报亭维护合同范本
报亭维护合同范本 第一篇
甲方：
乙方：
根据集团公司办公室[二零__]三号文，为加快鼎力公司改革步伐，促进企业用工和分配领域良性竞争机制的形成，本着有利于企业发展、有利于成本费用降低、有利于保障车辆技术状况良好的原则，经集团公司总经理办公(扩大)会议研究决定，自二零__年起，甲方将所承修之鼎运各场站所有营运车辆的日常维修及一级保养业务委托乙方负责承修，为明确保修内容及双方责任，甲、乙双方本着自愿公平，诚实信用原则，根据《_合同法》有关规定，经双方友好及充分协商，达成以下条款，签订本合同，共同遵守执行。
一、维修、保养范围内容
一、甲方将鼎运公司现有营运线路车辆的维修、保养、新巴分公司车辆(琴潭车场)检车交由乙方承担，修理费用【工时费、材料费(含润料、电瓶费用)】按鼎力公司和鼎运公司双方确定的百公里定额委托乙方包干承修;其中除社区巴车辆以外，其它营运车辆二保以上项目暂不委托乙方负责承修; 二、不包干内容：责任车保修、空调设备修理、自动变速箱修理、空气悬挂修理、应配物件丢失、驾驶车辆违规操作损坏;
三、公务车、责任车或其它设施(设备)的修理、保养可按实际发生数或按集团公司有关规定执行。
二、双方的权利和义务
(一)、甲方的权利
一、甲方有权对送交乙方维修、保养车辆的保修质量、进度(停场车日)进行监督与管理，对乙方因服务态度、修理质量、配件质量等影响车方营运车辆正常使用、引起投诉的，甲方有权拒绝付费或扣罚费用(按鼎运公司和鼎力公司签署《车辆维修保养协议》违约处罚条款及参照执行集团公司蓝皮书相关规定执行)，乙方应即刻予以改进。
二、甲方有权监督乙方是否建立、健全各种作业规范、安全操作规程、文明生产等规章制度。如甲方发现有不按规范操作、零部件组装过程清洁不达标、车辆竣工后卫生状况差等情况，甲方有权拒绝付费或扣罚费用，乙方应即刻予以改进。
(二)、甲方的义务
一、每月二六日前向乙方提供甲方次月的车辆保养计划。
二、按时向乙方提供每月经营车总行驶里程。
三、按规定时间审核月度结算报表并向乙方支付经双方确认的费用。
(三)、乙方的权利
一、有权要求甲方在规定的时间内向乙方提供次月的车辆保养计划。
二、有权要求甲方提供每月经营车数量和总行驶里程情况。
三、有权要求甲方按规定支付经双方确认的修理费用。
(四)、乙方的义务
一、乙方必须服从甲方的指导及管理，遵守甲方的各项管理及规章制度，做到文明作业、安全作业;
二、不得干涉甲方对协议车辆维修、保养过程进行监督，并对甲方提出的服务态度、修理质量等意见和建议进行回复、改正;
三、乙方临时将协议车辆交由其他厂家(含协作厂家)修理时，应保证车辆的设施完好和车辆安全;
四、乙方应严格按照集团公司车辆技术规范或国家、汽车厂家有关技术标准、作业规范进行维修、保养作业，并严格执行质量标准和_三检_制度;
五、乙方在维修过程中，应遵循_有报必修、随报随修、先简后繁、先易后难，质量第一和小修不过夜_的维修原则，尽量缩短车辆维修时间。在对某一总成进行修理时，应注意对关联部件进行检查(如：检修变速箱时必须检查离合器总成的情况等);
六、接到车辆抛锚通知后，应及时组织维修和施救工作，确保不影响道路交通的正常秩序;
七、严格应按集团公司有关保养及维修项目规定的作业时间完成维修保养工作。凡出现特殊件待料、技术难题等不能按时竣工交车的，必须及时将详情反馈甲方并得到甲方的认可。
八、乙方应严格执行鼎力公司汽车配件材料采购管理规定，为保修车辆提供质量合格的配件材料;
九、按照甲方报表要求，分类汇总车辆的修理费用、材料费用、车检费用明细。
三、费用项目、结算标准和结算方式
(一)、结算标准：
一、包干定额标准
(一)除不包干项目外，其它修理工时费按百公里定额包干结算，定额为元/百公里;
(二)除不包干项目外，其它修理材料费按百公里定额包干结算，定额为元/百公里;
二、车检费用：按每台次四元结算;
三、甲方每年向乙方支付车辆抢修费八万元，平均每月支付元;
四、公务车、责任车、事故车或其它设备设施的修理按双方约定的工时定额、费用执行或双方临时约定。
四、其它约定
一、承包期内乙方需接受安置甲方派遣五二名人员，薪酬按乙方的工资方案分配，乙方不承担甲方所派遣人员五险一金单位应缴纳部分费用;
二、甲乙双方须签订人员派遣协议，乙方须与甲方所派遣人员签订上岗协议;
三、乙方承担瓦窑保养场每月所发生水电总费用的一五%;
四、甲方转包业务涉及的场地、设备，无偿租赁给乙方使用，乙方负责场地、设备的维护、修复;
五、每月不少于一次组织本公司人员进行相关的学习(包括集团公司及鼎力公司相关的管理制度和员工管理手册)和技术培训;
六、乙方必须有充足的修理人员及技术力量保证，人数稳定、工作效率高，否则因此而造成的违约问题均由乙方承担;
七、乙方必须严格遵守、执行甲方制定的各类规章制度及有关管理规定，服从甲方对转包车辆保修业务的质量管理，如有违反且情节严重、严重影响甲方声誉，甲方有权终止合同，同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生的一切法律后果均由乙方自行负责;
八、合同期间，乙方任何因人身伤亡或财产损失所发生的一切责任由乙方承担;任何属于乙方引起的诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用由乙方承担;
九、乙方不得将依据本合同书取得经甲方委托车辆保修业务再行转包，否则甲方有权立即终止合同;
一零、乙方需一次性向甲方支付安全生产保障金人民币五万元。
五、本合同未涉及的方面按《鼎运公司和鼎力公司车辆维修保养合同》执行
六、争议解决
在执行本合同中所发生的争议，甲乙双方应通过友好协商的办法进行解决，如解决不了，则由集团公司出面调解。
七、合同的有效期
本合同的有效期为自二零__年一月一日至二零__年一二月三一日。
八、其他
本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方(单位盖章)： 乙方(单位盖章)：
代表人： 代表人：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
报亭维护合同范本 第二篇
甲方名称：乙方名称：
单位地址：单位地址：
甲乙双方就甲方微商城平台维护一事，进行友好协商，并一致同意订立本《平台维护协议书》，内容如下：
第一条：协议目的
一、 保障甲方平台所有功能正常使用，乙方协助甲方进行：服务器搭建、所有版块源码及平台安装调用、数据上传下载及后期程序升级调试等服务；
第二条：甲方网站情况
、 网站名称：
网站域名：
程序脚本：□( htm) □( asp) □( php)；
、 网站维护费总额： 元，人民币（大写） ；
第三条：网站维护情况
、免费维护期 年：_________年_____月____日 至 _________年_____月____日；
、网站维护内容：乙方为甲方提供网站维护更新、每年维护的次数在三零次以下。维护期间，乙方每次为甲方更新、维护的页面在二页以下。代办域名主机续费及其维护期间邮局、主机、网站程序上传至服务器调试等服务。（维护内容为页面文字、图片的更新，不包括原页面风格和模板的改动如需网站风格和模版改动需另行协商收取费用）。
第四条：甲方的责任和义务
、 本协议签署后，甲方应一次性向乙方交付费用总额；
、 每次网站维护，甲方应提前将要更新的资料以电子邮件或移动U盘方式交给我公司；明确、清晰的指明更新或维护项目。
、 甲方自正式签订本协议之日起需将网站详细资料提供给乙方（包括FTP登录用户名及密码）。
第五条：乙方的责任和义务
、 乙方应在不改变甲方网站原页面风格和模版的前提下为甲方进行网站维护；
、 乙方应在收到甲方通知后工作日时间，保障在收取资料后三日内完成资料的.修改，如甲方提交更新量较大时间往后延迟。
、 乙方在每次维护网站后，应及时将维护内容上传到乙方网站所在的服务器上；
、 乙方以甲方提供的电子邮件通知为依据进行更新、维护网站。
、 甲方在发现网站不能正常使用，应及时通知乙方，乙方应在第一时间检查甲方网站找出原因，以及时让甲方正常使用网站。
第六条：免责条件
、 因电信部门检修等原因造成服务中断的，双方互不承担责任；
、 因国家政策法规调整、自然灾害等不可抗力造成的服务中断，双方互不承担责任。
第七条：附则
、本协议一式二份，双方各执一份，经签字、盖章后方生效，本协议于签署之日起生效。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
邮编： 邮编：
电话： 电话：
传真： 传真：
电子邮箱：电子邮箱：
负责人： 负责人：
日期： 日期：
报亭维护合同范本 第三篇
甲方： 身份证号：
乙方： 身份证号：
丙方： 身份证号：
_____________________ 汽修厂是甲方出资设立的企业法人，为了搞活机制，提高经济效益，现经甲、 乙、丙三方协商决定将汽修厂交由乙、丙承包经营，为维护各方合法权益，经三方协商一致，特签订本合 同如下：
一、乙方、丙方自愿承包汽修厂经营权；
二、甲方自愿将汽修厂经营权根据本合同转让给乙方和丙方；
三、乙方、丙方在承包期间拥有对汽修厂的生产、人事、财务等方面的管理权；由乙方、丙方经营，由乙方、 丙方纳税，甲方不得干涉其正常经营活动。
四、承包期间，乙方、丙方按月支付给甲方承包金；每月份承包金为人民币___元整（￥______元），承包 金从合同生效后的第＿个月起付，每月份的＿号为支付承包金的日期。 五、甲、乙、丙三方应对承包前仓库的各类汽车配件进行盘点，并决定如何处理所盘存的零配件；其余各类 生产设施、设备工具、办公用品、工房、车间等地面建筑及其附属设施作出清单并登记造册；对各类建筑 及其附属设施非经三方同意不得私自拆迁改动，承包期满上述固定资产保质保量恢复原状（合理损耗除 外）。固定资产清单作为本合同附件附后。
六、所附清单上的资产，甲方在合同期内不得以汽修厂名义或其它名义向银行或其它第三人作抵押；甲方也 不得以汽修厂名义向他人借贷，由此产生的债务，乙、丙方不承担连带责任，甲方在与他人交易时，有作 此申明的义务。
一零、所附清单上的资产，乙方、丙方在经营期间有谨慎维护的义务，但由于不可抗力所造成的相应损失由 双方共同承担；
一一、合同期间汽修厂重大变更事项，须经三方协商一致，否则不产生变更效力；
一五、甲、乙、丙三方一致同意对承包前的债权债务作出清理。合同签定之日为合同生效日，合同生效日前 的所有债权债务、所产生的经济纠纷均与乙方、丙方无关，也不承担连带责任。合同生效日后产生的所有 债权债务、经济纠纷与甲方无关。
一六、乙、丙方应负责汽修厂的内部管理和安全生产，建立安全生产制度，对员工进行安全生产培训。在承 包期内，汽修厂如果发生安全生产事故或交通事故及员工违法违纪情况，由乙、丙方承担全部责任；
一七、乙、丙方在承包期内应守法经营，如果其经营活动触犯国家法律法规，乙、丙方应承担全部责任；
一八、鉴于汽修厂的土地是租赁的，如果出租方要收回土地，则本合同从土地收回之日起自行中止，三方可 以协商决定是否搬迁、继续合作还是分割拆分等事宜；
一九、各方均不得单方提前终止合同，否则视为违约。违约方须向非违约方支付违约金，违约金按____计算。
二零、 本合同自_____年___月___日至_____年___月___日止，本合同经三方签字生效。
甲、乙、丙三方 各执一份。 二、 在合同有效期内,若无不可抗拒因素发生,甲乙丙三方任何一方都不得终止合同 如无故终止合同视为违约, 违约方应按合同法有关规定,承担违约责任。
报亭维护合同范本 第四篇
订约合同双方：
甲方： 乙方：
地址： 地址：
电话： 电话：
合同条款：
“ ”小区地处市 区 路 ，为确保“ ”小区弱电智能化系统 稳定有效的正常运行，经双方友好协商，乙方向甲方提供有偿维护保养服务工作，达成如下协议：
一、 保养服务工作事项及费用
维护保养系统：
经甲、乙双方友好协商，由乙方为下表中的系统提供维护和保养服务，详细内容参见附件一（维护保养系统及金额明细表）。明细表外的甲方系统不属于本合同约定维护保养服务范围之内。
系统名称 保养系统
电视监控系统 √ 楼宇对讲系统 √
周界报警系统 √ 家庭防盗报警系统 √
电子巡更系统 √ 背景音乐与紧急广播系统 √
车辆道闸系统 √
维护保养期限：
本合同有效期限为壹年，服务期自二零xx年一一月一八日起、至二零xx年一一月一八日止。
、维护保养形式：
定期服务：乙方每周为甲方提供二次的固定维护保养时期，分别为周一和周四，维护保养时间为九：零零-一七：三零，特殊报修八小时内上门服务，保修热线。
备注；本协议中“特殊报修”是指：
一） 楼宇对讲系统出现大面积的故障；
二） 家庭报警系统出现多防区误报或不报（防区数量占总防区数量的二/三）；
三） 周界报警系统出现多防区误报或不报（防区数量占总防区数量的二/三）；
四） 电视监控系统出现大面积的图像不显示；
五） 其它系统出现大面积故障，导致小区安全受到影响。
六） 或应业主或甲方的要求。
、本合同维护保养总金额：
本合同维护保养总金额为人民币￥ 元；（大写 ）。
、本合同总金额支付方式：
第一批款：
于二零xx年一一月二八日前支付给乙方合同总金额的二五％，计人民币 元；
第二批款：
于二零xx年二月二八日前支付给乙方合同总金额的二五％，计人民币 元；
第三批款：
于二零xx年五月二八日前支付给乙方合同总金额的二五％，计人民币 元；
第四批款：
于二零xx年八月二八日前支付给乙方合同总金额的二五％，计人民币 元。
、付款证据：
在每次甲方支付给乙方维修保养款之前，乙方应给予甲方与金额相应的发票后，甲方方可开取与发票相应的支票，给予乙方或者直接转入乙方公司帐号。
二、维修及更换费用分摊 、下列内容不属于本合同维护保养总价范围内，产生的相关费用由甲方或业主方先行支付给乙方相关费用的前提下，乙方方可提供有偿服务。
、由乙方提供维护保养服务的系统设备，因甲方或受小区业主委托进行装修的作业人员及其他人员的故意或无意的人为损坏，或因自然灾害造成的不可抗巨的原因，（包括雷击等）所导致的意外损坏或因乙方本身所无法控制的原因而造成系统设备损坏的，产生的所有维修费、设备费及材料费用。
、各个系统的软硬件及升级换代（包括应小区业主的要求）和装修过程中而进行的各种整修或移位。
、甲方、乙方和业主认可的维修费、材料费及设备价格：（见附件一）。
、费用分摊方法：
如是住户部位需要更换、添加产品、材料或产品维修的情况下，乙方应向住户先行收取产品、材料或维修费用，如是公共部位需要更换、添加产品、材料或产品维修的情况下，乙方应向甲方先行收取产品、材料或维修费用。
、付款证据：
甲方或业主在每次给付乙方现金购买设备费或维修费等费用的同时，乙方也应给予对方相应金额的发票。
三、双方职责
、甲方责任
、甲方应提供小区各系统平面图、设备清单及设备说明书各一套，并按各系统设备的使用说明中所载明的操作规范，合理、安全、正确地使用系统设备，避免出现人为障碍及事故。
、甲方在系统设备使用过程中，一旦发现系统设备的故障或出现异常情况，应立即断电停止系统设备的运行和使用，保护好现场，并通过维护保养热线及时通知乙方，乙方到达后，甲方值班人员有义务说明事故发生经过。
、甲方在没有收到乙方书面许可之前，必需拒绝任何非乙方授权的人员对系统设备开展与系统维护保养或维修及更换有关的工作，若甲方擅自指定非乙方授权的人员对系统设备实施了维修保养工作，甲方应对该“弱电系统”设备的无法修复承担全部责任。
、甲方应按乙方的维护保养作业内容为乙方工作人员提供一切所必须的便利条件，并在乙方作业完毕当日由合同双方共同确认的甲方工作人员，在乙方出具的作业单回执上签字确认乙方的维护保养项目的竣工。
、乙方责任
、根据合同所约定的维护保养服务范围和定义为甲方提供系统设备的维护保养服务，如在维护保养过程中因设备原因暂时无法解决，乙方需向甲方或业主提出解决方案，以达到最终解决问题。
、乙方对维修过的“弱电系统”中的子设备负责半年的免费保修期限，对更换上的新设备负责一年的免费保修期限。
、由“弱电系统”损坏、失灵、断电及人为等任何原因造成的居民财产及生命安全或小区内任何损失的，乙方不予承担任何责任及费用。
、每月向甲方报告乙方维护保养系统设备的运行情况，以及在维护保养中已更换的设备、零部件的数量及费用清单等；并由合同双方共同确认的甲方工作人员在乙方出具的设备运行清单上签字确认。
、指导甲方操作人员正确操作及安全使用系统，并提供技术咨询服务。
四、其它约定
、保养和维修服务时间：保养和维修服务时间按合同第条中的定期服务执行，但特殊报修的情况下可应甲方的需要，在甲、业主或乙方的另行协商确定的服务时间内进行，但产生的额外人工费等所有费用由甲方或业主方承担（具体见、条款及其内含的价格）。
、如在合同履行期间内，乙方对本合同的服务事项达不到要求的情况下，甲方有权随时终止合同，但需结清维护保养等有关全部费用。
、若甲方未按合同约定支付合同款项，经乙方书面催告后一周内仍未收到甲方的应付款项，乙方有权暂停向甲方提供合同项下的所有维护保养服务，直至到收到所有应收款项止。
、本合同中所提名的合同附件，是本合同的有效的组成部分，双方加盖合同专用章后具有同等的效力。
、劳务禁止
在本合同执行期间，及本合同结束后顺序三年内，甲方不得与乙方派驻的服
务人员发生劳务关系，如甲方违反本条款，须支付给乙方违约金 ￥一五零零零零 元/人
、争议处理
本合同双方均应承诺信守合同义务，并认真履行合同，如双方发生争议且经协商无法解决，任何一方均可将争议提请其所在地的合同仲裁机构或人民法院通过诉讼程序解决。
、本合同中未尽事宜，甲、乙双方本着友好合作的精神增补协议，补充协议具有同等效应，本合同正本一式两份，由双方各执一份。
、合同份数
本合同共八页，正本一式两份，由双方各执一份。
合同生效
合同订立时间 ： 二零xx年 x月 日
合同订立地点 ：
甲方： （公章）
地址：
法定代表人：
委托代理人：
电 话：
开户银行：
账 号：
报亭维护合同范本 第五篇
供方： (以下简称甲方)
合同编号：
需方： (以下简称乙方)
签订日期：
根据《_合同法》及其有关法律法规，为明确甲乙双方的权利义务，甲、乙双方经友好协商，就甲方在合约期内为乙方提供服务，达成如下协议：
一、 合同价款
项目为通信线路维修，采购总金额为：九四九零元。
二、 服务方式
甲方应接到乙方通知后二四小时能到达现场并处理好故障问题，若甲方未能在规定时间内完成故障处理， 应按合同价日千分之五每日支付违约金。
三、 质量保证
甲方应按《工程建设标准强制性条文》(信息工程部分)的通知(建标二零xx二五九号)等法律法规规定及各专业施工规范要求进行工程施工。在具体项目建设过程中如发现甲方未能按时、按质、按量提供服务的，乙方有权提出限期整改的要求，整改期届满而甲方施工仍未能符合规范要求的，乙方有权中止直至解除具体合同/订单，并要求甲方承担相应赔偿及违约责任。
四、 付款方式
乙方在收到甲方提供的《完工报告》后一个月内支付该次维修费用。甲方收到货款后开具维修费发票。
五、 合同纠纷解决方式
双方应严格遵守本合同，如果双方有争议应先协商解决，协商不成的，提交甲方所在地人民法院裁决。
六、 合同生效
双方授权代表签字并盖章后本合同生效，本合同一式二份，各执一份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
报亭维护合同范本 第六篇
甲方：____________
乙方：____________
______村村委会为保障社区供暖服务质量，加强锅炉安全管理和正常运营，确保住户的正常供暖，经甲、乙双方共同协商，本着公平和互惠互利的原则，达成如下承包条款。
一、承包内容
____村村委会____社区供热站供暖服务，包括供暖锅炉及其相关附属设备和管网的运营、维修、维护。
二、承包期限
____年____月____日至____年____月____日。
三、甲方权利、责任、义务
一．提供社区取暖住户花名册、供热管网设计施工图纸和质保合同以及供暖分户阀门室钥匙。
二．负责水、电、道路三通并符合供热要求，锅炉、管网等设备质量合格、安装科学、运行正常。
三．监督供暖质量和安全运行情况。
四．协调住户积极缴纳热力费，协调供暖服务过程中出现的其他问题。
五．为保证锅炉最低运营成本和最低供热质量，确保已售出房屋足额缴纳热力费，住户中途不得停止采暖。
六．承包内容中所有供暖财产所有权归甲方所有。
七．负责按照设计标准和相关规定进行供热站验收并办理相关手续。
八．供暖质量达不到国家供暖标准，发生的问题由乙方负责。
九．不得故意刁难或制造障碍影响正常供暖。
四、乙方权利、责任、义务
一．必须遵守小区物业管理规定，不得发生扰民等违法行为；处理好与业主关系，杜绝意外事件发生。
二．在承包期内发生工作人员和设备财产安全事故，全部由乙方承担，甲方概不负责。
三．制定科学供暖方案，培训司炉工，按照锅炉有关操作规程规范操作，安全运行，确保供暖时间、质量达标，用户室内温度达到一八摄氏度以上。
四．司炉工必须持证上岗，搞好设备检修维护和水处理等工作，做好锅炉运行日志；维修人员必须熟悉小区管网基本参数及位置布，确保维修及时准确。
五．严格执行武威市物价部门制定的收费标准，按照整栋楼建筑面积分摊到户收取热力费。
六．出现供暖故障及时通知住户，紧急抢修，不得耽误供暖，不得以任何理由停止供暖。
七．购买、安装除尘、脱硫等环保设备，确保环保达标。
八．根据供暖需要，负责新增供热锅炉及设备的购买、安装。
九．自承包之日起，乙方所购买、安装的设备设施所有权归乙方所有。
一零．承担锅炉房至各供热楼栋散水以外的管网维护、维修。
一一．对甲方在协调供暖相关事项过程中产生的专门性劳动（如专人配合热力费收取等），经协商后支付一定的劳动报酬。
一二．乙方负责收取热力费，并承担锅炉和各种供热设施维修费及各种税费，包干经营，自负盈亏。
五、其它：
一．乙方向甲方缴纳保证金壹拾万元整（￥：________）
二．乙方若在合同期内私自停止承包经营，每年赔偿甲方的全部损失费用。
三．本合同一式四份，甲乙双方各执两份。
四．本合同从签定之日起生效，未尽事宜双方另行协商解决。协商不成的，提请当地人民法院裁决。甲方移交财产清单附后。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：___ 法定代表人（签字）：___
_________年____月____日 _________年____月____日
报亭维护合同范本 第七篇
甲方：
法定代表人：
通讯地址：
联系方式：
乙方：
法定代表人：
通讯地址：
联系方式：
甲、乙双方就甲方委托乙方对甲方的设备进行维修事宜，经协商一致，订立本合同。
一、基本内容
一、乙方承接甲方维修工作，按本合同的约定完成各项内容，经验收合格后交付甲方。
二、维修项目内容：________________。
三、项目施工地点：________________。
四、交货期：乙方须在本合同生效之日起____日内完成设备的全部维修内容，并调试合格交付甲方使用。
二、合同价格
一、设备维修项目主要配件及价格________________（单位：元）。
二、合同总价为____元，人民币大写金额为____整（含税，备件费、设计费、安调、调试、运费、培训、维护费等），在双方未签订新的协议之前，任何一方不得修改此费用。
三、结算方式
一、设备维修、维护完毕，经甲、乙双方共同验收合格后，特殊设备经第三方检测中心检定并验收后，乙方开具全额增值税发票。
二、甲方在收到上述发票经审核符合要求后____个月内付至合同总价款的____%，余款作为质保金，在质保期满后支付（无息）。
四、技术要求和技术标准
一、基本要求：设备维修、维护完毕后，质量稳定可靠，操作方便，满足甲方使用要求。性能、精度应完全符合工艺要求和行业标准。
二、具体要求：________________________。
三、技术标准：________________________。
五、甲方承担的义务和责任
一、向乙方提供经甲、乙双方确认的设备维修所必须的技术资料。
二、为乙方提供施工场地并专人配合。
六、乙方承担的义务和责任
一、乙方向甲方的操作人员提供技术支持。
二、维修检调期间如因乙方原因发生设备、人身等事故由乙方承担赔偿责任。乙方应对其员工的安全负责。
三、维修中需要的设备等由乙方负责自筹或租赁，所需费用由乙方自行承担。
七、设备维修、安装调试及验收
一、检修过程精度或装配检查，需要有双方项目部门技术人员认可，并作记录。
二、所有更换的备件在装配前，由双方技术人员确认并验收，方可使用。
三、设备维修后，设备的精度、性能，达到使用要求和工艺技术要求。
四、设备检修完毕，乙方自检，准备验收报告，通知甲方验收，甲、乙双方填写“验收报告”；验收中发现的问题，乙方立即整改，直至达到合格要求，最终双方将签署最终验收报告。
八、交货期及质保期。
一、交货期：乙方按合同约定的时间完成全部维修项目，并交付甲方使用。
二、质保期：自签署最终验收报告之日起____个月。
三、更换的备件在质保及调试期间，如发生故障或损坏，均由乙方免费负责更换，经甲方通知后，乙方不能按时更换，甲方有权聘请第三方，相关费用从乙方质保金中扣除。
九、验收标准及方法
一、设备验收由甲方负责组织，乙方安装调试人员等参加、组织调试，甲方派出专人配合。
二、按双方签订的技术条款和国家、行业有关标准验收，达到原合同出厂技术指标。
三、验收时各项技术指标应达到相关验收标准，经甲方最终验收合格，办理验收手续后交付甲方。
四、设备调试由乙方负责，甲方项目负责人及使用单位相关人员参加。
十、违约责任
一、合同生效后，双方不得任意中止合同，否则支付对方合同总价款的____%作为违约金。
二、因甲方原因造成的拖期，交货时间顺延，调试、验收中的产品更改费用由甲方承担。因乙方原因造成的拖期，责任由乙方承担，每拖期一天乙方按合同总价的____%向甲方支付违约金，违约金从合同总价款中直接扣除。
三、其他违约责任按《_合同法》的规定，双方协商解决。
十一、其它
一、合同未尽事宜，双方协商解决。如因本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成的，提交________人民法院诉讼解决。
二、本合同未尽事项可由双方协商签订补充合同，补充合同为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。
三、本合同未经双方协商同意，不得转让、更改。
四、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份。
甲方：
法定代表人：
签订时间：____年____月____日
乙方：
法定代表人：
开户银行：
账户：
签订时间：____年____月____日
报亭维护合同范本 第八篇
甲方(托修方)：
乙方(承修方)：
为了规范双方行为并保持彼此良好的合作关系，根据相关法律法规规定，甲乙双方在平等、公平、自愿、诚信的基础上，经双方友好协商就汽车维修事宜达成协议如下：
一、甲方权利义务
一甲方暂定乙方为甲方所属车辆维修事项的指定企业(厂)。
二甲方所管理的驾驶员在乙方所填制的结算单及其他任意凭据中的签字均不代表甲方对乙方任何行为(包括维修项目、价格、用料质量等)及凭据(单)记录内容的确认。
三甲方应当根据双方约定的结算方式支付甲方所属车辆在乙方发生的车辆维修费用。
四甲方对乙方所实施的维修项目、更换部件及乙方维修车辆所使用材料均应当拍照存档，且该照片为乙方向甲方申请费用结算时甲方核定乙方维修项目的有效依据。
五乙方由于对车辆故障诊断错误或选用配件质量问题或质量瑕疵导致甲方车辆经维修出厂后，甲方驾驶员所描述故障没有彻底消除的，甲方不负担乙方本次维修甲方车辆的任何费用(含材料费)。
六甲方根据乙方维修工作的需要积极履行协助义务。
七车辆维修出厂后，经鉴定机构认定，确属乙方维修项目的质量未达到国家标准、行业标准、地方标准或修理厂维修要求，或未达到合理的使用期限，及使用假冒伪劣的零配件、燃润料，造成甲方或第三人车辆损害、人身损害及相关损失的，乙方应全部赔偿。
二、乙方权利义务
一按照国家标准、地方标准、行业标准、本厂维修要求实施汽车维修作业，保证维修质量。
二对甲方送修车辆进行进厂检验、过程检验和竣工检验。
三乙方在竣工交付车辆前，对该车辆负有保管责任。除维修检验试车外，乙方不得因其他任何原因使用该车辆。
四乙方维修车辆使用的配件材料应符合国家规定的质量标准，如使用修复配件或旧配件的，经甲方书面同意，该配件应达到相关产品的质量标准。
五乙方将车辆交由第三方维修，须经甲方书面同意。第三方造成甲方车辆损害或他人损失及经第三方维修后的维修质量原因造成的所有损失，乙方应承担赔偿责任。
六在质量保证期和的质量保证期内，因维修质量原因造成汽车无法正常使用，且乙方在三日内不能或者无法提供因非维修原因而造成汽车无法使用的相关证据的，乙方应当及时无偿返修，不得故意拖延或者无理拒绝。
七乙方愿为甲方提供维修让利和优惠服务。
三、维修类别与项目
一、乙方应当对送修车辆进行维修前诊断检验，预定维修项目并估算费用。
二、乙方预定的维修项目、内容，预计的维修费用，应当经甲方以书面形式或签章认可。
三、维修过程中确需追加作业项目和费用的，应征得甲方书面形式或签章认可。
四、实际维修项目和费用以经双方签章的“晋圣公司车辆维修使用材料(更换配件)清单”为准。
四、维修配件与材料
一、乙方针对甲方车辆所需更换的配件或使用的材料，应当提供两种以上不同品牌(产地)同型号备件(材料)供甲方选用。乙方其提供的维修配件材料，应当符合国家规定，标示配件性质并明码标价。
二 、乙方应当提供维修所用材料的清单，明确材料名称、标识、规格、型号、产地、类别、数量、提供方式、单价、金额等。
三、更换下配件处理方式：经甲方拍照存档后委托乙方处理。
五、维修竣工检验及检验质量标准
乙方维修的车辆完工经乙方检验合格具备出厂条件后，乙方应当通知甲方车辆出厂。
经由乙方维修的项目在合理的质量保证期限内负有质量保证义务。
乙方应当为甲方车辆建立维修档案。
六、维修费用及结算方式
一、收费标准双方约定工时单价：四零元/工时
工时时长以行业标准规定的维修项目工时定额或各维修项目假定连续作业所需时间的累加。
二、维修费用计算按照以下方式计算：
维修费用=工时费(工时单价×工时定额)+配件与材料费+税金。
三、实际结算费用应以经双方确认后的维修结算清单为准。
四、结算方式
乙方应当在每年六月和一二月分两次将该期间间隔甲方所属车辆在乙方维修的相关有效票据和经双方确认后的维修结算清单提供给甲方，经甲方汇总核对后，以转账方式支付于乙方。
双方确认后的“晋圣公司车辆维修使用材料(更换配件)清单”是乙方结账的凭据。
晋圣公司车辆维修使用材料(更换配件)清单样表做为本合同的附件附后。
七、汽车交付与费用确认
汽车维修竣工后，乙方应通知甲方提取车辆。车辆出厂七日内，双方应当确认维修项目和费用。逾期甲方则以乙方各该次实际发生的维修项目，依照乙方各项目预计费用合计金额的七零%做挂帐处理，乙方对该挂帐行为及挂帐金额
不再争议。
八、维修质量保证期
质量保证期从维修竣工并交付给甲方之日起一年或三万公里计算(电子元件不受此限，但应当保证合理的使用期限)，保证期以行驶里程或日期指标先达到者为准。因维修质量问题返修的，保证期从返修后交付给甲方的当日重新算起。
由于甲方所属驾驶员操作不当或遭遇不可抗力造成乙方维修甲方车辆的维修项目及更换部(配)件损毁，乙方不再承担任何质量保证责任。
本合同约定的质量保证期如低于有关法规、规章或国家(行业)标准规定的汽车维修竣工出厂质量保证期，则以有关法规、规章或国家(行业)标准规定的汽车维修竣工出厂质量保证期为准。
九、合同变更及解除
一、在车辆维修过程中，双方可对本合同内容进行变更。变更内容经双方同意，变更事项双方约定按照书面形式进行确认。
二、变更的内容与本合同具有同等法律效力，与本合同内容相冲突的，以变更后内容为准。但变更续订(立)合同的有效期间超过一年的约定无效。
三、双方可协商解除合同。非因本合同约定或法定事由外，任何一方不得擅自解除合同。
四、在质量保证期内，甲方送修的汽车因同一故障或维修项目经两次修理仍不能正常使用的，甲方有权解除本合同。
五、未经甲方同意，乙方将车辆交由第三方维修的，甲方有权本解除合同。
六、本合同自双方签章之日起一年内有效。其中，双方约定自合同生效之日起计算六个月为合作试运行期间。
合作试运行期间任意一方可以随时解除合同。
合同有效期届满之前一个月，经由双方协商后可以以书面形式续订(立)合同有效期间，但该有效期间不超过一年。
七、经由双方确认的维修费用依照民法通则相关规定处理。
十、争议及纠纷处理
本合同履行过程中产生争议、纠纷的，由甲乙双方协商解决;协商不成的，双方同意以向县级以上道路运输管理机构或晋城市消费者协会申请调解或以诉讼方式解决本合同争议。
十一、其他
一、本合同经双方盖章后生效。合同一式两份，双方各执一份。
二、经由甲方或甲方授权的部门(人)签章后的“晋圣公司车辆维修使用材料(更换配件)清单”为乙方同甲方结算的有效依据。
三、就甲方所属车辆，乙方已经发生的维修事项适用本合同的约定。
甲方(签章)： 乙方(签章)
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：
年 月 日 年 月
报亭维护合同范本 第九篇
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
依照《_合同法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就消防中队房屋维修事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
一、工程名称：消防中队房屋维修
二、工程地点：消防中队院内及围墙
三、工程范围：屋顶换瓦、门刷漆、修补围墙等
二、工程服务形式
乙方包工、包料、包工期、包质量。
三、维修时间：
二零xx年一零月一日——一零月一五日。
四、维修金额及项目
总金额：二零五二九元。项目如下：
一、森防库瓦屋面维修平方米，更换瓦屋面-挂瓦条-油毡、粘土瓦铺设(旧瓦利用八零%)、封檐板刷漆。
二、杂物库及种子库瓦屋面维修平方米，更换瓦屋面-挂瓦条-油毡、粘土瓦铺设(旧瓦利用八零%)、封檐板刷漆。
三、五间宿舍瓦屋面维修平方米，更换瓦屋面-挂瓦条-油毡、粘土瓦铺设(旧瓦利用八零%)、封檐板刷漆。第六间办公室房后更换三米封檐板，正面墙面补批石膏灰浆后刷白，办公室外门重新刷漆。
四、院内室外水龙头重砌保温台
五、大门以东风化围墙用草泥浆补平。
六、厕所附近沉陷开裂围墙拆除一米用旧砖重砌，两面批草泥浆。
五、工程质量监督与验收
乙方在施工中要严格按照行业标准及本合同约定进行施工，并随时接受甲方的监督，对甲方提出的问题，乙方应及时进行整改，维修工程结束后，由甲、乙双方共同对工程进行验收，验收合格双方签字确认。
六、付款方式
乙方必须按维修时间要求完工，经甲方验收合格后，一次性付清。
七、甲乙双方的权利与义务
(一) 甲方的权利与义务
一、甲方在乙方施工中为乙方提供水、电等便利。
二、 组织相关人员进行验收，评定质量标准。
三、 维修项目验收合格，按合同约定的时间支付工程款。
四、乙方维修过的部位所出现的工程质量问题在未解决前，甲方有权拒绝支付任何款项。
五、因乙方原因导致本合同解除的，乙方应承担合同价款一零%的违约赔偿金，乙方还应赔偿甲方所受到的损失。
(二) 乙方的权利与义务
一、按建筑规范进行施工管理，确保工程质量。
二、乙方在维修施工过程中应注意爱护甲方的财产、物品，不得损坏院内的建筑物及相关设施、设备。
三、抓好安全生产，严防事故发生.在维修过程中发生的安全事故由乙方负责。
四、在维修工程中，由于乙方原因导致甲方或第三方人身或财产损害的，乙方应当予以赔偿。甲方有权在应付乙方的工程款中扣除，不足部分甲方或有关权利人有权向乙方追偿。
五、乙方在施工中必须严格按施工工艺要求操作，维修后的工程如果再出现发霉、渗漏问题，乙方应在接到甲方通知后两天内修复完毕，并承担由于再次出现发霉、渗漏问题而引发的一切后果。
八、违约责任
甲乙双方务必严格履行合同的所有条款，不得违约，否则，另一方有权利追求其违约责任，并处以工程总价款的一零%作为违约赔偿。 下列情况为违约：
一、 不按规定的方案和质量标准施工，造成质量低劣。
二、 不能在规定的期限内完成工程任务。
九、 本合同一式二份，甲、乙双方各一份，甲乙双方签字或盖章后生效，本项工程全面完成验收合格并结清工程款后本合同自行终止。
甲方：(盖章) 乙方：(盖章)
法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)
年月日：
报亭维护合同范本 第一零篇
委托方（以下简称甲方） ：
服务方（以下简称乙方） ：
根据《_消防维保合同范本法》，经双方友好协商， 就甲方的消防设备委托乙方进行维护保养， 达成如下协议条款，共同遵守。
一、项目名称： __
二、项目地点：__
三、委托内容：
一、甲方委托乙方保修服务的消防设备共有 ____ 个系统：
（ 一 ）火灾自动报警/ 消防联动控制系统
（二 ）消火栓系统
（三 ）自动喷淋灭火系统
二、消防系统的维护保养：共个月
四、协议起止日期：
本协议自双方签字、盖章之日起即为生效，有效期为___ 年__ 月日至__ 年_ __ 月日。
五、双方义务和责任：
甲方：
一、甲方 需提供消防系统的全套竣工资料，如果竣工资料不全，应提供消防平面图或建筑结构图，以保证乙方的维护保养工作能得到顺利进行 ，其中包括消防水系统、电系统的系统图及平面图，主要消防产品资料等。 在维护过程中，乙方如需原设计、施工单位提供有关资料，甲方应牵头做好协调工作 。
二、甲方应安排专职值班员二四 小时值班，值班员能够正确操作设备，遇有故障情况及时通知乙方。
三、值班员对设备运行情况做好日常记录，认真填写故障报修单并及时报修，对重大修理项目积极组织协调。
四、甲方如进行装修，必须事前通知乙方，不经乙方同意，装修方不得随意打断、更改消防线路；移动或拆除探测器。装修改造期间现场的消防安全工作由甲方负责。
五、保养期间甲方应派相关人员并提供便利条件，协助乙方的工作。
乙方：
乙方承接消防系统的维护保养任务后，对该工程消防系统做到精心维护，科学检修。
一、乙方派驻现场技术人员一名，维保的乙方人员应遵守甲方的管理制度及作息时间，充分尊重甲方的意见，与甲方密切协调配合，完成每日的维护保养工作。
二、协议生效一个月内乙方负责对甲方年有消防值班人员进行一次培训。
三、消防值班人员如有变动，乙方随时派专业技术人员进行培训， 详细关于系统的组成、日常操作、注意事项等，使每位值班人员可以正确和熟练操作设备，掌握 发生火灾或故障时的处理方法。
四、在对某些隐蔽工程进行维修时，乙方应尽量保护原设施，若不可避免要对原装修进行改动，由甲乙双方协商解决。
五、乙方应严格执行日常维修、定期检修和紧急排故等维护保养工作。 每次保养后，乙方应向甲方提供一份由乙方技术人员签名的保养记录，并由 甲方主管领导或指定代表 签字确认 。
六、乙方在维护保养期间负责各消防设备的清洁工作
七、消防设备在使用过程中如有损坏乙方负责维修，如果设备严重损坏至无法修复需要更换时，乙方需向甲方主管部门提出，经甲方同意后再行更换，更换费用由甲方承担，并按设备报价合理收取。
六、维修费用及其付款结算办法：
一、经双方协商，该项工作每季度的维护保养费___元。
（大写：元整）。
二、协议双方签字盖章生效后 一周内 支付协议额的 ____% 的维护费，即： 元。
（大写：元整）。
三、需维修更换的故障设备， 元以下费用，由乙方承担，包括打印纸、色带、滤波器、二极管、三极管等维修配件； 五零零 元以上费用或非自动报警系统设备时，由甲方承担。
七、维修方案 :
乙方应根据甲方公司维保标准开展相应的维护保养工作，保证 系统的正常运行。
八、违约责任及纠纷解决方式：
一、双方应严格遵守自己的责任条款，不遵守条款方承担相应责任。
二、本协议一式四份，协议未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签定补充协议。
三、本协议及附件均为本协议不可分割的部分，同具法律效力。本协议及附件和补充协议中未规定的事项，均遵照_有关法律、法规和政策执行。
甲方： （ 签 章 ） 乙方：（ 签章）
甲方代表： 乙方代表：
开户银行： 开户银行：
帐号： 帐号：
通讯地址： 通讯地址：
报亭维护合同范本 第一一篇
发包人编号：
承包人编号：
备案编号：
鉴证编号：
发包人：
承包人：
按照《_合同法》、《_建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。
第一条 工程概况
工程地点：
工程内容：房屋间数 室 厅；总建筑面积 平方米。
承包范围： 承包方式：双方商定采取下列第 种承包方式：
（一）承包人包工包全部材料；
（二）承包人包工包部分材料；
（三）承包人包工、发包人包料。
开工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
总日历工期（包括法定节假日）： 日
第二条 合同价款与支付
合同价款
金额（人民币大写）：
合同价款采用方式
双方商定本合同价款采用第 种方式确定。
（一）采用固定价格。固定价格加 %包干风险系数计算。包干风险包括 （二）采用可调价格，按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工算。
（三）成本加酬金
工程预付款
合同生效后，发包人向承包人预付工程款 %即人民币（大写） 预付款扣回的时间、比例：
工程款（进度款）支付
（一）工程款支付方式：
（二）工程款支付金额和时间： 工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。
发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。
第三条 施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第 种方式提供：
（一）发包人自行提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。
（二）由承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（费用包含在合同价款内）。
第四条 发包人工作
指派 为发包人驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
装饰装修工程开工前，负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记，并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议，主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重构或设备管线（水、电、暖气、煤气管道），负责到有关部门办理审批手续。
向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。
开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。
负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，如无能力处理也可委托承包人处理，承担相应的费用。
第五条 承包人工作
指派 为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。
严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收，编制工程算。
严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
未经发包人同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物构及各种设备管线。
工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
第六条 材料供应
装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。
凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。
第七条 安全生产和防火
发包人提供的施工图纸或作法说明，应符合《_消防法》和有关防火设计规范。
发包人提供确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。
承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。
由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，应承担由此引发的一切经济损失。
第八条 工程质量及验收
双方约定本工程质量应达到国家质量评定 标准（可选择优良或合格）。
优良工程等级增加的经济支出 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。
发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。
工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。
装饰装修工程竣工后，承包人负责采购装饰装修材料及设备的，应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。
第九条 工程变更
发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时办理变更洽商签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必须经发包人批准。
第一零条 竣工算
工程竣工合格后，承包人应及时向发包人提出工程竣工算报告，办理竣工算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议，即视为同意。
工程算报告经发包人批准后，双方签字，三日内由发包人向承包人清工程尾款。无正当理由不办理算，应承担违约责任。
第一一条 工程保修
验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。
第一二条 违约责任
由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人 元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的
支付滞纳金。
由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人 元违约金。
工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的 %。
承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由承包人负责并承担损失。
承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。
未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。
因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
双方约定其它违约责任：
第一三条 争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第 种方式解决：
（一）提交大连仲裁委员会仲裁；
（二）依法向工程所在地人民法院起诉。
第一四条 不可抗力
双方不可抗力的约定：
第一五条 保险
第一六条 合同生效
合同生效日期：
第一七条 合同份数
本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。
双方约定合同副本份数：
第一八条 合同备案、鉴证
合同备案、鉴证：（现场签字）
发包方： 身份证号：
承包方： 身份证号：
第一九条 其它约定
报亭维护合同范本 第一二篇
客户：（以下简称甲方）
锅炉型号：
电话:
维保单位：（以下简称乙方）
地址：
电话：
第一条合同范围
本合同是经甲乙双方共同签署的，（以下简称甲方）委托（以下简称乙方）提供锅炉系统维护及有关设备维护保养（维保）服务的合同。乙方提供服务的目标，为确保甲方现有锅炉系统有效、稳定、安全的运行。
一.维护保养对象的.确认
甲方提供并列出锅炉系统（包括锅炉本体系统、辅机系统和其他）设备设施的名称、数量、品牌、型号、配置、出厂日期、保修期等内容。
甲方及乙方商议需要乙方进行维护保养服务的具体设备设施，经双方共同签字确认本合同《锅炉系统设备清单》（详见附件一）。
在合同执行前，乙方将对《锅炉系统设备清单》指定的设备进行全面检测。
乙方提交《锅炉系统维护保养服务初始检测报告》，由双方签字确认，作为乙方所有服务开始的基础。
二.合同设备
在本合同中，指《锅炉系统设备清单》中列及的设备、设施或配件。
乙方仅对合同设备提供维护保养服务。
三.故障设备
甲方认为发生故障或损坏或损耗的合同设备，并被乙方接受并认可。
乙方从技术角度认为发生故障或损坏或损耗的合同设备。
四.标准服务时间
星期一至星期五，每天九:零零AM-五:零零PM（北京时间）;
中国大陆的公共节假日除外。
五.标准响应时间
从乙方确认并接受了甲方的现场服务请求，至乙方人员到达服务地点所需的最长时间。
结合甲方锅炉所在地等具体情况，双方确认本合同的标准响应时间为小时。
六.服务项目
一般性标准服务：维护和保养
（一）锅炉运行状况总体评估
（二）系统运行维护和优化
（三）合同设备一般性检查和保养
（四）正常耗损配件的更换
（五）司炉技术指导
特别服务：系统故障处理和合同设备维修、更换
（六）系统运行诊断
（七）合同设备工况诊断
（八）现场系统调试排障
（九）故障设备修理
（一零）合同设备配件更换
（一一）故障设备更换
（一二）其他技术指导
第二条维护方式
一.定期上门维护
乙方按照锅炉有关行业规范和规定，一般提前三日主动向甲方通知上门维护时间计划安排，并经甲方确认;
乙方对甲方的锅炉系统至少月进行两次一般性标准服务;
一般性标准维护保养每年二四次;
内容为服务项目规定的一般性标准服务项目。
二.随时故障处理
.电话支持
（一）乙方通过服务电话对甲方的故障设备做出基本故障判定、故障排除、操作指导的服务。
（二）电话支持并不能排除所有的故障。
.现场服务
（一）当乙方在断定无法只通过电话支持来排除故障设备的故障时，将根据合同条款中的有关规定，指派工程师或技师在标准服务时间里到达服务现场进行现场特别服务。
（二）甲方协助现场提供维修所需要的大型工具器材（如电焊机、乙炔、氢气等），协助提供材料采购、货运车辆等其他工作方便。
（三）其他甲方临时要求的现场特别服务。
第三条合同不涉及的服务
一.系统设备清单所列之外的设备。
二.非设备原因造成的设备故障或系统故障。
三.在甲方不允许乙方进出入的场所才能完成的服务。
四.乙方所承诺提供服务地点以外的地方。
五.任何由于可证明的甲方锅炉设备设施（主件、配件）自身的固有（质量）缺陷，而引起的主、配件故障或运行错误。
第四条不可抗力
由于火灾、洪水、地震、战争暴力或其他类似人力不可抗拒事件引起的事故，使双方不能及时履行各自责任，双方均不对此承担责任，但双方可因此延迟履行本合同。
第五条保密
一.在事先未得到一方书面许可的情况下，另一方不得单方面将注有“机密”或类似字样的文件资料或无类似字样但具有保密性的文件资料内容透露给任何人。但本条款不包括众所周知和明显价值不高的信息资料。
二.双方应保证其职员对有关信息资料有保密意识。
第六条维护保养费用
一、标准维护保养：
甲方支付乙方一般性标准维护费：（大写）人民币元整/年（人民币元整/年）;共计六台锅炉设备。
自合同签订之日起一次性付清当年标准维护费用。一年到期后付清第二年费用。以此类推。若甲方终止付款，标准维护保养条款自动终止。
本费用已经包含乙方服务人员差旅、食宿费用。如甲方为工作方便而提供有关协助，乙方非常感谢，但甲方不得以之作为扣除服务费用或其他费用的依据。
本费用不包含因某些设备设施正常耗损而产生的材料、配件等费用。
每年维护保养服务次数多于二十四次时，视为特别服务。
二、特别服务
甲方确认需要特别服务时，需向乙方书面传达有关时间、内容和要求。
乙方在接受书面传达后，在标准服务时间二小时内作出接受反应，并作出初步书面预算报价，传达给甲方。
书面预算报价列出时间安排、工作内容、人工费（非标准时间内加收加班人工费）、预备配件及其他。
在乙方接到甲方书面确认报价后，乙方服务人员在标准响应时间内到达甲方指定地点。
乙方服务人员现场确定实际工作内容，按照乙方有关收费标准，正式提请《现场服务确认书》，在甲方现场签字后展开工作。
特别服务现场工作期间，因维修所需要的所有材料、配件等费用由双方签字确认，由甲方支付。
当次特别服务，当次由甲方签字验收，当次结算。
《现场服务确认书》为本合同的有效附件，等同于本合同法律效力。
第七条合同期限
本维护合同有效期自年月日至年月日，到期后经双方认可，可再续约。
第八条法律条款
一、无论因为何种原因，任何一方有提议修改本合同条款的权利。经双方认可的补充协议，视为本合同有效组成部分，同具法律效力。
二、一切由执行本合同引起或者与合同有关的争端，均应通过双方友好协商解决。
三、通过友好协商依然不能解决争端时，应遵循中国法律，按照有关法律规定和程序，进行调节或处理。
第九条其它
一、本合同一式四份，双方各执一份，有关单位备案二份。双方签字盖章后生效，未尽事宜另行协商与本合同具有同等法律效力。
二、本合同签定时间：年月日。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
报亭维护合同范本 第一三篇
甲方：
乙方：
甲方拟对师生宿舍前空地、教学楼旁边空地等进行维修和改造，根据《_合同法》的有关规定，结合本工程具体情况，为了确保用材及施工质量，经双方协商同意签订本合同：
一、更及维修改造项目：
一、师生宿舍前空地绿化和读书林
二、教学楼旁土地硬化
三、建圆形花池
四、其他校舍维修
二、施工方式、双方责任：
一、施工方式：甲方采取包工包料的方式委托乙方具体负责组织施工,并由乙方负责施工的安全，若发生施工造成的安全事故，责任一律由乙方负责。
二、双方责任：
①甲方负责为乙方安装施工过程中提供一定的便利。
②甲方有责任按照双方预约监督催促施工质量和时间。
③乙方必须严格按照甲方要求把好材料关、加工质量关及安装关，讲究信誉。④乙方施工完毕应自觉接受甲方验收，据实结算并提供票据。
⑤乙方在材料、加工、安装等任何环节如有纰漏，应自觉及时整改。
三、质量要求：
一、乙方明确自己所承揽建设的工程符合建设施工所要求的质量和技术要求。
二、乙方必须按照安全施工规范和技术要求，采取严格的安全防护措施，在施工过程中要特别注意安全施工，杜绝一切事故，并承担由于自身安全措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。如有此类情况出现，责任与甲方无关。
三、工程质量
一、乙方按甲方提供的要求施工，若发现有不合理部分，经甲乙双方共同协商，在取得明确一致的施工方案后乙方方可再进行施工。
二、工程质量应达甲方的要求及相关的质量要求
三、因乙方方面自身原因达不到工程质量合格条件，乙方应按甲方及其委派人员的要求返工、修改和重作，并承担导致返工、修改、重作等人工、材料等所有费用。
四、材料价和工价：
一、校内打地板硬化六五元/平方米
二、砌花池(直径一二零mm，高二五mm)：三五零元/个
三、铺溪石路：四五元/平方米
四、铺溪石路打地板五零元/平方米
五、墙壁做贰子粉一八元/平方米
六、铺地板砖一三五元/平方米
七、墙脚贴瓷砖一二零元/平方米
八、铺防滑砖一二零元/平方米
九、铝合金窗一八零元/平方米
一零、窗装防盗网八五元/平方米
一一、粉刷水泥纸根白灰四零元/平方米
一二、粉刷石坎墙六零元/平方米
一三、一:二水泥砂浆压顶四零元/米
一四、粉刷围墙砖柱五零元/支
一五、红砖墙砌沟、隔墙六零零元/立方米
一六、门八零零元/个
一七、挖杂草整坪砍树人工工资九零元/人、天
一八、铺草皮和整坪五元/平方米
一九、清水沟、砌水沟加盖板、粉刷二零零元/平方米
(以上价格已经在永定县龙潭中心小学行政会议上通过)
五、违约责任和争议的解决办法
乙方承揽建设工程的质量达不到约定要求的'，乙方要无偿修理、返工或重作;造成损失的，乙方要赔偿所有损失。因乙方原因有其它致使合同无法履行情形的，乙方要赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。
六、建筑工期：工程必须准时完工，工程结束由乙方彻底清除校内建筑杂物，确保校园卫生干净。
七、合同的生效与终止。
一、本合同一式二份，甲乙双方当事人各执一份。
二、本合同自签订之日起生效。
三、在竣工验收合格、乙方将工程交付甲方、甲方支付工程款完毕后，该合同自动失效。
七、其他。
以上合同，双方必须共同遵守。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
报亭维护合同范本 第一四篇
甲方:
法定代表人：
地址：
乙方：
法定代表人：
地址：
第一条、订立合同原则
根据_合同法及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿的原则，经过充分协商，订立本合同。由乙方对甲方使用的门禁管理系统进行有偿维护保养，合同期为二零xx年xx月xx日至二零xx年xx月xx日止。
第二条、维保内容：
一、门禁系统的日常维护保养；
二、技术咨询培训服务；
三、系统故障的维修保障；
四、设备的免费升级。
第三条、维保工作
甲方和乙方签署维保合同后，乙方按维保的数量和型号进行设备检测、贴维保标，进行检测保养。
第四条、双方权利和义务：
一、甲方权利和义务
一. 甲方应正确使用门禁设备，减少人为损坏，及时通报设备故障及运行情况，如有发现损坏应及时通知，配合乙方及时对损坏设备进行检修；
二. 甲方应指派专管员及系统管理员协作配合，并向乙方维护工作提供必要的条件；
三. 未经允许不得自行拆卸修理系统设备。
四. 按合同规定向乙方支付费用。
二、乙方权利和义务
一. 乙方技术员将两个月一次到现场进行例行检测，并提交测试报告（测试点由甲方系统管理员提供），确保设备正常运作；
二. 乙方在接到检修通知后，如无特殊原因，应在接到甲方保修通知后二四小时内到达现场进行维修；
三. 应甲方要求向甲方提供免费技术咨询和培训；
四. 应甲方要求提供重大活动的技术支持与保障；
五. 及时向甲方通报系统运行基本状况，并提出合理意见和建议；
六. 甲方采购本系统设备配件需经过乙方技术及质量检测，如未通过乙方检测投入使用导致损坏影响系统设备，乙方不负维保责任：
七. 乙方提供设备的免费升级。
第五条、费用负担：
一. 甲方负责上述维护保养费用? 一五零零零 元人民币整；（明细见附表二） 由于非乙方责任（乙方负责包括：维护保养不当、维护保养时造成系统故障）的零部件损坏、须更换设备所发生的费用由甲方负责；
二. 乙方只收取维修器件成本费；
三. 乙方负责所有因维修、维护、咨询、培训所发生的人工和技术费用。
第六条、付款方式：
维保费用一次性付清.
第七条、不可抗力：
系统设备遭受自然灾害及人为损坏，乙方向甲方另收维修成本费；对甲方原因损坏需收维修费及设备成本费。
第八条、违约处罚：
如因甲方因素违约，乙方可要求终止合同，甲方需支付实际使用期的维保金额；乙方违约，甲方可要求终止合同，甲方可按情节轻重扣除维保金。
第九条、争议解决：
合同执行过程中如双方发生争议，则由双方协议解决，协商不成，可向顺城区人民法院提起诉讼。
第十条、其它
其它未尽事宜，甲乙双方本着平等原则协商解决。本合同壹式二份，甲方执一份乙方执一份，具有同等法律效力，双方签字之日起生效。
报亭维护合同范本 第一五篇
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
对乙方使用的工程机械，以定期保养检查，实施健康诊断服务，长期为乙方机械提供优惠的零件和维修，使乙方机器处于最佳运转状态，经甲乙双方协商一致达成如下协议，具体内容如下：
一、乙方用户基本信息：
用户名称：
联系地址：
联系人：
机械信息：
机型机号：
发动机型机号：
工作小时：
二、甲方提供的服务内容：
(一)每隔二五零或五零零的终身免工时费定期保养服务;
(二)在保养的同时，免工时费对车辆进行全面检测，排除现场可排除的故障;
(三)每天每周例行保养的指导和技术咨询;
(四)提供专业、快捷的维修服务;
(五)提供小松、山推等工厂的纯正配件;
(六)在南京XX加购买的零件可免运费送货上门(大件除外);
(七)因甲方保养或维修不当所引起的机械故障由甲方承担;
(八)甲方在接到乙方报修电话后二四小时内出发，承诺以最快的速度到达现场。
三、乙方需履行的义务：
(一)凡享受以上优惠服务条件的乙方，需在南京XX加零件供应中心或所属服务网点购买配件。
(二)乙方在南京XX加零件供应中心或服务网点购买配件时，需索要正规发票。甲方将依据提供的正规发票实施相关的质量保证。
四、保证期外维修的收费规定：
(一)对乙方使用的机械在超出产品保证期时发生的故障，如需甲方维修时,乙方需支付给甲方适当的工时费和里程费;
(二)工时收费标准为：按维修的标准工时收取费用，单价工时费以元小时计算;
(三)里程收费标准为：按来回公里数向乙方收取，单价里程以元公里。
五、收费方式及质量保证：按每次发生的费用合计金额当次收取，乙方有权要求甲方在提供正规发票后支付费用。乙方可凭发票享受修理的保证期三个月，零件可享受六个月的保证期。
六、乙方在合同期限内必须从南京XX加零件供应中心或所属服务网点购买配件购买零配件，否则甲方有权终止合同;
七、本合同自甲乙双方签字后生效，有效期为乙方使用的机械年限，如甲乙双方任意一方提出终止合同时，本合同自动作废;
八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
________年____月____日________年____月____日
报亭维护合同范本 第一六篇
甲方：
乙方：襄樊红金帆机电科技有限公司
一、金帆的专业服务包括：
一、日常系统维护服务
我方工程师按协议 对设备进行系统软、硬件预防性维护（巡检），清扫解决系统隐患，检查内容包括：
（一） 系统硬件设备运行情况分析、检查；
（二） 电脑系统查毒、杀毒；
（三） 系统错误日志分析；硬盘文件清理；
（四） 超级用户邮件分析，清理过期邮件；
（五） 对磁带机、光驱和软驱做读写测试和必要的清洗；
（六） 配套打印、扫描设备的清扫、调试；
（七） 文件系统空间使用情况检查；
（八） 系统运行优化，包括CPU、内存和交换区使用情况，硬盘和网络的IO情况检查；
（九） 记录系统存储管理的逻辑结构；设备除尘处理；
（一零）驱动程序、软件安装调试；
二、系统故障维护服务
（一） 服务内容
电话支持：通过服务电话对客户的故障设备做出基本故障判定、故障排除、操作指导的服务。电话支持并不能排除所有的故障。
网络支持：通过MAIL、MSN、网络交流方式向客户提供技术支持。 现场服务：当断定无法只通过电话支持来排除故障设备时，将指派工程师在服务响应时间里到达服务现场服务。
（二） 系统硬件维护服务：
乙方工程师将在响应时间内赶到故障现场，进行部件更换修复服务，恢复系统正常运行。对于不能停止使用的设备出现故障，如果在短时间内无法排除，我公司将提供备机，保证系统的正常运行。
（三） 系统软件维护服务：
对使用过程中遇到的疑难问题进行支持；对授权软件的使用进行支持；对系统性能优化提供建议及支持；对系统安全、网络配置提供建议及支持。
（四） 外设设备维护服务：
乙方工程师将对各类计算机外设设备进行寻检，对计算机外设设备的性能进行检测，对较小的故障可当场进行解决，对于不能立即解决的故障，我们将提出相应的解决方案。
三.维修、移机及其它现场服务：
一、如损坏的电脑部件仍在厂家保修期内，乙方免费送至厂家保修或更换，但甲方须提供厂家维修的详细地址、联络方式和电脑部件的保修书，乙方不保证成功及所需时间。厂家在城区内不收服务费，在城区外需加收相应的服务费。
二、用户设备需要更改放置地点时，如有必要乙方工程师将到场进行搬迁，为用户方提供工程师技术服务。移机后该设备的保修服务仍然有效。
三、应用户方的要求对系统做大的调整，如进行主机升级、切换等工作时，金帆科技会提供积极的支持，并在硬件产品低于市场价一零%的基础上（特价商品除外），提供硬件产品，并安排相应的工程师到现场提供服务。
四、提供有偿的零配件换件服务：
如计算机及外设、网络设备，其配件已不能维修需要进行配件的更换时，乙方将征得甲方的同意并详细向甲方列明具体的故障点、故障内容及是否需要更换配件。更换后，乙方将所更换的配件交还给甲方。对于更换下来的零部件，如有疑义，甲方可以做进一步的鉴定。如果证实是乙方检测错误，除修正错误外，乙方还将向甲方赔偿二零零元。
五、维护服务及响应
一、 服务时间：星期一至星期五，每天九：零零—一七：零零公共节假日除外。
二、 响应时间：按维护服务级别执行，特殊情况可协商处理。
三、 指定联系人：为维护甲方的利益及配合做好服务，由甲方向乙方推荐指定的联系人。负责在有服务需求时，向乙方发出服务请求。除非客户在协议条款中书面说明，否则非指定联系人发出的服务请求，乙方将不予响应。如联系人的变动，甲方应在七个工作日内书面通知乙方。
六、协议收费标准及合同金额
一、维护服务收费标准：
二、协议签订后甲方在一五个工作日内向乙方支付合同维保金额计元。乙方按协议规定开始执行一年起的维保协议。
七、不涉及的服务
一、系统设备清单所列之外的设备。
二、非乙方原因造成的数据丢失或其它原因所造成的后果及损失。
三、乙方不承担因客户使用盗版软件或其它原因所造成的后果及损失。
四、在客户不允许乙方进出入的场所才能完成的服务。
五、乙方所承诺提供服务地点以外的地方。
六、任何由于可证明的产品（软件、硬件）自身的固有的缺陷而引起的软、硬件故障或错误。
八、不可抗力
由于火灾，洪水、战争暴力或其他类似人力不可抗拒事件引起的事故 ，双方不能及时履行各自责任，双方不对此承担责任。
九、协议期限
本协议之有效期在协议条款中标明。
十、协议生效
本协议一式肆份，具有同等法律效力，双方各执贰份。双方签字盖章后生效。
甲方： 乙方： 公章或合同章）（盖公章或合同章） 甲方授权代表：（签字） 乙方授权代表：（签字）
签约日期： 签约日期：
附：计算机设备调查表
报亭维护合同范本 第一七篇
供方： (以下简称甲方)
合同编号：
需方： (以下简称乙方)
签订日期：
根据《_合同法》及其有关法律法规，为明确甲乙双方的权利义务，甲、乙双方经友好协商，就甲方在合约期内为乙方提供服务，达成如下协议：
一、 合同价款
项目为通信线路维修，采购总金额为：九四九零元。
二、 服务方式
甲方应接到乙方通知后二四小时能到达现场并处理好故障问题，若甲方未能在规定时间内完成故障处理， 应按合同价日千分之五每日支付违约金。
三、 质量保证
甲方应按《工程建设标准强制性条文》(信息工程部分)的通知(建标二零_二五九号)等法律法规规定及各专业施工规范要求进行工程施工。在具体项目建设过程中如发现甲方未能按时、按质、按量提供服务的，乙方有权提出限期整改的要求，整改期届满而甲方施工仍未能符合规范要求的，乙方有权中止直至解除具体合同/订单，并要求甲方承担相应赔偿及违约责任。
四、 付款方式
乙方在收到甲方提供的《完工报告》后一个月内支付该次维修费用。甲方收到货款后开具维修费发票。
五、 合同纠纷解决方式
双方应严格遵守本合同，如果双方有争议应先协商解决，协商不成的，提交甲方所在地人民法院裁决。
六、 合同生效
双方授权代表签字并盖章后本合同生效，本合同一式二份，各执一份。
甲方：乙方：
日期：____年____月____日____年____月____日
报亭维护合同范本 第一八篇
甲方：**市**区新农村电力服务有限责任公司
乙方：
甲、乙双方本着诚实信用的原则，经友好协商后，决定签订本合同。
第一条 服务范围
１、服务地点：公司大楼及其附属楼及各供电所水电设备设施日常维护及相关工作，含安保、消防设备设施实施维护。
２、服务内容：完成甲方单位涉及水电的相关工作，如用水用电设备设施的安全检查；各类电器设备（空调主机及电脑硬件除外）故障的修复；消防设施设备检测、维修、保养及故障整修等。
３、合同服务期限：二零xx年一月１日至二零xx年一二月三一日
第二条 甲方的主要权利和义务
１、根据工作需要和企业的规章制度及本合同条款对乙方相关服务进行监督、检查。
２、乙方维修施工期间，甲方予以配合。
３、按照本合同有关规定，支付承包费用。
第三条 乙方的主要权利和义务
从合同生效起，提供的主要服务为：
１、全天候为甲方提供水电维修响应服务。在接到甲方的日常安装、维修或其他相关事宜需要乙方配合的通知后，乙方必须在一小时内或甲方指定的时间内到达现场。
２、每周对甲方办公楼、仓库及其附属区域消防、电气线路等巡检一次，发现和排除故障隐患。
三、其他与水电使用、安全相关的工作。
第四条 乙方在施工过程中要注意安全，因乙方责任发生的安全事故，其费用和责任均由乙方负责。
第五条 在日常的维护管理中，维护、修理过程中出现的非因乙方故意、过失造成的设备设施及其零配件的损坏，需要更换零部件的，费用由甲方承担；但因乙方的施工造成二次损坏的，由乙方免费更换。
第六条 费用结算：甲方全年支付乙方承包费用参万陆仟元整。
第七条 违约责任：乙方不能及时排除故障或达不到甲方的工作要求，影响甲方工作的正常开展，甲方有权相应减少支付乙方承包费用；造成甲方损失的，乙方要承担赔偿责任。
第八条 纠纷处理方式：双方因合同履行发生争议时，协商解决；协商不成时，可以向人民法院提起诉讼。
第九条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同未尽事宜，双方本着互利、互谅原则协商解决。
甲方（盖章）： 乙方（盖章签字）：
负责人签字： 负责人签字：
年 月 日 年 月 日
报亭维护合同范本 第一九篇
甲方：______________
乙方：______________
依照《_民法典》《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就部分防水维修工程相关事宜协商一致，订立本合同。
第一条、工程概况
工程名称：_______
工程地点：_______
工程内容：防水维修，详见附件《防水工程施工方案》
执行标准：《屋面工程技术规范》(GB五零三四五-__________)、《屋面工程验收规范》(GB五零二零七-二零二一)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB五零三零零-二零二一)
承包方式：包工包料
工期：___________________________
工程质量：乙方在施工中要严格按照国家标准和行业规范，在不违反国家标准和行业规范的前提下，按甲方要求进行施工，保证所维修部位不再出现新的漏水现象。乙方随时接受甲方的检查，对甲方提出的问题，乙方给予返修，本项工程项目结束后，双方共同验收。
合同价款：人民币大写：_______(￥___________元)，一次性包死，不作调整。
价格明细：_双方商定本合同价款采用固定价格，平屋面全费用单价为__________元，通气孔_________元/个，其中全费用单价所有施工工作，如产生费用增加不予调整，工程结算以现场实际发生工程量为准。
第二条、甲方工作
开工前五天，双方对维修部位及施工现场进行测量并确认后乙方方可施工。
向乙方提供施工所需的水、电，并说明使用注意事项。协助办理施工手续。
报亭维护合同范本 第二零篇
工程名称：
发包方：
承包方：
依照《_合同法》和__、国家工商 行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》(GF--九九--零二零一)及其 他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园 林绿化工程施工项目经协商订立本合同：
本维修项目属原昭苏***办公楼维修工程的补充内容，其中包括部分漏项变更增加项目，部分新增维修项目。由于漏项变更增加项目在原办公楼维修项目中已完成，故此项目施工仍由原施工单位承建。
一、工程概况
工程名称：昭苏***围墙及煤房子，公共卫生间维修工程 。
工程地点： 昭苏县
工程内容：围墙，煤房子，公用卫生间。
第二条工程承包范围
承包范围：包工，包料，依照施工规范施工。
二、承包人工作
承包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作：
(一) 应提供计划、报表的名称及完成时间；
(二) 承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明的责任和要求；
(三) 承担费用负责已竣工但未交付发包人之前的工程保护工作对工程成品保护的特殊要求及费用承担；
(四) 做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作，具体要求及费用承担；
(五) 保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，并且：交工验收前清理现场建筑垃圾及多余土方。
三、施工工期
开工日期： 二零xx年五月 二零日
竣工日期： 二零xx年七 月三零日
四、安全施工
一. 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
二.发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行
施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
五、合同价款和支付
一. 发包人保证按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
二. 金额(小写)：￥ (人民币)
(大写)： 元（单位工程费用汇总表）
三.对承包人因自身原因造成返工的工程量，发包人不予确认 拨付工程进度款时间（工程进度、部位）占合同承包总造价百分比
材料进场付总工程款的 四零%
已完成工程量的九零% 四零%
交工验收合格后 一零%
质保期（验收合格）一年后 五%
六、 进度计划
一. 承包人必须按照经确认的进度计划组织施工，并接受监督和检查。因承包人原因导致实际进度与进度计划不符的，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
七、 延期开工如发生：
一.因发包人原因造成延期开工的，由发包人承担由此给承包人造成的损失，并顺延工期;承包人不能按时开工的，应提前七日书面通知发包人并征得发包人同意，发包人不同意延期的或承包人未在规定期限内发出延期通知的.，工期不顺延。
八、违约条款：
一.一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任；因违反有关法律规定受到处罚的，最终责任由责任方承担。
二.一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。
三.甲方无正当理由未按合同约定期限支付工程进度款，每延误一日，应当向乙方支付迟延部分工程款的违约金。
四.由于乙方责任延误工期的，每延误一日，乙方支付给甲方本合同工程造价金额的违约金。
五. 承包人在以上情况发生后三日内，就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人、监理方提出报告。发包人在收到报告后七日内予以确认答复，逾期不予答复，承包人即可视为延期要求已被确认。
九、质量保修
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修期自工程竣工验收通过之日起计算。
十、 质量保修责任
一.属于保修范围内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起七日内派人保修。
二.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应在二四小时内到达事故现场抢修。
十一、， 保修费用
一. 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
二. 双方约定的工程施工期间水、电费用的承担：甲方
双方根据有关法律、行政法规规定，结合本工程实际，经协商一致后，可对本合同具体化、补充或修改。
发包人：(公章)
法定代表人：
二零xx年五月二零日
承包人：_ ___
法定代表人：
电话：
二零xx 年 五 月二零日
报亭维护合同范本 第二一篇
委托方（以下简称甲方）：
服务方（以下简称乙方）：为了保障国家和人民生命财产安全，防止因消防设备维修保养不及时而导致消防设备不能正常工作，一旦发生火灾，不能真正起到自动报警和自动灭火的作用,为此需要对消防工程进行维护保养，以保证消防设施的正常运行。现甲方将消防设施的维护保养委托给乙方承担。为了明确责任，分工协作，互相配合，经双方协商同意，特订本合同如下：
一、项目名称：
二、项目地点：
三、委托内容：
一 、甲方委托乙方保修服务的消防设备有：①系统、②系统、 ③ 系统、④ 系统、⑤ 系统、 ⑥ 系统、⑦ 系统、⑧ 系统
二、消防系统的维护保养自签订合同起：共 个月。
四、协议起止日期
本协议自双方签字、盖章之日起即为生效，有效期为 年月日至 年月日。
五、双方义务和责任
甲方：
一、甲方需提供消防系统的全套竣工资料，如果竣工资料不全，应提供消防平面图或建筑结构图，以保证乙方的维护保养工作能得到顺利进行，其中包括消防水系统、电系统的系统图及平面图，主要消防产品资料等。在维护过程中，乙方如需原设计、施工单位提供有关资料，甲方应牵头做好协调工作。
二、甲方应安排专职值班员二四小时值班，值班员能够正确操作设备，遇有故障情况及时通知乙方，一旦发现故障不能自行排除时，应及时果断采取有效的措施控制事态的发展，同时以电话方式通知乙方，乙方在与甲方联系确认后日内，派员到现场进行处理。
三、值班员对设备运行情况做好日常记录，认真填写故障报修单并及时报修，对重大修理项目积极组织协调，甲、乙双方有关人员签字后交双方分别存档。
四、甲方如进行装修，必须事前通知乙方，不经乙方同意，装修方不得随意打断、更改消防线路；移动或拆除探测器。装修改造期间现场的消防安全工作由甲方负责。
五、保养期间甲方应派相关人员并提供便利条件，协助乙方的工作。
六、甲方必须按本合同按时付给乙方维护款，不得以任何理由拖欠应付款项，如发生拖欠款项现象，除按《合同法》规定承担责任外，乙方将自动转为待工期，其间，该消防维护服务的项目所发生的任何消防
安全事故，乙方不承担任何责任。
乙方：
乙方承接消防系统的维护保养任务后，对该工程消防系统做到精心维护，科学检修。
一、乙方为甲方免费提供由消防物联网数据中心提供的每季度动态检测报告。
二、在对某些隐蔽工程进行维修时，乙方应尽量保护原设施，若不可避免要对原装修进行改动，
由甲乙双方协商解决。
三、乙方根据维护细则定期进行检测，同时对工程范围内的设备进行维护保养，每次维护保养工作完成后，分别由双方负责人签字存档。
四、消防设备在使用过程中如有损坏乙方负责维修，如果设备严重损坏至无法修复需要更换时，设备金
额达到人民币一零零元以上的，乙方需向甲方主管部门提出，经甲方同意后再行更换，更换费用由甲方承担，并按设备报价合理收取。
六、维修费用及其付款结算办法：
一、消防工程维护服务费为 元/年，合同总价为 元。
二、甲方在合同签订后三天内一次性支付维修保养费总额的 %（即整），半年后再付维修保养费总额的 %（即 整），维修保养期满后 天内付清余款 %（即 整）。
三、需维修更换的故障设备，一零零元以下费用，由乙方承担；一零零元以上费用或非自动报警系统设备时，由甲方承担。
七、其它:
乙方应根据甲方公司维保标准开展相应的维护保养工作，保证系统的正常运行。
甲方现场负责人为：
乙方现场负责人为：
如双方现场负责人有所变动，应书面通知对方。
八、违约责任及纠纷解决方式：
一、本协议一式二份，协议未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签定补充协议。
二、本协议及附件均为本协议不可分割的部分，同具法律效力。本协议及附件和补充协议中未规
定的事项，均遵照_有关法律、法规和政策执行。
甲方：（签章） 乙方：(签章)
报亭维护合同范本 第二二篇
甲方：_____________
乙方：_____________
根据《_合同法》等有关法律规定，经甲乙双方友好协商，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，乙方作为甲方所使用的校园一卡通系统供应商，同意接受甲方委托并遵照该系统建设当初的招投标文件要求，向甲方提供系统维保服务，特订立本合同。
一、服务范围
为确保甲方所使用的一卡通系统及硬件、软件（包括软件的资金结算、数据库服务器，电脑和终端设备、管理机、转发器、智能电表、消费机、水控机、电动阀、触摸屏等）正常使用，乙方提供保质期外的检修保养服务。
二、维保服务
服务内容主要包括故障检修和维护保养，乙方授权代表：
一、故障检修
故障响应和修复：乙方须对甲方当天报修通知（电话或书面报修）必须在当天响应，并指派专业技术人员到达现场排除故障，至系统正常运行（因系统硬件损坏，现场无法修复的情况除外），故障修复后必须经甲方人员书面确认。
二、维护保养
新学期开学前必须大检一次：每周一和周四各维护巡检一次、每月一日大检；突发问题电话维修到现场不超过四小时，维修大问题二四小时内解决，若不能在二四小时内解决的需给报修人解释反馈，并承诺维修时间。
三、双方约定
一、乙方须自备检修、保养工作所必须的各类工具、仪器、仪表，费用由乙方承担。
二、乙方对设备硬件提供全年二四小时供应服务，并且免费送货上门；乙方提供的硬件必须是全新的、非再生材料制造的。乙方对更换的硬件质量负责，保质期为一二个月，质保期从乙方人员更换安装调试合格并使用之日开始计算。在质保期内，硬件因本身质量原因或安装原因损坏的，乙方免费更换；质保期从硬件重新安装合格并使用之日起计算。
三、乙方须安排有相关经验组成的专业技术队伍，提供及时服务；对服务质量不能达到本合同约定的，甲方有权要求乙方更换维保人员，并追究乙方的违约责任。
四、乙方每次维修或保养结束，须做好维修、保养记录，并经甲方代表签字确认；经甲方签字确认的工作单原件（一式二份，双方各执一份）作为双方结算费用的凭据。
五、乙方人员应遵守甲方防火安全管理规定，维修或保养期间不得在现场吸烟，不得使用明火或大功率电器，不得乱拉乱接电源，否则造成的安全事故责任，由乙方全部承担。
六、乙方应保证所属人员在维保或维修期间安全规范操作，因乙方管理不善或乙方人员操作不当而导致的收费系统及任何一方（指甲方、乙方或第三方）的设备、设施损坏或人员人身伤害的，均由乙方承担全部责任。
七、未经甲方许可，乙方不得对系统数据库进行查询、下载，对违反此约定的，乙方承担全部违约责任。
八、甲乙双方文件按邮寄地址或按传真号码传真送达的；或由双方人员签收的均视为有效送达。
九、甲方须为乙方工作的顺利开展提供工作上的便利。
一零、甲方授权代表：_____________，电话_____________，授权对乙方维修保养过程及使用的材料和维保质量进行监督检查，提出意见和建议，确认乙方的维保质量。合同期内，甲方授权代表变更，将书面通知乙方。
一一、乙方不承担人为原因及不可抗力造成损坏的修复。
一二、甲方按合同约定支付维保费用。
四、服务费
本合同项下维保服务费全年总额为人民币贰万元整（小写：_____________元）。
五、结算方式
一、服务费付款办法：本合同期内，乙方按约定完成服务内容且无质量问题及其他违约行为时，甲方每年支付一次维保服务费；合同期满，乙方按约定完成服务内容且无质量问题及其他违约行为时五个工作日内结清服务费。
二、所有甲方应支付的款项，乙方须出具有效发票，否则甲方有权拒付并且不承担违约责任。
六、违约责任
一、乙方未按本合同约定作出故障响应和故障修复的，乙方除立即纠正外，同时每次按本合同总额的二%承担违约金，违约金自维保服务费中扣除。
二、乙方按约定完成故障响应、故障修复、维保服务及合同约定的其他事项时，甲方不按时支付维保费承担违约责任，除立即支付外，每次按本合同总额的二%承担违约金。
七、争议解决
本合同如有争议，应由甲、乙双方通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院诉讼。
八、特别约定
一、合同有效期内，乙方按约定完成对系统硬件的保养和软件的维护，发现问题及时解决，确保系统正常运行，否则造成的一切责任，由乙方承担。
二、乙方应确保人员对专业技术熟练，对安全规范操作熟知，否则造成的系统、设备、设施损坏或人身伤害，按本合同第三条第六款执行。
三、因乙方提供虚假信息致使本合同无效或给甲方造成损失的，由乙方承担全部责任，并按本合同维保费用总金额的二倍支付违约金给甲方。
四、当事双方均承认并同意本合同为双方间维护事项的所有协议与约定的全部记载，并取代以前所有的口头或书面建议。
五、本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，但补充协议内容不得与本合同相矛盾，更不得修改其实质性条款。补充协议经双方签字盖章后方可有效，并与本合同具有同等法律效力。
九、合同期限
本合同有效期自
十、合同生效
本合同经双方签字盖章生效，一式二份，双方各执一份。
甲方：_____________乙方：_____________
联系人：_____________联系人：_____________
传真：_____________传真：_____________
日期：____年____月____日____年____月____日
报亭维护合同范本 第二三篇
甲方(委托方)：
乙方(承修方)：
签订时间：
甲乙双方经过友好协商，就乙方二T锅炉的维修事宜订立此维修服务合同，具体条款如下：
一.合同工作内容：
一.锅炉保温层漏风、漏烟的维修;
二.锅炉炉膛内部耐火砖断裂的维修;
三.出渣机油封漏油的维修;
四.锅炉排污管机蒸汽管加保温层机固定的维修;
五.锅炉基脚及省煤器基脚漏风的维修;
六.水位报警器排污管的安装维修;
七.省煤器及省煤器安全阀加装排污管道的维修;
八.安全阀D四零PD一六及水位报警器DN三五零各一只的更换维修。
二.工期要求：
乙方于二零xx年六月六日开始动工，二零xx年六月一三日竣工，并于二零xx年六月一四日交付甲方使用。
三.付款方式：
一.此次维修费(含材料费、维修费、运费及税一七%)共计人民币壹万叁仟元整(小写)，材料费、维修费、运费及税一七%见附录;
二.甲方预付五零%维修款，乙方将所有材料运至甲方指定地点;.整个合同工作内容经甲方内部验收合格后，甲方向乙方支付维修款的四五%;剩余的五%维修款作为质保金一年后付清。
三.经市质监局验收后，鉴定为上述八项维修内容存在重大缺陷时，则造成的经济损失由乙方承担并对其修复。
四.乙方的权利和义务：
一.乙方应当具备锅炉维修施工资质，按国家质量技术标准，遵守双方约定，保证维修质量，保修一年。
二.在质保期内，合同工作内容出现问题的，乙方应当免费返修。返修后质保期自返修竣工交付日起重新计算，因维修质量问题给乙方造成人身伤害和财产损失的，乙方应当承担赔偿责任，但合同工作内容以外项目造成的除外;
三.在维修质量保证期内，托修锅炉因同一故障或维修项目经两次维修仍不能正常使用的，乙方应当联系其他维修企业，并承担相应的维修费用。
五.甲方的权利和义务：
甲方有权利监督甲方按照约定提供维修服务;乙方在维修过程中需要甲方提供协助的，甲方应当履行协助义务。
六.双方违约责任：
一.乙方为按照约定期限完成维修的，应当按照约定标准(五零零元/天)支付违约金，甲方无正当理由延迟支付维修费用的，乙方可行使留置权并通知甲方，甲方应当按照约定标准支付违约金;
二.乙方使用无生产厂名、无厂址、无产品合格证的配件的，甲方有权解除合同，乙方应当双倍赔偿相应的维修费用。因乙方上述行为造成托修锅炉损坏的，乙方还应当承担赔偿责任;
三.未经甲方同意，乙方擅自将全部或部分维修工作转托他人的，甲方有权解除合同，乙方应当返还甲方已支付的款项。因擅自转托行为造成托修锅炉损坏的，乙方还应当承担赔偿责任。
四.其他未尽事项，双方协商解决，未能解决的合同纠纷交由东乡县人民法院管辖。
七.安全责任
施工过程中的一切安全责任由乙方负责。
八.本合同自双方签字盖章起生效，复印有效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
报亭维护合同范本 第二四篇
订合约人：(以下筒称甲方)
xx有限公司(以下简称乙方)
第一部技术条款
感谢您选择我们xx有限公司的服务，同时也感谢您为我们提供了显示湖北华菱奥机电工程有限公司实力的机会。
有限公司以
第一章服务设备明细
为确保电梯质量，延长电梯使用寿命，我们建议对您的电梯进行全面、持续、规范维护保养服务，这种服务将于年月日开始。您的电梯明细及服务费用为：
第二章有限公司服务内容及责任
一、维护内容
每二周例行保养内容; 每层厅门门锁、靴块; 轿顶安全开关是否可靠;机房控制柜子、原件查看;底坑极限开关是否有效;每月例行保养内容;主导、小导加油;门槽灰尘清理;检查轿厢导靴是否完整;查看每层呼梯显示是否正常;每季度机房对主机、控制柜进行注油和清洁;轿顶上所有安全装置和检查调整;检查及平衡曳绳张力和清洁;
检查机房控制柜、主机、所有电器、开关; 查看每层外呼、楼层显示器是否正常;
当电梯发生故障时，接到客户通知，我们派遣技术人员二小时内到现场进行紧急处理。
第三章xxx有限公司的责任
一、积极配合客户通过年检;负责完成年检中发生的属本合同范围内的整改工作。
二、自行配备工作所需的工具及设备。
三、将随时听取客户的反馈，对不正常的运行状况做以认真分析及纠正。
四、保修期间，因乙方责任引起的电梯事故由乙方负责。
第四章免责条款
一、因非乙方的责任导致电梯设备丢失、损坏，合同履行的延误，以及甲方或第三方的损失，乙方不承担任何责任。
二、因甲方未及时处理本公司所提合理的建议所产生的事故或合同终止期间产生事故和损失的，乙方不承担责任。
三、出现紧急报修的情况，甲方要未予及时直接通知本公司而导致现场故障排除措施的延误及扩大的损失，对于扩大损失的部分本公司不承担责任。
第五章客户责任
一、甲方有义务提供有关电梯及其运行的准确消息和基本情况。
二、甲方应按本公司设备维护服务的要求，为机房提供足够的照明、冷暖风气，按温度的要求做好通风，并协助本公司电梯工作人员作其他必要的工作，以保证设备高效率运行。
三、甲方有义务依据相关法律、法规和安全惯例，提供设备的安全设施以及保安服务。
四、由甲方负责办理电梯年检的申报工作并支付年检费用，如一次不能达标，复检费由乙方承担，直至技术监督局发证为止。
第六章付款方式
付款方式：。
第七章
本合同有效期为年，时间从至。经甲乙双方签章后即刻生效，壹式贰份，甲乙双方各执壹份，未尽事宜由甲乙双方协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
报亭维护合同范本 第二五篇
甲方：________________________________
乙方：________________________________
兹有乙方承包甲方所属的可控式皮带运输机的保养及维修项目，数量：__________台。现按照平等、自愿、协商一致的原则，双方签定项目承包合同如下：
一、承包项目：________________________________
二、承包期限：
__________年__________月__________日至__________年__________月__________日
三、承包费用：_______________元/月
四、承包费支付方式：
银行转账，每月__________日付上月的费用。
五、承包期内乙方的职责、任务和要求：
（一）、乙方需保证甲方的可控式皮带运输机能正常运转和使用。
（二）、乙方人员在甲方现场时必须遵守和服从甲方的各项规章制度。
（三）、工厂内加装机器设备、材料由甲方负责，乙方有义务配合甲方安装调试设备。制作设备与改装由甲方提供材料乙方负责制作与安装。
（四）、因设备维护需要而采购的各类材料由甲方负责，或是乙方协助采购，费用由甲方负责。
（五）、工作人员要有证上岗，乙方一定要有低压电工证。乙方持证人员的相关证件复印件需备份一份给甲方。
六、合同的变更、解除或终止：
本合同经双方决定而达成一致，须共同遵守，合同的变更、解除或终止，需提前一个月通知对方，且须经双方协商并一致同意。
七、劳保工伤事故由乙方自行负责。
八、未尽事宜：其它未尽事宜由双方共同协商，签定补充条款作为本合同附件，具有同等效力。与国家相关法律、法规相悖的，以国家法律、法规为准。
九、本合同一式叁份，甲、乙双方各持一份；乙方财务部备案一份。
甲方签字（盖章）：________________________________
______________________年___________月___________日
乙方签字（盖章）：_________________________________
______________________年___________月___________日
报亭维护合同范本 第二六篇
甲方：_________
乙方：__________________
根据《_合同法》之规定，为保障甲乙双方的`合法权益，明确双方义务，本着合理互利的原则，为确保工程质量，双方履行合同义务，特签订如下协议：
一、 工程范围：
二、维修工程服务方式： 包工包料，由乙方报价，甲方审核并同意的价款为准。
三、工程价格：(大写) _________，(小写)_________
四、合同期限： 本次维修期限自_________ 年 _________月 _________日起，工期约 _________天。因天气或其它因素影响施工，经甲方确认同意后乙方可以适当延长工期。
五、付款方式：施工完毕后，经甲方验收合格，甲方一次付清乙方工程款。
六、责任与义务
(一)乙方责任：
一、本合同性质为承揽合同，施工期间应当确保不发生安全事故。
二、乙方应严格按照工程质量的技术要求进行施工，确保维修工程的质量。
三、会同甲方确定维修方案，并据此进行合理报价。
(二)甲方责任：
一、施工期间进行工程质量监督和验收签字。
二、为乙方施工提供便利条件，保证工程顺利进行。按时支付工程款。
(三)违约责任：
在合同期限内任何一方有合理原因造成无法履行合同，须在终止合同前五天当面通知对方，否则终止合同一方将依照合同价款五零%支付对方违约金。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，涂改无效，如有未尽事宜双方协商解
决，合同自双方盖章之日起生效。
甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________
报亭维护合同范本 第二七篇
合同编号：_____________
甲方： 法人代表： 地址： 邮政编码： 电话：
联系人： 传 真：电子邮件：
法人代表： 乙方：郑州市飓风科技技术有限公司
地址：xxx一号二单元一零零四室 邮政编码： 电话：零xxx零 传 真： 联系人： 电子邮件：
为确保甲乙双方权利和义务的履行，经甲乙双方充分协商，就甲方选择乙方的IT外包服务达成如下协议，以便共同遵守。
一、甲乙双方:
甲方为服务器设备、服务器操作系统、应用软件、企业管理软件的使用者，拥有这些硬件设备及其软件产品所有权和使用权；
乙方为负责维护甲方存放在____________IDC机房的服务器，服务时间从____________至 ____________，不定期为该服务器软件安装、升级、服务系统安全、服务器管理和软件故障处理服务。
二、保密问题:
双方同时签订附件《保密协议》，规定双方在数据安全方面的责任和义务。
三、服务内容及方式:
（一）服务范围及服务内容
A．服务器操作系统的（或配合甲方）安装；
B．配置相关系统应用服务，使其能够正常运行；
C．配置相关网络参数，对防火墙，杀毒软件的配置，开放或封锁网络端口增强系统安 全；及时安装操作系统和应用系统补丁；服务器数据的备份；监测系统安全日志； 加强账户口令；服务器故障的诊断与排除等。
D．根据应用系统需要，配置相关依赖软件，如数据库，服务组件等；
E．对应用系统本身存在的安全隐患和安全问题，进行修复；对数据定期备份转移。
（二）服务方式
A．提供 一天的初始系统的安全部署；
B．每月通过远程方式，对服务器进行不少于二次的故障排查和日志分析；
C．服务有效期内的七X二四小时电话支持；
D．服务有效期内的五X八小时远程网络支持（包括远程协助，QQ等支持），传真支持， 电子邮件支持；
E．服务有效期内的应急突发事件的随时处理，提供_________次免费上门服务，超出 次数，合同期内加收三零零元/次费用(按次收费，不按小时，限郑州市三环内)；
四、甲方权利及义务
(一）甲方委托乙方全权维护____台服务器,IP地址分别为:_________________
(二) 甲方委托维护的机器若有违法信息或做违法活动则自己承担一切法律责任.
(三) 甲方提供满足软件运行和数据安全的硬件支持.
(四) 甲方对安装在服务器里面的软件版权负责.
(五) 甲方可以要求乙方安装指定软件.
(六) 甲方可以自由使用服务器里面的应用软件.
(七) 甲方指定人员与甲方进行日常沟通,如果人员变更,需立即通知乙方.
(八）甲方利用服务器开办相关应用需要行政部门前置审批（如ICP证，BBS等），甲方应
按照相关法律法规的要求予以办理。
(九）甲方应按时向乙方交纳本合同约定的维护费用。
五、乙方权利及义务
（一）向甲方提供本协议约定的服务器，提供维护服务，详见本协议“服务内容及方式”部
（二）按照附件《保密协议》之约定，做好数据保密工作；除非双方另有书面约定，乙方无
权复制、传播、转让、许可或提供他人使用这些资源，否则应承担相应的责任。
(三) 按照合同约定向甲方收取维护费用。
六、服务标准与服务承诺
(一）乙方为甲方建立服务器维护档案，并对设备维护进行记录方便甲方查阅。
(二）乙方保证为甲方维护的设备及软件正常运行。
(三）乙方针对不同服务设置封顶价格，并承诺不设置任何消费陷阱。
(四）乙方工作人员，恪守职业道德，尽职尽责地提供专业化服务。
(五）乙方不承诺对以下人为或不可抗拒力造成甲方设备损坏进行维护：
A．甲方设备使用人不按正常操作程序、自行拆机而造成的设备损坏；
B．甲方用电系统未有良好接地，因雷击或用电系统原因造成设备损坏；
C．自然灾害等不可抗拒因素造成的甲方设备损坏。
七、付款
本合同金额为_________________(大写:人民币元整，按双方约定，此价格为税前价格)。服务过程中甲方若需乙方为其代购相关设备和软件时，双方核定好价格后，甲方应支付相应代购费用，乙方方可为甲方提供代购服务。
八、开具服务发票或收据
乙方收到甲方交纳的服务费五个工作日内，寄出等值服务发票或收据。
九、付费与续费
甲方使用乙方提供的IT服务时，须提前付费。需要续缴时，乙方提前一五天通知甲方，甲方需在服务到期前续费。甲方续费时，同样可以享受当期乙方发布的优惠措施。
一零、合同违约与终止
(一）乙方在维护过程中，需遵守双方约定的《保密协议》（见附件）。如存在泄露甲方商业 机密等情况的，甲方有权终止本合同；
(二）甲乙双方若无法在本合同执行期内按合同有关内容进行服务和接受服务，且双方协商 不成，甲乙双方均可终止本合同；
(三）因不可抗拒力因素导致合同无法执行时，双方可协商解除合同。
一一、法律适用及争议解决
(一）本合同的签订、履行、双方的权利义务及与之相关的任何索赔和争议等适用中华人民
共和国法律。
(二）合同仲裁
所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则将该争议提交当地法院或仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁在郑州进行，仲裁语言为中文。
一二、合同生效
(一）本合同签订后，如需对合同进行修改，可经双方协商一致并签订补充协议作为本合同附件。对合同内容做出的任何修改和补充应为书面形式，由双方授权代表签字 或加盖公章后成为合同不可分割的部分。
(二）本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。
(三) 本合同经双方授权代表于______年_____月____日签署于中国郑州，自该日起生效。
甲方：（盖章）
授权代表签字：
乙方：（盖章） 授权代表签字：
报亭维护合同范本 第二八篇
发包人：____________
承包人：____________
吉林省建设厅监制
吉林省工商行政管理局
一.此合同文本是根据《_合同法》及有关法律法规制定的示范文本，供双方当事人约定采用，适用于本行政区域内的住宅装饰装修工程。此版合同文本适用期至新版合同文本发布时止。
二.工程承包方：应具备工商行政管理部门核发的营业执照，并具有建设主管部门批准的装饰装修工程的施工资质或行业协会的相应资格。签订合同前，承包方应向发包方提供上述承包资格证明。
三.发包、承包双方当事人直接签订此合同，应当一式两份，双方当事人各执一份;凡在当地各装饰装修市场内签订此合同的，应一式三份(发包、承包双方及市场有关管理部门备案各执一份)。
四.本合同对双方当事人均有约束力，并维护双方当事人的合法权益，承包方应当恪守诚实信用，负有对合同条款正确说明的义务。
五.住宅装饰装修每个隐蔽工程(指隐蔽在装饰表面内的电气回路、上下水、煤气、地热等管线工程)结束时需进行验收，并须在验收单上签字确认。竣工总验收，甲乙双方均须在验收单上签字后方能使用。如某项工程不能达标，乙方应予整改，直到达标为止。
六.本合同施行之日起，吉林省行政区域内各专业市场自制的家装合同同时废止。
七.本合同文本条款由吉林省工商行政管理局负责解释。 住宅装饰装修施工合同
合同编号：____________
发包人(甲方)：____________________________________
委托代理人(姓名)：____________ 民族：____________
住所：__________________________ 身份证号：________
报亭维护合同范本 第二九篇
甲方（甲方）：
乙方（乙方）：
为使甲方锅炉设备正常维修保养，保障设备正确操作与安全运行，延长甲方锅炉使用寿命，使用户无后顾之忧，经甲、乙双方共同协商，甲方将锅炉维保工作承包给乙方，特签定本合同。
一、乙方给甲方提供的技术服务内容及方式：
合同期内，对甲方锅炉进行两次维保，并提供报告书，说明检修、保养情况，以及设备现时状态。检修时重点解决以前锅炉运行突出的故障现象，全面对燃烧机进行维修保养。达到甲方锅炉设备全年正常运行之目的。具体包括：
一.对炉本体检查维护：保温材料检查、隔热材料检查。
二.燃烧机机械系统、电器系统、供油系统、供气系统及自动控制系统的检查维护。
三.所有循环泵、补水泵、排水泵的检修维护及换热站内板式换热器的清洗工作
四.锅炉附机配件检查维修包括：压力调节器、浮筒式液位计、双色水位计、板式水位计、水位计附带旋塞阀。
五.以锅炉附带各种报警、保护功能检查维修以保证其正常工作，其内容包括：燃油、燃气阀组检漏功能，燃气气压保护功能，油泵、油压调校，火焰检测熄火保护功能，风压保护功能，高低水位报警保护功能，气压报警保护功能。
二、甲方的责任和义务
一.甲方为乙方维保人员提供相应配套的水、电等便利条件;
二.提供机组相关的材料说明及管路设置情况;
三.对乙方维修人员服务质量进行监督。
三、乙方的责任和义务
一.乙方负责履行合同范围内的应尽职责，按照甲方组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，服从甲方工地代表的监督与管理。
二.贯彻“安全第一、预防为主”的方针，保证各项工作安全顺利进行。
三.未经甲方许可，不得擅自拆改原建筑物结构和设备管线。
四.检修人员需经过甲方认可同意后方可进入现场施工。
四、合同金额
人民币大写壹佰陆拾贰万元整（￥一六二零零零零元）
五、付款方式
首次付款在锅炉运行六零日后七日内付一零%作为乙方的前期进场费，余款五%待一年保修期满后结清。
六、有效期限
本合同书自二零xx年五月二零日起开始执行，至二零xx年一零月二零日终止。
七：违约责任
乙方如有违约，甲方每次按五零～二零零元人民币从余款中扣除。甲方如有违约，每次按五零～二零零元人民币在余款中增加。双方均有诉讼的权利。
八、其他约定：
一.甲、乙双方之一方如将本合同提前终止或者延长，需提前二个月向对方提出方可生效。
二.合同有效期间如遇地震、火灾等不可抗拒原因不能履行合同条款时，本合同不生效，双方均不承担相关责任。
三.本合同书一式肆份，甲、乙双方各执两份。
四.本合同自签定之日起生效。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
报亭维护合同范本 第三零篇
托修方（甲方）：
地址：
法定代表人：
承修方（乙方）：
地址：
法定代表人：
甲乙双方根据《_合同法》（以下简称《合同法》）等法规之规定，本着平等自愿、诚实信用、协商一致的原则，就小轿车的维修服务事宜，达成如下协议：
一、维修服务范围
一、甲方所属（管辖使用的全部公用小轿车的维修保养；
二、维修服务项目及标准
乙方在维修服务之软硬件均达标的前提下（达到运管局颁发的二类机动车维修资质），严格按照标准为甲方提供以下优质的维修服务：
一、乙方向甲方提供车辆的定期保养和一、二级保养（按各种车型车辆保养手册规定公里数实施），总成件维修及事故车维修等服务。
二、乙方向甲方提供轮胎供应及轮胎换位、动平衡、四轮定位等服务，建立单车轮胎档案，对轮胎使用进行全过程服务。轮胎使用一线品牌（双方协商品牌），价格执行不高于市场价格价格。（车辆维修出厂检验由持证上岗的质检员进行验收，二级维护、大修车辆开具车辆出厂竣工合格证，执行行业规定的质保期，一级维护质保六零零公里，二级维护三零零零公里，项目修理一二零零公里，大修、总成件修理六零零零公里，配件质保按厂家提供质保期执行。废旧配件、轮胎归属权属于甲方）。
三、乙方向甲方提供每年冬季、夏季两次免费车辆检测服务，检查车辆发动机、变速箱、全车电路、空调等部位，发现隐患及时排除。
四、乙方向甲方提供二四小时免费道路救援服务（**市区），包括事故车辆的救急、拖车、拆检、定损、理赔等服务。（因为保险是甲方投保，按程序是甲方与修理厂结算后由投保方将结算发票提交保险公司，再由保险公将理赔款打入投保方账户。）
五、乙方针对甲方车辆安排专人建立单车维修技术档案，记录车辆保养时间和间隔里程，通过电话、短信形式提示下次保养日期。（每辆车建立一份《车辆技术档案》记录保养维修及更换总成件情况，每条轮胎建立一个轮胎卡片记录行驶公里数）
六、乙方向甲方提供车辆预约维修服务，由甲方描述车辆基本故障情况乙方提前安排人员和配件到位，减少车辆存厂时间。车到之前准备好配件和维修人员。
七、乙方提供上门接车维修服务。
修理厂指定人员去提车修复后由甲方确认工时费、材料费和旧配件。旧配件所有权归甲方。因旧件修复存在安全和质保问题，建议有车辆安全的关键配件使用新配件，其他需修复配件双方现场协商修复。（产品以旧换新，不能随意丢弃，可以维修的不能以换代修。可以为旧件，但必须注明。）
三、维修服务和质量保证
产品，服务达到二类维修企业资质和行业标准。
一、维修车辆自出厂之日起，在正常使用情况下，按_《机动车维修管理规定》执行。一级维护质保六零零公里，二级维护三零零零公里，项目修理一二零零公里，大修、总成件修理六零零零公里，配件质保按厂家提供质保期执行。
二、由持证上岗的机动车维修质检员进行进出厂检验，二级维护车辆开具《机动车维修竣工出厂合格证》。
三、车辆配件全部使用原厂配件，建立配件库，房备齐各种车型常用配件，特殊配件**地区能够采购的保障当日配件到位，工时定额、材料费不高于市场价格。
四、 验收标准执行GB七二五八-二零xx《机动车运行安全技术条件》标准相关规定。
四、维修服务价格
一、工时费根据所属车型按不高于市场价收费标准收取。
二、材料费根据所属车型按不高于市场价收费标准收取。
三、大修发动机、变速箱、事故车维修在报价的基础上给予适当的优惠。所有服务及配件价格公示，张贴在醒目位置。全部明码标价。）
四、其他服务费用按相关规定标准收取或协商收取。
（双方开发车辆维修管理软件，对车辆的档案及管理情况进行支持。）
五、维修服务费用结算
一、结算价格按照乙方公布的汽车维修项目工时费和材料费价目表执行；双方另行议价的，可以按照议价价格执行。结算原则：单车核算，当月汇总确认。
二、甲方的上述公车维修服务费用实行跨月结算方式，通过银行转账或银行汇款的方式进行支付。相关发票由乙方开具，相关税费按规定分担。（严禁现金往来。双方费用支付方式的确定，严格控制各类行为）
六、维修服务流程
一、维修、保养之小轿车进厂（店）后，由双方商定维修、保养项目并由双方共同签订《车辆派修单》进行确认。由乙方根据具体维修、保养情况给托修方出具接、提车单据。先由甲方开具派修单明确维修项目，在维修过程中发现的漏报项目需添加时必须向甲方派人员补报，金额较大的可以通过照片确认或者现场确认等方式。
二、在小轿车维修、保养过程中，乙方不擅自更改维修项目，本着_漏报不漏修_的原则，乙方可增加维修服务项目，但应事前征得托修方的书面（文件、传真等）同意。结算时甲方可指派人员现场审核确认签字并带走对账联便于月底对账。
三、在《车辆派修单》、《维修费、材料费结算清单》、《机动车维修竣工出厂合格证》等完备的情况下，甲方方可提车（但托修方为甲方之私家车的，还应具备费用结清单据）。
七、维修保养安全责任
一、托修方与乙方完成车辆交接后，该车的安全责任即转由乙方负责；托修方依约提车后，该车的安全责任即时复转归托修方。（维修质量的责任。）按_令 第二八号《汽车维修质量管理办法》
二、托修方违约不提车或无故迟延提车的，该车的安全责任自双方约定的提车之日始，转由托修方负责。
八、违约责任
一、甲、乙双方均不得无故违约，任何一方违约均应向守约方赔偿全部经济损失；该损失难以确定的，违约方应按每辆车二万元的标准向守约方支付违约金。
二、违约事实发生后，双方均可单独解除所涉车辆的维修服务合约，但本合同仍应继续履行。按_令 第二八号《汽车维修质量管理办法》（维修不达标的责任。电脑打印）
九、不可抗力
一、不可抗力的情形出现后，应在二十四小时内通知对方，并应在不可抗力的情形结束后三个工作日内提供证明材料，且双方互不担责。
二、不可抗力的情形结束后，本合同继续履行。
十、其他
一、本合同未尽事宜或有变更，双方可签订补充协议。
二、双方均不得将本协议之权利、义务转让予第三人。
三、若有纠纷，应按《合同法》的规定释义本合同条款的适用，并据此协商解决或提交上级解决纠纷；协调不成时，任何一方均可向乙方所在地法院提起诉讼。
四、甲方愿在本合同项下为其员工私家车的维修服务提供连带责任之保证。（私家车自愿）
五、本合同经双方签章后生效。本合同一式四份，甲、乙双方各持两份。
六、本合同履行期为三年，自二零xx年 月 日始，至二零xx年 月 日止；但在本合同届满前一个月内，双方均无异议时，本合同自动顺延履行。
甲方（签章）： 乙方（签章）：
经办人： 经办人：
二零xx年 月 日 二零xx年 月 日
报亭维护合同范本 第三一篇
乙方：_________
由于今年雨水较多，镇内南环路保民到共合段二公里道路损毁严重，为了方便交通，保持通车顺畅，甲方将该路段的'维修事务承包给乙方，为明确双方的权利和义务，双方特签订以下条款，遵守并执行。
一、维修路段：
保民到共合段南环路约二公里。
二、维修标准：
一、清理完所有路边塌方;
二、路面刮平上土压实，并且水毁路段要用砂石填铺垫平;
三、整个路面铺设沙石，厚度不低于一零CM，路面宽度不小于四米;
四，完善路边排水沟，确保沟内水流通畅。
三、维修时限：
工期从二零__年八月二零日至九月二零日。
四、工程造价：
工程由乙方包工包料，工程总造价二零六零零零元。
五、验收：
维修工程完工后，由甲乙双方组织有关人员对维修工程进行验收。
六、付款方式：
维修工程由乙方垫资施工，工程经验收后甲方一次性给乙方付清工程款。
七、权利和责任
一、乙方必须按合同要求采用沙石土铺垫路面并压密压实，如不按要求施工，甲方有权拒绝验收，拒付工程款。
二、甲方有责任配合乙方协调施工过程中出现的矛盾。
三、维修工程验收合格后，甲方必须在当年内一次性付清工程款。
四、如乙方在维修过程中，出现任何事故，一切由乙方自行承担，甲方不负任何责任。
八、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份。
甲方：_________
乙方：_________
二零__年_月_日
报亭维护合同范本 第三二篇
甲方（客户）： 乙方（客户）：
通信地址（邮编）： 通信地址（邮编）：
联系人： E-mail: 联系人：
电话： 传真： 电话： 传真：
请您详细填写联系方式，以便我们将最新的服务信息和优惠活动及时传达给您！
xx设备中心是办公设备批发零售、维修维护和耗材供应为一体的大型正规服务商 。为使您的工作进展得更顺利、更方便，我们为您提供有效的后勤保障。我们的承诺：竭诚为您服务，把最优质、最快捷、最满意的服务带给您。
一、双方签定合同前的确定
在签定合同前，双方需共同确认所要维修/保养设备的状况并对其进行登记。乙方需检查保修设备的主要部件完好程度及附件的完整性，并登记机器型号、整体状况等相关情况，建立客户档案。
二、甲方的权利和义务
一、甲方在本协议所包括的办公设备出现故障后及时通知乙方，并将出现故障的情况如实告知乙方，以协助乙方维修人员做出正确判断。
二、甲方决定对故障机进行维修时，更换部件的费用由甲方承担。乙方提供的报价供甲方参考确认，报价中部件价格不得高于该设备的生产商在本市授权的维修中心提供的部件价格。
三、甲方因擅自维修或购买使用外单位非原装耗材、及配件所造成的机器及配件损坏，乙方不予负责，对已磨损应更换的部件，甲方若坚持使用所造成的机器及配件损坏，乙方不予负责。
四、甲方未经乙方同意不应自行更换或雇佣第三方更换或拆卸机器部件，一经发现乙方有权利无条件单方中止合同，
五、对于在原生产商保修期内（含从原生产商购买的扩展服务），甲方可根据原始保修卡内的规定进行维修。
六、 甲方如需乙方提供其他技术支持（如设备安装、使用及简易维护保养、基础知识培训，设备在本市的远距离搬迁予以的协助和安装调试等），需提前二天通知乙方。
三、乙方的权利和义务
一、合同执行期间，乙方应负责对在正常条件下使用的机器提供免费维修维护。
二、合同执行期间，乙方保证在机器发生故障的情况下，在接到甲方的维修通知后的 小时内服务到位（次数不限），国家法定节假日除外。
三、乙方在收到甲方的维修通知并确认机器需要更换配件时，在不影响甲方正常工作的情况下，将故障机取回维修，特殊情况乙方为甲方提供备机。
四、 乙方有义务对每次的维修情况向甲方做出说明，并提供更换配件清单，配件价格不得高于该设备的生产商在本市授权的维修中心提供的部件价格。
五、 合同执行期间，乙方为甲方机器更换新配件后，新配件再次出现问题，属配件本身质量问题，乙方应负责免费维修更换；若属于甲方使用不当（不属于配件质量问题）造成的配件损坏，由甲方负责。
六、 在维修（更换部件）工作完成后，乙方维修人员应向甲方提供书面报告，并由双方签字确认故障已被修复。
七、合同执行期间，乙方对于甲方新购置的办公设备（复印机、打印机、传真机、一体机等），除执行厂商的标准保修服务外，乙方可为甲方提供技术支持和所需的扩展服务（如设备安装、使用及简易维护保养、基础知识培训，设备在本市的远距离搬迁予以的协助和安装调试等）。
四、付款及付款方式
年维修保养付费类别：
□ A类：乙方每月为甲方办公设备进行一次全面的维护保养，全年服务费为 元，大写：人民币 元整。
□ B类：当甲方办公设备出现故障或需维修保养时，乙方提供上门服务，次数不限，全年服务费为 元，大写：人民币 元整。
付款方式：合同签订之日起一周内一次性付清，现金支票均可。
五、争议解决
合同经甲、乙双方签字盖章后生效，对双方均有约束力。如有一方不履行合同，另一方可直接向本地法院诉讼。
六、合同的终止和违约
一、本合同到期后，自行终止，如甲方需乙方继续服务应在合同到期后一月内续签合同。
二、违约。甲方通知乙方前往维修保养，如乙方无故超过三次不如期维修保养，甲方有权中止合同，并可要求乙方退返余下的合同款。（退回合同款＝〈合同费/一二〉Ⅹ未服务月份）。
七、本合同自签约各方签字盖章之日起生效
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。其他未尽事宜，双方本着合理、公正的原则协商解决。
八、附则：
九、附表：
机器型号
复印张数
备 注
合同执行期： 至
甲方：（盖章） 乙方：
负责人签字： 负责人签字：
日期： 日期：
报亭维护合同范本 第三三篇
发 包 方： (以下简称甲方)
承 包 方： (以下简称乙方)
甲、乙双方本着互惠互利的原则，甲方同意将XXX水渠维修工程建设发包给乙方承建。根据《合同法》、《建设法》的有关规定，经双方协商一致达成如下协议：
一、工程项目名称和内容：
一、工程名称：XXX水渠维修工程
二、工程地点：XXX
二、承包方式和工程单价及付款办法：
一、本工程承包方式：包工包料。
二、工程造价：按实际建筑数量，实做实收，按预算、决算执行。
三、付款方式：工程竣工验收合格后，二零xx年月日内付清工程款。
三、甲方负责项目：
一、负责工地三通一平（即:水、电、路）;
二、接乙方竣工验收报告后，在五天内组织好有关人员进行验收。
四、乙方负责项目：
一、开工时间及竣工时间：二零xx年八月二五日至二零xx年九月二五日；
二、乙方应严格确保工程质量按合同规定时间如期完成和交付使用；
三、乙方应当注意施工安全，如发生意外的工伤事故，甲方不负任何经济责任和法律责任。
五、违约责任
一、乙方应当在本合同约定期限内交付使用，如延期交付使用，则要按有关规定支付违约金。
二、甲方应当按约定如期支付工程款。
六、本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决。
本合同一式叁份，甲、乙各执一份，自双方签字盖章后生效。
甲 方（签字）：
乙 方（签字）：
在场人（签字）：
年月日订立
报亭维护合同范本 第三四篇
发包方： （简称甲方） 承包房： （简称乙方）
根据《_合同法》有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方产品加工车间房顶维修一事协商一致，订立本合同。
一、工程内容: 乙方负责甲方产品加工大线车间厂房钢物价更换及房顶破损石棉瓦的修复。
二、工程质量及验收标准：更换、修复完工后修复部位不漏雨，与原始屋顶搭接一致。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不合格，甲方有权要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成的材料费和其他经济损失由乙方赔偿。
三、工程计价：此工程更换的石棉瓦按板材面积计算，单价为 元 /㎡，施工面积㎡，工程总造价为元，此价格不含_。
四、工期为天。
五、双方责任：
一、甲方责任：
一) 负责为乙方提供所需的材料，提供便利的'施工条件。
二) 负责给乙方拨付工程款。
二、乙方责任：
一) 严格按照甲方的施工要求施工。
二) 强化本施工队伍的安全生产教育，所携带人员必须购买有社会保
险，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝一切安全事故的发生。乙方承担此间所发生的一切安全及其它事故的全部责任。
三) 必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。
四）该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。
六、付款方式:
一) 甲方按乙方所完成之实际房屋维修的质量经验收为合格工程后一次性结算工程款。
二)质保金：质保金按维修工程总造价的五%扣除，待工程完工并通过验收三个月后，据实返还。因质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方承担。工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知一零日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。
七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，未尽事宜另行协商解决，本合同自签订之日起即生效。
甲方： 乙方：
甲方代表：乙方代表：
报亭维护合同范本 第三五篇
兹有甲方的空调设备（以下简称设备 ）由乙方承担其定期的保养、维护及修理（以下简称维修）。
一、设备清单：
银座新天地约克空调主机共一八台（其中，银座歌唱家楼顶一五台，上井精致料理楼顶三台），型号：YCAE六一；设备在维保期内，如发生数量变化，维保费用由双方协商解决。
二、合同期
二零xx年八月日至二零xx年八月日。
三、维保费（人民币）：
合同金额大写:壹万柒仟元整/年￥ 一七零零零元 /年
以上价格为人工保养费，如更换零配件，费用另计（二零零元内的配件免费更换） 乙方账号：
名称：济南市天桥区基程制冷设备维修部 帐号：一六零二零九二三七一六
四、付款方式：
一、合同签定七个工作日内，甲方支付合同总金额的五零% ，即RMB八五零零元 (捌仟伍佰元整）。收到款项后，乙方三日内进场开始保养。
二、每年保养协议结束后七个工作日内，甲方支付合同总金额的五零%，即RMB八五零零元（ 捌仟伍佰元整）。
三、每次付款前，乙方须向甲方提供相应金额的甲方所在地税务局认可的正规发票。
四、付款方式为电汇或支票。
五、双方职责：
一、甲方必须提供条件：
（一）配合乙方技术人员，对设备进行现状调查；
（二）为机组提供设计范围内的供电、水量、系统合格的水质处理、有经验的操作人员对主机及整个空调系统的操作管理；
（三）为乙方技术人员的工作提供必要的配合条件。 二、乙方责任：
乙方负责开机调试、各系统检查（水系统、电气系统、风系统、氟系统）维护、停机及在使用中非人为故障的维修（人为损坏的维修需另行收费）。
(一) 乙方负责在甲方使用设备前，对合同清单规定的设备按约克的技术标准，对设备进行全面检查（电路系统、水系统、制冷系统及主机排风系统等分项检查）、调试，以保证设备的正常运转；
（二）乙方负责设备水系统的检查；但不包括水泵的维修；
（三）主机风冷换热器、乙方在设备使用期间，提供每月一次的巡检及二四小时应急维修；
（四）乙方在对设备的巡检、维修时，需做设备状态记录，巡检、维修后由甲方验收 ； （五）设备出现故障，乙方应在接到报修电话后一小时之内到达现场（因交通原因延误除外），（设备零部件损坏，需加工或更换则除外）；
六、零备件供应及结算：
一、 本协议期内，上述机组所需更换的零部件、添加或更换制冷剂，润滑油等，由甲方购供或由甲方付费委托乙方购买。
二、乙方应优先向甲方提供由原厂机组零配件，并对所提供零配件进行质量担保。质保期为六个月（由乙方人员更换安装调试合格计时）。
三、所需更换的配件如由甲方自行购买，乙方负责配件安装。所更换配件在使用过程中，出现质量问题，如非安装原因，乙方不承担任何责任；
四、乙方在维修过程中所用的氮气、焊接等辅料，乙方不再收取费用。
七、违约处罚：
一、甲方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天，按合同总金额的计算，违约金额不超过合同总金额的二零%；
二、如因甲方原因造成乙方无法按时完成任务、而造成直接损失的由甲方独立承担责任，并赔偿乙方除正常工作以外的工时费用，赔偿金额不超过合同总金额的二零%；
三、如因乙方原因造成甲方出现不必要的损失，乙方不可再索要除正常工作以外的工时费用，并 赔偿甲方的经济损失，赔偿金额不超过合同总金额的二零%；
四、如其他原因造成的损失，由甲乙双方协商解决；
五、如有因非人力、自然界不可抗力造成的损失，甲乙双方不可追究对方责任.
八 、特别约定：
一、 协议期间，在任何情况下，乙方不承担设备非乙方原因之损伤、意外破坏、遗失的责任；如在设备检修过程中由于乙方人员工作失误导致设备配件损坏，所需修复或更换的费用由乙方负责。
二、使用年限增长,温度传感器,压力传感器发生数值偏差或电子原件的老化或突然损坏是很难避免的,不是保养失误所致。
三、机组使用年限增长及运行振动原因, 压缩机因其自身质量发生的损坏所造成的维修.这部分工作是超出本保养工作范围,另计费用。
四、保养工作不包含因蒸发器冷凝器铜管穿孔，机组进水后所发生的维修工作。
五、对每月维保项目内容及保修项目进行记录并由甲乙双方签字确认，确保机器设备的正常运
九、合同执行期间内甲乙双方均不得随意变更或解除合同
如在合同期内因不可抗力原因需解除或变更合同，其中一方需提前三个月提出与对方协商解决；合同若有未尽事宜须经双方共同协商做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。 十、如双方在合同期满后，双方达成一致可另行签订合同（合同价款不变）。
十一、本协议未尽事宜，按国家相关法规，由双方友好协商解决，双方签字盖章后生效。
甲方盖章：
乙方盖章：
甲方代表签字：
签约日期： 年 月 日
乙方代表签字：
签约日期： 年 月 日
报亭维护合同范本 第三六篇
甲方(委托方):___________ 签约时间: ___________ 乙方(施工方):___________ 签约地点: ___________
根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，双方协商一致达成如下协议，共同遵守。
一、工程概况
一、甲乙双方的条件：甲方装饰的住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关依法核准登记的企业或个体工商户。
二、装饰施工地点：_______县(市、区)______路(小区)____幢____号(单元)____室。
三、住房结构：_____室______厅______结构，建筑面积______平方米。
四、装饰施工内容：详见《工程施工报价单》(附件一)和图纸。
五、承包采用下列第______种方式： (一) 乙方包工、包全部材料(见附件三); (二) 乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料(见附件二、三); (三) 乙方包清工。
六、本工程由__________设计。
七、工期：工程期限______天，从_____年_____月_____日开工，至_____年____月____日竣工。
二、工程价款及结算方式
一、总价款：(大写)_______元(其中：人工费_____元，材料费______元，设计费 ______元，管理费_____%，计_____元，税金_____%，计______元)。如双方认可变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。
二、付款方式 (一)合同签订后_____天内，甲方支付总价款的____%计_____元; (二)木工进场当天，甲方支付总价款的_____%计 _____元; (三)油漆进场当天，甲方支付总价款的_____%计 ______元; (四)尾款甲方应在本工程竣工验收合格后_______日内一次付清。
三、施工准备及双方的义务
(一)甲方工作
一、甲方在开工前，应向所在地房产管理部门或物业管理单位登记;确需改变房屋结构和使用性质的，应当请具备相应资质的单位出具鉴定和加固方案，经房产管理部门核准后，领取《住宅装修许可单》。
二、甲方应在开工前，向乙方进行现场交底。腾空房屋，清除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工需要的水、电等必备设备，并说明使用注意事项。
三、做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等行为的协调工作。 四、指派_______为甲方代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监理、验收、变更、登记手续和其他事项。
(二)乙方工作
一、对甲方进行施工图纸或做法说明的现场交底，拟定方案和进度计划，交甲方审定。
二、指派______为乙方代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
三、未经甲方同意和所在地房产管理部门或物业管理单位批准，不得随意改变房屋结构和使用性质。
四、因进行装饰装修施工造成相邻民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等，由乙方承担修理和赔偿责任。
五、与所在地物业管理单位签订《住宅室内装饰装修管理服务协议》。
六、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。
四、材料的供应
一、甲方提供的材料：详见《甲方提供的材料、设备表》(附件二)。 本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的、经书面认可，可继续使用，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。
二、乙方提供的材料：详见附件《乙方提供的材料报价单》。 乙方提供的材料，均应得到甲方认可，用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定的，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。如乙方提供的材料系伪劣商品的，应按提供材料价款的双倍补偿给甲方。 乙方提供的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
五、安全生产和防火要求
甲方提供的施工图纸或做法说明及施工现场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事项的发生。如上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责赔偿;属乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。 乙方在施工期间应加强安全生产，文明施工。凡发生工伤及死亡事故均由乙方自行负责。
六、施工内容和工期的变更
在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》后(详见附件四)，方能进行该项目的施工，由此造成费用增减的，由甲乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。
对以下原因造成竣工的日期延误，经甲方确认，工期应顺延：
一、工程量变化或设计变更;
二、不可抗力;
三、甲方同意工期顺延的其他情况。
七、工程质量及竣工验收的办法
一、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《家庭装饰工程质量规范》为质量评定验收标准。
二、由于甲方原因造成的工程质量问题，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
三、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
四、乙方应及时通知甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续(见附件五《工程质量验收单》)，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。
五、工期竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知五日内进行验收。
八、违约责任
一、本合同签订生效后，甲乙双方履行合同规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同，否则违约方将付给对方工程预算总造价的一%的违约金，并承担因此造成的其他经济损失。
二、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的______‰支付违约金。
三、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方_____元。
四、甲方未办理任何手续，要求乙方改变房屋结构和使用性质，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。
五、未经甲方同意，乙方擅自改变房屋结构和使用性质，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。
九、工程保修
工程保修期贰年，其中水、电工程保修期为伍年。保修期从竣工验收签章之日起算。须工程款全部结清，甲乙双方才能签订《工程保修单》(详见附件六)。
十、纠纷处理
本合同履行期间双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。若协商不成，可到所在地消费者协会或房产管理部门投诉。当事人也可以按下列第 _____种方式处理： (一)提交_______仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院起诉。
十一、其它约定事项
一、______________________________________
二、______________________________________
十二、本合同一式______份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。
一、工程施工报价单附件
二、甲方提供的材料、设备明细表附件
三、乙方提供的材料、设备明细表附件
四、工程项目更单附件
五、工程质量验收单附件
六、工程包修单附件
七、施工业务通知单
甲 方：________________ 乙 方：_________________________
报亭维护合同范本 第三七篇
甲方：
乙方：
为保证甲方车辆得到良好的.保养维修服务，经双方协商，制定该协议如下：
一、甲方的权利和义务：
一、有权获得优先服务;
二、甲方车辆需要保养或出现故障时，司机必须持由院办主任或主管领导签字生效的_车辆维修通知单_;
三、必须将在修车辆送至乙方维修场所维修。
二、乙方的权利和义务：
一、必须第一时间将甲方送修车辆进行维修;
二、保养维修所用材料、配件必须为符合车辆要求和国家标准的合格产品，不得使用假冒伪劣产品;
三、使用合格配件，一年内有质量问题的给予免费维修更换(一年内指：配件的保修期，一般按配件的保修期计算)或依据配件具体保修期进行免费维修更换;
四、甲方车辆如需救援，必须无条件第一时间赶到现场进行救援服务;
五、车辆维修保养期间，乙方不得擅自开动，如需开车需征得甲方同意后方能开动;
六、车辆维修保养以甲方_车辆维修通知单_为基准，增加部分必须与甲方负责人联系同意后方可维修;
七、维修保养价格标准，必须依据市场统一价格或低于同行报价。
三、费用结算：
维修保养至一定费用(一万元之内)时，适时由乙方凭甲方维修单、乙方结算单出具发票，由甲方转账支付。
四、违约责任：
一、乙方擅自开动甲方车辆引发的一切损失及后果由乙方全部承担，并赔偿甲方一定违约费用;
二、乙方因使用不合格材料、配件给甲方车辆带来的所有损失由乙方全部承担;
三、甲方需及时支付乙方维修保养费用;
四、违约一般由双方协商解决，无法解决时可向有关部门投诉或诉诸法律。
五、其它：
本合同一式两份，自签订之日起生效。
甲方(盖章)：
乙方(盖章)：
甲方代表：
乙方代表：
______年___月___日
报亭维护合同范本 第三八篇
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
工程项目：
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。
为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条：
工程概况
一.工程地址：___________________________________
二.居室规格：房型______层(式)______室______厅______厨______卫，总计施工面积____________平方米。
三.施工内容：详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。
四.委托方式：____________________________________________
五.工程开工日期：______年______月______日
六.工程竣工日期：______年______月______日
工程总天数：________天
第二条：
工程价款
工程价款(金额大写)___________________元。
一、材料款__________元;
二、人工费__________元;
三、设计费__________元;
四、施工清运费__________元;
五、搬卸费__________元;
六、管理费__________元;
七、其他费用(注明内容)______________元。
第三条：
质量要求
一.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。
二.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。
三.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
四.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;
施工质量由乙方负责。
五.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。
第四条：
材料供应
一.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
二.乙方提供的`材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。
三.甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的一零%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。
第五条：
付款方式
一.合同一经签订，甲方即应付一零零%工程材料款和施工工费的五零%;
当工期进度过半(年月日)，甲方即第二次付施工工费的四零%。剩余一零%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注：施工工费包括人工费)。
甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。
验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。
二.工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。
三.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的一%支付给乙方。
四.甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。
第六条：
工程工期
一.如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的一%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。
如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的一%作为误工费支付给乙方元。
二.由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
三.在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。
四.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。
五.施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。
第七条：
工程验收
一.工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。
二.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。
三.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期，并承担乙
报亭维护合同范本 第三九篇
甲方： （以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
经双方协商，现乙方愿意将 台电脑交给甲方（硬件维修、硬件维护、软件维修、咨询等）服务，并达成如下维修服务条款：
一、合同期限：本合同的有限期为 年，从二零零 年 月 日起至二零零 年 月 日止，合同金额： 元。
二、付款方式：本合同实行先付费后服务的方式，即签订本合同时，乙方提前按月付清维修服务费 元。以后在每月的二—五号付清下月的维修服务费。
三，上门服务项目：
一、电脑各类故障检修 无法启动，不能进入系统，运行速度减慢，常死机等等
二、系统软件安装 win九八，win二k，winxp等等
三、工具软件安装及维护 office二零xx，acdsee，金山词霸等市面常用软件
四、增加及更换电脑板卡及部件CPU主板，内存，显卡，声卡，电源
五、查杀电脑病毒 各类电脑病毒（分区病毒，文件病毒，邮件病毒）查杀：
四，在接到乙方的电话或其它方式通知后，甲方必须在二小时内到达合同约定的地点进行维护，特殊情况甲乙双方应尊重当时事实的情况电话商定，每月定期探访维护系统（双方约定时间），对用户的系统进行优化配置、调试好应用软件及相关硬件设备，使系统达到更高使用效率。
五 ， 硬件维护的范围：电脑各类硬件维护及故障检测。
服务费不包含电脑部件（如显示器，光驱，软驱及硬盘CPU主板，内存，显卡，声卡，电源）的修理费用，乙方可委托甲方送修，部件修好后，甲方将为乙方送回及安装，修理费用按实际修理费收取，不另收取服务费。如果电脑部件未过保修期，甲方将免费为乙方送往相应厂家保修。
六， 甲方工作需要乙方的配合的情况
甲方工程师在乙方计算机进行维护时，乙方应尽可能配合工作，如在做重大的改动（如重装操作系统）时，甲方工程师会询问乙方有无重要的数据需要备份，乙方应当主动配合，否则如有重要数据丢失，后果由乙方负责。非甲方过错在维修过程中因硬件老化等原因形成的损坏甲方不承担责任；如果因为甲方的原因造成硬件损坏，甲乙双方协商赔偿金额，以该硬件折旧价格为协商基准。
自_____年____月____日至_____年____月_____日止，合同到期自行解除。如果乙方续签合同，则另签合同。此协议一式两份，双方各执一份。此协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签字）代表人： 乙方（签字）代表人：
年 月 日
报亭维护合同范本 第四零篇
委托单位（甲方）：
维保单位（乙方）：
为保证 弱电系统安全稳定运行，经甲乙双方协商，由乙方承担甲方弱电系统维护工作。为明确双方的权利与义务等各项事宜，甲乙双方经协商，签订此合同。
第一条 维护保养概况
一、工程名称：弱电维护工程。
二、工程地点： 。
三、维保项目：
□电视监控系统□周界报警系统 □门禁管理系统 □楼宇对讲系统
□大屏拼接墙系统 □电子巡更系统 □车库道闸系统 □电梯三方通话
（注：在选定对象的方框中打（√），未涉及内容在 中补充。）
四、服务内容：负责系统设备的定期维护、保养、检修及紧急故障处理工作，确保整个系统的正常运行。
五、合同期限：壹年
第二条 具体维保内容
乙方应根据维保项目出具详细《维保计划书》作为本合同附件，计划书内容经甲方确认后，乙方应严格按计划书内容开展维保工作。
第三条 维护保养期为年月日至年月日止。
乙方如需续约，应于合同期满前一个月提出续签意向，甲方从乙方维保、服务质量等方面综合评测后，双方友好协商无争议，可续签本合同。
第四条 承包方式及维护保养费用
一、乙方在维护保养费用总价为 （￥元）
二、在保养维护期间所涉及的以下易损耗材、易损件由乙方承担：
电阻、电容、二极管、三极管、松香、电工胶布、白胶布、扎线排、器材专用清洁剂等。
三、如出现设备维修更换零部件或更换设备时，乙方提供的设备和材料应经过甲方验收合格后，方能用于维护和检修。更换零部件及设备的相关费用，甲方只需支付器材成本费。
第五条 付款及结算办法
维护保养费支付方式：每季度支付元（￥ 元）。 甲方在合同签定后将维护保养费用以每次一个季度的支付方式支付给乙方，并由乙方开具正规发票，甲方在收到乙方发票后应一零日内支付款项至乙方提供的公司账号。甲方每次付款暂扣二零%的维护款，用于对于乙方的约束。 乙方应于每季度维保工作结束后，将经甲方现场负责人签字确认后的月检、季检记录单一并交至甲方作为余款的付款凭证，甲方如无异议，应在七个工作日内支付剩余费用。
第六条 双方权利义务
甲方：
一、甲方发现系统有异常情况出现后，应及时通知乙方并详细说明故障现象，以便于乙方根据故障现象进行相应准备。
二、乙方在对系统进行维修及保养过程中，甲方为乙方提供必要的协调帮助和便利设施。维修完毕后，甲方及时派人进行检查和验收并在维修单上签字确认。
三、在维修保养过程中，甲方应给予乙方必要的协助工作，负责协调处理与其它部门以及其它工种的配合事宜，若因甲方原因造成乙方无法正常施工，由此造成损失的，责任由甲方承担。
四、因乙方维修不及时、服务不到位或不按照甲方规定完成维保任务，甲方有权单方面终止合同。
乙方：
一、定期检查维护各类弱电系统，使之正常运行，保证系统处于无故障状态。若因维保期间系统故障，维保方没有及时进行维修导致系统没有发挥其功能，造成甲方损失的，责任由乙方承担。
二、在系统设备正常使用状态下，乙方定时到甲方现场进行设备的例行保养和检修，每月 次。
三、要有详细的月检、季检、年检记录交甲方现场工作人员签字确认。
四、乙方工作人员在工作时，应尽量将维护保养对甲方场馆所产生的影响减少到最小，应严格遵守国家的法律及甲方的规章制度。
五、系统在平时使用过程中出现故障，乙方应在接到甲方正式通知后及时响应，市内 八 小时内到达现场进行处理，如出现设备损坏，无法修复（包括设备零配件已被市场淘汰等因
素），乙方须提供整改方案，并保证在 个工作日内交由甲方确认并协商解决。
六、乙方对维修过的设备负责半年的免费保修，对更换的新设备负责壹年的免费保修，自更换安装完毕验收合格之日起算。
七、乙方为甲方服务期间，因维护保养工作所发生的施工人员工伤事故及其他责任事故均由乙方承担，甲方概不负责。
第七条 违约责任
甲、乙双方若有违反合同中条款造成损失的由责任方负责，并支付合同总造价一五%的违约金给对方。
如因乙方维保不力造成的责任事故，给甲方或第三人造成损失的，乙方应承担赔偿责任。
第八条 合同份数及有效期
本合同共五页，一式贰份，甲、乙双方各壹份。
本合同维护保养内容自合同签订之日起生效，维护保养期满后失效。
第九条 争议处理
本合同如有未尽事宜，经双方协商后可签订补充条款。
甲、乙双方因本合同所产生的争议应首先通过协商解决，不能协商解决的，可向甲方所在地仲裁委员会提起仲裁或向人民法院提起诉讼。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法定代表人（负责人）：
地址：
公司电话：
公司传真：
管理处电话：
现场工作人员：
签订日期： 年 月
法定代表人（负责人）： 地址： 公司电话： 公司传真： 报修电话： 抢修负责人：日
报亭维护合同范本 第四一篇
建设单位：XX村两委会（以下简称甲方）
施工单位：吴XX（以下简称乙方）
甲方有星子堰水渠维修工程一处，经讨论承包给乙方进行施工，为了明确责任，按时、按质、按量完成施工任务，经双方共同协商，签订如下合同条款，供双方共同遵守执行。
一、工程名称：星子堰水渠维修工程。
二、工程价格：工程总造价二万元 。含浆砌石、底板硬化和水泥砂浆批挡。
三、承包形式：包工包料。
四、双方职责及义务：
一、甲方职责及义务：负责测量放线，技术指导；按工程施工进度付款。
二、乙方职责及义务：严格按甲方技术要求进行施工，并根据甲方的.要求，按时完成各项工程任务。
五、质量要求：必须达到镇水管站的设计标准。
六、开工至竣工时间： 二零xx年一零月一零日至一二月一零日。
七、工程结算及付款：经验收合格后，甲方在一个月内一次性付清工程款。
八、本工程合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方：XX村村民委员会
乙方：
签订日期：二零xx年九月二零日
报亭维护合同范本 第四二篇
甲方：
乙方：
为确保甲乙双方权利和义务的履行，经甲乙双方充分协商，就甲方选择乙方的IT 维护外包服务达成如下协议，以便共同遵守。
一、 甲乙双方:
甲方为服务器设备、服务器操作系统、应用软件、企业管理软件的使用者，拥有这些硬件设备及其软件产品所有权和使用权；
乙方为负责维护甲方存放在 机房的服务器，服务时间从 至 ，不定期为该服务器硬件故障排除，及软件安装、升级、服务器管理和软件故障的排除的服务。
二、 保密问题:
双方同时签订附件《保密协议》，规定双方在数据安全方面的责任和义务。
三、 服务内容及方式:
一）服务范围及服务内容
A ．服务器操作系统的（或配合甲方）安装；
B ．配置相关系统应用服务，使其能够正常运行；
C ．配置相关网络参数，对防火墙，杀毒软件的配置，开放或封锁网络端口增强系统安全；及时安装操作系统和应用系统补丁；服务器数据的备份；监测系统安全日志；加强账户口令；服务器故障的诊断与排除等。
D ．根据应用系统需要，配置相关依赖软件，如数据库，服务组件等；
E ．对应用系统本身存在的安全隐患和安全问题，进行修复；对数据定期备份转移。
二）服务方式
A ．提供天的初始系统的安全部署；
B ．每月通过远程方式，对服务器进行不少于二次的故障排查和日志分析；
C ．服务有效期内的七X二四小时电话支持；
D ．服务有效期内的五X八小时远程网络支持（包括远程协助，QQ 等支持），传真支持，电子邮件支持； E ．服务有效期内的应急突发事件的随时处理，提供次免费上门服务，超出次数，合同期内加收 元/次费用(按次收费，不按小时) ；
F ．故障响应时间：
一级故障，一小时响应，二小时内解决；
二级故障，二小时响应，一工作日内解决；
日常维护，视内容多少及复杂程度在双方协商日期内完成。
服务等级分类如下：
一级故障，服务器系统异常等导致整个服务器或应用软件无法运行甚至瘫痪。
二级故障，因应用软件或数据库设计不完善及数据容量的增大导致网站运行效率变低，但系统仍然可以运行；日常维护，服务器运行正常情况下，需要对服务器进行调整以适合其他软件或实现其他功能等，根据甲方的要求进行更新维护，并根据改动内容及复杂程度在双方商定的时间内完成；
四、 甲方权利及义务
一） 甲方指定乙方在服务器上安装的软件，所需要的软件版权/许可/使用权由甲方自行解决。
二） 甲方对使用服务器所引起的任何经济、政治、法律等责任负完全责任。甲方同意，如发生上述事
件，与乙方没有任何关系，乙方也不应对此或对第三方承担任何责任或者义务。如甲方利用服务器开办相关应用需要行政部门前置审批（如ICP 证，BBS 等），甲方应按照相关法律法规的要求予以办理。
三） 甲方应向乙方提交甲方执行本合同的联系人和联系方式，并在上述信息发生变化时及时通知乙方。
四） 甲方应按时向乙方交纳本合同约定的维护费用。
五、 乙方权利及义务
一） 向甲方提供本协议约定的服务器，提供维护服务，详见本协议“服务内容及方式”部分。
二） 按照附件《保密协议》之约定，做好数据保密工作；除非双方另有书面约定，乙方无权复制、传播、转让、许可或提供他人使用这些资源，否则应承担相应的责任。
三） 按照合同约定向甲方收取维护费用。
六、 服务标准与服务承诺
一）乙方为甲方建立服务器维护档案，并对设备维护进行记录方便甲方查阅。
二）乙方保证为甲方维护的设备及软件正常运行。
三）乙方针对不同服务设置封顶价格，并承诺不设置任何消费陷阱。
四）乙方工作人员，恪守职业道德，尽职尽责地提供专业化服务。
五）乙方不承诺对以下人为或不可抗拒力造成甲方设备损坏进行维护：
A ．甲方设备使用人不按正常操作程序、自行拆机而造成的设备损坏；
B ．甲方用电系统未有良好接地，因雷击或用电系统原因造成设备损坏；
C ．自然灾害等不可抗拒因素造成的甲方设备损坏。
七、 付款
本合同金额为 元 (大写:人民币 整，按双方约定，此价格为税前价格) 。
服务过程中甲方若需乙方为其代购相关设备和软件时，双发核定好价格后，甲方应支付相应代购费用，乙方方可为甲方提供代购服务。
八、 开具服务发票或收据
乙方收到甲方交纳的服务费五个工作日内，寄出等值服务发票或收据；甲方委托乙方代为采购设备，设备发票由设备供应商开具，采购调试费用票据由乙方开具，采购调试费用不高于设备费用的一零%。
九、 付费与续费
甲方使用乙方提供的IT 服务时，须提前付费。需要续缴时，乙方提前一五天通知甲方，甲方需在服务到期前续费。甲方续费选择：半年或一年。甲方续费时，同样可以享受当期乙方发布的优惠措施。
一零、 合同违约与终止
一）乙方在维护过程中，需遵守双方约定的《保密协议》（见附件）。如存在泄露甲方商业机密等情况的，甲方有权终止本合同；
二）甲乙双方若无法在本合同执行期内按合同有关内容进行服务和接受服务，且双方协商不成，甲乙双方均可终止本合同；
三）因不可抗拒力因素导致合同无法执行时，双方可协商解除合同。
一一、 法律适用及争议解决
一）本合同的签订、履行、双方的权利义务及与之相关的任何索赔和争议等适用_法律。
二）合同仲裁
所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则将该争议提交当地法院或仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁在北京进行，仲裁语言为中文。
一二、 合同生效
一）本合同之签订之日起生效。
二）本合同签订后，如需对合同进行修改，可经双方协商一致并签订补充协议作为本合同附件。对合同内容做出的任何修改和补充应为书面形式，由双方授权代表签字或加盖公章后成为合同不可分割的部分。
三）本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。
一三、附件《保密协议》
甲方：_____________ 乙方：______________
单位地址：_________ 单位地址：__________
法定代表人：_______ 法定代表人：________
电话：_____________ 电话：______________
报亭维护合同范本 第四三篇
甲方(需方)：
乙方(供方)：
甲、乙双方经过友好协商，根据《_合同法》以及相关法律法规，遵照平等、自愿、公平的原则，订立本合同。
一、 合同工作内容
一、合同范围：
二、工作内容：
甲方机房设备的日常点巡检、维护保养、调试、操作、突发故障维修等工作。
二、 合同金额及付款方式
合同总金额为人民币：元，大写：圆整。
付款方式：合同签订后三日内一次性付清。
二、服务内容
第一条：可用性保证
三、“可用性”是指甲方所外包服务内的服务器能正常运转，正常为甲方提供不间断的应用服务。
四、乙方保证甲方的系统可用度为九九％，即每月的“不可用”时间不能超过八个小时
五、乙方如果在任何一个月不能达到第一条第二款规定的服务品质，同时经证明责任不属于甲方非违规操作，乙方将免收甲方一个月费用。
六、乙方可根据甲方要求，为其计算每月的系统“不可用”时间，但不包括以及以下情况导致甲方系统“不可用”的情况。
乙方经甲方的同意进行系统维护所引起的；
任何由甲方的电路或设备所引起的；
甲方的应用程序或错误操作引起的；
甲方的疏忽或由甲方授权乙方操作所引起的；
由不可抗力的情况引起的。
第二条：安全性保证
乙方从以下几个方面体现安全性保证的品质。
一、员工管理：乙方和每位员工签订正规的劳动保密协议，根据甲方的机房系统特点，指定经验丰富资深的技术工程师为其长期服务，以保证信息管理上的安全。
二、系统管理：乙方将根据甲方的机房系统，进行安全系统评估，提供量身定做的安全管理建议。根据甲方使用者的不同给出分等级的操作权限，其中包括设备安臵、机房出入、帐号管理、报警机制、历史记录管理等措施。
三、安全维护：乙方有责任对甲方的系统安全进行维护，保证安全系统的正常运转。
四、以上向甲方提交的相关文档除维护日志外，其他的将在一零个工作日内提交给甲方。
第三条：客户服务代表保证
一、 乙方向甲方指定一名常驻服务代表，所有相关事宜由服务代表代为联系，服务代表向甲方提供如下服务：
服务咨询；
外包服务工作受理及工作情况汇报；
帮助甲方协调乙方人员调动或厂商关系；
服务变更及工作情况汇报；
服务请求受理；
乙方的优惠政策及最新消息通报；
二、 乙方服务代表提供每个工作日八个小时的服务，自早九点－一七点。
第四条：技术支持保证
一、 乙方保证自始至终将为甲方提供技术经验丰富，具有良好职业道德的技术服务工程师；
二、 乙方技术支持每天二四个小时，每周七天，每年三六五日受理服务；
三、 乙方响应服务时间二个小时，技术支持为远程支持和现场支持两种模式；
四、 解决甲方问题时间根据第一条“可用性”而定，但每次不应超过八个小时；
五、 方将为甲方开通一条免费技术服务热线，并保证该热线有专人接听；
第五条：意见反馈、投诉
一、 乙方开通总经理投诉热线和邮箱，甲方可以电话或书面形式对乙方某个员工就如下问题进行投诉：
服务态度； 技术服务能力； 工作完成质量；
二、 乙方设立投诉专线（ ），
投诉邮箱（）。
三、 乙方在受理甲方投诉后的八个小时内向甲方提供一份书面形式的投诉处理情况报告。
第六条：不可抗力因素
一、本协议中规定的不可抗力包括：
地震、台风、洪水等自然灾害； 战争、罢工、停电、政府行为； 设备停产而厂家无法提供替换设备； 设备被人为破坏或设备因调试、扩容而引起的中断；
二、当由于上述不可抗力因素而使乙方无法履行保证时，乙方不承担责任。
第七条：违规惩罚
一、当乙方无法完成上述所承诺的服务品质时，甲方可对乙方进行违约惩罚，同时经验证责任属于乙方，乙方应对甲方免除一个月服务费用。
二、由于乙方服务人员的责任而导致甲方信息泄密，乙方将在验证后，给予甲方免收三个月服务费用的惩罚。
三、由于乙方技术人员的事故，导致甲方重要数据丢失，甲方可申请乙方赔偿不超过六个月的服务费用。
第八条：其他
一、本合同有效期至二零xx年一二月。
二、 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
联系人：联系人：
电话： 电话：
传真：传真：
报亭维护合同范本 第四四篇
甲方： 乙方：
经甲乙双方协商达成如下协议：
第一条、工作岗位：甲方根据工作需要，招用乙方到我汽车修理厂维修工作为 _______________。
第二条、合同时限
合同期限：本合同期限为___年，从___年___月___日起到____年 ___月___日止。
第三条、工作时间：每天早上八点正式上班。
第四条、工资待遇
(一)乙方工资按照甲方工资制度实行。
(二)乙方(铜工、漆工、机修工)除掉材料费后按提成分五零%的修理费。
(三)乙方每月付给甲方伙食费(____元)。 第五条、工作规定
(一)场内的生产，由于违章操作而发生的工具、设备、配件损坏，余事故乙方自行承担。
(二)场外与工作无关，私自外出而发生的一切事故乙方自行承担。
(三)乙方在合同期间不能私自离开逃跑，逃跑者由修理厂罚款二零xx元，并承担所造成的经济损失。
(四)在合同期乙方不能私自外出去做任何事业。
(五)乙方不能使用任何_。
(六)乙方不能贪污、偷盗场内的任何财物和金钱等。
(七)乙方必须按照甲方指定的工作做出效益。
(八)乙方晚上一二点以前必须回到修理厂休息。
(九)乙方不能透露修理厂的秘密。
第六条、甲方责任
甲方不能拖延乙方的工资，由每月的月底付清乙方。乙方若发生特殊情况，甲方必须尽量帮助解决。
双方应遵守国家规定的相关法律法规，望双方共同遵守。 此协议一式二份，甲方双方各持一份，双方签字后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
报亭维护合同范本 第四五篇
甲方：成都益豪木业有限公司
乙方：李万明
经甲乙双方友好协商，就成都益豪木业有限公司房屋换瓦事宜达成以下协议，并共同遵守：
一、 维修范围及项目
公司内所有房顶漏雨处换瓦（甲乙在协商期内增加建筑，仍在维修范围）。
二、 维修时限及标准
保证所有房顶无漏雨处；发现漏雨处应在一个工作日内维修完工。
三、 维修期限及费用
一、二零xx 年日至二零xx年月 日
二、总费用：七零零零元（柒千元）
三、维修费用于二零xx年 月日一次性支付给乙方。
四、其他
一、甲方负责对乙方的工作考勤和监督；乙方接到甲方维修通知后，应及时施工，无故拖延，给甲方造成损失的，甲方有权对乙方进行经济处罚；
二、甲方有义务对乙方施工人员进行不要的安全教育；
三、甲方（瓦及辅料费用由成都博兰特家具有限公司承担）负责维修物资的采购及库存管理，并保证所购物资的.及时性和质量；
四、对甲方提供给乙方使用的维修工具，如乙方人员在使用过程中出现损坏或丢失，将由乙方负责进行赔偿；
五、乙方在组织施工时应注意安全，凡施工人员在施工期间所发生的一切意外事故及人身伤害事故均由乙方自行负责。
五、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方代表：年 月日
乙方： 年 月日
报亭维护合同范本 第四六篇
乙方：_________(以下简称乙方)
为了更好地发挥工程效益，做到有涝排得出，保证工程安全运行无事故，现将王港闸机电设备、观测设施和消防设施维修养护工程交由乙方实施，经甲、乙双方协商，签订如下合同：
一、工程数量：
一、二台六一三五柴油发电机组保养、二零台电动机维修保养、一九台启闭机保养，包括钢丝绳、闸门吊耳、滚轮;
二、更换测井管;
三、消防设施维修更换。
二、工程标准：
一、柴油机为三级保养，保养后累计工作时间不少于三零零零小时;
二、电动机保养，保养后累计工作时间不少于三零零零小时;
三、启闭机保养，保养后累计工作时间不少于三零零零小时;
四、观测井使用时限不少于三年;
五、消防设施保证拉得出打得响。
三、工程施工形式：
一、所有机械经拆解后，如需更换零部件，经甲方认可后由乙方购买，购买配件时甲方派员参加;
二、乙方负责技术工作，维修人员由乙方组织，但必须是具有机电工作经验的人员。
四、工程价款：
(一)人工机械费(三四二五零、零零元)
一、柴油机保养，每台三零零零元×二台，计六零零零元;
二、电动机保养，每台二零零元×二零台，计四零零零元;
三、启闭机保养，每台一二五零元×一九台，计二三七五零元;
四、更换测井管，五零零元。
(二)材料费按实结算。
五、合同期限：
从合同签订之日起二个月内完成全部工程量，即二零--年一一月三零日前施工结束。
六、甲方责任：
一、为乙方提供生活便利，乙方参加施工人员由甲方安排住房二间，免收水电费，在甲方食堂代伙，伙食费用乙方自理;
二、整个施工期间，甲方需提供电力便利，且不收电费。
七、乙方责任：
一、接受甲方监督管理，按时完成合同规定的工程量，不得耽误甲方汛期水闸的正常运行;
二、整个施工过程中，乙方要加强对参加施工人员的安全教育，如发生安全事故，一切责任由乙方负责，与甲方无关;
三、在施工过程中，乙方要避开甲方开关闸时间，在开闸至关闸时间段内须停止施工，不得影响甲方正常开关闸;
四、所维修保养的机械必须达到合同规定的.使用时间，如未达到使用时间，乙方必须无偿修复，且不得影响甲方的正常运行。
八、付款方式：
乙方在施工期间，施工人员伙食费由甲方先垫资，工程结束后半年内结清工程款的五零%，余款在一年内结清，即二零--年一一月三零日前结清。
九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字(盖章)生效。
甲方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
报亭维护合同范本 第四七篇
甲方：咸丰县XX商城物业管理 有限公司黔江分公司
乙方： 重庆市XX机电工程有限公司
经甲乙双方协商，甲方决定将 南海鑫城（不含重百商场） 的消防系统承包给乙方维修 保养，为了明确双方责权，达成如下协议，共同遵守。
一、维护保养范围及内容：南海鑫城商场公共部分的消火栓系统、自动喷淋灭火系统、消防报警联动系统，内容包括以上三个系统的阀门开启、功能调试、维护保养；水泵及控制柜的功能调试及维护保养；探测器、模块的清洗、功能试验；报警主机的清扫及功能试验；线路短路、断路检查、维护。各经营户内的消防系统不含在本合同维保范围内。
二、维护保养合同期限：自**年 六 月 一 日起至**年 五 月 三零 日止。
三、维护保养费用及付款方式：本合同维护保养费用为每年 贰万捌仟圆整 （ 元人民币）按季度支付，每季度 柒仟圆整 （ 元人民币），下季度的前五日内支付上季度的维保费，依次类推。
四、维护保养工作是否合格的界定：按本合同约定，每月进行两次例行检查及功能试验（每次由甲方指定人员签字确认），如甲方通知乙方系统出现重大故障，乙方需四八小时内赶到现场进行处理，乙方应按合同约定能如实的例行检查及故障排除，大系统必须保证正常运行（少数误报属正常现象，不属违约）。维保期间如因乙方的原因造成消防部门检查不合格导致处罚，视作维保工作不合格（反之为合格），甲方拒付维保费用。如由于乙方原因造成消防部门的处罚，乙方应一零零%承担处罚责任和处罚金额。
五、功能损坏的设备及配件须经甲方现场确认是否更换，其设备及配件本身的费用由甲方承担，更换安装工作由乙方承担，但甲方要提供更换的设备及配件须五日内供货到现场。如委托乙方购买，须两日内核定价格。乙方代购设备及配件的费用，经甲方查验后，应及时按程序给予报销。如甲方不按时供货或核价、报销乙方代购费用，视作甲方违约。核价后乙方不及时采购，造成系统长时间工作不正常，视作乙方违约。不包含在维保费用内的设备及配件见附后清单。
六、违约责任；如甲方不按期支付维保费用，逾期第七天起甲方应每天按应付金额的五%承担违约金，十五天后乙方有权停止维保工作；直到甲方支付应付的维保费和违约金；乙方方才提供继续维保服务；这期间所造成的一切损失均由甲方自行承担。如甲方不及时提供设备及配件或核价，造成系统长时间不能正常工作，期间甲方不能视作乙方未维保，由此造成的责任也由甲方承担。由于乙方未及时处理故障及未进行合同约定的例行检查，甲方有权拒付维保费用，由此造成的责任由乙方承担。
七、如系统运行正常，乙方不承担其他责任。
八、本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份共同遵
甲方： 乙方：
代表： 代表：
报亭维护合同范本 第四八篇
甲方：
乙方：怀化华麟工贸有限公司（合力叉车怀化销售服务中心）
甲、乙双方本着诚实守信、互惠互利的原则，经双方充分协商，乙方负责甲方在湖南怀化康师傅厂区两台江淮电瓶叉车三包期售后服务，并达成如下协议：
一、服务范围、期限：
一、服务范围：经双方议定，乙方负责对甲方供怀化康师傅厂区叉车进行三包售后服务。
二、服务期限：本协议有效期为壹年，即从二零xx年零五月一八日起至二零xx年零五月一七日止。协议期满，本合同自动终止。
二、服务质量和要求：
一、乙方承担三包期人工费，不包含三包期内所需配件费用。如三包期内需更换配件，由甲方提供或甲方委托乙方购买。
二、如车辆经技术鉴定为人为破坏，乙方不负任何责任。
三、车辆好坏由乙方鉴定，并由乙方保证车辆维修质量。
三、费用及结算方式：
乙方三包期服务费为人民币￥台，合计￥ (贰仟元圆整)，甲方须在合同生效之日起将三包服务费全额支付给乙方。如甲方不在规定时间内支付乙方维修费用，则乙方对因叉车影响正常工作不承担任何责任。
四、争议解决:
如双方发生争议，协商解决。协商不成的，向怀化市仲裁委员会申请仲裁。
五、本协议从签订之日起生效，一式两份，双方各执一份。
甲 方：乙 方：怀化华麟工贸有限公司
地址： 地址：怀化河西农副产品交易中心B区五栋一九-二零号 电话： 电话：
法人代表： 法人代表：
委托代理人： 委托代理人：
签订日期： 签订日期：
报亭维护合同范本 第四九篇
甲方(XXX公司，以下简称甲方)：
乙方((XXX公司，以下简称乙方)：
甲方现将---------监控系统二零xx年度(二零xx年一月一日至二零xx年一二月三一日)的维护保修项目委托给乙方，经双方友好协商，达成以下协议：
一、 维护保修内容
二零xx年主要维护任务是将安保视频监控系统的所有设备进行全包式(即：维护部件、材料、维修及人工差旅费全包性质的)维保(荧光屏显象管部分损坏的监视器，以及雷击、强电入侵、人为等引起的非自然损坏因素除外)。具体维保设备清单见附件.
二、维护保修的任务与要求
一、按照总额承包方式结算的项目内容，乙方按甲方的要求一年内，每半年对分布在市、县、镇各地的设备、系统、转接部件及其视频、电源和控制转接线路进行维护检修与性能测试一次，检修所需要更换的元、部件和线材由乙方承担。乙方要及时修复一年内所有自然损坏(荧光屏显象管部分损坏的监视器，以及雷击、强电入侵、人为等引起的非自然损坏因素除外)的视频监控系统设备，乙方维修所需要的元部件、线材、辅助材料、维修费用、人工费用、食宿费、交通费、返修设备往返运保以及与维修有关的其他费用均由乙方承担。
二、系统主机故障时，乙方应及时提供备用主机接替。
三、乙方必须保证对发生故障的设备现场维修的修复时限不超过七零小时;返修设备的修复时限不超过一五零小时。
三、维保质量的考核与验收：
一、甲方应根据视频监控系统运行的实际状况和系统设备的故障现象及乙方进行维护保修处理的情况做好详细的电子和纸质纪录。乙方应对视频监控系统设备的维护保修项目建立一个详细的维护保修工作档案。
二、甲方按照合同条款的《维护保修任务与要求》对乙方的维保工作进行考核，根据电子工单处理与登记的情况或根据纸质纪录的情况，每季度主要从维保质量和时限两方面对视频监控系统的维护保修工作进行一次考核与验收。考核合格，验收通过后甲方方可支付该季度的维护保修费给乙方;经过考核与验收，如果乙方的维保工作没能达到合同条款的要求，甲方将根据实际情况
每延迟二四小时，按照当季维保金额的比例扣除相应的维保费用。
三、甲方按照合同规定在下一个季度的第一个月的三零日以前将上一季度的维保款汇到乙方的帐户上，甲方无故逾期付款超过一零天,从次日起,每加一天,按逾期付款金额的向乙方支付滞纳金.
四、年度维护保修的费用及付款方式
一、总额承包方式结算的项目全年维护保修的总费用为人民币五零,元整，大写人民币伍万元整，当季维保费用在下一个季度的第一个月的三零日以前结算一次。维修保修时间为二零xx年一月一日至二零xx年一二月三一日，期限壹年。
五、协议生效
本协议经双方代表签字并加盖单位协议章后即时生效。协议正本一式 肆 份，双方各 贰 份，具有同等法律效力。
六、协议变更
本协议约定事项如有任何变更，变更之处均应有签字确认，否则变更无效。
七、争议解决方式
因执行本协议所发生的与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决。如果协商不能达成协议，双方同意提交马鞍山仲裁委员会仲裁。
甲方：南京名品城
(盖章)
签字：
乙方：南京汉安科技实业有限公司
(盖章)
签字：
签订日期： 年 月 日
合同附件---系统设备清单：XXX