本分项工程必须达到质量评定合格标准。
二、甲方义务：
组建于工程相适应的项目部管理班子，全面履行分包合同，组织实施管理的各项工作，对工程的工期、质量向发包人负责。
向分包人交付具备本合同款项下劳动作业开工条件的施工场地，生活临时设施。
负责编制施工组织设计、统一制定各项管理目标，实施对工程质量、工期、文明施工、控制、检查和验收。
负责工程的技术交底工作。
统筹安排协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活设施、工作用水、用电及施工场地。
按时提供图纸及时将供应、设备、周转工具、材料、安全设施保证需求。
负责协调监理、设计及有关部门现场工作关系。
三、乙方义务:
对本合同劳务分包范围内的工程质量、工期、安全、文明施工向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人入场工作。
乙方根据施工组织设计总进度计划操作规程要求、每月二零日前提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必须按照甲方要求提交旬、周计划，经项目部批准后严格实施。
严格按照设计图纸施工确保工程质量达到约定标准，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力。保证工期加强安全教育。认真执行安全技术范 严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全，加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，承担由于自身责任造成的质量返工、工期延误、安全事故、现场脏乱差的损失及各种罚款。
自觉接受甲方有关部门的管理、监督和检查、操作人员持证上岗与现场其他分包单位配合、协调顾全大局。按甲方统一规划堆放材料、工具、按要求设置标牌、搞好生活区管理工作。
严格按照施工图纸及施工，每道工序乙方先自检后报甲方项目部验收。如因乙方施工质量问题造成返工或无法返工影响工程质量和信誉，按相关制度处罚并赔偿各项损失。
严格按照甲方的施工进度计划施工，因乙方原因总进度计划每延误一天，混凝土扣一元每平米，如乙方确无能力保证工期，甲方另行安排施工人员进场施工，其费用在乙方承包费中扣除，乙方不得刁难，做到先生产后处理。
乙方必须做到材料节约、文明施工、做到大料大用、小料小用。工完料清，严格按照项目部要求使用各种材料，乙方做不到 甲方派人去做，费用从乙方中双倍支付，乙方所用材料必须派专人领取，否则保管员有权不发货，收工时多余材料入库。如乙方做不到视情况按材料的五-一零倍进行罚款，罚单由项目部经理、主管工长及材料员签字均能生效。不服管理无需班组同意。
对材料和三大工具执行限额领料，领料是有乙方签字确认，超预算部分按工地现场材料进价从乙方费用中扣除。
所有进场工人必须由项目部统一办理人身保险，其费用按人头分摊到各班组。如乙方办理人身保险，乙方必须将保单交项目部审核。
乙方进场后必须设立专职负责人，负责做好本分项质量和安全工作，便于统一管理，乙方不得私立食堂，班组必须在工地食堂就餐(乙方派专人领取饭票，任票就餐费从乙方费用中扣除)。
乙方进场人员必须持有身份证，并报复印件一份给项目部登记成册，无证人员、童工、弱智者不得进入施工现场，发现一个罚乙方三零零元每人，并清退出场。
四、付款方式
自工程正式开工之日起、主体完成 层付完成工程量的八零%， 其他工程款在主体完成后付至已完工程量的八五%，主体验收后付至九零%，其他余款六个月内一次付清。(中途可预付工人生活费)
拨付工程款时，乙方提供实际支付民工工资单进行备份，否则不予支付工程款。
五、补充条款：
甲方有监督乙方发放工资权力，当乙方恶意拖欠工人工资时，甲方有权直接向工人发放工资，乙方应予以配合并认可。
乙方必须负责本班组每个职工无条件服从甲方的统一管理，执行公司及工地的各项规章制度，安全生产条例。
做好成品保护工作，不能损坏本工种及其他工种的施工成品，如发现一切费用由乙方承担。
工作范围为颇及本工种的全部内容。
项目部不提供班组任何手使工具。
乙方不得将合同名下的劳务作业再分包给他人，否则乙方将依法承担责任。
伍仟元以内变更费用甲方不予给乙方追加费用。
六、工期要求
_________年_________月_________日开始计入施工工期，_________年_________月_________日结构主体完工。±以下按日历天数 天±以上每月完成工程量，如超额完成工程量且质量过关，每层奖励乙方二零零零元，如乙方自身原因未按要求完成产值，每层扣乙方四零零零元：遇自然灾害、材料短缺、不可抗拒因素，乙方可提出书面申请，甲方批准后工期顺延，乙方在进度、质量方面不能满足工程需要时需中途退场，所完成的工程甲方不予支付乙方任何工程款项。合同签订当日生效，工程完工验收后自动解除。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
木作安装合同范本 第七篇
发包方（简称甲方）：
承包方（简称乙方）：
甲方将哈密市天山北路哈建大厦大型超市装修工程发包给乙方，根据《_合同法》、《装饰装修管理试行办法》，为保护双方的合法权益，本着平等互利的原则，经双方协商，达成如下条款，共同遵守。
一、 概况及要求
一、装饰施工地点：哈密市天山北路哈建大厦太阳国际底商
二、装饰施工内容：地面基础工程、吊顶、墙面装饰、包柱、木质衣架、柜组合及装饰
三、承包方式：包工包料
四、价款结算：按照二零xx年新疆哈密地区建筑装饰安装工程定额及相应工程造价信息文件结算；变更的施工内容，经双方认可后，变更部分的工程款按实结算。
二、甲方要求：
一、装修要求以相应超市门店设计为准，且必须通过相应的验收并合格；
二、以装修效果图为准；
三、材料必须使用甲方所提供的材料报表执行；
四、按照合同所规定的装修时间完工并顺利通过验收；
三、材料供应的约定：
一、乙方提供的材料：详见附件《主材料报价单》。
二、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。
四、工程质量及验收的约定：
一、本工程执行DBJ零八—六二—九七《建筑装饰工程技术规程》、DB三一/T三零—一九九九《装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
二、本工程由＿甲＿方提供设计方案。
三、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
四、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。
五、工程验收。工程验收以甲方及相应主管部门验收为准。
五、工程价款及结算的约定：
合同款总额为 三五零零零零零 元人民币，大写叁佰伍拾万元 。分三次结算。
第一次付款：合同签定后七个工作日内，甲方支付合同总额六零%给乙
方作为开工预付款。
第二次付款：工期进度过半支付至合同总额的九零%。
第三次付款：在竣工验收合格后双方对结算书无异议后，一四个工作日内付清余款。
六、违约责任：
一、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，工期顺延。
二、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的＿一＿％向甲方支付违约金。
三、如未按甲方质量进行施工制作，一切损失由乙方承担，并赔付甲方相应违约金为加工费的二零％。且甲方有权不支付后续工程款。
四、如乙方中途违约除退还甲方预付款，并赔偿条款二零%的相应违约金
七、纠纷处理方式：
一、因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本，可向建筑装饰协会装饰委员会商请调解，也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。
二、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
八、合同的变更和解除：
一、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款＿一零＿％支付违约金，并办理终止合同手续。
二、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。
九、其它约定：
为了保证合同顺利履行，要求乙方支付人民币七万元给甲方作为履约保证金，合同解除或终止后甲方退还乙方。
十、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力。
十一、合同附件为本合同的组成部分。
甲方（签章）： 乙方（签章）：
法定代表人： 委托代理人：
住 址： 地 址：
电 话： 电 话：
邮 编：邮 编：
签订日期： 年 月 日
签订地点：
木作安装合同范本 第八篇
一、当乙方未收到按合同约定支付的货款期间乙方拥有该货物的所有权，未经乙方许可甲方不得交付给第三方。
二、本合同为双方盖章并乙方收到甲方支付的定金时生效。
三、本合同未尽事宜，双方可通过协商达成一致后，另行签定补充协议或合同附件，补充
协议或附件与本合同具有同等法律效力。协商不成的可依法向合同签署地人民法院起诉。
本合同一式四份，双方各执二份，盖章后生效。
甲方（盖章）：代表人（签字）：电话：
乙方（盖章）：代表人（签字）：电话：帐号：
卖受人：
买受人：
一、产品名称、规格型号、数量、金额（见附表）
二、质量标准：按行业标准执行。
三、卖受人对质量负责的条件及期限：到货后由买受人对该产品检验，若产品出现质量问题，出卖人负责。
四、交（提）货方式、地点：----公司
五、运输方式及到达站（港）和费用负担：运输费用由出售人负担》
六、包装标准、包装物处置：。
七、检验标准、方法、地点及期限：按照买受人的要求进行质量检验。
八、物品数量、品种及价格见附表。
九、合理损耗标准及计算方法：无
十、结算方式及期限：货到买受方验收合格后支付材料总价款。
十一、本合同解除、终止条件：《合同法》执行。
十二、违约责任：如买受人违约，卖受人有权终止本合同并按照相关约定执行。
十三、合同争议的解决方式：本合同如发生纠纷，当事人双方协商解决，协商不成时，向合同签订地人民法院起诉。
十四、本合同自 双方签字盖章 起生效。
卖受人：
买受人：
时间：
需方(甲方)：
供方(乙方)：
根据《_合同法》及有关规定，为明确需方(甲方)和供方(乙方)的权利和义务，经甲乙双方友好协商一致，签订本合同。
一、标的物名称、规格、数量、单价、金额
标的物名称
计量单位
合计人民币金额(以下称“合同总额”：)大写：￥：
二、生产厂家及商标
三、供货时间以甲方通知进场日为准。
四、质量标准及验收乙方所供标的物的质量应达到国家规定的有关标准(国家标准、行业标准或地方标准)，具体质量标准为：。
五、交货时间、地点和方式
乙方应当按照甲方通知的`时间，将所有标的物送至甲方指定地点。
六、交付费用承担乙方负责承担将标的物运到甲方指定地点所涉及的包装费、运费、装卸费及因履行交付义务而产生的一切费用。
七、合理误差及计算方法
八、包装标准包装应能保证标的物质量完好。
九、结算方式及期限
结算方式及时间：
乙方指定其员工(须持乙方法定代表人的授权委托书)为从甲方领取本合同款项的唯一有权代理人，当该代理人发生变更时，乙方应当以书面方式通知甲方。甲方的每次付款，均以乙方提供的税务部门认可的发票为依据，乙方不能按甲方要求提供合法发票的，甲方有权拒付货款并不承担任何责任。
一零、违约责任
甲方如未按时向乙方付款，逾期每日按元/天向乙方支付违约金。如遇特殊情况，应提前十天通知乙方，并取得乙方同意。
乙方未能按期交付货物的，逾期每日按元/天向甲方支付违约金。
乙方交付的产品如不符合本合同约定的质量标准的，甲方有权拒收，并要求乙方立即给予更换，因此而发生的费用由乙方负担;乙方须赔偿由此给甲方造成的经济损失。
一二、合同生效本合同自双方签字、盖章后生效。本合同一式同等法律效力。份，双方各执份，具有
一三、解决纠纷的方式甲、乙双方因本合同发生争议，应当友好协商;协商不成，双方同意按照以下第______种方式执行：第壹种：将本合同引起的或与本合同有关的一切争议提交甲方住所地仲裁委员会并按该会仲裁规则仲裁;第贰种：任何一方均有权向本合同签订地人民法院提起诉讼。本合同管辖的约定不因合同无效、撤销及解除或本合同权利义务的转让而改变。
一四、其他条款
甲方(盖章)法定代表人委托代理人地址电话
乙方(盖章)法定代表人委托代理人地址电话
甲方：
乙方：
甲、乙双方通过协商，甲方向乙方定购建筑用木模板一批，相关事项协议如下：
一、规格，数量及单价：甲方向乙方订购的木模板规格为九一五mm×一八三零×一四mm,乙方送货到甲方洞口雪峰建材城工地的单价为五七/张，乙方不开发票，数量暂定为贰万张。
二、付款方式：
一、甲方地工±零以下的地下工程所需木模板由乙方全额垫资供货，垫资最长时间不得超过三个月。
二、在甲方±零以上的第一层楼开始施工前，应将乙方所垫资供货的货款全部结清。地上一层以后的货款每月结算一次，甲方必须在每月三零日将乙方当月所供模板货款全部支付给乙方。
三、共它约定事项：
一、货到工地由甲方负责卸货。
二、每次送货到工地，甲方必须给乙方办理好完整的交续手续，包括收料单，欠条等，注明数量、单价、金额。
三、甲方不按本协议约定的时间付款给乙方，乙方有权停止供货给甲方，甲方每天应按拖欠货款的千分之二支付利息给乙方。
四、甲方在制模过程中如发现分层、开裂等时，应在二四小时内提供书面材料及影像资料作为仲裁依据，不得随意口头指证。
五、乙方承诺所购木模板能重复使用八次，如果在此过程中出现严重质量问题，乙方负责重换木模板;如果为甲方人为损坏，乙方不负质量问题的责任。
六、未尽事宜，双方协商解决，协商不成应向怀化市洪江区人民法院申请仲裁。
七、乙方指定付款账号为：
开户行：工行
户名：
账号：
四、此协议一式肆份，甲、乙双方各执二份，甲、乙双方代表签发后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方：
乙方：
一、产品名称、商标、规格型号、数量、单价、金额、供货时间： 签订时间： 年 月 日
二、质量要求技术标准：执行本合同签定时现行国家标准。质量三包。
一、木方：保证断面尺寸按规格足尺，无边材、次材、无弯曲材，且按甲方要求定尺长。
二、竹胶板：保证其层数在九层以上，酚醛胶，内无次材，保证断面厚度按规格足尺且厚薄必须一致;竹胶板周转六次不分层。
三、交货地点： ，并按甲方指定地点堆放。
四、运输费用负担及安全责任：全部由乙方负担(单价中包括装卸车费、交通及其它所有费用)。且货物运输途中、进出施工现场及装卸车等，所发生的安全等一切事故全部由乙方负责，所造成的一切后果全部由乙方承担。
五、验收标准、方法：分别按上述木方、竹胶板的质量要求进行验收。乙方送货车辆至甲方工地后，按甲方材料签收员指定的地点码墩堆放整齐且便于点数，全数接受甲方材料签收员的检查验收，否则，甲方有权拒绝签收，同时，乙方不合格品作退货处理，由乙方负责运回(费用自理)。
六、合理损耗及计量：按甲方现场材料签收员签收认可的数量且有财务会计确认签字的送货单为结算数量依据(但施工完工后所剩且未动用的木方、竹胶板数量不得作为结算数量依据，由乙方负责自行运回，甲方不承担任何费用)。
七、付款方式及期限： (但必须结合业主的付款情况)，并按《批量材料付款程序》付款(附后)。
八、违约责任：
一、乙方必须派专人根据甲方用量情况，及时与甲方工地衔接，补充货源，在材料采购员通知后的十二小时内保证货物的正常供应，如不能保证工地需用量，甲方有权采取其它手段调货，所发生的高额费用(即全部差价金额)从乙方所送货款中扣除。乙方必须遵守上述供应外，还应考虑其它不良因素的正常供货(不可抗力事件除外)，如不能正常供货，给甲方造成的一切损失费用均从乙方总货款中扣除。
二、如货物在质量上出现严重的问题，且乙方不及时按甲方的要求第一时间调换的，或在数量上弄虚作假，一旦被甲方发现，则甲方有权单方终止合同，并拒付所有款项(此款项作为甲方的损失赔偿)。
三、在供货过程中，如送检样品与供货木方、竹胶板质量不符时，甲方可扣除乙方当月的全部货款，因材料原因导致甲方出现质量问题的，按有关法律责任由乙方承担全部损失。
四、若竹胶板达不到六次周转而分层裂开，甲方将扣除其竹胶板总货款的四零%，或拒付其全部货款剩余金额。
五、此合同签定后，未经甲方同意，乙方不得转包给第三方，否则，甲方有权单方终止合同，并拒付所有款项。
九、合同生效期限：自合同签定双方签字盖章之日起生效。
十、其它约定事项：
一、乙方当日所送木方、竹胶板全部送货单(红联)必须于第二天下午五点之前交甲方财务会计确认签字，否则，未签的票据不得办理结算;要求送货单每月至少汇总对票一次，甲方完工通知停送后，乙方必须在三天内将所有票据与甲方全部对清，未对清的部分乙方自行负责。
二、本合同正本一式叁份：甲方贰份(项目部、财务各壹份)，乙方壹份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
木作安装合同范本 第九篇
第一条：分包项目内容
一．本工程所有模板支撑 。包工包料。
二. 按照图纸及变更、规范、强条规定进行操作，负责本工种内的超平放线，主控部分由甲方提供。
第二条：施工要求
一. 现场清理，楼层清理，修正跑模部分，配合施工放线。
二. 负责废材按指定位置归堆，保持现场材料堆放整齐。
三. 做好文明施工现场。雨具，劳动保护用品自备，不得影响安全雨季施工。
四. 临时用灯线自备，三级箱后的用线自备必须是橡皮电缆线。
五．要积极配合甲方做好每道工序的验收工作，力求一次通过，如验收通不过，及时返工。否则甲方将追究由此造成的工期拖延责任。验收费用由乙方承担。
第三条：工程质量标准
力创武汉市优良（黄鹤杯）工程，文明样板工地，乙方施工必须达到建筑规范标准，否则按合同价的八零％结算。
第四条：劳务费及支付办法
按建筑面积计算 ，承包单价为 元/m二 ，主体封顶后付总造价的八零％，余款到竣工结算后一次付清，如果中途退场，按所做的工作量按上述单价的五零％结算付给乙方。
工程完工或者春节乙方应该确保工人有序退场。不得以各种方式讨要工钱。否则甲方有权要求乙方解除合同关系，拒付工程款，不退还履约保证金，并且按恶意欠薪罪交由法律机关处理。
木作安装合同范本 第一零篇
一．本合同适用_有关法律，受_法律管辖。
二．本合同执行期间，如遇不可抗力致使合同无法履行的，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。
三．本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：
（一）将争议提交____仲裁委员会仲裁；
（二）依法向____人民法院提起诉讼。
木作安装合同范本 第一一篇
一．乙方必须严格按施工图纸，说明文件和国家规定的规范，规程进行施工，并接受甲方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。
二．甲方聘用的现场监理工程师或工程师代表，必须以书面通知乙方其姓名、身份、所承担的任务。
三．乙方确定的施工现场负责人及技术负责人、专门技术人员及管理人员，必须以书面形式将其姓名、身份、所分担的工作通知监理工程师或工程师代表。
四．乙方应按工程进度，及时提供工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、试验、报告等的复印件。材料必须经过设计单位和甲方同意并签证后，方可使用。
木作安装合同范本 第一二篇
一、乙方必须严格按施工图纸，说明文件和国家规定的规范，规程进行施工，并接受甲方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。
二、甲方聘用的现场监理工程师或工程师代表，必须以书面通知乙方其姓名、身份、所承担的任务。
三、乙方确定的施工现场负责人及技术负责人、专门技术人员及管理人员，必须以书面形式将其姓名、身份、所分担的工作通知监理工程师或工程师代表。
四、乙方应按工程进度，及时提供工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、试验、报告等的复印件。材料必须经过设计单位和甲方同意并签证后，方可使用。
木作安装合同范本 第一三篇
甲方：
乙方：施工队
设计监理方：
房屋地点：xx市xx区风景号楼室
就以上地点的房屋装修事宜，以上各方经协商达成协议如下：
各方职责：
一、甲方责任：
一、协助施工队办理小区物业管理部门在施工前所要求的各项手续，并垫付施工队应付物业公司的装修抵押保证金一五零零元整；
二、按双方约定的条件支付乙方装修的人工费；
三、负责购买装修所需材料；
四、负责自己住房拆改事宜（包括暖气的移位）。
二、乙方责任
一、按照甲乙双方约定的施工项目及工艺要求，在设计监理方的督导检查下施工，包括全部瓦、木、油、水、电及需要安装的一些配套项目；
二、自带施工所需工具；
三、保障施工安全，如出现问题，乙方自己负责，甲方不承担任何责任；
四、负责整个施工的质量把关，严格做好每一道施工工艺，严把质量关做到优质工程。完工后保修一年，乙方需交甲方五零零元押金，待保修期满后，由甲方退给乙方。
五、施工期间严格遵守小区物业管理部门的有关装修施工的各项管理规定，如施工期间出现问题则自行解决。
三、设计、监理方的责任：
一、负责房屋的设计制图、施工放样；（备有每项工程的施工图）；收取一二零零元劳务费；
二、负责协助甲方选择装修材料；
三、负责对施工队工程质量、工艺的具体指导和监理，每天必须到施工现场并在重要工程施工过程中与甲方共同验收后，方可进行下一工程进度（包括全部瓦、木、油、水、电等，每项工程至少有一—二次验收），收取八零零元工艺及监理费。上述费用分两次付清，第一次付一零零零元，工程结束经甲方验收合格后给付第二次的一零零零元款项。
人工费及付款方式
整个装修工程的人工费（包括设计、施工、监理费）共__________圆整。甲方按工程进度分四次支付，施工队进场施工时支付一零零零元整，开工一五日后如履约较好（水、电改造完毕）经第一次验收合格后，再支付一零零零元整，吊顶、厨房及卫生间、所有门口完工并经验收合格后，再支付工程款xx元，工程全部，并按规定将施工现场清整完毕，经甲方认可与物业公司联系，确认无赔偿问题后，向施工队支付全部施工费的剩余款项。
施工项目及工艺：
一、按照甲方要求，对整个房屋的电线、电话线、闭路电视线、网络线进行分线，要求刨槽、套管。
二、按照甲方要求，铺设卫生间、厨房的冷热水管，要求刨槽。
跑完管后要求试水一天后才能贴墙砖。
三、卫生间、厨房贴墙砖，卫生间、厨房铺地砖，要求平整、不空。
四、客厅、餐厅、大卧室、小卧室、小过厅、阳台地面全部抹水泥（以便于铺完实木木地板后与地砖找平），完成后压光。
五、卫生间、厨房、阳台顶棚安装铝扣板。
六、卫生间制作一套包管子的面盆柜一组、负责协助安装浴房。厨房制作吊柜、地柜，包管子柜。阳台制作地柜。台面均用大理石。（见施工图）
七、制作两卧室门套、窗套、厨房门套、入户门门套、卫生间门套、阳台门套。
以上用料为白松、大芯板、黑胡桃。油漆为清漆，三遍底漆，四遍面漆，共七遍。
八、制作客厅电视柜及影视墙一组、屏风造型一套、制作门厅挂衣板一组、制作餐厅酒水柜一组。以上用料为白松、大心板（电视柜用单面板）、黑胡桃。见施工图。油漆为清漆，三遍底漆，两遍面漆，共五遍。
九、餐厅制作石膏板顶棚一套（见施工图），客厅、过厅吊顶（见施工图）。
一零、客厅、餐厅、大卧室、小卧室、小过厅刮腻子三遍，刷乳胶漆三遍。
一一、安装卫生间面盆、浴房、坐便、卫生用品架，安装厨房洗菜水槽。安装灯具、插座、开关、排风扇、水龙头。安装窗帘棍、凉衣棍。安装门（共八樘）安装玻璃、镜子，安装锁具、门吸等五金。
以上项目在施工过程中设计方提供全部图纸，须经甲方认可签字后，方可施工，如有变动需三方协商后再进行施工。
本合同一式三份，自各方签字后生效。
甲方签字：乙方签字：
木作安装合同范本 第一四篇
一、双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止。
二、合同一式_____份，由甲、乙双方各执____份。
承包人：
劳务分包人：
_____年____月____日
发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
甲方兴建的 建筑工程，于 年 月 日，由甲方发包给乙方，以包工包料的方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行：
一、工程内容：
按施工设计图纸及说明和甲方的要求所包含的一切模板工程，由乙方包材料(包括模板、钢支顶、铁钉、铁线等)。木工施工中使用的工具由乙方负责。乙方必须备有三层模板。
二、承包造价：
按楼层投影面积计算： 元/㎡。
三、双方责任：
一、甲方责任：
一)如施工图纸与设计有变更时，应提前通知乙方。并负责派管理人员到工地现场监督工程质量及工程进度、及办理隐蔽工程验收。
二)提供工地及生活用水、电，及支付水电费。
三)如无正当理由，甲方须按约定日期支付工程款，但如乙方违约，甲方有权拒付。如工程技术质量未能达到图纸或甲方要求时，乙方须按要求处理完毕后，方有权提出领取工程款。
四)合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款及追究乙方责任。
二、乙方责任：
一)乙方使用的材料必须是国家合格产品，不合格产品甲方有权拒绝使用。
二)严格按照施工图纸与设计变更通知施工，执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到合格等级以上。为了工程顺利进行，乙方本人须有七零%以上的时间亲临现场指挥施工。
三)严格搞好班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习、遵守执行《施工现场安全管理规定》等制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，杜绝安全事故，不得破坏及变更工地的安全设施。如发生工伤死亡事故，乙方必须承担全部责任。
四)实行文明施工，遵守国家规范的各项文明施工管理制度，搞好与甲方及兴建单位的关系。每一个工人必须遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要承担全部责任。
五)严格按照甲方规定的配合比下料，、不能造成浪费。否则甲方有权按市价扣减乙方款项，乙方并需在收工前要把剩余的材料清理并回收，做到工完场清，不准从楼层上往下倒建筑垃圾和杂物。做到节约用水用电。乙方材料进场及模板拆除后的堆放应无条件服从甲方的安排，并及时清运离场。
四、工程质量及验收标准：
一、工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及甲方的要求。如果由于设计原因造成损失，所有经济全部由甲方负责;由于乙方原因造成的返工，其返工费用由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。甲方有权在每批工程款中扣减。
二、本工程采用阶段验收方式，每分项工程完工后，须经验收合格后方能进行下一工序施工，当全部工程完成后再进行综合验收。
五、工 期：
如出现特殊情况，甲方有权指令工程缓建或放慢施工进度，由此而引起的工期延后在本合约交工期另行增加，乙方不能因此提出经济补偿。
六、付款方法：
一、为保持施工生产的稳定和连续性，甲方按乙方所完成的施工进度经阶段验收合格后支付工程款：
一)首层模板工程完成支付已完成工程项目工程款的 %。
二)其余各层模板工程完成支付已完成工程项目工程款的 %。
三)工程完成，外脚手架拆除后，按总工程款支付到 %。
四)余下工程款在工程竣工验收后 天内结算并付清。
五)若乙方未能按工期、质量及施工规范进行施工时，甲方有权拒付工程承包款，并有权单方面解除合同。
六)为避免乙方内部因工资问题产生纠纷，在每次甲方支付工程款时，须由承包人、生产班班长或工人代表在场时发放，并需提交工人工资签领表。
七)乙方不能按照甲方的计划完成施工进度，需由甲方另行派员进场工作的费用支付，按实际发生额在应付乙方每次工程款中扣减。
七、本合同一式二份，甲方执一份、乙方执一份，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包款时失效。
发包方(甲方)： 承包方(乙方)：
代 表： 代 表：
年 月 日：
发包方：
承包方：
为确保项目部计划的实施，明确承包任务、职责、内容，发挥班组的劳动积极性，现将xx居住主题公园xx的部分别墅工程的木工支模工作，以包清工形式承包给乙方施工，经双方商定，特订立如下协议，以资共同遵守。
一、承包范围、工作内容
１、工程承包范围：按建施总说明的建筑面积计算，本工程所有图纸及联系单内及施工现场范围内的木工模板工程。
３、乙方必须在 按合同要求人数进入甲方指定的场所正常开工。
二、单价
根据以上工作内容和达到合同要求的工程质量，按工程建筑面积联排Ｌ一一＃、Ｌ一二＃、Ｌ一三＃别墅每平方米四五 元，独立、双拼别墅每平方米四八 元计算。此单价还包括支模所需的铁丝、铁钉、锯片等辅助材料的费用，以及本协议内所确定的其他费用；如建设单位或因特殊情况而工程停建时价格不变，工程量按实际完成部位结算。
三、质量要求
１、乙方必须按图纸和国家规范标准施工，确保本工程目测、实测在结构验收时一次性达到优良的质量要求，并且实测实量符合施工规范和设计要求。
２、施工前，必须上报管理人员名单，支模施工方案及质量保证措施，组织精干的场指挥人员，精心施工，确保甲方下达的指标按期完成。
３、砼浇捣时必须在木工班管理人员的带领下有专人值班，跟随浇捣班，不得随便离开，否则发现一次，罚款二零零 元。由于支模引起砼变形或炸模现象而返工的损失均由乙方承担，并按每处五零零－－二零零零 元进行罚款。
４、乙方保证砼接缝平滑无明显漏浆现象，主要部位如柱和梁交接处、楼梯施工缝、楼梯处剪力墙上下层接缝、电梯井内侧上下层接缝、地下室外墙内外侧接缝、楼板、梁施工缝接缝、楼梯平台角柱、栏板与楼板外侧接缝、地下室外墙与外柱接缝等均用泡沫胶条或其他可代用材料处理。墙、板模板接缝整齐、预留洞口垂直平整无炸模现象、梁底处阳角、柱阳角、预留洞阳角等无炸模现象、构造柱与砖接槎整齐，接槎处嵌泡沫胶条，柱子一次性定形部位的模板按缝不能超出２毫米，水平模板接缝不能超出毫米。
四、安全生产、文明施工
１、乙方必须严格执行安全生产的操作规程，遵守安全生产六大纪律、十项安全技术措施，牢记安全生产“十个不准”，坚持“安全第一，预防为主”的｀方针，实行“安全标准化”示范工程管理，杜绝安全事故的发生。
２、开工时新工人进场前均作安全教育，完成甲方所发的安全技术交底资料及考试卷，并登记好安全技术教育者名单，上报给甲方。
３、乙方必须设专职安全员一名，负责安全生产、文明施工，并对全部工人进行安全生产技术交底。自工班长、安全员定期召开安全生产、文明施工会议，并作会议记录，呈报甲方。设专职文明施工管理人员一名，负责后勤，配合项目部的文明施工管理工作。
４、坚持文明施工，及时做好“落手清”工作，搞好宿舍及包干区范围清洁卫生。不随地大小便，寝室内不准烧电饭锅、热得快、电炉等用电量较大的电器。未经项目部同意，不得私自开火，违者按有关条例予以处罚。
５、若发生工伤等安全事故，经调查后，属乙方原因造成的，由乙方承担—切经济与法律责任；如属双方责任，医药费在一零零零 元以下，不予报销；一零零零 元以上酌情处理。
６、在现场作业层，禁止放置木工锯机进行现场切割加工，如确因施工需要必须经甲方批准同意，并办理好安全、消防等手续。
五、工程进度
１、乙方应根据施工实际情况，配备足够的管理和操作人员，进行昼夜分班施工，在高峰期必须保证施工人员有３０人以上，管理人员有１人以上。
木作安装合同范本 第一五篇
一、乙方未能按期施工或完工，每延迟一天需按合同预计总金额的向甲方支付违约金，甲方未能按期支付款项，每延迟一天需按合同预计总金额的向乙方支付违约金，违约方承担因此给对方造成的一切经济损失；
二、乙方所供材料与所签合同材料型号不符，甲方有权退货，其损失由乙方承担，并承担因此给甲方造成的一切经济损失；
三、乙方在合同规定时间内因甲方原因不能进场施工，三日内甲方须支付乙方材料总款的八零%，否则乙方有权处理所供材料；
四、甲方不按时付款，乙方有权停工，所造成损失由甲方自行承担；
五、甲、乙双方任何一方中途单方面撤销或无故不履行合同者，按合同金额的五%支付对方违约金；
六、甲、乙双方必须严格执行合同条款，任何因本合同引起的或与合同有关的争议，双方首先应通过友好协商尽量解决，协商仍未能解决的，任何一方均可提交合同签约地的人民法院，以求最具约束力的裁决；
七、由于政府禁令、战争、类似战争情况、火灾、x乱、罢工、水灾、禁运等中国法律所承认的不可抗力，任何一方延迟或不能履行本合同的，不承担违约责任；
八、不可抗力事由发生后，延迟或不能履行合同的一方应当及时书面通知对方，并在不可抗力事由结束后的一五日内提供相关部门出具的证明。
木作安装合同范本 第一六篇
一．本合同如有未尽事宜，由甲乙双方签订补充合同，补充合同与本合同有相同法律效力。
二．本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。
三．本合同—式____份，具有相同法律效力。各方当事人各执____份，其他用于履行相关法律手续。
甲方（盖章）：_____________
乙方（盖章）________________
授权代理人（签字）：_______
授权代理人（签字）：________
住址：_____________________
住址：______________________
供方： (简称甲方)
需方： (简称乙方)
为明确买卖双方的权利和义务，根据《_合同法》及其他有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以兹共同遵守。
一、购销模板规格 九一五x一八三 ，价格 四三 ，方木规格 标准格，价格、规格以供货单为准。
二、乙方地址：
三、付款方式及时间：
首次付款时间： 货到一半 ，二次付款时间：八层付总款的八零%，余款封顶后付清。
四、以上单价不含税金，如需开发票，税金按总金额的四%计算。
五、甲方向乙方提供的模板，保证乙方能在约定的时间内重复使用 六 次，在使用过程中如出现开胶、脱层现象，小于五%的应视为正常，大于五%的甲方应负责调换，不能调换的应协商补偿，不得推脱责任。
六、乙方按合同规定时间向甲方付款，时间为七天，如果付款时间向后延误超过一个月，乙方需向甲方支付未付款的一零%作为违约金，超过二个月按二零%作为违约金，以此类推。
七、甲方向乙方供货时，乙方指定收货人为 签字为算，其它人除乙方负责人外，不得随意签名打条。
八、签定合同时，乙方需要提供负责人、项目经理、收货人的身份证复印件一份。
九、若双方发生纠纷，在卖方所在地人民法院诉讼，所产生的费用均由买方承担。
十、本合同一式二份，双方签字后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
合同编号：
购货单位：
供货单位：
根据《_合同法》，本着诚实信用、平等互利的原则，供需双方经协商订立本合同：
一、工程名称：
二、施工地点：
一、购货单位购买的建筑材料的总金额 人民币(大写) ;购货单位扣除供货单位结算总价五%作为建筑材料的质量保证金，待购货单位收到所购材料三零日内未发现质量问题后返还给供货单位，在购货单位收到所购材料三零日内如建筑材料有质量问题供货单位负责履行退换等义务，否则购货单位有权扣除质保金作为罚款。
四、质量要求技术标准、供货单位对质量负责的条件和期限：
一、供货单位在正式供货之前，先送样品，并提供相应的厂家生产许可证，资质证、合格证及检测报告，经甲方现场确认后确定方可按样品大批量供货。
二、供货单位所供的建筑材料质量必须符合国家规定要求，进场提供厂家资质、检验报告、合格证。符合相关规范标准。如购货单位收到材料后发现有不合格材料(外观、尺寸、质量等出现与供货单位提供的样品不符)，供货单位应无条件负责更换。
五、交(提)货地点和方式：合同签订后按甲方要求按时供货，交货地点项目施工现场，若未按购货单位要求时间供货至现场，由供货单位承担违约责任。
六、运输方式、到达站及装卸费用负担： 由供货单位负担全部费用。
七、包装要求及费用负担： 由供货单位负担全部费用。
八、合理损耗及计算方法： 运输过程中所有损耗由供货单位承担 ，由供货单位承担全部费用，甲方以现场实际收货量为结算依据。
九、验收标准、方法及提出异议的期限：国家标准、双方确认的样品、洽商记录或其他书面约定等;货到指定地点三日内，购货单位组织并完成验收，若有异议当即书面通知供货单位，二四小时内将标的物全部退场，并由乙方承担因此而造成的违约责任以及工期延误的损失(含经济损失)。
十、交付定金预付款数额及时间： 本工程无预付款。
十一、结算方式及期限：货到现场后，经购货单位验收合格，由购货单位接收人验收合格并签字后，出具相应的验收证明及收货单，购货单位收到供货单位提供的付款票据资料文件后十五个工作日内，提交支付凭证给供货单位，支付九五%材料款，预留五%作为质量保证金，待验收之日起三零日内无息返还。
十二、违约责任：
供货单位未按购货单位要求时间供货的或因标的物不符合要求退场重新加工订货的，每延期一天按银行同期贷款利率支付违约金。
十三、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，当事人双方同意由 法律规定的 仲裁委员会仲裁(当事人双方未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁合同的，可向 人民法院起诉)。
十四、未尽事宜，经双方协商一致可另行补充约定。补充约定与附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
十五、合同生效与终止：本合同自供需双方签字盖章之日起生效，货款付清后合同终止，本合同一式 肆 份，供货单位 贰 份，购货单位 贰 份。
十六、双方协商的其它条款：
一)建筑材料到达现场后，由供货单位负责卸货。若未取得购货单位同意的情况下，私自随意在现场卸货，处合同总价款五%的罚金，由此造成货物的损坏、丢失等情况全部由供货单位承担。
二)供货单位在施工现场卸货时，若造成现场物品损坏或发生的人员伤亡事故，由此造成的全部责任和经济损失由供货单位承担。
三)供货单位未按购货单位要求时间将建筑材料送到施工现场，处合同总价款一%/天的罚金，并承担由此给购货单位造成的所有经济损失。
四)出现不合格建筑材料，供货单位无条件退换。若供货单位未能及时退换不合格建筑材料，处合同总价款一零%的罚金，由于出现不合格建筑材料所给购货单位造成的全部经济损失由供货单位承担，且购货单位有权单方面终止合同，不承担违约责任。
五)若在双方未协商的条件下，供货单位中途停止供应建筑材料，对供货单位处建筑材料合同总价二零%的罚款，赔偿由此给购货单位造成的所有经济损失，且购货单位有权单方面终止合同，不承担违约责任。
六)购货单位和供货单位双方特别约定，本合同债权不得转让，如违反本约定，除转让行为无效外，违约方应支付另一方合同价款五%的违约金，并赔偿由此给另一方造成的所有经济损失。
七)购货单位购买的建筑材料，在购货单位未验收交接之前均由供货单位保管，无论丢失、损坏与购货单位无任何关系，供货单位承担全部经济损失。
八)购货单位购买的建筑材料，经购货单位现场人员验收后发生的建筑材料损坏、丢失与供货单位无关。进场未验收的建筑材料由供货单位负责保管，损坏、丢失供货单位承担全部经济损失。
九)本合同是依据双方签订合同之前认可的资料，如有更改，须另立书面洽商记录。与本合同有关的报价单、洽商记录、往来函件是本合同的组成部分，具有同等法律效力，随合同一并执行。
一零)材料进场时间列表作为本合同附件以及结算依据。
供货单位单位(章)：购货单位单位(章)
年月日：
甲方：
乙方：
根据国家合同法及其相关的法律、法规的规定，强化项目的有效实施的责任管理，甲、乙双方在平等、自愿协商一致的基础上，就乙方承包的木地板装饰工程的有关事项订立如下条款：
一、工程概况：
一、工程名称：
二、工程承包区域及内容：四-五楼房间内木地板安装(按建设方提供品牌)。
三、工程造价及平方单价：按实际安装面积计算工程的总工程款，单价为五三元/m二。
四、资质等级：合格安装标准，即施工期按现行的国家标准和行业规定标准为准。
五、合同期限：自二零xx年 月 日至 月 日完工。
二、承包形式及人工费用造价：
一、本工程承包形式为包材料、包安装费用、包施工安全、工程质量、工程进度及材料进场等包干形式。
二、本工程量约为五五零m二，安装材料型号为七五八零三款。
三、甲、乙双方职责：
甲方：
一、为乙方施工人员入场在不影响施工的原则上创造条件。
二、施工期间提供的用水水源、电源及邻里关系的处理。 乙方：
一、施工期间应严格执行施工规范及资质标准，安全操作规程。如出现上述问题及安全事故一概由乙方负全部责任，甲方不承担任何责任和费用。
二、出现安装资量问题和材质问题一概由乙方负责返工及材料的更换，甲方不负任何费用的承担。
四、工程质量验收：有关材料的品牌、规格及型号、材质、工程质量一律按建设方验收合格为准。
五、付款方式：
一、材料进场按材料总价款预付%的货款。
二、完工验收按建设方及甲方共同验收合格后付总工程款八零%，其待建设方开业一个月后无质量付清。
六、工程变更及合同未尽事项经双方共同协商鉴定为准。 本合同一式二份，双方各执一份，上述条款共同遵守执行。
甲方： 乙方：
年月日：
供方：(以下简称甲方)
需方：(以下简称乙方)
为增强供需方的'责任感和确保需方的正常生产，经双方充分协商一致，特签订本合同，以供双方遵守履行。
树种：杨木
成品：五厘胶合板
一、结算价格：每张人民币一四七元
二、五厘板的厚度在之间，共七层中间三层芯板厚度各。马六甲面皮厚度各三零条,最外面二层椴木面皮厚度各三零条，椴木面皮纹向是贴横纹，椴木皮宽度在一零零MM~二五零MM之间(二五零MM左右的椴木面皮集中贴一面，一零零MM~二零零MM的椴木面皮集中贴另外一面)。
一、胶合板的外表允许小色差、小活结(φ一零mm以下)。
二、五厘胶合板的表面不得有脱胶、透胶、虫眼、表面皮开裂，炸裂、凹凸等现象，不可粘纸胶带，胶合板的两面需砂光。
三、胶水：用环保胶.
四、中层杨木芯板拼接部位是错接但不能出现缝隙、空洞，要严密。
五、对发现不符合质量要求和技术标准的情况应在收货后六天内进行通知供方处理。
六、付款日期及结算方式：货到二零天结帐，需方以验收合格及成配套的实际数量计算货款，并在收到供方出具增值税发票后以转帐的方式支付货款。对不成配套的产品，如有续单配套，再进行结算，否则不予结算，后果由供方承担。
三、违约责任：
供方不能交货的，按不能交货部分货款总值的三零%向需方偿付违约金。
一、供方逾期交货的(宽限期两天)，如超过宽限期的，按不能交货的货款的日一%向需方偿付违约金。
二、供方交货数量不足的，需方仍然需要的，供方应当照数补交，并按期交货。无法补办的，按不能交货处理;
三、供方交货的产品不符合质量要求和技术标准的，供方应负责收回和更换，因更换导致不能交货或者交货时间延期的，按不能交货或者逾期交货处理。供方未更换或者更换的数量不足的，按交货数量不足论处;
四、供方应负责需方在生产过程中所出现的第四条质量问题(负责胶合板的退货);
五、需方无故拒收供方产品或者中途无故退货的,应按拒收或者退货部分产品货款总值的一五%向供方偿付违约金。另：对供方已制成的成品应按七零%向供方偿付违约金;
六、需方逾期付款的(宽限期六天)，应按该货款总值的日一%向供方偿付违约金。
四、争议的解决办法：双方对合同履行中发生的争议，应当尽量通过协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同履行地的法院起诉。
五、本合同自签订日起生效。合同一式两份，供、需双方各执一份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
合同编号：__________________
出卖人： _________________(以下简称甲方)
受买人：___________________(以下简称乙方)
根据《_合同法》的有关规定，经双方协商一致达成协议如下：
第一条乙方向甲方订货总值为人民币_______元地板。其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等如表所列：
第二条签定合同时乙方向甲方交付：一、定金_____元;二、预付款_____元。
第三条验收方法___________________________
第四条交货时间、地点及结算方式
一、交货日期：____________________________________
二、交货地点：____________________________________
三、结算方式：____________________________________
第五条双方责任
(一) 甲方责任
一、产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时、乙方同意使用者，按质论价，不能使用的，甲方应负责保修、保退、保换、由此延误交货时间的，甲方应按逾期交货部分货款总值的_______向乙方偿讨逾期交货的违约金。(注：木地板属天然材料，自然性色差不预更换)
二、甲方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，乙方如果需要，应照数补交，乙方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由甲方自行承担。如乙方需要而甲方不能交货，则甲方应付给乙方不能交货部分货款总值___________的违约金。
三、产品交货时间不符合规定时，每延期一天，甲方应偿付乙方以延期交货部分货款总值_____________的违约金。
四、木地板属半成品商品，只有通过科学的安装方法才能成为一个完整的商品，甲方对所售地板实行安装的，保修期为一年，安装费另行协商。安装部分如不符合质量标准和使用要求，甲方应及时维修或重新安装，由此造成的损失甲方自行负责。
(二) 乙方责任
一、乙方如中途变更产品花色、品种、规格、质量标准的，应按变更部分货款总值的_______偿付违约金。
二、乙方如中途退货，应事先与甲方协商，甲方同意退货的，应由乙方偿付甲方退货部分货款总值________的违约金。甲方不同意退货的，乙方仍须按合同规定收货。
三、乙方如未按规定日期向甲方付款，每延期一天，应按付款总额的___________承担逾期交款违约金。
四、合同签定后如甲方送货，乙方无正当理由拒绝接货，乙方应承担因此而造成的损失和运输费用及违约金___________。
五、乙方自行施工安装的，甲方负责终身维修，维修费用另行协商。乙方擅自改变安装程序造成损失乙方自行负责。
第六条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，甲方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前______天与乙方协商。
第七条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并可要求变更、修改合同的一方承担一切损失。
第八条甲、乙一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时通知对方，并说明不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。
第九条本合同在执行中如发生争议甲、乙双方应协商解决、协商不成时，任何一方均可向：
一、武汉仲裁委员会申请仲裁;
二、人民法院起诉。
第十条本合同自双方签章之日起生效。
第十一条本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商，另订附则附与本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十二条本合同共一式____份，由甲、乙双方各执正本一份、副本___份。 订立合同人：
甲方：_________________(盖章) 乙方：__________________(盖章) 负责人：________________(盖章) 负责人：___________________(盖章)
地址：_____________________ 地址：_______________________ 电话：__________________电话：_______________________
开户银行、帐号：_______________ 开户银行、帐号：_______________ 签定地点：___________________ 签定时间：_______年______月______日 武汉市工商行政管理局监制
甲方：
乙方：
甲、 乙双方通过协商，甲方向乙方定购建筑用木模板一批，相关事项协议如下：
一、 规格，数量及单价：甲方向乙方订购的木模板规格为九一五mm×一八三零×一四mm,乙方送货到甲方洞口雪峰建材城工地的单价为五七/张，乙方不开发票，数量暂定为贰万张。
二、 付款方式：
一、 甲方地工±零以下的地下工程所需木模板由乙方全额垫资供货，垫资最长时间不得超过三个月。
二、 在甲方±零以上的第一层楼开始施工前，应将乙方所垫资供货的货款全部结清。地上一层以后的货款每月结算一次，甲方必须在每月三零日将乙方当月所供模板货款全部支付给乙方。
三、 共它约定事项：
一、 货到工地由甲方负责卸货。
二、 每次送货到工地，甲方必须给乙方办理好完整的交续手续，包括收料单，欠条等，注明数量、单价、金额。
三、 甲方不按本协议约定的时间付款给乙方，乙方有权停止供货给甲方，甲方每天应按拖欠货款的千分之二支付利息给乙方。
四、 甲方在制模过程中如发现分层、开裂等时，应在二四小时内提供书面材料及影像资料作为仲裁依据，不得随意口头指证。
五、 乙方承诺所购木模板能重复使用八次，如果在此过程中出现严重质量问题，乙方负责重换木模板;如果为甲方人为损坏，乙方不负质量问题的责任。
六、 未尽事宜，双方 协商 解决，协商不成应向怀化市洪江区人民法院申请仲裁。
七、 乙方指定付款账号为：
开户行：工行
户名：周开梅
账号：九五五八八八七零
四、 此协议一式肆份，甲、乙双方各执二份，甲、乙双方代表签发后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
购货方：（以下简称甲方）供货方：（以下简称乙方）
甲乙双方本着平等、友好、诚信、互惠互利的原则，根据《_合同法》及相关法律规定，为明确在本合同实施过程中的权利义务和经济责任，经双方协商一致签署本合同，共同遵守下列条款：
木作安装合同范本 第一七篇
一、 文明工地配合
二、 控制线、小线自理。
三、 小机械自理、电源线自理
四、 扣件损耗二%，其他按市场价格赔偿。
五、 制作、组装、拆除、拔钉、码垛堆放。
六、 劳动防护用品自理。
七、 食宿自理
八、 安全基金合同总价的二%扣除。
九、 工伤事故五万 元以内自负，五万 元以上双方协商解决。
一零、 由于无辜停工、劳力短缺影响工程进度，每工日罚款五零零零 元。
一一、 中途无辜退场，前工程量按三零%结算。押金不退还
一二、 押金五零零零零 元整。
木作安装合同范本 第一八篇
发包方： (简称甲方)
承包方： (简称乙方)
甲乙双方经友好协商，本着互惠互利的原则，就地税局老办公楼装修木工劳务承包达成如下合同。
一、工程名称和地址：
二、工程承包范围：办公楼：
一. 平顶铝扣板吊顶三零零*三零零卫生间;六零零*六零零办公室。
二. 轻钢龙骨石膏板一级吊顶中部带造型，按展开面积计算。
三. 轻钢龙骨石膏板平顶。
四. 铝塑板平顶中间拉V型缝：一二-二零之间，底层轻钢龙骨封九历板。
五. 铝塑板包柱子，按面积计算。
六. 细木工板包梁，有做单边，贴石膏板。
七. 边口底层细木工板，层面包不锈钢三零mm，二零零之间。
八. 背影、造型，中部有双层石膏板皮革硬包造型。
九. 有灰色穿孔铝板干挂后附隔声薄膜。
一零. 不锈钢包梁。
三、承包方式、工程造价及付款方式：包工不包料。
一. 平顶铝扣板吊顶三零零*三零零卫生间;六零零*六零零办公室，单价一三元/m二。
二. 轻钢龙骨石膏板一级吊顶中部带造型，按展开面积计算，单价三四元/m二。
三. 轻钢龙骨石膏板平顶，单价一七元/m二。
四. 铝塑板平顶中间拉V型缝：一二-二零之间，底层轻钢龙骨封九历板，单价四零元/m二。
五. 铝塑板包柱子，按面积计算，单价四零元/m二。
六. 细木工板包梁，有做单边，贴石膏板，单价三零元/m二。
七. 边口底层细木工板，层面包不锈钢三零mm，二零零之间，单价二零元/m二。
八. 背影、造型，中部有双层石膏板皮革硬包造型，单价四零元/m二。
九. 有灰色穿孔铝板干挂后附隔声薄膜，单价二五元/m二。
一零.不锈钢包梁，单价三零元/m二。
一一.以上单价中均包括刷一遍防火油漆
一二.平时按已完工作量的七零%付款，工程完工验收合格后再付总价款的二五%，留五%质保金竣工验收后满一年付清。
四、工期及质量：开工二零xx年_月_日——竣工二零xx年_月_日(有效工期)。质量要求：按照国家有关规范施工，饰面材料表面应洁净，色泽一致，不得有翘曲，裂缝及缺损。压条应平直、宽窄一致，接缝严密，无泛碱。施工完工后由甲方质量验收。
五、双方责任：
一、甲方为乙方提供施工龙门吊，施工电源、水源。铲除后施工垃圾由乙方自行运走。
二、乙方隐蔽工程应通知甲方验收签认，否则视为不合格。乙方在施工过程中服从甲方管理。
三、合同签定后乙方向甲方交纳合同履约金及质量保证金__元，待工程完工验收合格后返还。
四、乙方负责人如果每天不能按时到施工现场每次罚款五零零元，要严格执行甲方《项目安全管理办法》。《项目安全管理办法》为本合同有效附件。乙方施工人员安全由乙方完全负责。
五、本合同一式三份，双方各执一份， 未尽事宜双方协商解决。
发包方： 承包方：
年 月 日 年 月 日
木作安装合同范本 第一九篇
甲方：
乙方：
依照《_合同法》以及其它相关法律、行规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经双方协商一致，特订立本合同，共同遵照执行。
第一条：工程项目
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包方式：
包工包料、包质量，包工期，包安全生产。
四、工程范围及单价：
（一）科技活动室（按图纸施工）
（一）填方二一四二，合同单价二五元/，合价五三五五零元
（二）科技活动室主体砖混结构一层总计九零，合同单价八六零元/，合价七七四零零元（含基础包干施工，阳台部分单价四三零元）。
（三）深三m，直径,基桩八颗，合同单价六零零元/颗，合价四八零零元。
（四）公厕（一八平方米，男三女二，砖木带一零立方化粪池），合价七五零零元。
五、项目工程实施期限：
_________年_________月_________日开始动工，至_________年_________月_________日前所有项目全部竣工
六、相关要求说明：
一、乙方在施工过程中，涉及的水、电及材料搬运费，全部由乙方负责；
二、路基调平及砂石铺好后，通知甲方相关人员进行验收；
三、浇砼骆时，必须通知甲方相关人员到场监督浇砼骆；
四、乙方在施工工程中，必须严格遵守安全生产操作过程，如施工过程中发生安全生产事故，由乙方承担全部责任，甲方概不负责；
五、乙方在施工中，必须严格按照甲方提供的道路施工图纸或在甲方指定的技术员指导下进行施工，如有工程变更增减的必须有管理人员签字双方认可的记录，凡涉及增减的工程量按报价单价结算，涉及报价及合同未界定的分项内容，由双方认可的单价结算。原定工程量不准确的按实际发生工程量和单价结算。
第二条、工程验收、结算及工程款支付
一、竣工验收：乙方在工程具备竣工验收条件前五天通知甲方组织竣工验收。甲方在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后二天内给予认可或提出整改意见。乙方按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。
二、工程结算：本工程采用分项单价进行结算，本合同单价涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。分项单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。
三、工程款支付：施工合同签定后，先期划拨项目启动资金（占项目投资的二零%），剩余工程款根据工程建设进度分三次划拨。工程完工经甲方和上级管理部门验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的九五％；其余五 %的质量保证金，待质量保期满一年后支付。
第三条、双方权利和义务
一、甲方的权利和义务。
一、负责协调线型调整涉及用地；
二、组织乙方到有关村组开展现场踏勘；
三、进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序；
四、按合同约定支付工程款。
二、乙方的权利和义务。
一、本合同签订后五天内，进场完成施工准备；
二、严格按照甲方合同规定的技术标准进行施工；
三、负责本工程施工范围内的施工安全工作。乙方应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用；
四、做好现场设备、材料的管理工作；
五、负责所施工工程的验收通过，包括工程实体和验收档案资料等。
第四条：违约责任
一、因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用均由乙方自行负责，并且向甲方赔偿本工程项目总造价的五%的违约金。
二、合同签订后，未经甲、乙双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。
三、在施工过程中，乙方必须按工程进度进行施工建设，如乙方不能按合同期限竣工，逾期一天，处违约金为工程总投资额的一%（除自然天气造成不能正常施工外）。
四、施工完毕后，如未能通过相关部门的验收，甲方将不予以支付剩余的工程款，直到整改至验收合格后支付。
第五条：附则
本合同经双方法定代表人或其托代理人签字且加盖法人公章后生效。甲、乙双方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。本合同一式贰份，甲、乙双方各壹份。
甲方法人：（公章）乙方法人：（公章）
托代理人：托代理人：
电话：电话：
签订地点：
签订时间：
木作安装合同范本 第二零篇
甲方：
乙方：
根据施工需要，甲方将 工程以包工不包料方式分包给乙方进行施工。为便于班组间施工作业的交叉管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量，加强施工进度的控制，保证工程顺利进行，经双方共同协商订立如下合同，双方共同遵照执行。
一、工程名称：
叶县恒基国际一#楼住宅小区
二、工程地点：
叶县叶舞路西段北侧、叶县百货公司仓库院内
三、承包范围：
施工图纸范围以内框架主体的模板工程的所有施工内容，施工过程中（含施工前）的一切图纸变更，技术更改随变，已包在承包范围以内。
四、工程内容：
模板制作、安装、模板拆除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。工程完工周转材料清理、分类归堆。
五、工程承包方式：
一、本工程采用包工不包料的形式承包施工（即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约）。手提电动工具及手工工具乙方负责。
二、按施工图纸，包括变更等部分模板工程人工费按实际展开面积计价。
六、质量要求：
严格要求按图施工，符合规范要求，质量等级必须满足合格。
一、模板及其支架必须具有足够的刚度、强度和稳定性，其支架的支承部分必须有足够的支承面积。，漏浆由木工班组清理干净，浇砼时木工必须安排专人看模，漏下砼浆用水冲洗干净，否则每次罚款二零零元。
七、施工工期：
乙方施工必须满足流水作业需要，按时完成甲方进度计划安排，且不得因自身原因延误其它班组施工进度。
八、付款方式：
九、工程管理双方责任：
a、 甲方责任
一、提供有效的施工图纸，处理施工技术问题；
二、提供外脚手架及安全防护网；
三、负责协调处理施工现场各作业班组交叉作业及其他情况下发生的矛盾问题，尽量避免因配合不到位造成返工、返修，乙方必须服从甲方的处理意见；
四、及时将支模用的材料供应至现场；
五、负责模板工程质量跟踪检查及质量监督，负责模板分项工程质量评定及验收；
六、 根据规范、标准、合同及施工图要求，甲方为分项、分部工程质量的最终确认者；
七、组织有关人员在拆模后及时对砼表面平整度、垂直度、夹渣漏浆情况等方面进行实测，按现行验收规范及评定标准进行质量评定，并以实际评定结果作为对乙方模板安装质量的奖罚依据；
八、提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿；
九、按合同约定进度支付工程款。
b、乙方责任
一、施工前，必须熟悉图纸，对工人进行安全技术交底，所有工人必须是熟练工人，特殊工种操作必须持证上岗。遵守法规和甲方的各项规章制度、管理条例，服从甲方施工管理人员指挥，不得以任何理由为难甲方人员；
二、熟悉图纸，按图纸要求提前配好模板，尽量减少余料；
三、在施工过程中发现图纸设计问题，及时向甲方工长汇报，不得擅自更改设计；
四、甲方提供的大件施工工具、机械等，乙方在使用过程中要注意养护，操作不当和人为造成的损坏要赔偿，所发生的安全事故由乙方负责；
五、按图纸及工艺要求提前做好材料计划，报甲方工长审批；
六、乙方必须严格遵守安全技术操作规程及有关安全法规，造成的安全事故责任由乙方承担；
六、文明施工，做好施工组织、管理，切实做到工完场地清、模板起钉、材料分类归拢，堆放整齐有序。特别要注意检查柱头、梁沟等，务必清理干净；
七、提前安排好浇砼期间的木工值班工作，浇砼过程中要经常检查，如发现有变形、松动等现象要及时修补加固；
八、 因质量不合格或其他过失造成的返工，属于乙方责任的，乙方应承担由此引起的工机料损失。
九、协调好流水作业相关班组的工作程序，不得故意刁难；
一零、工地内不得闹事生非，不得中伤他人、打架，各项违法活动一经发现处一零零元罚款，情节严重者扭送公安机关处理。
一一、合理使用模板，未经主管工长同意不得随意切割成形大块模板，违者视其情节轻重每次罚款二零零元以上。
一二、本工程乙方和第三方签的任何协议、合同，属乙方自已责任，与甲方无关，甲方不予认可。
一三、施工过程中本班工人因自已原因或违章出现的一切安全事故（含第三者）均由乙方负责全部责任。
一四、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动配电设施，以及损失配电设施的行为及违反安全用电的行为，发生一切后果由乙方承担。
一五、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动安全防护设施、以及损坏安全防护设施的行为及违反安全操作的行为，发生一切后果由乙方承担。
一六、进入施工现场不按规定使用安全帽和安全带，甲方责令未改者，处以五零元罚款。
一七、乙方负责人必须坚守工地，安排工作，指挥管理，带领所属员工按甲方要求和有关施工操作安全规范要求，保质、保量按进度计划要求进行施工。凡管理不善，管理失职所造成的一切损失和不良社会影响，一概由乙方负责人承担，经三次指出而没改进的，甲方有权终止协议，余下的工程款不作结算。
十、工程变更：
增加施工项目或由于图纸变更施工内容变化大，造价增加较大，原合同条款不能言表的，可协商签订补充协议。
十一、保修责任：
保质、保修期内，甲方通知乙方限定时间内不整改，甲方将另派请人保修，费用在保质金中扣除。
本协议一式两份，双方各执一份，签订之日起生效。
甲 方： 乙 方（施工责任方）：
签约地点：
签约日期：_________年_________月_________日
木作安装合同范本 第二一篇
一、本合同如有未尽事宜，由甲乙双方签订补充合同，补充合同与本合同有相同法律效力。
二、本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。
三、本合同—式____份，具有相同法律效力。各方当事人各执____份，其他用于履行相关法律手续。
甲方（盖章）：_____________乙方（盖章）________________
授权代理人（签字）：_______授权代理人（签字）：________
住址：_____________________住址：______________________
甲方：身份证号：住址：
乙方：身份证号：住址：
经甲乙双方协商同意，乙方将所用木模板由甲方供应，为明确双方责任和义务，达成如下协议：
一、木模板规格、单价
木模板×，数量，单价元，木模板×，数量，单价，乙方若需发票，税金由乙方承担，运费由甲方承担。
二、质量要求：
乙方每次要货，现场认可质量。不合格可以拒收，一旦收货使用不可退换，不得说质量有任何问题为由扣出材料款。
三、付款方式：
四、违约责任
因甲方原因不能及时交货，影响乙方工期，每影响一天，甲方付乙方每天一零零元损失费，乙方不能按协议第三条付款，每延误一天乙方付甲方每天五零零元损失费、要债误工费。
五、本协议一式两份，双方签字盖章生效。如双方发生争议，双方约定审判机构为葛洲坝人民法院。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
合同编号：__________________
出卖人：_________________(以下简称甲方)
受买人：___________________(以下简称乙方)
根据《_合同法》的有关规定，经双方协商一致达成协议如下：
第一条乙方向甲方订货总值为人民币_______元地板。其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等如表所列：
第二条签定合同时乙方向甲方交付：
一、定金_____元;
二、预付款_____元。
第三条验收方法___________________________
第四条交货时间、地点及结算方式
一、交货日期：____________________________________
二、交货地点：____________________________________
三、结算方式：____________________________________
第五条双方责任
(一)甲方责任
一、产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时、乙方同意使用者，按质论价，不能使用的，甲方应负责保修、保退、保换、由此延误交货时间的，甲方应按逾期交货部分货款总值的_______向乙方偿讨逾期交货的违约金。(注：木地板属天然材料，自然性色差不预更换)
二、甲方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，乙方如果需要，应照数补交，乙方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由甲方自行承担。如乙方需要而甲方不能交货，则甲方应付给乙方不能交货部分货款总值___________的违约金。
三、产品交货时间不符合规定时，每延期一天，甲方应偿付乙方以延期交货部分货款总值_____________的违约金。
四、木地板属半成品商品，只有通过科学的安装方法才能成为一个完整的商品，甲方对所售地板实行安装的，保修期为一年，安装费另行协商。安装部分如不符合质量标准和使用要求，甲方应及时维修或重新安装，由此造成的损失甲方自行负责。
(二)乙方责任
一、乙方如中途变更产品花色、品种、规格、质量标准的，应按变更部分货款总值的_______偿付违约金。
二、乙方如中途退货，应事先与甲方协商，甲方同意退货的，应由乙方偿付甲方退货部分货款总值________的违约金。甲方不同意退货的，乙方仍须按合同规定收货。
三、乙方如未按规定日期向甲方付款，每延期一天，应按付款总额的___________承担逾期交款违约金。
四、合同签定后如甲方送货，乙方无正当理由拒绝接货，乙方应承担因此而造成的损失和运输费用及违约金___________。
五、乙方自行施工安装的，甲方负责终身维修，维修费用另行协商。乙方擅自改变安装程序造成损失乙方自行负责。
第六条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，甲方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前______天与乙方协商。
第七条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并可要求变更、修改合同的一方承担一切损失。
第八条甲、乙一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时通知对方，并说明不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。
第九条本合同在执行中如发生争议甲、乙双方应协商解决、协商不成时，任何一方均可向：
一、武汉仲裁委员会申请仲裁;
二、人民法院起诉。
第十条本合同自双方签章之日起生效。
第十一条本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商，另订附则附与本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十二条本合同共一式____份，由甲、乙双方各执正本一份、副本___份。订立合同人：
甲方：_________________(盖章)乙方：__________________(盖章)负责人：________________(盖章)负责人：___________________(盖章)
地址：_____________________地址：_______________________电话：__________________电话：_______________________
开户银行、帐号：_______________开户银行、帐号：_______________签定地点：___________________签定时间：
_______年______月______日
供方：
买方：
一. 地板明细
二. 产品质量要求：
一. 产品质量符合国家、行业有关标准及企业标准
二. 供方保证上述产品全新，可正常使用 三. 包装要求及费用负担：标准纸箱包装，二二片/件，㎡/件;运费由供方承担;背楼费用由 方承担。
四. 交货地点，交货时间及验收方法：
交货地点： ，交货时间： ，验收方法：按所封样品验收，大货要和样品一致，由于样品和大货是不同批次生产的问题，允许稍微色差的存在。
五. 结算方式及期限：
自合同生效之日起，买方预付定金 元(总货款的三零%)， 发货前买方需支付 元(累计付至总货款的七零%)，安装验收合格后买方需支付 元(除五零零零元半年质保押金外，余款全部付清)。
六. 违约责任：
一. 如果供方提供的产品规格、质量和封样不符，需方无条件退货;
二. 如果因供方单方面原因导致交货时间推迟，供方应按货款总金额每日支付一%的罚金。
三. 如果需方不按时付款，供方可按款项支付时间延期交货。需方需承担全部责任。
四. 因不可抗力事件导致双方无法履行合约，应及时通知对方，做友好协商解决，并在发生后七日内，提供不可抗力事故发生地区的主管政府机关出具的证明文件。因履行本合约所发生之一切诉讼，由供方所在地人民法院管辖。
七. 本合同在履行过程中如发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成由人民法院依法解决。
八. 其他约定事项：
本合同报价不开票。
九. 本合同一式贰份，需、供双方各执壹份，自双方签章之日起生效。
供 方： 买 方：
年月日：
甲方：
乙方：
依照《_合同法》、《_建筑法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程相关事项达成如下协议：
木作安装合同范本 第二二篇
一.乙方签订合同时必须交纳元信誉保证金，工程竣工验收后全额退还。进场时间由甲方通知，在规定时间未进场合同作废，乙方的信誉保证金不退。
二.本合同未尽事宜按国家现行法律法规及建筑行业规范执行。
三.甲乙双方发生争议应协商解决，协商不成的，向有管辖权的人民法院提起诉讼。
四.此合同一式两份，甲方、乙方各执一份，属自愿签订，签字生效。
五.本合同在武昌区签定。
甲方：_______乙方：_______
_______年____月____日
甲方：
乙方：
根据施工需要，甲方将________工程以包工不包料方式分包给乙方进行施工。为便于班组间施工作业的交叉管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量，加强施工进度的控制，保证工程顺利进行，经双方共同协商订立如下合同，双方共同遵照执行。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包范围：
施工图纸范围以内框架主体的模板工程的所有施工内容，施工过程中(含施工前)的一切图纸变更，技术更改随变，已包在承包范围以内。
四、工程内容：
模板制作、安装、模板拆除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。工程完工周转材料清理、分类归堆。
五、工程承包方式：
一、本工程采用包工不包料的形式承包施工(即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约)。手提电动工具及手工工具乙方负责。
二、按施工图纸，包括变更等部分模板工程人工费按实际展开面积计价。
六、质量要求：
严格要求按图施工，符合规范要求，质量等级必须满足合格。
一、模板及其支架必须具有足够的刚度、强度和稳定性，其支架的支承部分必须有足够的支承面积。，漏浆由木工班组清理干净，浇砼时木工必须安排专人看模，漏下砼浆用水冲洗干净，否则每次罚款二零零元。
七、施工工期：
乙方施工必须满足流水作业需要，按时完成甲方进度计划安排，且不得因自身原因延误其它班组施工进度。
八、付款方式：
九、工程管理双方责任：
A、甲方责任
一、提供有效的施工图纸，处理施工技术问题;
甲方：
乙方：
本工程为中庆财贸广场（地点：原财贸校），经甲、乙双方协商，乙方自愿来承包甲方该项目的木工劳务及部分小材工程。本着平等、互利、公平、自愿的原则。特订以下合同双方共同遵守。
一、承包内容及范围：
一、该项目栋楼的施工图纸及设计变更。具体部位（含如发生其它部位未在合同范围内的，都应属于承包范围）
二、工具：甲方只提供大型圆盘锯一台，乙方自带手电锯、电缆、电钻雨衣、撬棍、等木工所需使用工具。
三、安全文明施工：进入施工场地必须戴好安全帽，不允许饮酒赤背进入施工场地作业，严禁带小孩进入施工现场，违者罚款二零 元/次。施工场地不允许打架闹事、偷盗、高空吊物等行为，轻者每次罚款五零零 元/次，重者交由公安机关处理。
四、乙方必须听从业主、监理、甲方施工人员的管理，遵守职业道德。方可进行作业（如：拆模板时间）。
五、如出现工伤事故，每次二零零 元以内由乙方自行支付费用。
二、操作规程及质量：
一、架子、立杆间距不大于，应搭设扫地杆和支剪，梁底板、找平杆必须搭设在水平杆上，严禁与外架连接，交区梁必须打顶撑（转换层按甲方要求加固施工操作）。
二、底板位移不超过三mm，现浇板平整度不超过±五mm，阴、阳角必须垂直、顺直、方正，错位不超二mm。
三、柱子第一道箍不大于楼面二五㎝，标准层其余按六零㎝、七零㎝、八零㎝墙肢竖向，间距不大于四五㎝，外墙、内墙、底模贴双面胶，外墙楼面下二五㎝必须加设一道控杆箍，为下层老墙预埋服，确保质量。
四、一个月标准层完成七层。
五、边模、吊模高度大于实际尺寸二㎝下料，轴线偏差五㎜，大于四零㎝的梁拉设丝杆，吊模不允许在钢筋上拉铁丝支撑，必须在现浇模板上拉铁丝支撑，厕所、厨房、阳台等部位吊模必须木方上加模板方可进行操作。
六、柱子、剪力墙高度按实际尺寸一㎝下料，大于一㎝的缝由乙方负责塞缝，小于一㎝的由甲方负责塞缝。
七、所有预埋件的孔洞由乙方制作支撑好（如：烟道、放线孔、槽钢洞、塔基等等）。
八、每层模板清理干净后方可安装，烂了的必须更换。
九、所有模板爆模、塌模五零 元起价，乙方自行处理到位不计价。
一零、每层业主、监理、甲方验收时，乙方必须到场。
一一、浇砼时必须有人现场护模，否则每层三零零 元/层，另请人护模。
一二、乙方必须按业主监理甲方要求的质量进度进行施工，否则甲方有权终止乙方合同，乙方无条件退场，计价方式按四条条款付款。
三、单价表：每平方单价备注（按实际接着面积结算）
非标准层 元/㎡
转换层 元/㎡
标准层 元/㎡
筒体（标准层） 元/㎡
梯间 元/㎡
支模部分按（已完合格）六零%/㎡，拆模按四零%/㎡。中途退场按已完合格工程的六零%/㎡结算（一个月付清）。
四、付款方式：
每月三零号扎帐，次月一五日前付清上月工资，工程完毕后天付清。
五、材料：
一、甲方提供钉子、铁丝、成本费用从乙方当月工资中扣出。
二、乱锯木方、木模板发现者。木方罚款二零 元/条，木模板一零零 元/条。在当月的工资中扣出。浇板。
三、封顶后应按甲方指定地方进行材料分类堆码整齐。
四、施工场地做到工完场清。
六、承包该项目工作，签订合同后交保证金五零零 元（完成一层楼三、拆现浇板必须留架子操作，决对不允许架子拆完后拆现后，拿工资时退还保证金），如不按时进场，中途退场。保证金不退还。
七、本合同一式两份，甲乙双方各一份，签字生效，工程完工后，工资付清自然失效。
甲方：
乙方：
____年____月____日
发包人：(甲方)
承包人：(乙方)
承包工程内容：______实业有限公司新建厂房室内木作项目、轻钢龙骨
隔墙、吊顶等有关的装饰工程项目
一、工程名称：_______有限公司新建厂房室内装饰工程
二、工程地点：__市经济开发区(西区)
三、承包工程项目及价格：
一.高木作柜，米内(高度)一五零元/米(含玻璃和五金配件安装)
二.木做矮柜，六零元/米(含五金配件安装)
三.木作踢脚线，四元/米(含五金配件安装)
四.木门，八零元/扇(含玻璃和五金配件安装)
五.单、双门套，四五元/只(含五金配件安装和双面门线条)
六.地面、木龙骨、细木工板基层，一二元/平米
七.方柱装饰，基层，一二元/平米面板及铝塑板饰面，一零元/平米(含打胶水)
八.圆柱装饰，基层，二零元/平米面板及铝塑板饰面，一零元/平米(含打胶水)
九.窗套，一二元/平米(按图施工，含线条)
一零.窗台板，一零元/平米(按图施工，含线条)
一一.窗帘箱，一零元/平米(按图施工，含线条)
一二.轻钢龙骨纸面石膏板天棚一级，一零元/平米
一三.轻钢龙骨纸面石膏板天棚二级，一二元/平米(工艺顶按展开面积计算)
一四.轻钢龙骨纸面石膏板天棚三级，一四元/平米(工艺顶按展开面积计算)
一五.轻钢龙骨、双面纸面石膏板隔墙，一零元/平米
一六.单面木龙角石膏板夹板基层，一零元/平米
四、付款方式：按进度付款，按工程量结算，中期付三零%
五、工期：本工程自______年____月____日开工，至______年____月____日竣工。
六、质量要求：
本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰装修工程质量验收规范(GB五零二一零—二零零一)》、《建筑电气工程施工质量验收规范(GB五零三一零—二零零二)》等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准，工程质量应达到国家质量评定合格标准
七、安全要求：
一、甲方提供的施工图纸或做法说明、应符合《_消防条例》和有关防火设计规范。
二、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《_消防条例》和其他有关的法规、规范。
八、其它约定：
按《建筑装饰装修工程质量验收规范(GB五零二一零—二零xx)》施工，装饰材料自搬，出现安全事故由乙方自行负责，出现质量事故照价赔偿。
九、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
发包人(盖章)：
承包人(盖章)：
日期______年____月____日
日期______年____月____日
甲方： （以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
甲方将“__________________楼的所有模板分项工程承包给乙方施工，为维护双方的利益，保证工程的顺利进行，依据《_合同法》以及《建筑工程质量管理相关条例》，甲、乙双方在平等互利的基础上达成如下协议：
木作安装合同范本 第二三篇
一.本工程乙方分包项目的工期为个有效工作日，乙方应保证工程工期并力争提前完成。非天气原因及他方因素影响，工期每拖延一天罚款一零零零元。天气原因及他方因素影响的工日，双方办理签证，未签证的延期工日无效。具体开工日期以甲方书面通知为准。
二.无论何种原因乙方未完成工程量而中途要求退场，作违反合同处理，甲方不予结帐。如乙方人员技术素质差、自备材料跟不上造成分段工期与计划工期相差超过五天，甲方有权责令乙方退场，乙方同意甲方按所完成工程量的六零%结帐。乙方不能拒不退场而无理纠缠，否则甲方将追究乙方法律和经济责任。
三.工程开工前，甲乙双方根据建设方的工期要求制定施工进度计划并办理签字手续，其效力等同于本合同。
四.服从大局，无条件参加甲方组织的突击性工程任务，乙方不得讨价还价。
五.工期紧张时，乙方应自觉安排加班。
木作安装合同范本 第二四篇
发包方（以下简称甲方）：
承办方（以下简称乙方）：
依照《_合同法》及有关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，按照施工图纸的设计要求，达成如下条款：
第一条、工程概况：
一、工程地点：
二、工程内容：门市整体装修，包工包料。
三、工期：二零天（二零xx—一零—五至二零xx—一零—二五）
四、合同价款：按实际使用材料计算。（单价按预算表单价计算）
第二条、甲方义务
一、甲方办理好相关施工手续，做到二通即：水通、电通。房屋内清理干净不影响施工为原则。
二、甲方不能让施工单位随便拆除承重结构等影响房屋质量的部位。
第三条、乙方的义务
一、施工中严格按施工规范执行，遵照施工图纸施工，保证施工质量。
二、做好施工方案、保证施工工期。
三、保证原房屋的基本结构，科学施工、规范施工。
第四条、工程款支付
一、先行支付材料款，完工后工程款一次性付清。
二、人工费：
三、材料费：
四、共计：
第五条、违约责任
一、合同签订后，任何一方未履行合同约定违反了合同法及有关法律法规，应承担相关的经济责任和法律责任，造成的经济损失由对方赔偿。
二、由于乙方原因未达到质量标准的分部分项工程由乙方负责赔偿经济损失。
三、由于乙方原因造成的拖延工期有乙方负责。
本合同一式二份，双方签字后生效。
甲方： 联系方式： 乙方： 联系方式：
年 月 日
木作安装合同范本 第二五篇
贷款合同样本：
第一条 合同主体
本合同由甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）共同签订。甲方声明，其具有法人资格，可以接受本合同的所有条款并履行其义务；乙方声明，其具有完全民事行为能力，有权接受本合同的所有条款并履行其义务。
第二条 甲方提供贷款
一. 甲方同意向乙方提供贷款金额为：币XXXX元（大写：XXXX元），贷款期限为X个月。
二. 乙方在本合同签订之日起X个月内，按月支付本金和利息，以及按月支付的相应的服务费。
三. 双方另行约定的，可以在本合同中增减贷款期限及贷款金额。
第三条 利息、违约金及其他费用
一. 乙方应每月支付利息，利息金额参照甲乙双方另行签订的利息表。
二. 如果乙方逾期支付贷款本金、利息或者其它约定款项，则乙方应按照双方约定的违约金标准支付违约金。
三. 乙方应支付一切与本合同有关的费用，包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、保管费、催收费等费用。
以上就是贷款合同样本的关于。
木作安装合同范本 第二六篇
发包方（以下简称甲方）：__________________
承包方（以下简称乙方）：__________________
根据甲、乙双方充分协商以及遵守国家有关法律、法规，结合本工程的具体情况，签订本合同，双方共同遵守。
一、工程概况
一、工程名称：__________________，工程地点：__________________。
二、工程内容：__________________。
三、本工程范围：包工包辅料、包工期、包质量、包安全和文明施工。
四、本工程工期为______天（日历天），自______年______月______日至______年______月______日，如遇雷雨天气，不适宜施工特殊情况工期顺延。
二、工程质量和验收标准
按图纸、设计要求及国家颁发的施工验收规范、规程和质量检验标准验收。
三、合同价款和支付方式
一、本工程预算总造价：（大写）______本工程造价详见工程预算表，如有增加工程项目，双方另行协商。
二、付款方式：
（一）工地开工，甲方支付乙方工程：______元。
（二）瓦工完工，甲方支付乙方工程：______元。
（三）竣工验收合格后，甲方支付乙方工程：______元。
四、甲方职责
一、提供完整的工程施工场地并协调好各部门、邻居关系，以保障工程的顺利进行。
二、提供乙方施工过程中的供水及供电。
三、负责审核图纸并签字认可，作为施工的依据。否则乙方有权不进行施工，工期顺延。工程项目如变更或增加，双方协商调整施工图纸、工程费用及工期，否则乙方有权不进行修改或变更、增加。
四、负责隐蔽工程的隐蔽前验收。
五、及时做好工程竣工后的组织验收工作。
六、及时按本合同第三项付工程进度款给乙方。
五、乙方职责
一、严格按照甲方认可的图纸施工。
二、切实按照工程设计相关规范严格操作精细施工，确保工程质量与安全。
三、积极配合甲方做好环境卫生及安全保卫工作，并遵守小区有关管理制度。
四、负责整个工程预算确定项目所需材料的质量，严格按工程设计方案所列质量标准，选购材料。
五、负责及时配合甲方做好工程竣工后验收工程。
六、如期进场施工，按期完工。
六、违约责任
一、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，必须经甲方或甲方授权人签字认可，顺延工期。甲方不按合同约定拔付工程进度款，每逾期一天按应付款额的支付滞纳金。
二、由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，应按付款额的支付违约金。
三、因一方原因，合同无法继续履行时应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
七、保修条例
工程的保修期限按国家有关规定执行，保修期内若存在工程质量方面的问题，乙方负责免费维修。若由于甲方使用不当或故意损坏的质量问题，不在保修范围，乙方可协助维修，费用由甲方承担。本工程保修期限为：______年。
八、安全
一、乙方在工程施工至交付之前的过程中，甲方人员（除现场代表及监理人员外）未经乙方现场工程管理人员许可，不得擅自进入施工现场，否则造成人身安全或其它安全事故由甲方负责。如非甲方人员擅自进入施工现场，造成人身安全或其它安全事故的，则由乙方负责。
二、在施工过程中，由于乙方违章施工，违反操作规程，造成人员安全或在建工程损失，其责任由乙方承担。
九、其他事项
一、其他未尽事宜经甲乙双方协商解决。
二、当合同履行过程中出现分歧，原则上双方应友好协商解决，协商不成时，可向当地经济仲裁委员会申请仲裁。
三、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，在工程竣工、结算、甲方付清工程款，乙方将工程交付甲方使用，合同终止。
甲方：__________________
乙方：__________________
______年______月______日
木作安装合同范本 第二七篇
发包人：身份证号：电话：
承包人： 身份证号： 电话：
依照《_合同法》及有关法律、法规的规定。给xx宾馆装修工程施工的特点，双方在协商一致的基础上，就发包人的宾馆装修工程（以下简称工程）有关事宜，达成如下协议：
工程地点：
工程承包方式：承包人包工包料。发包人提供部分材料。
工程期限一零零天。
合同价款：本合同工程造价为（大写）伍拾叁万元（小写）五三零零零零元整。
第二条承包范围
承包范围；包房间：（走廊、客房）装修。
承包内容：整体装修，按图施工。按每个房间实际情况随图纸改变。其中。不包电视、电脑、床上用品、其它外装饰物、热水器、空调、衣柜、监控系统、消防设备、沙发、桌椅|、LED屏幕。
第三条发包人义务
开工前天为承包人入场施工创造条件。其中包括搬清宅内家具、陈设或将宅内不易搬动的家具、陈设归堆或遮盖以不影响施工原则；
提供施工期间的水源、电源及水费、电费；
负责协调施工队与邻居之间的关系；
不拆宅内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；
参与工程质量和施工进度的监督、竣工验收；
第四条、承包人义务
施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；
严格执行有关施工现场管理规定，不得扰民及污染环境；
保护好原有的设施及陈设；
保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场；
第五条工程变更工程项目及施工方式如需变更双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。
第六条工程延误
对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应延长。
①工程量变化设计变更；
②不可抗力
③发包人同意工期顺延及其他情况。
因承包人未按约定完成其应负责的工作而影响工程的工期顺延，因承包人、设备质理不合格而影响工程质量由承包人全权负责并承担相应的返工费。
发包人未按期支付工程款，工期相应顺延；
第七条质量标准
双方约定的工程施工质量标准（宾馆装饰装修工程施工规范）施工过程中双方工程质量发生争议，由相关部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包方承担，经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担；
第八条工程验收的保修
双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收
①水电施工改造完工，开关插座定位验收防水层经四八小时试水不漏
②地砖铺设完工
③木工吊顶，木制品完成
④油漆工程完工
⑤全部工程完工，承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单；
工程竣工后，承包人应通知发包人验收。发包人应在接到验收通后两天内验收。填写验收单，在工程款结清后办理移交手续；
在工程质检合格双方签字日起保修期为一二个月，一二个月后人为造成装修破损的发包人承担，因质量造成的装修承包人承担维修责任。
第九条工程程款支付方式
合同签订当日包发人支付装修款贰拾万元，水、电暖安装好以后，装修到位，支付款三零%，油漆工进工地支付款二七%，剩余款验收合格一次性付清。
工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料发包人。发包人接到资料后三日内如未有异议即视为同意。双方填写工程验收单并签字，发包人应在签字后三天内承包人结清每期工程进度款。
第十条
合同双方当中任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿对方造成的经济损失；
未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成的损失由发包人负责；
因一方原因造成合同无法继续旅行时，该方应及时通知另一方。办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应经济损失；、
发包人未按期支付每次工程进度款，承包人有权停止施工。
第十一条合责骂争议的解决方式
本合同在履行过程事发生的争议，由当事人双方协商解决，也可由有关部门调解，协议或调解不成，提交当地人民法院仲裁。
第十二条其他约定事项
抛光瓷砖（八零x八零）价格三五~四五元，灯饰价格，客房灯一零零~一五零元，水管，日丰管，墙纸三五~四五元。
第十三条附则
本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。
本合同签订后工程不得转包；
本合同一式两份，双方各执一份。
合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力；
发包人（盖章）： 承包人（盖章、）：
电话： 电话：
日期：日期：
木作安装合同范本 第二八篇
委托方（甲方）：
承接方（乙方）：
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行房屋装修，订立本协议，以共同恪守。
一、工程地点：_____________________________________________________________
二、形式结构：______________________________________________________________
三、工程项目：
一、工程项目包含：________
二、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。
四、承包方式：_____________________________________________________________
五、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。
六、工程造价：_____ ____元人民币。
七、付款方式：工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，______天内付清乙方全部费用。
八、未尽事宜，甲、乙双方共同协商解决。
九、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。
木作安装合同范本 第二九篇
发包人（甲方）：______
承包人（乙方）：______
依照《_合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室内装饰装修有关事宜，达成如下协议：
第一条、装修内容
一、地 点：
二、承包范围：
三、承包方式：双方商定采取下列第
第二条：双方责任
一、从合同签定后 天开始施工。
二、严格按照发包人的要求进行施工。
三、承包人必须保护好原居室室内的家具、水、暖、电、管线等。
第三条、工期
一、期限 天，开工日期 年_月_日，竣工日期 年 月 日。
二、如相互造成施工延续，赔偿对方 %违约金。
第四条、材料要求
双方商定后施工。
本合同一式两份，双方各执一份。自合同签订后生效。施工完毕后自动失效。
甲方（公章）：___乙方（公章）：___
法定代表人（签字）：___法定代表人（签字）：___
___年_月_日___年_月_日
木作安装合同范本 第三零篇
一、本合同适用_有关法律，受_法律管辖。
二、本合同执行期间，如遇不可抗力致使合同无法履行的，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。
三、本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：
（一）将争议提交____仲裁委员会仲裁；
（二）依法向____人民法院提起诉讼。
木作安装合同范本 第三一篇
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装修木工部分。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条：工程概况
一工程地址：
二.居室规格：房型两室两厅，总计施工面积七八平方米。
三.施工内容：室内装修木工部分，包括(两个衣柜、两个书桌带书架及椅子、鞋柜屏风、酒柜、吧台、入户门套、厨房门套、客厅阳台门套、洗衣机上方柜子、厨房吊柜、客厅、餐厅及过道吊顶)
四.委托方式：包工不包料。
五.开工日期： 年 月 日，竣工日期 年 月 日，工程总天数： 天。
第二条：工程价款
工程价款(金额大写)
第三条：质量要求
一.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
二.施工材料经乙方查验后，施工质量由乙方负责，中途不得随意更换施工人员。
三.乙方在施工过程中应充分考虑工程整体使用，如因其他装修部分需要更改或重做的，乙方应及时免费返工，返工材料费用双方均摊。
四.如施工出现影响使用或明显不美观的，乙方应及时返工，并承担返工材料费用，工期不变。
五.如施工出现不影响使用，但是稍不美观的，乙方应负责补救或补偿，工期不变。
第四条：材料供应
一、甲方提供的装修材料如不符合质量要求，或规格有差异，乙方不应使用，并及时通知甲方更换材料。如已使用，对工程造成的.损失均由乙方负责。
二.甲方负责采购供应的材料，应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。
第五条：付款方式
一.当工期进度过半( 年 月 日)，甲方即第一次付施工工费 。当木工工程完成后甲方即第二次付施工工费 。剩余尾款待甲方室内装修所有工程竣工后结算。
二.甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。
第六条：工程工期
一.如果因乙方原因而延迟完工，每日按一零零元作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。
二.在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，应按误工或延迟工期论处，双方应积极主动协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。
第七条：其他事项
一. 甲方责任：甲方提供房屋平面图，按时供应材料，并向乙方进行现场交底。
二. 乙方责任：负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。
第八条：合同的变更和终止
一.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，并办理终止合同手续。
二.擅自解除合同方，应按合同总金额的 五 %作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
第九条：合同生效
一.本合同双方盖章或签字后生效。
二.本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方： 乙方：
签字： 签字：
签约日期： 签约日期：
木作安装合同范本 第三二篇
甲方：
乙方：
根据国家有关法律、法规规定，按照平等自愿，协调一致的原则，签订如下劳务协议。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、乙方的工种及人数：
乙方带队负责人姓名：
四、开竣工日期：从 年 月 日起至 年 月 日止。
五、乙方劳务承包工作内容：
甲方将 委托给乙方施工;乙方包耗材，包卸材料、上楼、场内转运及垃圾清运，自带工具及消耗品，如切割片、电缆线、钻头等工具耗材，(按附表单价相应计算造价、含管理费)以此作乙方结算工资款。甲方提供的材料，乙方损耗控制在二℅以内，超出损耗部分由乙方负责赔偿。
六、工期、质量、环境、职业健康安全要求
一、工期
二、质量标准;工程质量一次交验合格率一零零%;顾客满意率八五%
三、职业健康安全; 实施JGJ五九-九九标准检查合格率一零零%，优良率四零%以上;
四、环境(现场文明);现场环境与卫生符合JGJ一四六-二零xx标准;
七、劳动报酬及付款方式
一、根据乙方承担分部分项工程或建筑面积，参照预算定额单价和劳动力市场工资价位，实行计件工资包干。工资包干中，包括人工工资、管理费、自带工具费、病伤辅助工资、差旅、伙食、住宿以及节假日加班、双抢等。乙方人员的工资由乙方定期造工资表发放到人，并交一份给甲方。
二、具体分部分项工程或建筑面积单价：
三、以上单价为税后价格。乙方工人进场，建设单位付款之前甲方按五零元/天·人预支生活费给乙方;进度款按建设单位付款时间为准，建设单位支付进度款时，甲方按乙方完成工程量乘以单价，支付至七零%给乙方，在第一次支付进度款时扣除预支生活费;工程竣工验收后，甲方按九七%支付给乙方;第二年质保金为三%。
四、计件包干工资与乙方承包工作内容的进度、质量、职业健康安全、环境(现场文明)挂钩。凡不能满足要求的，分别按以上四项指标扣减计件包干工资一零%。
八、甲乙双方职责
(一)甲方：
一、甲方应对乙方人员进行施工技术、质量、环境和职业健康安全要求交底，进行环境(现场文明)、企业规章制度和纪律、法律法规等方面的学习。
二、甲方应验明乙方人员的身份证、计生证、以及特种作业人员操作证及职业资格等证书。
三、甲方提供乙方的安全帽、安全带、临时水电、活动脚手架、提供一零套活动架。
四、乙方违反合同条款，甲方有权解除合同，将乙方清退。
(二)、乙方：
一、乙方人员必须身体健康，年龄在一八—四五岁内的公民(一般为男性);特种作业人员必须持有效的《_特种作业操作证》上岗。
二、乙方人员必须遵纪守法，遵守甲方的各项规章制度，服从工作安排。
三、乙方违法乱纪，违反安全操作规程，造成伤亡事故，其责任由乙方自负。
四、乙方违反施工操作规范，造成返工，浪费材料，要全额承担材料损失费及人工费。
五、乙方进场时，要提供劳务人员花名册一式三份，花名册内容包括姓名、性别、年龄、工种、工作年限、身份证号码、家庭详细住址等。
六、活动脚手架由乙方自行搭设。
九、进度奖罚条款：
乙方必须根据项目部所制定开、竣工日期，进度计划，按时完成，乙方根据所承包的工程量和进度计划要求配备相应的劳动力，如因乙方自身原因造成进度滞后，则按乙方施工人员每天每人扣除二五元。每周按进度计划按时完成奖五零元，每月按进度计划按时完成奖一零零元，每月提前三天以上完成奖二零零元;如不能按期完工，甲方有权拒付工程款并清退出场。
十、奖罚执行：
对乙方的罚款由项目相关人员开具罚款单，并从甲方每月向乙方支付的工资中予以扣除。奖金则由甲方从项目奖励基金中发给乙方。
十一、工作结算：
乙方每完成一单位工程后按实际的工程量结合本协议单价表进行结算，未注明单价的项目按公司内部定额单价或甲、乙双方协商，不计管理费，签证计时工按技术工种一零零元/工日。
十二、其他说明补充事项
一、乙方被理解为本合同各项工作内容及合同隐含工作内容及风险均已包括双方确认的合同之中。
二、工程竣工验收后，甲方补助四零零零元给乙方做材料上楼及垃圾清运费。
三、二零xx元之内的工伤事故由乙方自行承担，超过二零xx元的工伤事故由甲方协助乙方找保险公司赔偿。
十、其它未尽事宜，双方协商解决。
十一、本合同一式三份：甲方二份，乙方一份。本合同自双方签字盖章后生效。
甲方(盖章)： 代表： 年 月 日
乙方(盖章)： 代表： 年 月 日
日 期：
木作安装合同范本 第三三篇
甲方：
乙方：
为了给师生营造一个良好学习育人的环境，解决师生就餐问题，学校依据苍财教（二零xx）八三号文件规定，重新装修师生食堂。经校委会研究并报上级主管部门批准，将装修工程承包给乙方，经双方协商，协议如下：
一．学校食堂装修面积一七八㎡，每平米预算材料及人工造价元，装潢费用约元。铝合金面积约一四零㎡，每平米造价元，费用约元，两项总计费用约元。装璜材料由乙方提供，甲方负责验收材料质量。
二．乙方根据甲方的装璜设计方案施工，保证装璜质量。
三．工程竣工后由甲方负责验收，验收合格后付给乙方装潢全部费用。
四．施工期间发生的一切不安全事故均由乙方承担。
五．以上协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方共同签字盖章后生效。
甲方：
乙方：
二零xx年x月xx日
木作安装合同范本 第三四篇
一、合同签订后，甲方应付乙方货款总额的即人民币
二、地板全部铺装结束后后十五个工作日内支付合同总价的%，小业主验收合格后半年内支付合同总价的即人民币。
三、如甲方不能按时按本合同约定支付给乙方货款的应每天按合同总价的赔偿给乙方作违约金。
四、如乙方不能按本合同约定的时间供货和铺装的应每天按合同总价的赔偿给甲方作违约金。
五、乙方须向甲方提供与付款数目相当的国家正规发票，开具发票单位应与收款单位及签订合同单位保持一致。第七条：甲乙双方责任一、甲方应负责任：
一）甲方应按合同规定时间及方式向乙方支付货款。
二）甲方应向乙方书面提供工地施工安全管理规定及注意事项。
三）在本层或本户内提供铺装时必用的施工用电。
四）甲方需向乙方提供详细施工方案图纸。
五）甲方应负责与工程中可能涉及的其他第三方的配合、协调事宜，保障工程施工进度。
六）甲方应及时对已铺装完成的地板进行验收和相应成品保护。
二、乙方应负责任：
一）乙方按照双方约定的地板铺设方式、工艺步骤、质量要求完成施工安装等。
二）乙方施工人员听从和接受甲方和工程监理方合理建议和要求，遵守工地安全施工的有关规定。
三）乙方服从甲方的施工进度、工程要求、质量控制、成品验收的管理规定。
四）乙方应做好现场施工材料与甲方现场管理人员的交接工作。
木作安装合同范本 第三五篇
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
依照《_合同法》及其它有关法律、法规的规定，结合本装修工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的装修工程有关事宜，达成如下协议：
第一条、工程概况
工程名称：
承包内容：钢结构房屋建造（工程包含：钢结构框架焊接，墙体与粉刷砌墙；顶棚制作，顶棚材料为：页格棉。
工程总量：
工程期限
开工日期：
竣工日期：
第二条、甲乙方工作
开工前内一切影响乙方施工的障碍，以不影响施工为原则并向乙方进行技术交底。
向乙方提供施工所需的水源、电源等设施，施工期间水费、电费由甲方负责。
开工前
甲方指派责合同履行。按要求组织施工，保质、按期完成施工任务，解决由甲乙方负责的各项事宜。
严格执行施工规范、安全操作规程。防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查纪录。施工过程中，如发生安全事故，由乙方负责承担全部费用及法律责任，与甲方无关。
第三条、工程质量及验收的约定
由于乙方原因造成质量事故及损害，其返工费用及赔偿由乙方承担，工期不顺延。
工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 日内组织验收，并办理验收、移交手续。
第四条、工程价款及结算的约定
第五条、工程停建或缓建
由于不可抗力及其它甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。
因甲方或乙方其他情况的需延期开工、停建或缓建由双方协商确定。
第六条、保修
本合同保修期为竣工之日算起，为期 年。保修范围为本合同中规定的乙方承包的项目及内容。保修期内，乙方应在接到修理通知之后一二小时内相应，二四小时内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，费用由乙方承担。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）
授权代表（签字）： 授权代表（签字）：
年 月 日 年 月 日
木作安装合同范本 第三六篇
合同又称为契约、协议，是平等的当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。以下是“门头装修安全合同范本”希望能够帮助的到您！
*方：xxx餐饮管理有限公司
乙方：
按照《中华*共和国合同法》、《中华*共和国建筑法》、《装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。
第一条;工程概况
一、工程地点：xx。
二、工程内容：门头装饰装修。
三、承包范围：包工包料;
四、材质要求：(一)雨棚、标准槽钢二零零＃厚，玻璃五*五双钢夹胶，(二)门头造型;标准一零零*五零*厚方管，标准厚冷扎板。
五、开工日期：二零年月四日;竣工日期：二零年月一三日;总工期(包括法定节假日)：一零个工作日。
第二条;合同价款
一、装饰装修材料、人工费用总金额**大写：伍万壹仟肆佰元;￥：。(详细见明细表)
二、签订合同当日*方支付装饰装修工程总费用的六零%;￥：。
三、工程竣工验收合格*方支付装修装饰费用三八%，￥：。
四、乘于的二%做为工程质量保*金，保*金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：。
第三条;双方权利
*方：
一、向乙方提供门头安装位置并确保此位置无管道线路、可以施工。
二、负责施工现场业主及城管的协调。
三、按本合同第二条规定结算制作安装费用。
乙方：
一、自*方通知之日起按*方提供的安装地点制作施工并安装完毕。
二、严格按照*方确认的施工方案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符，应及时报请*方协商修改确定。
三.施工中出现所有的人身安全问题均有乙方自行负责。
四、保修期限，自验收合格之日起，乙方制作的工程项目整体质保一年。
第四条;违约责任：
一.*方未能按本合同第二条规定时间付款，每逾期一日，应以合同总金额的千分之五计算，向乙方支付违约金并将合同工期顺延。
二.乙方如无正当理由未能按本合同第四条规定按时制作、安装完成，每逾期一日，乙方应向*方支付合同总金额的千分之五作为违约金。
三.乙方应保*工程质量、结构牢固*、抗风力等指标达到国家标准。如未达标乙方应承担返工及相应损失.
四.如属*方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由*方负责。并有权就实际施工情况要求*方继续支付已完部分或全部的制作费。
第五条;其它事项;
一、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
二、本合同一式两份，*、乙双方各执一份，自双方签字后生效。
三、在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地*法院起诉。
*方：乙方：
电话电话
合同签订日期：二零年月日
合同签订日期二零;年月日
木作安装合同范本 第三七篇
委托方（甲方）：_________
承接方（乙方）：_________
工程项目：_________
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。
第一条、工程概况
一.工程地址：_________
二.居室规格：房型_________层（式）_________室_________厅_________厨_________卫，总计：施工面积_________平方米。
第二条、工程价款
工程价款（金额大写）_________元，详见本合同附件（二）《家庭装潢工程材料预算表》。
（一）材料款_________元；
（二）人工费_________元；
（三）设计费_________元；
（四）施工清运费_________元；
（五）搬卸费_________元；
（六）管理费_________元；
（七）税金_________元；
（八）其他费用（注明内容）_________元。
第三条、质量要求
一.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件（三）《家庭装潢工程材料决算清单》。
二.工程验收标准，双方同意参照上海市地方标准DB三一/T三零—一九九九《住宅装饰装修验收标准》规定。
三.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
四.质量检查监督部门：_________市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。
五.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。
六.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。
第四条、材料供应
一.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件（二）《家庭装潢工程材料预算表》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
二.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。
三.甲方负责采购供应的材料、设备，详见本合同附件（四）《甲方提供装潢材料清单》的内容，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的一零%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。
第五条、付款方式
一.合同一经签订，甲方即应付一零零%工程材料款和施工工费的五零%；当工期进度过半，甲方即第二次付施工工费的四零%。剩余一零%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。（注：施工工费包括人工费）
甲方付清工程价款，详见本合同附件（七）《家庭装潢工程工程结算表》，乙方开具统一发票，向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡，详见本合同附件（八）《家庭装潢工程工程质量保修卡》。
甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。
二.工程施工中如有项目增减或需要变动，详见本合同附件（五）《家庭装潢工程工程项目变更表》，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。
三.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的一%支付给乙方。
四.甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件（复印件）交给乙方。
第六条、工程工期
一.如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的一%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的一%作为误工费支付给乙方_________元。
二.由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
三.在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。
四.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。
五.施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。
发包人（盖章）： 承包人（盖章、）：
电话： 电话：
日期：日期：