环保公司合同范本
环保公司合同范本 第一篇
为加强施工周边环境保护,控制新污染源的产生,防止区域环境质量恶化和生态破坏,切实落实镇江市的环保精神,提倡节能、环保,促进经济建设和环境保护协调发展,依据《_环境保护法》等法律、法规、规章,结合本园区实际,制定本协议,甲乙双方经过充分协商,特签定本环保协议书,以资共同遵守履行,协议如下:
一、乙方应当合理选择和利用原材料、能源和其他资源,采用先进的生产工艺和设备,减少工业固体废物产生量。
二、乙方应当在指定的地点倾倒、堆放生产垃圾,不得随意扔撒或者堆放生产垃圾应当逐步做到分类收集、贮存、运输和处置。
三、乙方应当优先采用能源利用效率高、污染物排放量少的清洁生产工艺,减少大气污染物的产生。
四、乙方机动车向大气排放污染物不得超过规定的排放标准。
五、施工场地禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。
六、乙方施工用水应当采用先进技术、工艺和设备,增加循环用水次数,提高水的重复利用率。
七、乙方排放施工噪声,应当符合国家规定的施工环境噪声排放标准
八、乙方对其产生环境噪声污染,应当采取有效措施,减轻噪声对周围生活环境的影响。
九、乙方机动车辆进入施工现场严禁使用喇叭。机动车辆必须加强维修和保养,保持技术性能良好,防治环境噪声污染。
一零、禁止施工现场周边排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液。
一一、禁止向施工现场周边水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性和中放射性物质的废水。
一二、乙方应当采用原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁工艺,并加强管理,减少水污染物的产生。
一三、乙方应当按照合理用能的原则,加强节能管理,制定并实施节能计划和节能技术措施,降低能源消耗。
一四、乙方须不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施,从源头削减污染,提高资源利用效率,减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放,以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。建议采取以下清洁生产措施:
(一)采用无毒、无害或者低毒、低害的原料,替代毒性大、危害严重的原料;
(二)采用资源利用率高、污染物产生量少的工艺和设备,替代资源利用率低、污染物产生量多的工艺和设备;
(三)对生产过程中产生的废物、废水和余热等进行综合利用或者循环使用;
(四)采用能够达到国家或者地方规定的污染物排放标准和污染物排放总量控制指标的污染防治技术。
一五、如乙方的生产活动污染了华南中心路周边环境,影响其他租户及周边居民正常生产和生活的租户,公司将责令其限期整改,并赔偿损失,如未能在规定期限内整改完毕的,公司有权停止其一切配套服务,直至彻底整改完毕为止。对于严重污染环境,情节特别恶劣者,公司将申请政府相关职能部门对其采取强制措施整改。
环保公司合同范本 第二篇
为适应环保发展趋势,满足客户需求,确保各供应商的来料符合环保(ROHS)要求,及符合各国环境保护之法律法规,按照ROHS指令的有关要求,特和各大供应商签订环保品质协议。
一、乙方保证向甲方销售的产品(元器件、半成品、成品)以及使用的材料,及生产工艺中,不含有ROHS指令禁止使用之物质。即乙方必须符合甲方环保质量要求:
(一)原材料和零部件及产品中相关物质和元素的含量应符合下列要求
物质名称及其含量(ROHS指令要求)
重金属镉及镉化合物<一零零ppm
铅及铅化合物<一零零零ppm(注:在合金中的铜合金<四零零零零ppm)
汞及汞化合物<一零零零ppm
六价铬化合物<一零零零ppm
有机溴化合物多联溴苯(PBB)<一零零零ppm
多溴联苯(PBBEs)<一零零零ppm
二、甲方有权对乙方提供的每批环保产品进行检测,检测的结果如有争议,则由甲方从该批提交的产品中抽取样品送确认实验室(如SGS公司)进行检测,若检测合格,则有关费用由甲方承担,若检测不合格,则乙方必须提供改善计划书,限期改善,并提供改善样品,对涉及的不合格批进行紧急处理,造成损失的由乙方承担,包括检测的费用,和因此造成的所有损失。
三、测试结果必须附上物质安全资料表和确认实验室的检测报告(每种物料首批交货时需附检测报告,且需加盖公司印章,以示证明、检测报告有效期为一年,现行已在供货之物料与物料变更时,请再提供物料物质成分表),与认可实验室的检测报告,以证明供货物料符合ROHS之规定。
四、只要甲方在给乙方的采购定单上注明:此订单须符合ROHS标准。此份协议便成立有效。本协议不因双方改组,签约人离职,公司变迁或公司产地不同等因素,而改变其法律效力。
五、乙方在送货到甲方指定地点时,必须提供物料的合格证或自荐报告等证明物料合格及环保资料,产品包装满足甲方要求;必须注明ROHS标签、生产日期、生产批号、有效期、重量等甲方仓库给与接收,否侧拒收。
六、乙方最高管理层及所有员工一致承诺,遵循以上保证并落实执行。
七、此协议甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。如有争议,友好协商解决,协商解决不了可以上诉法院处理。
甲方: 乙方:
甲方负责人(代表): 乙方负责人(代表):
甲方公司章: 乙方公司章:
日期:______年____月____日 日期:______年____月____日
环保公司合同范本 第三篇
甲方:
代表:
地址:
电话:
乙方:
代表:
地址:
电话:
风险提示:
合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。 依照《民法典》和《_环境保护法》以及其他相关法律法规,甲乙双方经充分协商,就环境保护领域技术研发达成合作,特制定本协议。
一、合作内容为充分利用合作双方各自的优势资源,适应环保高新技术市场的新发展,甲乙双方就环保领域技术研发项目战略合作,实现共赢。
二、合作方式风险提示:
应明确约定合作方式,尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时,应明确各自的权益份额,否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。
一、充分发挥乙方在环保领域丰富的设计研究经验和人才优势,将国内外环保技术和先进工艺应用于项目研发中。
二、本项目总投资为_______万元,其中甲方资助乙方项目经费_______万元,不追加,不缩减。
三、合作时间本项目应于________年____月____日前完成。乙方应于________年____月____日前向甲方提出结题申请,并报送全套资料。甲方应在_______个月内组织验收或鉴定并完成审批。项目完成时间以甲方批准项目鉴定证书或验收表的日期为准。
四、合作费用
一、根据项目进度,甲方资助的经费分_______次拨付给乙方,首次拨付不超过项目资助金额的_______%;末次拨付不低于项目资助金额的_______%。资助经费未拨付前,由乙方自筹资金开展项目工作。
二、合同签订后,甲方向乙方预付项目资助经费的_______%(_______元;大写_______元)拨付给乙方。
三、项目进行至________年____月时,经甲方检查,若项目进度达到本合同中项目实施计划相应的要求,甲方于检查后_______个月内将项目资助经费的_______%(_______元;大写_______元)拨付给乙方。
四、项目进行至________年____月时,经甲方检查,若项目进度达到本合同中项目实施计划相应的要求,甲方于检查后_______个月内将项目资助经费的_______%(_______元;大写_______元)拨付给乙方。
五、项目完成后,甲方于项目资料归档后_______个月内将项目资助经费的_______%(_______元:大写_______元)拨付给乙方。
五、保密约定风险提示:应约定保密及竞业禁止义务,特别是针对项目所涉及的技术、客户资源,以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。 双方对各自的商业机密、技术成果都有严格保密的义务,未经对方同意许可,不得将与合作项目相关的信息泄露给第三方。双方在项目合作中的具体承担任务由双方依据项目情况,具体协商。
六、知识产权乙方将项目成果用于申报科技成果鉴定、评奖、申请专利、发表论文时需注明由甲方资助字样,若获得批准,应将有关资料提交一份给甲方。科技攻关或产品研究项目的成果应优先在本市内实施和转让。乙方因实施本项目引起的知识产权纠纷由乙方承担全部责任。
七、违约责任风险提示:合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。
一、甲方中途无故撤销或不履行合同,所拨经费不得追回。因经费问题导致研发项目搁置带来的损失由甲方承担。
二、如果一方发生违约行为,守约方可自行决定终止本协议,并有权追究违约方的法律责任和经济赔偿等。
三、如任何一方不履行本协议,违约一方应当向对方支付______元的违约金。
八、其他
一、本协议一式______份,甲乙双方各执______份,从签字盖章之日起生效。
二、未尽事宜及双方发生纠纷,双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。
甲方(签章):
代表人(签字):
________年____月____日
乙方(签章):
代表人(签字):
________年____月____日
环保公司合同范本 第四篇
根据《_合同法》、《_安全生产法》、《_劳动法》等有关法律、法规以及渤海钻探工程有限公司有关安全环保管理规定,结合____施工作业实际,本着“安全第一、预防为主”的原则,经甲乙双方平等协商,达成一致意见,自愿签订本协议,并在施工作业_同遵守本协议的各项规定。
一、甲方的权利、义务
(一)权利
一、甲方有权督促乙方严格遵守安全环保法律、法规和相关的安全环保管理制度。
二、甲方有权审查乙方的安全生产资质(安全生产许可证)、安全环保管理制度、近两年来的安全环保业绩、设备设施安全状况、人员持证上岗资格等。
三、甲方有权审查乙方的施工作业方案或施工组织设计中的安全环保技术措施和专项方案,并督促乙方落实。
四、甲方有权要求乙方告知其作业过程中存在的各类风险,以及针对风险制定的防范与保证措施。
五、甲方有权对乙方进行监督检查,并针对发现的问题,督促乙方进行整改。
六、甲方有权对不具备相应资质、不遵守规章制度和不具备安全生产条件的乙方施工作业队伍提出停产、停工要求。
(二)义务
一、甲方有义务向乙方提供符合法律、法规和安全环保要求的施工作业现场。
二、甲方有义务向乙方提供与施工作业有关的安全环保、技术资料与信息。
三、甲方有义务向乙方告知施工现场存在的危险源及其风险削减控制措施与应急措施、警示标识及相关规定等内容,“相关方作业告知书”具体见附表。
四、甲方有义务及时、如实报告事故,并启动相应应急处置预案,全力组织抢救伤员、保护现场,防止事故的扩大。
五、甲方有义务积极配合上级主管部门进行的事故调查处理。
二、乙方的权利、义务
(一)权利
一、乙方有权要求甲方提供与施工作业有关的安全环保、技术资料与信息。
二、乙方有权要求甲方告知施工现场存在的危险源及其风险削减控制措施与应急措施、警示标识及相关规定等内容。
三、乙方有权要求甲方遵守其现场的安全环保管理规定。
四、乙方有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业。
(二)义务
一、乙方有义务严格遵守安全环保法律、法规和行业标准规定以及甲方的有关规定。
二、乙方有义务建立健全安全环保组织机构、规章制度和操作规程,并配备专(兼)职安全环保管理人员。
三、乙方有义务配置符合安全环保要求的设备设施(具体设备设施名称应在协议中明确),并定期对设备设施、作业工具等进行检查、维护和保养,定期将特种设备(锅炉压力容器、起重机械等)到地方政府有关部门进行检验,并取得合格证书。
四、乙方有义务配置符合安全环保要求的人员进行施工作业,定期组织所有施工人员进行安全环保培训教育,电气焊工、电工、起重工等特殊作业人员一零零%持证上岗。
五、乙方有义务按国家有关法规规定和行业标准要求,为作业人员配备劳动防护用品。
六、乙方有义务在项目开工前,针对作业过程组织开展危害因素识别和评估,并根据识别评估结果,制定和完善风险控制削减措施及有关的制度规程,及时向员工进行交底培训。
七、乙方有义务就可能危害或涉及到甲方的现场危险源及其风险削减控制措施与应急措施、警示标识及相关规定等内容,以“相关方作业告知书”(具体见附表)的形式向甲方进行告知。
八、乙方有义务加强危险作业安全环保监管,针对起重作业、临时用电作业、高处作业、动火作业、动土作业、有限空间作业等,严格执行作业许可制度,指派现场监管人员进行过程监督,督促落实各项风险控制削减措施及应急要求。
九、乙方有义务建立健全危险化学品、民爆物品等危险物品安全基础台帐,做到底数清楚、责任明确,并实施动态监控。
一零、乙方有义务主动接受甲方的安全环保监督检查,定期组织开展安全环保例会,并及时参加甲方组织的安全环保例会,汇报其安全环保工作情况,认真落实甲方的有关安全环保工作要求。
一一、乙方有义务服从甲方统一的生产调度和指挥。
一二、乙方有义务在施工作业过程中对本单位安全环保管理情况进行经常性检查,及时查处“三违”行为,认真整改事故隐患。
一三、乙方有义务针对施工作业中可能出现的事故,制定事故应急处置预案,明确应急职责,配齐配全应急物资和设施。
一四、乙方有义务及时向甲方和本单位主管部门报告事故,并立即启动应急处置预案,及时组织抢救伤员、保护现场,防止事故的扩大。
一五、乙方有义务积极配合上级主管部门和甲方进行的事故调查处理。
三、作业责任分工
甲乙双方应按照作业项目的施工流程,具体明确各自承担的工作内容及相关责任,尤其是对于风险性比较大、易造成事故的联合作业,应按照下列要求进行具体明确:
(一)甲方在
作业过程中应负责
施工,具体要求为:
(二)乙方在
作业过程中应负责
施工,具体要求为:
其它补充条款(根据实际情况补充制定)
四、责任追究
(一)甲方违反本协议规定不履行义务造成事故的,由甲方承担责任;乙方违反本协议规定不履行义务造成事故的,由乙方承担责任。
(二)甲方在其所负责从事的作业活动中,因自身违章或自身所管辖的设备设施存在隐患造成的事故,由甲方全部承担责任;乙方在其所负责从事的作业活动中,因自身违章或自身所管辖的设备设施存在隐患造成的事故,由乙方全部承担责任。
(三)甲乙双方共同违约造成事故的,根据事故调查结果确定双方的责任。
五、其它
(一)本协议自签字盖章之日起生效。本协议履行过程中发生纠纷,由双方协商解决。协商达不成一致意见时,可提交地方政府仲裁或提交法律诉讼解决。
(二)本协议如有与国家法律法规相抵触者,以国家法律法规为准。
(三)本协议有效期限从____年____月____日起至____年____月____日止。
甲方(盖章)____乙方(盖章)____
授权代表:____授权代表:____
签订日期:____年____月____日
环保公司合同范本 第五篇
甲方:徐州中联水泥有限公司
乙方:中建七局第二建筑有限公司
为了更好加强双方的合作,作好甲方厂区内环境保护和安全生产工作,保证我公司生产经营的顺利进行,甲方与乙方经协商一致,特签订如下安全和环保安全作业协议:
一、项目部安全员必须实现以下环保和职业健康安全管理目标:
---重伤及以上人身伤亡事故为“零”;
---一般机械、设备、火灾、交通事故为“零”;
---大面积传染病和突发性急性中毒事件为“零”;
---放射性事故为“零”;
---轻伤负伤率降低到‰以下;
---安全员、特种作业人员全部持证上岗;
---安全设施、安全标志、安全警示的设置率、规范率达到一零零%;
---争创“无违章”单位。
-杜绝重大环境污染事故。
二、项目部安全员在安全工作上必须做到以下内容:
一、乙方车辆进入甲方厂区内要限速行使(五km/h),严禁超速行驶, 尾气排放要达标。
二、乙方车辆运输散状物料必须加盖篷布,防止道路遗撒和道路扬尘。
三、乙方车辆运输危险化学药品必须具备相关资质。
四、车辆及驾驶人员必须持证。
五、特殊工种及特种设备操作人员必须持证上岗。
六、乙方车辆维修时产生的废物不得随意乱扔,必须堆放在指定 的地点。
七、晚间施工,不允许有意制造噪音,如大吵大闹、唱歌呐喊、敲打斗车和钢管及机械等有声响的东西,影响附近居民的休息。
八、工地不准打架斗殴,有事找工地值班员和工地负责人进行调解,对打架斗殴肇事者按治安管理规定给予相应处罚,并责令责任单位予以清退。
九、所有施工做好施工完场清理工作,一切废旧物资必须收集分类,堆放在指定的地方,保护环境。
一零、在施工中,如有产生扬尘的地方,注意采措施,减少粉尘的排放。
一一、在施工过程中注意节电,严禁浪费。
一二、对本项目部的安全施工负直接管理责任,必须模范遵守公司和工地的各项安全管理制度,不发布与公司和工地安全管理制度相抵触的指令,严格履行本人的安全职责,确保安全责任制在本单位全面落实。
一三、保证公司、工地各项安全管理制度和管理办法在本项目部全面实施,并自觉服从项目部的监督和管理。
一四、建立健全本项目部的安全体系,使之有效运转;督促各施工班组配备兼职安全员,及时解决安全问题,对安全工作有独立的管理和奖惩权。
一五、在确保安全的前提下组织施工,始终把安全工作放在首位,当“安全与工期、效益发生矛盾时,坚持安全第一的原则。
一六、参加工地例会时,首先汇报本项目部的安全施工情况和安全问题落实情况;定期组织本单位安全例会,安排安全工作,并写入会议纪要。
一七、在项目部及上级的安全检查中杜绝各类违章现象。
一八、以身作则,不违章指挥、不违章操作,进入施工现场(包括在上下班的工地道路上)穿好工作服、戴好安全帽,为他人树立榜样,负有查禁违章的责任,对发现的各类违章现象要予以查处。
一九、对项目部查出的问题,保证按要求组织整改,并将整改结果及时报项目部复查,杜绝不接受或不按要求进行整改的现象。
二零、保证与本项目部有业务工作联系的外来人员进入施工现场戴好安全帽,遵守工地的安全管理规定。
二一、发生事故后,应立即报告项目部,按照“四不放过”的原则召开事故分析会,提出整改措施和对责任者的处理意见,并填写事故登记表,严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
二二、施工时,首先完善安全设施再开始施工,消除装置性违章;保证所辖项目的安全设施按标准化搭设,同时,为本项目部的施工人员配备合格的安全防护用品。
二三、各班组施工人员必须经过项目部的安全施工能力审查合格,复查率一零零%。所使用的外包零工必须经过安全培训、考试、查体合格。全部持安全施工证上岗,杜绝私招乱雇现象。
二四、建立施工人员的安全培训档案,职工安全考试合格率达到一零零%。
二五、组织每周一次的安全培训活动,保证做到内容充实,记录签字齐全。
二六、保证本项目部所有的施工项目都有安全施工措施,且按规定审批,在施工前进行安全技术交底并签字,注明“一对一”结伴名单。特殊危险作业填写作业票,按规定进行审批。
二七、坚持文明施工,保证所辖施工区域整洁、干净,施工时做到“随干随清、工完料尽场地清”。
二八、不使用未经试验的起重索具和电动工具,保证性能良好。现场所用的电动工具全部经过漏电保护器,符合现场用电管理规定。
二九、保证所有人员不违章作业。
三、本责任状一式二份,双方各执一份。
四、本责任状自签字之日起执行,至项目部全员退场止。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
责任人: 责任人:
年 月 日 年 月 日
环保公司合同范本 第六篇
发包方(全称):(以下简称甲方)
承包方(全称): (以下简称乙方)
依照《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就二零xx年度罗村移民工程施工事项协商一致,特立本合同:
一、 工程概况:
二、 工程承包范围:
承包范围:
三、 合同工期:
开工日期: 二零xx 年六月五日 完工日期:二零xx年 七月一五日 合同工期总天数 四零 天
四、 质量标准:
五、 合同价款:
喷涂每平米用料一零元、人工费四元
六、甲方的权利与责任:
一、 对工程建设标准质量和乙方进场及各种建筑材料的检验。
二、 严格监测工程施工程序与建筑标准,对乙方施工程序不规范,工程标准质量差等问题,有权责令其返工或停工,所造成的一切损失由乙方负责。
三、 负责组织有关人员对完工工程进行验收和结算。
四、 负责检验乙方进工地的各种建筑材料的质量是否合格,如不合格,有权阻止不合格建筑材料进入工地。
五、 本工程为全额抵押工程,乙方在完工以前,甲方不予付工程款。
七、 乙方的权利与责任:
一、 负责组织有力的施工工队,对工程进行施工建设。
二、 施工中要严格按照甲方的要求及施工规范进行施工;杜绝劣质工程和不合格的工程出现,杜绝不合格的建筑材料进场。
三、 在施工中出现不可预见工程时,应及时向甲方反映情况。经甲方确认方可施工建设。
四、 接受甲方的施工监督、对甲方提出的要求和建设要及时予以整改纠正。
五、 在施工过程中要加强管理,严格遵守各项施工安全规则,如工程施工中所出现的一切工伤事格由乙方负责。
八、 付款方式:
工程完工待有关部门验收合格后, 资金 到位后再行付款 。
九、 工程保修:
工程完工验收交工后保修期为一年,保修金为工程造价的 一五%。费用乙方负责。保修期满后不出现任何质量问题,保修金一次付清。
合同中未尽事宜经甲、乙双方共同协商同意后确定。
以上合同条款经甲乙双方共同同意后签订,从签订之日起生效,本合同一式五份,甲乙双方各执一份,任何一方不得私自涂改和变更合同内容,否则所造成后果由涂改方负责。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_________年____月____日
环保公司合同范本 第七篇
(讨论稿)
成员单位:
鉴于:
一.本协议缔约各方均具有独立法人资格,具有签订本协议的合法主体资格,且各方相互确认彼此履行本协议的资格和能力。
二.本协议缔约各方签订本协议旨在成立江苏省环保产业技术创新战略联盟,并规范联盟运作。
缔约各方在平等自愿的基础上,经共同协商,就组建江苏省环
保产业技术创新战略联盟事宜达成如下协议。
一、联盟名称、组建原则和组建宗旨
一.本技术创新战略联盟名称
江苏省环保产业技术创新战略联盟(以下简称“联盟”或“本联盟”)。
二.组建原则
高度聚焦
联盟紧密结合《国家中长期科学和技术发展规划纲要(二零xx-二零二零年)》已经把环境保护相关技术列入优先领域。结合我国现阶段的环境问题具有点源与面源污染共存、生活污染和工业排放叠加、各种新旧污染与二次污染相互复合的特点,由于目前国际上尚无系统有效的技术和成功经验可供借鉴,通过联盟合作攻关,突破共性环保核心技术,做大做优环保产业,依靠自主技术创新和产业发展解决我国复杂的生态和环境问题,为实施国家和地方节能减排战略目标提供有效物技术支撑。
平等自愿
各联盟成员的法律地位平等,在遵守联盟章程和协议的前提下可自愿参加或退出联盟。
统一规划
根据联盟需要和国家及地方环境保护行业发展需求,联盟统一规划技术开发任务,集中自愿进行攻关,避免联盟内部的重复劳动。
合理分工
联盟成员按照技术创新链条的不同阶段按照优势互补进行合理分工,承担联盟的开发任务。一般情况下,技术原创性研究和小试研究以参加联盟的科研院所为主导,工程类公司参与;中试、工业示范和大型工业化装置以生产企业为主导,科研院所和设备制造企业参加;融资机构提供企业的投融资服务和支持。优化高产能技术-产业创新链条,以推动产业技术和产业化能力升级。
权利义务对等
联盟成员按照约定分享权益和承担义务,形成共同投入、共享利益、共担风险、共同发展的长期、稳定的产学研利益共同体。
开放性
联盟是开放性的组织,联盟成立后根据理事会的决议可以定期吸收具有技术、资金、设备制造、产品生产等优势单位加盟。
三.联盟的技术开发原则 联盟技术开发选定的课题,应充分融合联盟成员优势和国内外环境保护产业技术发展现需求。
技术开发水平要确保技术的先进性、研发的前瞻性和在领域内的权威性。
技术开发要统筹考虑近期(三~五年)、中长期(五~一五年)以及远期(一五年以上)的计划,要重点聚焦近期内能对环保产业发展具有显著促进效应的技术成果。
四.组建宗旨
联盟以国家战略产业和区域支柱产业的技术创新需求为导向,以企业为主体,以多样化、多层次的自主研发与开放合作创新相结合,以形成产业核心竞争力为目标,围绕优化环保产业技术创新链,运用市场机制集聚创新资源,创新环保行业产学研结合机制,实现企业、大学和科研机构在战略层面的有效结合,共同致力于突破环保技术创新和产业发展的技术瓶颈,提升我国环保产业整体水平。
联盟以共同的发展需求为基础、以重大环保产业技术创新为目标、以具有法律约束力的契约为保障,联合研发、优势互补、利益共享、风险共担。
二、联盟的技术创新目标、任务和联盟成员的任务分工
联盟的总体目标是在政府相关政策的导引下,行业主管部门的业务指导和监督管理下,建设以国家需求和市场为导向、强化以环境保护龙头企业为主体、跨行业产学研相结合的创新平台,整合行业科技资源,融通行业的技术研发,组织瓶颈技术创新攻关,加快研究成果共享与转化,优化我省环境保护产业链,推动环保产业整体升级,提高我省环境保护行业国内外际竞争能力和市场占有率。
为了有序地推动联盟的健康可持续地发展,联盟将工作目标划分为中长期目标和近期重点任务。
一.联盟中长期目标
联盟计划利用一五 年左右的时间,通过各成员的共同努力,达到以下目标:
通过联盟整合行业科技资源,提高环境保护行业的可持续发展能力
联盟将从环境保护行业需求出发,以国家发展循环经济、建设资源节约型、环境友好型和生态文明社会的战略目标为导向,以提升环境保护技术产业核心竞争力为目标,通过开放式的联盟形式加强合作创新,整合行业科技资源、促进信息、仪器设备、中试设备等资源共享,提高行业科技创新的整体能力。遵循市场机制法则,加强以环境保护龙头企业为主体、产学研相结合创新平台,突破环境保护行业重点领域的关键技术、共性技术和前沿技术,促进区域社会、经济和环境的可持续发展,促进产学研合作各方的共同发展。
建设技术创新资源的共享平台
联盟内部通过有效的资源融合,可有效挖掘内部先进仪器、设备等技术研发的基础资源、业内环保信息资源和人才资源的创新潜能,实现联盟内的科技资源共享,减少重复投资和重复建设;加强科学仪器、设备和实验室的联系协调、建立协作网,根据各单位的优势和专业领域特点,确立一批对联盟成员单位开放的实验室和中试基地,对联盟成员单位实行优惠或免费使用,保持共享科技资源的高利用率,有效提高科研人员对关键仪器设备的操作技能和试验精度;结合重大项目实施、国家科技专项资助,联盟成员自筹及社会资本等方式,逐步建成高水平公共技术平台和试验基地;建立联盟的网站,利用网络信息技术促进联盟成员单位的信息、资源整合与共享,并面向整个行业开展服务。达到技术创新要素的优化组合、有效分工、合理衔接以及科技资源共享,高水准地提高环境保护行业科技资源利用率。
建立新的技术转移和扩散机制
通过建立和完善联盟合作攻关机制,加速创新成果产业化。建立以企业为主体、市场化多元成果转化机制,加快推广一批既能拉动内需、又能形成新的经济增长点的自主创新环境保护技术和产品,共同解决发展中遇到的各种问题,提高环保行业竞争力和自主创新能力,促进环保产业自主知识产权的技术升级和产业结构调整,推动环保产业的健康可持续发展。
以创新技术商品化的运作方式,强化利益激励与风险共担的关联机制,对勇于承担开发风险的受用方,优先获得创新技术的知识产权;对于已形成的专利技术,在向该技术受用方实际应用时,由专利权所有方与受用方共同协商专利技术转移的相关问题。
形成合理的人才交流与培养机制
通过建立合理的人才管理机制,实现盟员单位科技人才的联合聘任、人才培养和人才交流,发展成为培养高层次环保科技创新人才高地和吸引留学和海外人才的重要基地;建立科学的奖励机制,采取联盟创新技术受用方提取一定比例的成果转化奖励基金或集资建立该基金,对有突出贡献的科技人员进行奖励,激发科技人员的持续创新潜能的发挥。
二. 联盟近期重点任务
按照联盟中长期目标,结合当前环保市场的技术需求和联盟成员已取得的研究成果,确定联盟未来三-五 年内的重点任务包括:
建立“联盟技术开发基金”,集成创新典型环保关键技术。以做大水处理与水环境修复产业,做优大气污染控制、固体废弃物处理与处置等产业开展共性关键技术攻关;同时积极争取承担江苏省及国家资源与环保领域关键共性及重大前沿技术的开发。
在国家科技部等相关部门的大力支持下,争取承担“十二五”国家重大环境保护产业化技术项目。通过联盟促进科技成果的快速有效转化,促进联盟成员间的技术合作与共同进步。将联盟建设为环境保护产业重大技术创新、创造自主知识产权和产生重大技术标准的重要平台。
在现有成员科技平台基础上,建立联盟水处理与水环境修复、大气污染控制、固体废弃物处理与处置技术研发共享实验室和技术交流平台,成为联盟内环境保护企业之间交流、合作的平台,促进资源共享和有效利用,共同解决联盟内企业实现又好又快发展面临的各种技术难题。
尽快形成一批行业技术标准。
凝练环境保护技术创新突破点
在水污染控制与水环境修复共性技术研究方面,重点发展高负荷生物脱氮除磷、高效厌氧好氧生物处理、高盐度及难降解有毒有机废水处理等,以及源水处理及中水处理技术、流域水环境污染控制系统技术、污泥处理及无害化资源化利用等。在大气污染物控制关键共性技术研究方面,重点发展电厂脱硫、可资源化脱硫脱硝、选择性催化还原烟气脱硝等。在固体废弃物处理与处置共性技术方面,重点研发重点行业固体废弃物资源化新技术等。在环境监测技术方面,重点开发大气污染源和空气质量连续监测系统、水污染源和水环境质量连续自动监测系统。在循环经济示范技术方面,重点开发化工、制药、冶金、电力、纺织和建材行业的循环经济及节能减排核心技术。联盟通过三~五 年的建设和发展,联合开发出一批具有自主知识产权、对行业有重大影响的环境保护共性技术,使江苏省在全国环保市场占有率达四零 %以上。
三、联盟的组织机构及职责
一.理事长单位
理事长单位由理事单位推荐并选举产生。理事长单位主要负责协调、组织和服务。理事长单位作为联盟对外承担责任的主体,代表联盟与政府管理部门签订科技计划项目任务书等文件。联盟成员对外签署的其它文件可就具体事项出具授权委托书,由联盟理事长单位签署。
二.理事会、专家技术委员会和联盟秘书处
联盟设立理事会、技术委员会和联盟秘书处,其负责人第一届任期一年;以后每届任期三年,可连选连任。联盟理事会为联盟的最高权力机构;技术委员会既是联盟理事会的咨询机构;秘书处为联盟理事会和专家技术委员会的常设机构。
三.理事会的组成、职责和议事规则
理事会的组成
联盟理事会由联盟成员单位(联盟首批发起单位见附件二)和相关组织部门的主要领导或其指定代表人员组成,设名誉理事长若干名,理事长一名,常务副理事长一名,副理事长五名、理事二十名,秘书处依托单位可增派一名理事(第一届联盟理事会组成人员见附件三)。理事会第一届任期一年,以后每届任期三年。
理事会的职责
维持联盟稳定运行,制订和修改联盟章程;
批准和取消联盟成员资格;
选举联盟理事长、技术委员会主任、秘书处秘书长;
听取和审议技术委员会、秘书处的工作报告;
根据技术委员会的建议,决定联盟技术发展方向与重点工作任务,协调资金筹措、使用、成果转化及收益分配方案等重大事项;
审议、批准和修改联盟内部管理条例;
决定联盟组织的变更和终止;
决定秘书处内部机构的设立和撤销;
审议财务预、决算报告;
讨论和决定其他重大事项。
理事会议事规则
理事会以会议作为其决策方式。理事会每年定期召开,经四分之一理事提议可以召开临时会议。必要时可增加、提前或延迟,也可以根据实际情况召开通讯会议。理事会由理事长或受理事长委托的副理事长负责召集和主持,实行一人一票表决制,须有理事会成员二/三 以上(含本数)代表出席方为有效会议。理事会形成的决议,应由出席理事会成员二/三 以上(含本数)同意方能有效。但以下事项须经出席理事会的成员一致同意方能生效。
修改联盟章程及有关专利许可的协议及相关约定;
决定联盟“技术开发基金”的使用;
联盟的终止、解散、分立、合并;
其他规定的需理事会成员一致通过的其它事项。
联盟理事长
联盟理事长由理事会推荐并选举产生,第一届任期一年,以后每届任期三年,可以连选连任,最多连任两届(不含第一届)。理事长任职期间如遇工作调离原派出单位等情况,应自行辞去其职务,由该派出单位另行推荐接任理事长人选,经理事会通过后,方可接任。持续时间至本届理事会换届选举。
四.技术委员会的组成、职责和议事规则
技术委员会的组成
联盟技术委员会及各专业专家技术组由理事会聘任,是联盟的技术决策咨询机构,主要由联盟成员单位推荐的技术人员、行业知名专家、学者组成(第一届专家技术委员会组成人员见附件四)。
技术委员会职责和议事规则
负责制定联盟的技术发展方向与重点项目,并积极争取国家立项和资金支持;
对项目进行论证、监督、评审,根据环保行业技术发展趋势,制定联盟内项目滚动计划;
指导项目负责人提出制订与该项目有关联的技术战略方针;
审查各课题技术方案,检查和评定项目及课题的执行情况。
技术委员会可定期或不定期召开会议,形成共识后向理事会提出建议;
定期召开联盟成员单位之间的技术交流会,构建其交流、合作平台,协助联盟内的企业解决其发展中遇到的各种技术难题。
五.秘书处的组成、职责和管理机制
秘书处的组成
联盟秘书处由各联盟成员单位主管科研(技术开发)部门的一名负责人组成,联盟秘书处依托单位可增派一人,秘书处设秘书长一人,由秘书处依托单位派出。
秘书处是理事会和专家技术委员会的常设办事机构,负责联盟日常事务和项目的协调、管理工作。在理事会闭会期间代行其管理职能。
联盟秘书处的办公地点由秘书长单位负责提供,所需公用办公经费由联盟理事会根据秘书处年度工作计划负责提供并给予切实保障。
秘书处的职责
执行联盟理事会和技术委员会做出的决议,负责组织、管理、协调联盟内的各项工作;
负责理事会的筹备和召开,向理事会作《年度工作总结报告》及财务报告,负责制定《下年度工作计划(草案)》;
编制年度财务预算、决算方案;
负责协助联盟技术委员会和各成员单位向各有关部门申报联盟技术创新项目,积极争取国家对联盟的大力扶持和资金投入;
负责受理联盟外企、事业单位加入联盟的申请,对其资格进行初步审查。
联盟秘书长
联盟秘书处设秘书长一名,副秘书长六名,实行秘书长负责制。秘书长由宜兴市生产力促进中心选派,副秘书长由常务副理事长和各副理事长单位选派。秘书长向理事长和技术委员会主任负责,秘书长及秘书处工作人员薪酬由各理事单位自行负责。
四、联盟理事
联盟吸纳具备独立法人资格,从事环保技术、产品及设备研发、制造、服务及使用的企、事业单位成为联盟理事,享受联盟理事权利,承担联盟理事义务。各联盟理事是独立的法人实体,联盟与联盟理事之间不形成债权债务关系。首批联盟理事会成员已在第三部分的“理事会构成及职责”中明确规定。凡承认并遵守本章程的非联盟单位,经理事会成员提名,单位提出申请,由理事会决议通过,可成为联盟理事会理事单位。
一. 联盟理事的基本条件
拥护联盟章程,遵守有关协议内容;
在环保行业内具有一定的影响力,致力于推动环保行业技术进步;
理事会全体成员二/三 以上(含本数)通过。
二.联盟理事的权利
参加理事会会议,参与讨论和决定联盟发展的重大事项;
向理事长提议召开理事会;
委派代表参加技术委员会和联盟秘书处工作;
优先享有与联盟内成员相互协作的权利;
参加联盟定期或不定期举行的信息沟通与技术交流、培训等活动;
依据联盟的有关协议,实施联盟成员的权利;
退出理事会的权利。
三.联盟理事的义务
拥护、遵守联盟章程,能按照章程中确定的有关要求进行资金投入,且按照各自的特点在产业链上协作,推动成果转化;
致力于推进联盟建设,完善联盟运行机制及知识产权管理细则;
保守联盟重要技术的秘密,维护知识产权;
根据各联盟成员的优势,愿意开放实验室和中试基地等科技资源,对联盟成员单位实行优惠或免费使用;
利用网络信息技术实现联盟成员单位间科研成果和经济信息的共享交流;
结合重大项目实施、国家的专项资助,自筹等方式,逐步建立联盟的高水平技术研发平台和产业化基地。
四.联盟新理事的加入
申请加入联盟的企、事业单位,需提交下列申请材料:
加入联盟的书面申请;
本单位的关于材料和法人营业执照的复印件;
本企业在联盟有关技术领域研发、制造的工作情况的书面报告。
加入联盟的程序
经理事会成员提名;
向秘书处提交加入联盟申请书;
由秘书处审查相关资料,提交理事会;
由理事会遵照以上相关原则决定。
当申请者获得批准后,签署《“江苏省环保产业技术创新战略联盟”协议书》,即成为联盟的正式理事,由理事会向其颁发联盟理事证书。
五.联盟理事的退出
联盟理事退出联盟时应提前二五 个工作日向秘书处提出书面申请。秘书处在收到书面申请后于五 个工作日内向理事会通报。
六.联盟理事的除名
联盟理事严重违反协议及其有关规定,或长期(一年以上)不履行成员义务,经秘书处核实,提交理事会审议决定,由理事会二/三以上(含本数)通过并书面同意方可生效。如果被除名的是联盟发起人,由理事会二/三 以上(含本数)通过并经联盟其他发起人一致书面同意方可生效。除名一年后方可重新申请加入。
联盟理事除名或退出后有关知识产权的问题,按照联盟的有关协议及规定办理。
五、联盟成员
联盟吸纳具备独立法人资格,从事环保技术、产品及设备研发、制造、服务及使用的企、事业单位成为联盟成员,享受联盟成员权利,承担联盟成员义务。各联盟成员是独立的法人实体,联盟与联盟成员之间不形成债权债务关系。
一. 联盟成员的基本条件
拥护联盟章程,遵守有关协议内容;
在环保行业内具有一定的影响力,致力于推动环保行业技术进步。
理事会全体成员二/三 以上通过。
二.联盟成员的权利
优先享有成为联盟理事权利;
定期列席参加理事会会议,参与讨论联盟发展的重大事项;
定期参加技术委员会和联盟秘书处组织的联盟有关工作;
优先享有与联盟内成员相互协作的权利;
参加联盟定期或不定期举行的信息沟通与技术交流、培训等活动。
依据联盟的有关协议,实施联盟成员的专利;
退出联盟的权利。
三.联盟成员的义务
拥护、遵守联盟章程,具有推动成果转化的行为和思想;
致力于推进联盟建设,完善联盟知识产权管理细则;
保守联盟重要技术的秘密,维护知识产权;
参加联盟成员单位间科研成果和经济信息的共享交流。
四.联盟新成员的加入
申请加入联盟的企、事业单位,需提交下列申请材料:
加入联盟的书面申请;
本单位的关于材料和法人营业执照的复印件;
本企业在联盟有关技术领域研发、制造的工作情况的书面报告。
加入联盟的程序
向秘书处提交加入联盟申请书;
由秘书处审查相关资料,提交理事会;
由理事会遵照以上相关原则决定。
当申请者获得批准后,签署《“江苏省环保产业技术创新战略联盟”协议书》,即成为联盟的正式成员,由理事会向其颁发联盟成员证书。
五.联盟成员的退出
联盟成员退出联盟时应提前二五 个工作日向秘书处提出书面申请。秘书处在收到书面申请后于五 个工作日内向理事会通报。
六.联盟成员的除名
联盟成员严重违反协议及其有关规定,或长期(一年以上)不履行成员义务,经秘书处核实,提交理事会审议决定,由理事会二/三以上通过并书面同意方可生效。除名一年后方可重新申请加入。 联盟成员除名或退出后有关知识产权的问题,按照联盟的有关协议及规定办理。
六、联盟的经费管理
一.联盟经费前期应以争取政府支持为主,后期以联盟成员投入为主,以联盟配套资金、社会募集、银行贷款、争取政府配套资金支持为辅。联盟经费主要用于技术项目研发和公共办公等。
二.联盟经费由理事会委托秘书长依托单位设立单独账户进行管理,专款专用,实行独立的财务预算决算管理,制定严格的经费管理制度。联盟经费使用接受理事会的监督和盟员共同认可的第三方的审计。联盟的合法财产受国家法律保护,任何组织和个人不得侵占、私分和挪用。
三.公用办公经费的来源及管理和使用。公用办公费用由成员协商缴纳,原则上企业应多缴,大学、科研院所少缴或免缴。公用办公费主要用于联盟的会议、公共费用等支出。
四.项目研发经费的来源及管理和使用。
由联盟首批发起单位共同出资设立开发基金,主要用于关键技术开发与工程化应用、重要示范线及相关公辅设施的配套建设、半工业试验与工业试验的验证等。
根据国家有关规定,经费实行课题制管理,承担任务的联盟单位,按照课题任务书实行全面预算、过程控制和全成本核算,项目经费必须单独核算,每年以财务报告形式报联盟理事会审查,并接受第三方审计。
通过共性技术的转化和实施,可提取一部分成果转化收入,以逐步壮大开发基金,资助会员单位以竞标的形式,开展环境保护行业共性技术的创新。提取比例及具体执行方案由联盟理事会另行商讨制定。
五、政府资助资金的管理和使用。
积极争取的国家补助经费和地方政府配套资金主要用于科研攻关内容的完成和部分关键设备的设计和研制。政府资助资金的管理严格按照国家支撑计划经费管理办法进行,经费管理实行预决算制度,专款专用。
七、联盟的项目管理
联盟在国家、地方科技部门等指导下,由理事会统一组织,按照理事会会议制度决定重要事宜,以技术创新项目为载体,实行资源和成果分享、优势互补、风险共担,并以多样化、多层次的合作形式明确必要的责、权、利。
一.联盟项目申请和立项程序
联盟项目的来源
联盟将积极争取承担国家和地方资源环境领域关键、共性及重大前沿技术的开发;承担“十二五”国家重大环境保护产业化技术项目。根据联盟的主要任务,联盟技术创新项目滚动计划将紧紧围绕环保产业实现可持续发展的支撑技术和前沿技术进行规划和编制,适当兼顾各成员企业“做大做优”需要进一步延伸产业链的共性关键性技术开发和集成创新。既要勇于创新开发能够支撑我国环保产业急需的先进产业化技术,还要十分重视能够引领了国际环保产业发展的原始创新技术的开发,同时要兼顾提高联盟成员企业综合竞争力需要的集成创新和系统化优化技术。
联盟项目的申请和立项程序
为把联盟技术创新项目真正落到实处,凡申请列入项目或课题均必须在成员单位优先立项并取得一定的进展,各成员单位根据《国家支撑计划项目管理办法》提交立项申请,技术委员会负责对项目或课题进行评估、论证,提出专家建议和意见。并形成提交理事会审查、批准的相关材料,由秘书处准备召开理事会进行审查和批准。凡经联盟理事会批准的项目或课题都必须按计划实施。重点项目和重大课题要积极争取列入国家支撑计划或国际其他重大科技计划。
政府项目可由理事会授权秘书处按市场方式组织招标确定项目承担方,也可由秘书处根据技术委员会的评审意见确定项目主要承担方,其他有意愿的成员可以不同方式加入。
联盟基金项目,指联盟内部设立研究课题对某一技术进行重点攻关,项目由技术委员会论证提出,并向理事会提交项目论证报告,理事会决定经费匹配数目、筹款方式,并以择优和招标等形式确定承担单位,签订课题合同,促进与联盟中的成员合作。
二. 联盟项目的实施
项目实行总负责人制,项目总负责人把握整体方向,组织专家制定总体内容、计划,经费安排,协调各参加单位的研发工作,定期向技术委员会和理事会汇报,并接受国家和地方有关部门的监督检查。
三.联盟项目的验收
国家项目与课题的验收将根据国家的有关管理办法进行,联盟内部项目与课题验收以合同约定的方式进行及时验收。
八、联盟收益分配原则和知识产权管理
一. 在联盟项目启动时,由各承担单位与项目组织单位共同签署知识产权协议,事先约定所产生的知识产权归属问题和推广应用时的利益分配原则及后续进入联盟的成员单位或退出联盟的原成员单位在知识产权共享方面应遵循的基本原则,避免联盟的知识产权和联盟成员单位已有技术的知识产权受到侵权。参与国家项目的各承担单位须对知识产权的共享原则做出承诺。
二. 在理事会决策对外适用许可或转让后,任何成员都不得设置影响技术成果的转移和推广,以保证创新技术尽快占领了国内外市场,并在市场竞争的推动下,使联盟的创新成果得到不断的改进和完善。
三. 按照成员对联盟和具体项目的贡献大小以及公平、客观的原则,确定成员各方利益分配关系,协商、调整和确定利益分配比例和方法。在具体项目协议中,应明确知识产权(专利、技术秘密、著作权等)相关条款,事先约定有关知识产权的归属以及推广应用时的利益分配规则。
四. 对于以国家补助经费为主做牵引而开发的低污染、高效化生产、节能、降耗等共性技术,将向联盟外企业辐射和推广,充分体现国家利益。联盟成员具有优先使用权,向联盟外其他单位辐射和推广时,须经理事会讨论通过。当使用联盟开发基金、共同开发的技术向联盟外辐射和推广时,将采取有偿转移方式,所形成利润归联盟所有,促进联盟持续创新开发的良性循环。
五. 对于利用联盟共性平台技术开发的环境保护产品技术及工艺技术,所形成的知识产权在向其他企业辐射和推广时,须经联盟和技术依托成员单位同意后,采取有偿方式转让。
六. 联盟研究项目所产生的专利、技术秘密、非专利技术成果以及与技术开发内容有关的著作权属于项目责任方和合作方共同所有,其排名顺序按责任方和合作方的实际投入及具体贡献程度商定。在完成技术成果后,合作各方一致同意,才能申请专利。合作各方共同申请专利前,应签署“共同申请专利和确认专利权益的协议”明确申请专利的费用以及专利年费分担内容,申请人排名按约定的单位排名执行;一方书面确认放弃专利申请权的,其他方可申请专利,其申请费及专利年费由申请方承担。
七. 联盟研究项目产生的专利、技术秘密以及非专利技术成果向联盟外许可或须经理事会审议,以书面形式执行。其所获收益,各方按实际投入及贡献大小商定分配的比例。
八. 联盟项目承担各方可以在本单位和控股企业中无偿地使用本项目产生的专利、技术秘密以及非专利技术成果,合作开发方均有在本单位的使用权。该使用权指将本项目开发的技术成果或产品应用于本单位的生产、工艺和设备中使用。
九.联盟各方均有保护联盟知识产权及技术秘密的义务。联盟项目启动之前需签订技术保密协议,技术保密不得与联盟协议中相关规定矛盾。在联盟项目开发产生的技术成果中,对于符合技术秘密保护条件的技术,包括专利申请前技术,合作各方均应提出,经共同认定后成为合作各方的技术秘密进行保护。
一零. 当联盟内某一成员单位主动退出联盟时,该单位将自动放弃与联盟的缔约关系,也不再享受其在联盟内对归属联盟的知识产权的共享条件。
一一. 知识产权管理相关条款的修改,由联盟成员提出并经联盟理事会讨论通过方可生效。
一二. 凡是涉及知识产权的争议须由理事会协调处理。
九、联盟的解散和清算
联盟完成宗旨或自行解散或由于分立、合并等原因需要撤销时,由秘书处提出终止动议。
联盟终止动议须经理事会表决且全体一致同意后通过。联盟终止前,须在国家和地方相关单位及有关机构指导下成立专门组织,处理善后事宜。
十、违约责任
一.任何协议方违反本协议约定的'义务,经联盟理事会决定,可从联盟中除名,并由联盟理事长或联盟理事会指定的其它联盟成员代表联盟追回其承担联盟研发项目中政府资助资金和联盟配套资金,给其它联盟成员造成经济损失的,应承担赔偿责任。
二.联盟成员被除名时,其不再享受本协议约定的联盟成员权利,但仍应承担保守联盟及联盟成员技术秘密的义务;对已经许可联盟其它成员在联盟项目中使用的知识产权,相应联盟成员仍有权按原有条件继续使用;对其已投入联盟的各类资金不予退还。
十一、争议解决方法
因履行本协议而引起的任何纠纷应通过相关各方友好协商解决,或通过联盟理事会调解解决;协商或调节不成的,向联盟常设机构秘书处所在地的人民法院提起诉讼。
十二、其它事项
一.本协议及其解释适用于_法律。
二.本协议经协议各方法定代表人或委托代理人签署并加盖公章后生效,协议各方各执一份,具有同等法律效力,对本协议的任何变更须经协议各方一致同意,并以书面形式作出。
环保公司合同范本 第八篇
*************有限公司
环保协议书
购货方(甲方):**********限公司
供货方(乙方):
应国际HSF规定、ROSH指令、REACH法规、国家法律法规以及客户对于产品的环保要求,鉴于乙方是甲方的供应商,为了确保甲方生产的产品符合环保要求,经双方友好协商,一致达成以下协议:
一、乙方所供给甲方的物料和产品必须坚决遵循并符合甲方《有害物质管控标准》(附件)及HSF、
ROHS、WEEE、REACH等法规要求,当甲方提供给乙方的客户标准与甲方标准不同时,则以甲方客户标准为准。
二、乙方向甲方所供的物料和产品,因超过甲方《有害物质管理标准》中任何一项而造成甲方
产品不符合客户环保要求或致交叉污染而造成甲方经济损失的,将由乙方负责并赔偿甲方 由此而导致的一切经济损失。
三、乙方所供给甲方的物料和产品不论任何原因需要进行变更的,乙方需以书面形式向甲方提
供变更后的材料清单及列明变更内容,同时需向甲方提供相应的第三方测试机构发出的有 害物质含量检测合格报告;同样,乙方必须要求其所有供应商,若其供应商提供的物料或 产品有任何变更,也需通知乙方,并向乙方提供相应的法定测试机构发出的有害物质含量 检测合格报告。
四、乙方所提供给甲方的有害物质含量测试报告,以证书发出日期起计,超出一年则需重新更新,否则甲方IQC将拒收乙方产品。如甲方客户要求对有害物质含量的测试频率有额外要求 时,乙方需配合甲方按要求提供测试报告。
五、甲方只接受出自SGS、ITS、CTI实验室所检测之有害物质测试报告。
六、若有任何材料变更,乙方须经过第三方检测机构进行检测。且需经甲方同意才能变更,否则给乙方当批货款一零倍罚款,若造成客户检测不合格,须承担由此而造成的直接及间接 损失。
七、甲方会不定期对乙方提供的产品进行抽检,如不合格,将由乙方承担相应损失。 八、本协议未尽事宜,双方可协商解决。在未达成书面协议之前,以本协议为准。 九、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲 方: 乙 方:
**********************
(章) (章)
负责人: 负责人: 日 期: 日 期:
环保公司合同范本 第九篇
甲方:
乙方:
依据《_合同法》、《_建筑法》及有关法律法规,为明确双方在本工程施工过程中的权限、权益和责任,本着自愿、平等、诚实守信、互惠互利的原则,经双方协商一致,达成以下合同,具体内容如下:
一、工程承包方式:包清工、包质量、包工期、包安全文明施工、小型工具乙方自备。如使用甲方设备工具造成损坏,应由乙方承担。
二、工期:验收,乙方施工人员必须满足工程质量、进度的需要,确保与施工同步,否则甲方有权增加、更换乙方施工队伍。合同总工期总日历天工作天数按建设单位要求所补充施工进度计划而定。
三、主体劳务工程施工分包内容:
根据施工图纸和工程实际变更、技术核定单及图纸会审纪要设计施工的工程内容全部由乙方承包施工,其施工主要内容如下:
一、现场安全文明施工:活完、场清、料净,否则甲方派人清理,费用从乙方工程款中扣除。
二、以上工作内容必须与施工同步并且听从现场管理人员的指挥,根据现场需要接受现场管理人员的调动,随叫随到,不得有对抗现象。
三、烟道成品规格四零零X五零零约四四零根,每根单价一二零元。包括运输安装。
四、计算方式:
五、付款方式:
六、工程质量:
一、工程质量标准:根据_的质量标准及规范规定。必须符合鹤壁市建设工程质量验收标准,误差控制在工程质量允许的误差范围内。
二、因乙方施工安全质量不合格,造成的损失、项目部开具的罚款与材料返工相关费用由乙方承担。
七、现场安全文明施工及管理
一、在施工过程中乙方必须服从建设单位、监理单位及项目部管理,在施工过程中因乙方人员疾病和违规操作等人为造成的安全事故。乙方将承担全部的法律和经济责任。乙方在不违规操作施工时发生安全事故,壹万元以内由乙方承担,超出部分六零%由甲方承担。乙方必须给自己带领的每位工人购买人身事故保险。
二、乙方必须按照甲方及项目要求进行施工,在施工过程严禁材料浪费,现场安全文明施工符合要求,认真履行活完、场清、料净的施工要求,否则甲方有权派工完成,费用从乙方工程款中扣除。
三、本分项工种必须把所承接项目的所有工程量做完,结算时未完工程量按时价工资的一倍押金扣除,待完成合格后付清。
四、在施工过程中乙方人员应满足工程质量进度需要,如乙方出现严重安全质量问题或人员不够,甲方有权派工直接施工,费用从乙方工程款中扣除;严重影响质量进度且乙方无能力组织,甲方有权解除合同更换施工队伍,以实际完成工程量的工程款支付五零%后,剩余工程款五零%,作为违约金不予支付。
五、严禁打架斗殴,喝酒滋事,更不准饮酒上岗,发现一次对班组长罚款一零零零元,对饮酒罚款五零零元;严禁偷盗,发现一次罚款一零零零元或按项目部标准执行;如发现以上类型情况,工资拒付,并逐出施工现场。
六、因乙方原因造成质量不合格,安全文明施工不达标,不服从
七、在施工过程中,乙方无故拖延工期,停工,闹事,甲方有权清场,以实际完成工程量工程款支付五零%,其余扣除。
八、乙方在施工过程中,听从现场管理人员指挥,按安全操作规程施工,不得危规作业,否则造成的安全事故,甲方概不负责,乙方承担全部责任及所有经济费用。
九、乙方在秋天五月农忙季节不得影响工程进度。
八、其他
一、本合同双方签字按手印后生效,具有法律效力,工程完成结算后自然失效。
二、如发生争议,在合同履行地向人民法院起诉。
三、未尽事宜双方协商解决
四、本合同一式两份,甲乙双方各一份。
甲方:
乙方:
____年____月____日
环保公司合同范本 第一零篇
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
一、甲方责任
一 、负责三通一平,场地须保证桩机作业的条件及顺利进出场。
二、乙周边关系的处理及因桩机施工造成的周边居民的损坏由甲方处理,乙方概不负责.
三、派施工员一名参与现场质量管理及数量签证,并负责放样及抽鉴工作。
四、施压由甲方负责,协调各相关单位之间和周边的关系
二、乙方责任
一 、乙方根据地质资料及现场出现异常,应及时通知监理及甲方等待处理。
二 、施工作业时听从甲方指挥,按时填写记录,并保证施工安全。
三、乙方工程完工后,负责向申方提供现场打桩记录。
三、工程款的支付
一、此工程为包工包料,打桩单价PHC-三零零×七五A桩,单价为 元/米,如需配送八米以下(含八米)短桩,按实际配置的短桩工程量加一零%的短桩费,此单价不含桩尖,不含税,不开发票。
二、如需送桩,只计取送桩费三零元/米计算。
三、冒桩计算:如超过一米,归乙方负责。如未超过,则由甲方负责。
四、进场付一零万元,打完二零零零米付清八零%,桩打完全部付清。
五、桩基验收的检测费由甲方负担,乙方协助施压、测压。
六、如因甲方原因造成工地停工,超过三天,则由甲方负责工人的生活费和工资五零零元/天。
四、解决合同纠纷的方式
甲、乙双方在履行合同时发生的纠纷,双方可通过协商或协调解决,协商或协调不成的,向仲裁部门申请仲裁或向人民法院起诉。
五、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
六、本合同甲、乙双方签字生效。
甲方:
乙方:
年 月 日
环保公司合同范本 第一一篇
甲方:
乙方:
甲、乙双方经友好协商,就除尘治理工程达成共识。甲方委托乙方按照《长江润发机械股份有限公司抛丸除锈粉尘除尘治理方案》进行治理。(详情见方案)
一、工程总费用:
工程总报价为贰拾壹万零贰佰伍拾捌圆。最终优惠价为壹拾捌万元整。
二、付款方式:
一、合同签订后支付总价五零%预付款,计人民币玖万元整;
二、设备进场安装支付三零%,计人民币伍万肆仟元整;
三、设备安装结束后,经调试,正常运行通过环保验收,支付二零%,计人民币叁万陆仟元整。
三、制作和安装工期
一、预付款到账后一八天进场安装,安装周期为四天,调试为三天。
二、电线、线管、桥架接电、压缩空气由甲方自理。
四、治理效果
通过以上的抛丸除锈粉尘综合治理及一五米高空排放,可使长江润发机械股份有限公司的粉尘达到环保允许要求范围内。
五、售后服务
在工程完工一年内,如有质量问题,乙方负责免费维修。
六、其他
安装期间,甲方应为乙方提供用电及配合乙方施工;乙方的施工人员应严格遵守对方的厂纪厂规,按照《安全操作规范》进行施工。安装期间的安全责任由乙方承担。
七、违约责任
由违约方承担责任。由于乙方原因拖延工期,每天按合同总价的三零/零零罚款;同样如甲方到期欠款不付,每天按合同总价的三零/零零罚款。安装结束后,由甲方在一五天内对该治理项目进行验收,逾期视为默认通过。
八、解决合同纠纷的方法
可以协商、调解或仲裁。也可向当地法院起诉。
以上合同书及设计方案书一式贰份,甲乙双方各执壹份。《长江润发机械股份有限公司抛丸除锈粉尘除尘治理方案》为本合同附件,同本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_________年____月____日
环保公司合同范本 第一二篇
甲方(发包单位):____
乙方(承包单位):____
甲方同意将 __水电有限公司电站引水工程建设维修 工程承包给乙方施工,为保质保量按时完成施工任务,经双方协商一致同意订立如下合同条款,望双方共同执行。
一、工程项目名称(工程地点):____
一、水库清淤(高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。),工程价款三六零零零零元整。
二、旧大坝加固(花香一级水电站旧坝),工程价款七零零零零零元整。
三、引水渠道清淤及加固(花香一级水电站引水明渠清淤及加固;文星水电站引水明渠清淤及加固。),清淤五零元/米,混凝土加固五零零元/米。
四、引水隧洞衬砌加固(花香二级水电站八零零米隧洞衬砌加固工程),包模板二三零零元/米。
二、承包方式:____
一、包工包料;
二、包工不包料。
三、甲方要求乙方进场及竣工时间:____ 年 月 日进场施工, 年 月 日竣工,雨天顺延。
四、乙方在施工过程中,应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工,未经甲方许可不得随意更改尺寸,隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全,不得违章操作。
五、乙方应保证工程施工质量,不得偷工减料,若工程质量不合格造成返工的材料费及工资,由乙方自负,同时应做到保证质量的前提下求美观。
六、付款办法:____
一、总工程价款(金额大写) 陆佰贰拾万元整;
二、施工期间至验收前,每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的 五零 %付给作工料费,剩余 五零 %尾款待甲方对工程竣工验收后一五天内结算付清;
三、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款,造成乙方停工待料,而拖迟工期,后果由甲方负责,乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包,若发现则甲方有权终止合同,所造成的经济损失由乙方自负。
八、本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份。
九、补充协议:____
甲方:____
乙方:____
日期:____
环保公司合同范本 第一三篇
甲方:
乙方:
本着建设开发,注重环保的原则,经双方协商特立本协议,共同遵守。
一、甲方应及时向乙方宣传、提供国家和地区的有关环保方面的法规、政策及规章,以利于乙方较好的执行。
二、在乙方施工期间,甲方应加强对施工现场的监督,对乙方在落实环保工作中存在的问题,应本着建设和指导的态度,给予积极的帮助和协助。
三、甲方如发现乙方有违反本协议有关条款的现象有权制止,经相互协商后提出解决方法,可限期令乙方整改。
四、乙方在施工期间,必须封闭施工现场,防止现场尘土飞扬。对于易飞扬的细小颗粒散体材料,应尽量安排在库内存放。
五、应按甲方所提供的国家和地区的有关环保政策积极开展环保工作。做到建筑垃圾在指定地点堆放,及时外运,施工做到工完、料清、场清,清运时适当洒水减少扬尘。如遇较大或需重型车辆清理的建筑垃圾,也需在工完后五日内清运完毕。
六、施工现场不乱抛垃圾、不乱丢杂物、不制造污染,严格执行环保局的规定,确保环保工作落到实处。
七、施工现场建立控制人为噪音的管理制度,尽量减少人为的大声喧哗,增强全体施工人员防止噪音扰到我司员工的自觉意识。尽量选用低噪音或具有降噪设备的施工机械。施工现场的强噪声机械要设置封闭的机械作棚,以减少强噪音的扩散。
八、未经处理的泥浆水,严禁直接排入城市排水设施。
九、禁止将有毒有害废弃物作土方回填,以免污染地下水和环境。
一零、乙方在施工期间,应将环保工作坚持始终。
一一、如有未尽事宜,双方及时协商。
本协议一式二份,双方各存一份,盖章后有效。
甲方: 二零xx年一月一日
乙方: 二零xx年一月一日
环保公司合同范本 第一四篇
甲方:__________________
乙方:__________________
本协议为《__省二零__年中央预算内投资水土保持工程__县水沟流域综合治理工程》的施工合同的补充协议,为明确双方责任签订本协议如下:
一、对承包范围内的有关要求和说明;
一、管材:所有管材材质按图纸设计施工,所有管道按规范要求铺设;
二、施工图所有未标明规格的管道、阀门、等材料按相关规范要求考虑,施工时以图纸答疑意见施工,按实结算;
二、工程量:见附表。
三、工期;
开工日期:二零__年一二月一日,计划竣工日期:二零__年五月三零日,合同工期总日历天数一五零天(开工时间以接到甲方项目部通知为准)。
一、合同工期,除甲方及人力不可抗拒因素,一律不得顺延、季节性施工应包括在工期内,乙方须按投标时的承诺保证农忙时不放假,保证工人数量。不予要求甲方追加工人工资、不予顺延工期且不得做为向甲方索赔的理由;
二、乙方应在接到开工令后七日内进场,具体开工日期以甲方的开工通知书为准;
三、乙方施工期间要对施工现场及周围所属施工现场区域内通行的车辆和行人提供必须的安全通道和安全防护;
四、乙方在工期安排时应统筹考虑工程的交叉配合;
五、工程竣工时乙方应向甲方提交竣工报告,甲方会同本工程监理和质量监督部门按国家有关规定组织初步验收,验收期间不做工期累计。工程验收合格后,则乙方提交竣工报告的当天即为竣工日期;如验收不合格应返工至合格,返工日期将作为工期累计;
六、合同工期遇到下列情况,经双方协商(不能事后补签证),可适当顺延;
(一)重大设计变更而确实影响到主导施工进度的(但属施工技术措施失误影响的工期由乙方负责);
(二)甲方不能按计划提供有关资料和施工现场确实影响到施工进度的
(三)不可抗力因素影响到施工进度的(不可抗力因素以政府限定为准);
(四)甲方分包队伍和甲方提供材料、设备影响到施工进度的;
(五)其他双方协商同意顺延的情况。
七、除此之外,不得以任何理由变更合同工期;
八、乙方在投标时已到工地现场踏勘、了解了工地位臵、情况、道路储存空间、装卸限制及任何可以影响报价的情况,因此在施工中任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请不被批准。
甲方:________________(公章)
乙方:(________________公章)
二零xx年xx月xx日
环保公司合同范本 第一五篇
甲方(姓名):________________电话:________________
乙方(姓名):________________电话:________________
甲方将位于________________镇________________村________________组的农村自住用房建设施工主体工程承包给乙方,经村民自主协商招标,双方协商同意,就该建房工程的施工承包事宜签订如下合同:
一、承包方式:甲方房屋地基基础工程、主体结构工程以包工包料的形式承包给乙方。
二、工程内容:每户修建三层楼房,总建筑面积________________平方米:一层高________________米,二四零MM墙;二、三层高________________米,一八零MM墙。预计工程款________________元。共户总工程额约________________万元。
三、施工安全:乙方负责施工期间的安全生产责任。从工程开工到工程竣工验收合格为止,因施工原因导致施工人员及施工人员以外的第三人人身及财产损害的,均由乙方负责,甲方不承担责任。乙方必须为参加建筑施工人员购买建筑工程意外保险。
四、工程质量要求:
一、乙方按甲方提供的建筑设计院设计的《新农村民居工程施工图》及《新农村工程招标控制价》的工程量预算范围施工。未经甲方同意,乙方不得擅自更改施工要求。
二、乙方完成基础以及每层的梁、柱、板面布筋后,由甲方组织有关人员进行质量监督和验收,达到标准后才能进行下一步的施工。如因乙方原因造成返工,返工材料等费用由乙方负责。
三、梁、柱、楼面的浇筑必须一次性完成。
四、工程竣工后,由甲方组织相关人员按施工技术要求进行检查验收。如出现建筑质量问题,由乙方重新修缮直到符合质量要求为止,并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失。重新修缮的费用(包括修缮工时费用和材料费用),全部由乙方自行承担。
五、上条所说的建筑质量问题,包括以下方面:
(一)主体墙面与水平地面不垂直、墙壁凹凸不平、开裂;
(二)主体柱与水平地面不垂直、断裂、露筋;
(三)横梁、圈梁断裂、露筋、明显扭曲:
(四)天花板或地板开裂、塌陷、露筋、不与水平面垂直;
(五)梁、柱、板面中空;
(六)板面养护期间不渗漏。
五、工程费用的计算:
一、工程承包方式为包工包料,价格按人民币________________元/㎡计(不含税费价)计算,最后工程款按实际施工面积计算。
二、施工工程中的水费、电费、建筑材料费及运费由乙方承担。
三、施工人员的食宿费用自理,施工所用的机具费用由乙方承担。
六、付款方式:
一、履约保证金的返还:乙方在签订合同前缴纳人民币________________万元整履约保证金。订立施工合同后第二天返还________________万元整,每栋基础±零完成返还________________万元整,每栋第一层浇捣完成退还________________万元整,全部栋数完成一层浇捣退清余下履约保证金________________万元整。
二、在乙方建好第一层时,甲方预付建房费________________万元;房屋建完第二层时,甲方预付________________万元;主体完工后三零天内付完余款。
三、工程质量维修金为总工程款三%,在主体完工后付余款时扣除。
四、工程质保期为一年,时间从验收交房时开始计算。一年后若无质量问题则甲方付清其他全部余款。
七、建房日期:总工期为二四零天,工期计算从镇政府“一平”完成时起( ________________年________________月________________日至________________年________________月________________日)。如无特殊原因(人力不可抗拒),乙方不得拖延工期。
八、未尽事宜,由甲乙双方共同协商解决。
九、本合同自甲乙双方在该协议文本上签字(或盖章)之日起生效。本协议一式三份,甲方、乙方各一份,镇人民政府存档一份。
甲方签字(签章):________________
乙方签字(签章):________________
二零xx年xx月xx日
环保公司合同范本 第一六篇
发包方 (以下简称甲方):
承包方 (以下简称乙方):
根据《_合同法》、《_消费者权益保护法》、《_价格法》以及其他有关法律法规规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议:
第一条 工程概况:
装修施工地点:
住房结构:施工面积平方米。装饰施工内容:详见《装饰施工造价表》。
工程承发包方式:_______________________。
合同价款:本合同工程造价为(人民币)_____________________________元(不含税金),金额大写:__________________________________________(详见:《工程预算书》)
工程工期:自____ __年____月__ ___日开工 ,至 年___月___ __日竣工,工期天。
第二条 甲方工作
开工前___三___天,为乙方入场施工创造条件,包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;
提供施工期间的水源、电源;
负责协调施工队与邻里之间的关系;
不拆动室内承重结构,如需折改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;
施工期间甲方仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;
参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场验收及工程竣工验收。
第三条 乙方工作
施工中严格按照安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;
严格执行有关施工现场管理的`规定,不得扰民及污染环境;
保护好室内的家具和陈设,保证上、下水管道的畅通;
保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场装修垃圾。
第四条 工程变更
工程项目或施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。
第五条 材料供应
按合同约定由甲方提供的材料、设备,甲方应在材料到施工现场前通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;
按合同约定由乙方提供的材料应保证质量,主要工程材料到达施工现场前乙方应通知甲方,双方共同验收。
第六条 工期延误
对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延;
一、工程量变化或设计变更;
二、不可抗力;
三、同意工期顺延的其他情况;
因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。
甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延。
因乙方责任不能按期完工,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。
第七条 工程验收和保修
本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ七三-九一)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ三零零-八八)等国家制订的施工及验收规范为质量验收标准。本工程质量应达到国家质量评定___________标准。
双方约定在施工过程中分下面几个阶段对工程质量进行验收:
一、隐蔽工程验收
二、工程中期验收
三、工程竣工验收
乙方应提前二天通知甲方参加验收,阶段验收合格后填写工程验收单。
本工程自验收合格双方签字之日起保修期为二年。验收合格签字并在乙方付清工程尾款后,填写工程保修单______。
第八条 工程款支付方式
双方约定按下列方式支付工程款;
合同生效后,甲方按如下约定直接向乙方支付工程款:因本工程为办公室装修,工期紧,其特殊性,本工程进场即付 五零 %的工程款,在木工进场安装前付总工程 四五 %,其余五%在工程结束时,一次性全付清。中期增加项目费用在项目结束前支付清。
.工程进度过半指:在油漆工程材料进场之前。
工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后______日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(《装饰装修工程结算单》);并签字,甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。
第九条 违约责任
合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责;
因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失;
甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向乙方支付违约金:应付工程款金额的三‰。
由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延;
由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金:合同金额的三‰ 元。
第十条 合同争议的解决方式 双方发生争议协商解决不成时,按下列第___二___ 种方式解决:
①向金华市仲裁委员会申请仲裁;
②向人民法院提起诉讼。
第十一条 附则
本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
本合同签定后工程不得转包。
甲、乙方双方直接签定合同,本合同一式两份,甲、乙方双方各执一份。
合同履行完后自动终止。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_________年____月____日
环保公司合同范本 第一七篇
发包人(全称):______
承包人(全称):______
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
一、工程名称:______
二、工程地点:______
三、工程内容:______
四、工程立项批准文号:______
二、工程承包范围
承包范围:
一、包括:人工费、机械费、钢筋笼制安、砼泵送费。
二、不包括:主辅材料费、水费、电费、税金、测量放线、施工场地平整、施工场地泥土泥浆清运、相关措施费、主辅材料检测试验费、工程成品质量检测费。
三、合同工期
开工日期:______年______月______日
竣工日期:______年______月______日
合同工期总日历______天数(按每天二四小时施工计算,含节假日)。
四、质量标准
工程质量标准:按国家、地方及行业现行的标准、规程、规范和相关技术文件执行。
五、合同价款
一、单价:详见附件一工程量清单及报价表
二、工程总造价:
金额(大写):______ (以实际施工计算)
(小写):______ (以实际施工计算)
三、机械进场、出场、转场费:一五零零零元/次。
四、核价原则:合同协议固定价格。
五、双方约定合同价款的调整因素:
①设计变更;
②地勘报造与实际地质不符;
③施工条件与双方约定的条件不一致;
④发包人原因导致的工期延误;
⑤增加设备、人员抢工期;
⑥工程量调减超过原设计工程量二零%;
⑦施工工艺的改变;
⑧以上因素调价双方另行协商,另签补充协议。
六、工程量确认
一、承包人向发包人提交已定工程量报告的时间:每月二五日前;
二、工程计量公式:无;
三、总工程量:详见附件一工程量清单及报价表;
四、因设计变更、施工条件或施工工艺改变增加的工程量另计
五、工程计量以施工机械所处地面标高(或工作面)开始计算。
七、合同价款支付
双方约定工程款(进度款)支付的方式和时间:
一、支付方式:现金或转帐;
二、按月支付已定工程量七零%的工程款(进度款);
三、工程完工支付至八零%;
四、基坑开挖后,无重大质量问题支付至九零%;
五、基坑出土后三零日内支付至一零零%。
八、双方一般权利和义务
一、监理单位名称:
监理内容:______
监理权限:______
监理工程师姓名:______职务:______
二、发包人代表:
姓名:______职务:项目经理。权限:全权代表发包人履行本合同。
三、承包人代表:
姓名:______职务:项目经理。权限:全权代表承包人履行本合同。
九、施工组织设计和工期顺延
一、进度计划:承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度的
发包人确认的时间:收到施工组织设计(施工方案)
二、群体工程中有关进度计划的要求:无;
三、工期顺延:双方约定工期顺延的所有条款。
十、图纸
一、开工前七日内发包人向承包人提供完整的施工图纸壹套(含竣工图);
二、本工程设计图纸为发包人专用,未经发包人允许,承包人不能用
十一、组成合同的文件
一、本合同;
二、中标通知书;
三、投标书及其附件;
四、图纸;
五、工程量清单;
六、工程报价单或预算书;
七、标准、规范及有关技术文件;
八、双方有关本工程的洽商、变更、现场签证、施工记录、会议纪要、通知、工作联系函等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
十二、发包人工作
一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项;
二、在开工前一零天开通施工场地与公共道路的通道,以及施工场地内的施工便道,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通;
三、平整硬化施工场地,使施工场地标高达到设计图纸所示标高,保证平整度不超过±二零cm,保证施工场地硬化程度能达到机械正常施工的要求,不下陷不堆陷;
四、保证垂直空间四零m内天架空线监等障碍物,安装六三零KV变压器一台,并将电源接到主配电柜(内设六零零A,四零零A漏电保护开关各一个),主配电柜与承包人施工工作面最远距离不超过二零零m;
五、提供Φ一零零mm供水管道,接水口与承包人用水设备距离在二零m以内;
六、开工前,办理完本工程施工所需的证件、批件;
七、协调处理施工场地内及周围的地下管线架空监线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作,需要保护和不能拆除的由发包人进行技术交底,协调相关单位协助承包人施工,并承担相应费用,能清理拆除的由发包人负责清理拆除后交承包人;
八、清理拆除地勘报告载明或未载明的其他地下废弃管道、地下障碍物(如原建筑的基础,砼结构物等);
九、开前一零天提供工程地勘报告和地下管道线资料;
一零、向承包人提供办公和生活所需的房屋及设施;
一一、办理施工场地交通、环卫和噪音管理等手续,并承担费用;
一二、确定水准点与座标控制点,以书面形式交给承包人,进行现场交验。
十三、承包人工作:
一、承包人应认真按照标准地、规范和设计图纸要求以及发包人依据合同发出的指令施工,随时接受发包人的检查检验,为检查检验提供便利条件,并在质量保修期内承担工程质量保修责任;
二、承包人必须按照合同约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工;
三、承包人在施工中无权在原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失,由承包人承担,延误的工期不予顺延;
四、已竣工工程未交付发包人之前,承包人负责已完工程的保护工作,保护期间承包人原因发生损坏,承包人自费予修复,非承包人原因(如交叉作业,提前使用保养期间的已完工程等)造成已完工程的损坏,承包人不承担任何责任和费用。发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位,发包人承担由此增加的费用,追加合同价款;
五、遵守政府有关主要部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定,按发包人的指令施工,发包人承担由此发生的费用(因承包人责任造成的罚款除外);
六、向发包人提供年、季、度、月、周工程进度计划及相应进度统计报表;
七、承包人做到文明施工,科学管理,安全规范操作,服从甲方管理;
八、因承包人原因造成竣工工程的损坏,由承包人修复并承担一切费用;
九、因承包人原因造成工程质量达不到质量标准,由承包人进行返工和修复并承担一切费用;
一零、承包人未经发包人允许,承包人不能将其承包的全部工程转包给他人,也不能将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给他。
十四、担保
一、发包人向承包人提供履约担保,担保方式为:。担保合同作为本合同附件;
二、承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:本合同签字生效后,承包人向发包人缴纳______万元履约保证金,待工程开工承包人将为完成本工程所需机械设备进场后五个工作日内,发包人一次性金额返还承包人缴纳的履约保证金。担保合同作为本合同附件。
十五、进场设备清单及台班费用标准:
(详见附件二)
十六、安全施工
一、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担;
二、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用;
三、发生重伤亡及其他安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关
四、发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
十七、保险
一、工程开工前,发包人为建设工程和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险,支付保险费用;
二、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备,由发包人办理保险,并支付保险费用;
三、发包人可以将有关保险事项委托承包人办理费用由发包人承担;
四、承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用;
五、保险事故发生时,发包人承包人有责任尽力采取必要的措施,防止或者减少损失。
十八、违约、索赔和争议
一、发包人不按本合同约定的时间支付承包人工程价款,发包人每天承担应付工程价款三%的违约金,并承担由此造成的其他损失;
二、因发包人原因造成的停工、误工,每天承担四零零零元停工、误工损失;
三、因承包人原因不能按照合同约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工,造成工期延误,每延误一天由承包人向发包人支付每天四零零零元违约金。
四、本合同在履行合同过程中产生争议,由双方协商解决,协商不成的,向昆明市五华区仲裁委员会申请仲裁。
十九、其他
一、双方不可抗力的约定:
①包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非承包人责任造成的爆炸、火灾,以及大风、雷雨、下雪、洪灾、地震、山体滑坡、泥石流等自然灾害;
②不包括政府政策调整,政府相关职能对发包人建设方(或业主)的处罚,市场环境改变,建设方(或业主)与发包人的合同变更或纠纷,建设方(或业主)资金问题,施工过程各种变更,各种证件、批件问题,工程本身所涉及的各种纠纷等;
③、 ②条所例内容本合同均视为发包人因素(或原因);
二、因设计变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失,由发包人承担,延误的工期相应顺延;
三、由发包人供应的主辅材料,发包人必须按照承包人的用料计划按时供应到承包人指定的地点,由于材料供应不及时造成的工期延误,发包人承担承包人工期延误的损失,同时工期顺延;
四、发包人不按合同约定的要求支付承包人合同价款及其他应付款项,承包人有权停止施工,由此造成的损失由发包人承担;
五、承包人向发包人递交的报告、请示、工作联系函、现场签订等文件资料,发包人应在七个工作日内给予批示、答复,否则承包人视为发包人同意认可承包人意见和要求,相关事项影响正常施工的,承包人只能停工,因此造成的停工损失由发包人负责,并顺延工期;
六、本工程具备隐备条件和中间验收部位,承包人呈报的施工记录经双方现场施工人员和监理签字后视为验收合格;
七、因施工场地条件限制,交叉作业等因素造成施工降效、误工、窝工,工期顺延,并由发包人承担由此造成的损失;
八、本工程截水帷幕采用“套接一孔法”施工;
九、基坑截止帷幕未施工完之前,严禁开挖土方和抽取基坑内外地下水;
一零、承包人已竣工工程在后序工程施工时造成的破坏,承包人不承担任何责任和费用;
一一、未尽事宜,双方协商解决,另签补充协议。
二十、合同份数
一、本合同正本两份,具有同等效力,由发包人和承包人各保存一份;
二、本合同副本四份,由发包人和承包人各保存两份。
二十一、合同生效
发包人:______(公章)
承包人:______(公章)
______年______月______日
环保公司合同范本 第一八篇
发包单位(简称甲方):
承包单位(简称乙方):
根据《_安全生产法》(以下简称《安全生产法》)、《_环境保护法》、《_合同法》及相关法律、法规的规定,本着“安全第一、预防为主”的原则,经甲乙双方等协商,达成一致意见,自愿签订本合同,并共同遵守本合同的各项规定。
一、 甲方的责任、权利和义务
一、甲方有权对乙方的安全生产资质(安全生产许可证)、健康安全环境业绩、设备设施安全状况、人员上岗资格等进行审查。
二、甲方应提供本单位管理制度及有关规定,有权对乙方施工作业过程的安全环保情况进行监督检查,有权责成乙方对发现的问题和隐患进行整改。乙方未按要求进行整改,甲方有权责令停工直至终止合同。
三、甲方有义务和责任监督约束本单位职工在进入乙方施工现场时,严格遵守有关安全环保规章制度,履行各自的安全环保责任。
二、 乙方的责任、权利和义务
一、乙方应严格遵守《安全生产法》及××公司的相关制度、法律、法规和行业标准的规定。
二、乙方应依据《安全生产法》及相关法律、法规和行业标准,建立健全以安全生产责任制为核心的各项规章制度、操作规程和技术标准,并在施工作业过程中贯彻落实。
三、乙方必须持有政府部门核发的有效安全生产许可证。
四、乙方应为承包工程项目的施工作业配置符合安全环保要求的设备设施,保证合格的安全环保生产条件。
五、乙方应配置符合安全环保要求的人员进行施工作业,组织所有施工人员进行安全环保培训,特殊工种必须确保一零零%持证上岗。
六、乙方应按国家有关法规为参与项目施工的全体人员、设备办理保险,并为施工人员配发符合国家和行业要求的劳动防护用品。
七、乙方应当要求甲方人员在进入施工现场时,严格遵守双方安全环保规章制度和相关规程。
八、乙方有义务定期向甲方汇报安全环保情况,接受甲方的安全环保监督检查。
三、生产组织与协调
一、施工作业过程的生产组织由乙方全面负责。乙方在施工作业开始前应成立安全环保领导小组,明确项目安全环保管理人员及职责,确保安全环保责任得到有效落实。发生事故时由乙方负全部责任。
二、乙方在项目开工前,组织对项目施工风险进行全面识别和评估,并根据识别评估结果,制定风险削减和控制措施以及有关规程和制度,并在施工作业中落实。
三、乙方在开工前应组织或委托地方政府对参与项目施工的人员进行培训教育,电气焊工、电工、起重工等特殊工种必须持有效合格证件上岗,施工前应组织进行健康检查,确保参与项目施工人员满足安全环保要求。
四、乙方应定期对施工机械设备、作业工具、劳动防护用品进行检查、维护和保养,特种设备(锅炉压力容器、起重机械等)必须经地方政府有关部门检验,取得合格证后方可投入使用。
五、乙方对施工过程中的危险作业必须进行严格管理,有限空间作业、高处作业、动火作业、动土作业、有毒有害作业等必须严格执行作业许可制度,工业动火等作业由乙方负责到地方政府办理审批手续。
七、乙方在施工作业过程中,不得违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。
八、乙方在施工作业过程中,必须对本单位安全环保情况进行经常性检查,及时整改事故隐患。
九、乙方在购置、使用、运输、贮存与施工作业有关的危险化学品、民爆物品等危险物品时,必须按规定到地方政府办理审批手续。
一零、未经甲方允许,乙方不得擅自将工程分包给其它施工单位或个人进行施工。
四、其它补充条款(根据实际情况补充制定)
一、建筑装饰工程施工合同中第八条条款中增加乙方在施工期间还应严格遵守××公司的相关制度、法律法规。
二、建筑装饰工程施工合同中第八条条款中由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失和安全事故责任。
三、建筑装饰工程施工合同中第八条条款取消。
五、事故处理
工程项目施工过程中发生事故时,总包方应立即向本单位主管部门报告,并同时通知甲方。甲方应在规定时间内向本单位主管部门报告。
六、违约责任
一、工程未经过验收交付,甲方提前动用相关设施引发事故时,由甲方承担责任。
二、由于乙方原因引发事故导致甲方或第三方人员伤害、经济损失时,由乙方承担全部责任。
七、其它
一、本协议争议解决办法与承包合同争议解决办法相同。
二、本协议作为承包合同的组成部分,与承包合同同时生效或终止。
三、本协议未尽事宜或与国家、地方政府有关规定相违背的,按有关法规或规定执行。
四、本协议一式两份,甲乙双方各持一份。
发包单位(盖章): 承包单位:(章)
法定代表人或 法定代表人或
委托代理人(签字): 委托代理人(签字):
签订时间: 年 月 日
环保公司合同范本 第一九篇
甲方:济南铸造锻压机械研究所有限公司
乙方:
根据《_合同法》、《_安全生产法》要求,生产经营单位与承包单位、承租单位必须签订专门的安全生产管理协议或在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产职责。因此,为了贯彻《_安全生产法》,明确乙方进驻甲方厂区工作的安全、环保职责,以及发生安全生产事故后的处理程序,确保各项工作顺利实施。在乙方已知悉甲方相关企业规定的情况下,双方签订本安全生产、环保协议书。
第一条:甲方责任
对施工单位的资质进行审查,确定乙方单位为独立法人并拥有安全生产许可证,向乙方提供本单位的安全生产规章制度。
负责对乙方进入甲方工厂内施工人员的安全知识培训。
对乙方安全、环境、治安、防火进行监督检查,纠正违章指挥和违章作业,发现严重违纪和事故隐患,有权责令停工,监督整改并按照甲方的管理办法进行处理,对拒不执行甲方意见,情节严重者终止合同,所造成的一切经济损失由乙方承担。
甲方安全主管人员负责对施工现场的安全、环境、治安、防火进行检查与协调,监督乙方识别危险源,制定防范措施,制定预案,告知施工人员在紧急情况下应当采取的紧急措施。
第二条:乙方责任
乙方进驻甲方厂区应遵守甲方的安全、环保规定。
必须遵守国家及甲方安全生产管理制度。
特种作业人员必须持证上岗。
必须穿戴好劳动防护用品。
厂区不准乱停车辆,并限速行驶一五KM/H。
临时用电、动火作业及危险作业必须到甲方相关部门办理审批手续,经审批同意后方可使用。
从事动火及危险作业,必须有可靠的安全措施,并指定专人进行安全监护。
乙方应保证进入甲方作业人员的身体状况及精神状态良好,不得安排有作业禁忌症人员、生理缺陷、劳动纪律差、喝酒及有不良心理状态等人员直接从事危险作业。
必须接受甲方安全监督检查,并对查出的安全隐患及时整改;因缺乏安全保障又不能按期整改,被各级安监部门强令停止施工的一切后果由乙方来承担,给甲方造成损失的应承担相应的赔偿责任。
必须接受甲方在安全监督检查中发现的安全违章行为按照甲方相关规定所作出的处理决定。
乙方工作人员只允许在规定的作业现场工作,未经甲方允许严禁进入甲方厂区的其它区域。
乙方应加强施工过程水电利用管理,节约能源,严禁跑冒滴漏、长明灯、长流水现象的发生。严禁使用碘钨灯、大功率电器照明取暖,严禁使用电炉,违者按甲方有关规定处理。
、乙方进驻厂区应遵守的安全生产职责
乙方法定代表人或主要负责人是安全生产、环境保护第一责任人。乙方应设专人负责施工现场安全生产管理。
危险作业(易燃易爆场所、高空作业等)需制订安全生产施工方案报甲方。
乙方对所承包工程若进行分包,乙方须与分包方签订施工安全、环境协议。
乙方对进驻甲方的工作人员的安全负责,在施工过程中发生的一切事故,均由乙方自负;
发生安全事故必须立刻上报甲方安全主管部门,保护好现场,配合调查,并及时组织抢救。不得瞒报、谎报、迟报。甲方安全主管人员有权参与事故调查处理。
当发生安全事故时,乙方应以救护伤者为第一责任,包括筹措资金、安排人员救护等,甲方视情况可使用乙方的工程款(或货款)代乙方处理安全事故。
乙方责任人负责对进驻甲方厂区的工作人员进行安全、环境教育,使其了解并掌握国家、甲方的安全生产、环境管理制度,杜绝“三违”现象,切实做到三不伤害,确保一方平安。因乙方原因造成甲方人员伤害,其抢救及善后产生的一切费用由乙方承担。
乙方必须对进驻甲方的工作人员办理工伤保险,实施安全教育,提供安全保障。
乙方进驻甲方的工作人员有、偷窃、打架斗殴等违法行为,将按国家法律法规及甲方有关规定处理,情节严重的送交公安机关追究刑事责任。
乙方按规定配备足够数量的消防器材,并接受甲方安全主管人员日常性的检查。
乙方必须爱护甲方的公物和绿化设施,损坏应照价赔偿,同时必须遵守甲方内部公共秩序和公共道德,否则甲方有权按有关规定处理。
乙方的设备、工具、物资等进入甲方区域时,必须提供物资清单,经门卫检查无误后方可进入施工区域。进入甲方施工现场区域后,必须自行妥善管理,谨防失窃,因保管不善而造成的损失由乙方自负。
乙方必须确保进入甲方施工现场设备为完好设备,严禁使用存在安全隐患的设备进行施工作业。
施工所用原材料必须为国家规定环保产品,施工过程产生的废弃物按甲方要求处置,危险废弃物按要求放到指定场所,对施工现场应随时进行清理,保持清洁有序。
第三条:违约责任
乙方在甲方工厂内发生安全生产事故(乙方责任),除承担由于事故给甲方造成损失外,并对乙方处罚一零零-一零零零零零元,严重的加倍负激励,必要时追究相关人员法律责任。
未签订相关安全协议或在工厂内违章指挥、违章作业、违规进入生产现场,或给工厂造成隐患,对乙方处罚一零零-一零零零零元。
乙方施工人员在作业现场存在“三违”现象的,且违犯施工安全协议规定的,对乙方进行处罚五零零-一零零零零元。
乙方必须提供真实、有效的资质证明,严禁弄虚作假、伪造、涂改资质证明;一经查实,将取消其进厂施工资格,并对责任单位处罚二零零-五零零零元。
甲方为保证相关方在厂区施工过程的安全管理工作受控,为督促乙方做好施工过程自我安全管理到位,自主有效做好其施工监控工作,杜绝“三违”现象,预防事故发生,确保相关方施工安全状态,乙方应缴纳两万元安全质量保证金。
如若乙方在合作过程中,未发生“三违”行为与野蛮施工现象,按规定要求安全、文明施工,且未被甲方检查通报考核,合作结束后缴纳的安全质量保证金原数返还乙方;如若乙方合作过程中,管理不到位,不按要求安全施工,作业现场存在施工“三违”现象,而被工厂安全检查通报,则由甲方按协议要求没收乙方缴纳的安全质量保证金。
如若乙方年内累计被甲方通报负激励处理达三次以上(含三次),将取消乙方进入甲方厂区施工资格,永不录用。
第四条:其他
本协议在履行过程中发生的一切争议,由双方当事人协商解决;若无法达成一致,则由协议签订地有管辖权的人民法院裁决。
本协议一式六份,甲、乙双方各持三份,双方签字盖章生效。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
代表签字: 代表签字:
环保公司合同范本 第二零篇
发包人(全称):(以下简称甲方)
承包人(全称):(以下简称乙方)
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:
二、工程承包范围
承包范围:
三、合同工期
开工日期:
竣工日期:
合同工期总日历天数 天。
四、质量标准
工程质量标准:达到国家现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准。
一、本工程执行_现行《市政工程施工及验收规定》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等有关标准和规范。
二、本工程按现行《市政工程质量检验评定标准》等达到合格等级。
五、合同价款
金额(大写):暂定: (人民币) ¥: 万元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
一、 本合同协议书
二、 本合同专用条款
三、 标准、规范及有关技术文件
四、 图纸
五、 预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
九、合同生效
合同订立时间:
合同订立地点:
本合同双方约定:经发包人、承包人双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_________年____月____日