业主水电合同范本
业主水电合同范本 第一篇
甲方：
乙方：
根据《*******合同法》、《*******劳动法》和相关规定，结合本工程的具体情况，本着*等互利、相结合的原则，甲乙双方经过协商，达成以下合同条款，共同遵守执行。
第一条、工程概况和承包方式：
一、工程名称
二、工程地点：
三、工程承包范围：
、依据甲方提供的图纸、设计变更及会审纪要显示的全部主体工程。乙方不得以任何理由对图纸所示内容甩项，如有发生将按市场价格的三倍扣除乙方工程款。
、乙方按照要求自备以下机具、工具、辅材：
、包含施工图及设计变更范围内的所有工作内容 ，乙方按照图纸计算材料用量单，上报甲方采购、做到活完料尽场地清
（一）给水系统预埋及安装；
（二）排水系统预埋及安装；
（三）给水设备安装及调试；
（四）采暖系统预埋、安装（地暖除外）；
（五）照明系统线路设备及开关预埋及安装；
（六）避雷、接地系统的安装；
（七）消防水电系统的预埋及安装；
（八）电视、电话、网络、安防智能化等弱电系统的线路预埋，保证畅通。
（九）包括施工现场、办公区、生活区的临水、临电安装及维修。
、承包内容：水、电系统所有管线安装出散水距离均按一五零零mm施工，承包范围内的管线防锈防腐、保温；所有预留洞及套管的留设及封堵，管井清理、管道及箱体的预留预埋、相关实验调试（包括配合**施工单位完成系统综合调试验收），设备设施的就位与安装调试，弱电预埋管路应带铁丝并保证畅通。乙方自行配备电焊机、水钻、电锤、套丝机、手提切割机等机械设备（甲方不提供给乙方使用工具）。
乙方负责验收钢筋前顶板的清理，必须有专业人员把现场清扫干净，方可交给下一班组，如有垃圾未及时清理影响下班组施工，公司将派专人清扫。按每天每人三个工日计算，按计时工 一五零 元/天（含管理费一个工日），由此产生的费用从乙方工程款中扣除。 主体结束以后的清理；如到时未按合同要求去做。甲方将直接派人，每一个工日按三个计算（含管理费一个工日）。在竣工结算时此费用从乙方中工程款扣除。
上工地必须戴安全帽，外边操作系好安全带，发现一次不戴安全带、安全帽者罚款五零元，从工程款扣除。
乙方无条件服从公司和甲方的管理，按图纸施工；不得甩项如有甩项将按市场价格的三倍扣除乙方。
允许偏差按规范，若偏差超出规范以上验收过不去的，每次罚二零零元，立刻派人处理，情节严重者的甲方造成的一切损失由乙方全面负责。
乙方进场工人必须是熟练的技术工，服从公司和甲方管理人员的安排。工作中任劳任怨，因无故顶撞甲方公司管理人员的，发现一次处罚三零零元，情节严重将对该班组处罚五零零—一零零零元。情节严重者送*机关处理。
第二条、承包方式：本工程实行包人工、包工期，包安全、包质量、包交工 。
第三条 、施工进度、质量及文明施工
一、 严格按甲方所提供的施工进度计划施工，保证在月达到主体节顶 。（注：因材料、停电、天气等原因造成的主体不能按期完成，、工期可顺延）。
质量达到优良工程等级标准严格按施工图纸会审纪要及设计变更及现行国家技术规范、工程验收标准执行。
二、由于乙方人员不足和其他原因造成工期延慢，每拖一天罚款三零零零元。
三、施工人员施工期间必须按照建筑安全操作规范及工地的规章**进行施工，
若违章操作、野蛮施工出现工伤事故由乙方承担一切经济损失。
四、由于乙方在施工中，工程质量差，进度达不到要求，现场文明施工做不到，甲方有**令其退场，甲方按乙方完成工程量的五零%给于结算。余款作为赔偿费用。对于监理，业主的罚款公司将加倍处罚。
第四条 劳动纪律：
A、 乙方除严格遵守总承包单位针对本工程**的有关规章**外，由下列情形之一的，将根据情节轻重，给于清退出场、不予结算或按已完工程结算五零%的处理。
一、造成重大安全质量事故的。
二、不能按合同约定履行合同，人员少，质量次，进度不能保证的。
三、无故停工，中途退场的。
四、不服从甲方管理人员指挥，顶撞、侮辱、谩骂、殴打甲方管理人员的。
五、群众**、打架斗殴（含内部）、喝酒闹事和有盗窃行为的。
五、合同价款：
一、甲方按建筑面积每*方米工费、管理费和利润的总价（此价格在施工中不在增加），竣工以实际建筑面积结算。 在施工期间因乙方存在的问题有乙方自行搞定监理。
六、付款办法及结算方式：
本工程无工程预付款，付款进度与业主付款同步，工程进度款支付按照施工进度的计划每月二零日前由施工队填报本月完成工程量，经项目负责人审核后，报项目部结算室进行**上报，每月根据业主付款情况按一定比例支付乙方当月工程量款，主体结构完成支付已完工程量的六零%，工程竣工验收合格后支付已完工程量的九零%，工程移交给甲方并完成竣工结算审核后三零日内付至结算总款的九五%，留五%作为质量保修金，工程保修期满三零日内付清余款，工程保修期二年。
承包方应具有一定垫资能力，不得强行索要工程款。
七、工程质量等级：合格，(主体工程为优质结构)
八、双方责任和义务：
一、甲方责任和义务
(一)、乙方自己复印一套完整的施工图纸（施工图纸、图纸会审、变更、技术交
底找甲方领取，复印后及时上交）。如有变更图纸、技术交底，应在第一时间内通知乙方。
(二)、甲方负责施工现场的各项管理工作，给乙方创造一个良好的施工环境，并
对工程质量严格把关，对不合格工程勒令限期整改。
(三)、保证原材料及时无误地供应到现场。
(四)、甲方派生产经理一名、技术员一名，复验核查上报监理。
二、乙方责任和义务：
(一)、乙方施工必须接受甲方审验，对所属人员进行施工安全、遵纪守法、遵守
甲方的各种管理**的教育。参加本工程施工的技术人员(工长、施工技术员、质检员、安全员、取样员以及特种工、操作人员、架子工、电焊工、电工、等)都必须证件齐全持证上岗。施工人员进场十日内，乙方及时向甲方或公司报施工管理人员、特种工人员和职工花名册、并办理务工许可证、临时户口暂住证，并承担由此引起的罚款。
(二)、乙方组建一支过硬的项目管理人员。乙方**及工种专业负责人必须在现
场跟班作业，离开工地时应向甲方负责人请假，并另行安排人员负责工地工作。
(三)、乙方应根据甲方在工期、质量、安全、文明施工等要求，**劳动力。农
忙季节施工人员不低于正常施工的八零％以上，保证连续施工不影响正常工期。如乙方原因每延误一天罚款 二零零 元。
(四)、因乙方原因造成的工程质量、进度、安全问题由乙方承担全部责任，包括
上级主管部门、业主及监理工程师开具的质量、进度、安全处罚单。
(五)、乙方应严格执行施工**设计编制的施工进度计划和根据工程施工实际情
况编制的月进度计划、周进度计划，若因乙方原因造成的工期延误，由乙方承担全部责任。
九、本合同书有效期：
本合同双方签字盖章后生效，在乙方完成合同书内的工作内容工程款付清后即截止。本合同书条款项目部必须严格执行。
十、本合同未尽事宜，双方另行协商，协商条款与本合同共享法律效力。 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
业主水电合同范本 第二篇
甲方：____________
乙方：____________
身份证号码：____________
甲方由于工程进展需要，拟将的水电安装工程以包工，包工具，不包料的形式委托乙方承包施工，经双方友好协商，一致达成协议如下：
一、乙方工作内容：
一、按图抽料，每工段提前三天以上写请购单，备料，验收材料质量，包工程施工所需的工具。
二、包材料损耗（损耗按定额执行）。
三、包预留套管，补钻孔，补套管，预埋给水管，浇捣修补砼洞口，填堵穿墙，穿梁管等。
四、水工程总表后供水管，泵后给水管，消防管（不包泵房泵及控制设备）、其余地下室潜污泵包安装。
五、包挖埋地水管，电管管坑回填工作。
六、电施工程，除发电机及高压设备外，电柜下桩及表后的其他工程按图施工。防雷连接（含套间内弱电部分的线管、底盒预埋接线及安装部分面盒），包灯具开关插座等安装工作。
七、消防工程按图施工，自动报警系统由甲方另聘专业人士出结线图和指导乙方施工，乙方协助线路设备和系统调试、其他工程图纸按
二、工期：
一、预埋每层段五小时内完成，每超期壹小时完成罚款贰佰元整，因甲方原因未能按时完成的，乙方必须找甲方主管施工办理延时签证，无办签证的，视作超时处理。
二、各系统工程，在甲方的材料供给保障前提下，须在甲方拆完排栅之日起，______天内完成施工任务，交给甲方正常使用，每超期壹天罚款伍佰元每套。
三、每层段底盒，线槽管线安装，在完成砌砖过三天候干期后，四天内完成交甲方抹灰施工，每超期壹天罚款伍佰元整。
四、由于乙方人力不足或技术较差无法完成甲乙双方约定分项工作量及工期的，甲方可随时派员介入参与施工，每工日扣乙方捌拾元整。
三、工程包干工价：
一、消防工程含电控工程部分，按每____㎡建筑面积。
二、给水工程及电工程含弱电，按每____㎡建筑面积。
三、终止合同，人工费只支付
四、付款办法：
一、按每工日预支付元整，凭出勤登记表预付，考勤表由主管施工及项目经理签名认定。
二、拆除排栅经工程验收初步合格后，付款至八五%（含所有预付款在内）；余款一五%，综合验收合格后，支付一零%，余款五%保修期满拾天内付清。
五、双方责任：
（一）甲方责任：
一、提供水源，电源及场内施工道路，提供施工图纸派出专业施工员现场管理，解决工程有关问题。
二、负责办理工程变更手续，及时通知乙方更改施工。
三、组织各层段的'隐蔽工程验收，及时提出存在问题及发出整改通知书，监控工程质量。
四、按合同规定按时支付工程款。
五、及时组织有关材料进场。
六、在乙方如期完成任务的前提下，交付给甲方正常使用，甲方必须立即组织竣工验收，确保工、如期交付业主使用，如果甲方在乙方完成二个月内，还没有组织竣工验收，乙方可视作已验收，并追付工程余款，乙方进入工程的保修期内。
七、甲方必须按月发放工人工资，如因工资不按期发放，而影响工程进展，则工期相应延期。
八、乙方在完成甲方的工程后，甲方必须按本合同结清余款，如果无法结清，按欠款追加甲方每天滞纳金五%、并可通过法律手段进行追结。
（二）乙方责任：
一、按图抽料，填写材料申购单，负责保管领用后的材料，按图及按甲方要求，按进度要求进行施工。
二、编制施工方案及施工计划，上交参加施工人员名单及组织架构表，按时参加安全学习及工程例会。
三、负责对已完成的产品作产品保护。如果属乙方自身破坏，追究乙方法律责任及索赔，如属他人破坏，乙方负一零%的损失责任，并派工修复，材料由甲方负责。
四、严格按有关施工规范及强制条文有关规定执行施工，如认为需作图纸变更的，书面向甲方提出申请，否则，后果由乙方负全责。
五、按规定搞好文明施工及安全生产，由于乙方或员工违章作业，造成安全事故，包括伤及他人的，一切责任及赔偿均由乙方负责。
六、材料超耗的，全部按进货价乘以倍扣罚乙方、节约的按进货价倍奖励乙方，损耗量按广州市定额执行。
七、按规定完成有关资料按时上交资料员。
八、执行项目部的管理制度，违反者甲方按规定处罚乙方。
九、乙方包本工程修改人工费叁仟元以内，超过的按签证调整，每工日按伍拾伍元计算调增款。
一零、乙方有权确保自身的合法权益，和合理要求，反对违章指挥。
六、管理办法：
一、乙方按甲方规定，全体员工必须办理工卡，戴好安全帽进场施工。
二、乙方所有进场的机具需造册登记，进场时交甲方存档，机具退场由甲方项目经理开放行条放行，否则，不给予放行。
三、按规定组织新工人进场时参加安全学习。
四、材料抽样工作由乙方负责，送检由甲方负责，对材料质量认为有疑问的及时提出，保证工程质量。
业主水电合同范本 第三篇
甲方：（发包方）
乙方：（承包方）
风险提示：发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条：工程概况
一、工程地点：
二、工程承包方式：承包人包工包料。
风险提示：实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告四二天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
三、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
四、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。
第二条：材料供给的约定
风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。
一、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
二、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
三、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。
第三条：工程质量及验收的约定
风险提示：工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
一、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》和《建筑装饰装修工程质量验收规范》并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
二、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。
三、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。
四、本工程由_______方设计施工方案。
第四条：安全生产各防火的现场治理的约定
一、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
二、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
三、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
四、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。
五、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定
一、布局开槽完工后，支付工程款的五零％给乙方，水电完工后支付工程款的三零％，整体竣工验收合格后支付二零％。
风险提示：保修责任的起算
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
二、本工程保修期_____年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。
三、双方款项住来均应出具收据。
四、工程结算方式：水路____米，电路____米。
五、乙方承包内容：
（一）水电开槽、布线、穿线、埋槽；
（二）所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋；
（三）水电施工穿墙、打孔、切割；
（四）开关插座面板安装；
（五）小五金的安装；
（六）后期灯具的安装（水晶灯另计）；
（七）其他收费项目另计。
第六条：纠纷处理
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向____人民法院提起诉讼。
第七条：全同的变更和解除
风险提示：明确违约责任
在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。
一、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____％支付违约金，并办理终止合同手续。
二、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
第八条：其它约定
一、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
二、甲方在入住前可以要求乙方三次来现场配合其他工种的交叉施工，超过三次部分每次甲方需支付乙方三零元/次的劳务费。
三、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后四八小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
第九条：附则
一、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。
二、本合同签订后工程不得转包。
三、本合同一式____份，甲、乙双方各执_____份。
四、合同有效期至________年______月_____日。
甲方：
______年_____月____日
乙方：
______年_____月____日
业主水电合同范本 第四篇
房屋主人：______________(甲方)
水电安装人：____________(乙方)
甲方委托乙方安装一幢民房水电工程，根据《*******合同法》及有关法律法规，为明确双方在水电安装过程中的**和义务关系，经双方协商同意，就以上工程一事达成如下协议，供双方共同遵守：
一、甲方提供所有水电材料给乙方。(根据安装需要到场)
二、工程分两次安装，第一次验收合格后付款百分之五十，其余款项在第二次安装验收合格后全部付清。
三、安装水电工程总价为***__元。
四、工程质量要求：乙方必须按照国家电工标准要求安装，做到灯亮、水通，水电安装过程中所有内容必须全部符合要求，验收合格。
五、施工安全要求：乙方必须按照安全施工规范和技术要求进行施工，采取严格的安全防范措施。乙方要管理好所带的一切安装工具，在施工过程中要特别注意安全，杜绝一切事故。因自身安全措施不到位或不力造成事故责任以及产生的一切费用，由乙方自己承担。如有此类情况出现，责任与甲方无关。
六、本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决。
七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份，自双方签字之日起生效。
甲方：______________
乙方：______________
签约日期：______________
业主水电合同范本 第五篇
发包方(全称)：________________(以下简称甲方)
承包方(全称)：________________(以下简称乙方)
为落实岗位责任，保证工程质量、工期与安全生产，双方根据《_合同法》、《_建筑法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平的原则，现就____水电工程项目发包给乙方施工，并达成以下条款，以兹共同遵照执行。
一、工程概况:
一、工程名称：
二、工程地点：
三、设计单位：
四、监理单位：
二、工程承包范围：
一、甲方提供的“(不含消防、送排风工程)、设计变更图纸、设计更改、甲方通知书、图纸会审纪要。
二、与有关部门的施工界限：若以上承包范围与电信、有线电视、电力、自来水、市政雨、污水、燃气、消防等有关部门须由他们施工的相抵触部分，由相关部门施工。甲方根据实际情况可调整相关部分工程量由其他施工班组施工，乙方应无条件配合，若未经甲方审批，乙方自行施工的可不结算该部分的工程量。
三、合同工期：
一、乙方在施工过程中配合土建统一安排的工期进行施工，不单独安排工期。合同签订后x天之内乙方应提供如何保障安全、施工质量的方案及根据土建工期编制施工计划，合理安排劳力、机械、材料进场施工。
二、安装过程中，如发生下列情况工期可顺延，不计算延误工期费用索赔：
a、因甲方原因，需设计修改确实影响施工进度。
b、因不可抗力造成的工期延误。
c、 一周内连续停水停电累计超过x小时且确实影响施工。
三、乙方在与其它分包施工单位施工配合过程中，造成后续分项工程工期延误时，甲方对乙方处以每延误一天__元的罚款，造成土建工程总包工期延误时，甲方对乙方处以每延误一天__元的罚款。如因乙方原因延误交房的，乙方还应承担延误交房的责任。
四、付款方式：
一、单体不低于__栋以上的主体结构封顶后开始对已封顶楼栋按以下要求支付进度款。
二、乙方根据工程进度于每月__日向监理部申报当月完成的工程量，监理部在__个工作日内予以审批后报甲方，经甲方审批后工程量的x%支付该月工程进度款。
三、工程竣工验收合格后，乙方按要求移交有关竣工图、内业资料、有关设备产品使用说明书、保修证书、验收合格证书后付至已完工程量的'x%。自办理交付使用之日起x个月内办理完结算手续，同物业办理完交付手续后，付至工程结算总造价的x%。余款x%作为工程保修金不计息。自工程竣工验收合格之日起x年后完成全部保修工作x天内付清余款。
四、工程款的x以现金支付，但乙方应提供工资册，余下的x以公司户头转账至材料商的方式支付。
五、工程质量标准及验收：
一、按国家工程施工质量验收评定标准合格。
二、双方对材料、工程质量有争议，由甲方委托工程质量检测机构鉴定，所需费用由乙方垫付。鉴定为质量合格的，鉴定费用由甲方承担;鉴定为质量不合格的，鉴定费用及相关的损失，由乙方承担。
六、材料、设备管理要求：
一、乙方进场的材料、设备均须经甲方检查认可后方可安装，未经甲方确认不得进入验收和支付程序。如验收、审核认可后材料被更换，甲方有权采取对乙方更换材料价值五倍进行罚款。甲方验收后也不免除乙方的质量责任。
二、本合同签订后x个月之内，乙方应提供工程所需材料清单。乙方承诺提供材料清单与图纸所需材料数量(含变更工程量及定额损耗量)偏差不超过±x%，超过允许偏差所造成的材料价格变化由乙方承担。
三、无需定制的材料乙方应根据施工进度提前x个月进行审批，以便确定品牌、价格，需定制的如配电箱、桥架、水泵等应根据施工进度提前x个月进行审批。
七、合同生效与终止
一、双方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。
二、合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等。
本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等的法律效力。
甲方(公章)：___________
乙方(公章)：___________
_________年____月____日
业主水电合同范本 第六篇
甲方：
乙方：
经甲乙双方友好协商，就水电施工项目达成如下施工协议：
第一条：工程概况
一、工程地点： 。
二、工程承包方式：a.包工包料 b.包公部分包料 c.包工不包料。
三、工期 年 月 日至 年 月 日。
四、预计合同款价为： 元。金额大写 。若变更施工内容，变更材料等，造价按实际结算。
第二条：材料的约定
一、本工程甲方负责供应材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应进行验收，如发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。验收合格的材料，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
二、甲方供应的材料应均用于本工程，非甲方同意不得挪作他用。如乙方违背规定，应按材料的价格双倍赔偿甲方。
第三条：工程质量及验收的约定
一、乙方确定开槽的路线。根据以下原则：线路最短原则；不破坏原有强电原则，不破坏防水原则，不破坏地暖原则。
二、所有开槽须先用划线标注确认后，方能开槽，水路管道采用 mm水管，开槽深度 mm，电路选用 mm管，开槽深度 mm，且所有槽深度**，横*竖直。
三、各单位回路单独走管，依据强电在上，弱电在下的原则，强弱电*行距离至少相距三零cm，*行的弱电盒与插座盒之间最少距离二零cm或以上。
四、一根管子内最多走三根导线，三根导线的截面积不得超过管子的将截面积的六零%。
五、所有pvc管每间隔五零cm用一只管卡固定；pvc接头均需用配套接头固定；所有弯头需用相应弹簧内置进行弯曲；线管盒与pvc管均需用锣接固定。
六、须按先布管，再穿线的原则操作。如布好管后不能顺利穿线，需找出原因及时调整管位，重新穿线，直到能顺利穿线。
七、同根管内不能有任何接头，只能用完整的线。厨房电器、空调等插座线用四mm二的线，按实际电器位置分别布置插座盒，照明插座均用的线。
八、三插插座要遵循左零、右相、上接地的原则进行接入，电路改造中零线为蓝色，保护线为双色，其他颜色线路均可为火线。
九、水路完工后需进行施压验收（要求： 个压力 小时，期间压力不回落），每个电路回路都须需进行回路通电和耐压绝缘的测试验收。
第四条：其它要求
一、施工的工费在水电开槽后支付 ，改造验收合格后付 。
二、自竣工验收之日起，工程保修期为 年，保修期内因乙方施工等原因造成的质量问题，乙方需无条件维修；因房主适用维护不当等原因造成的损坏，乙方酌情收费维修。
三、乙方要确保甲方的施工进度，严格按甲方要求规范施工，确保能不间断施工。如确有事需停工离开的，应提前知会甲方。如乙方不按施工规范和约定施工造成返工的，须无条件返工，损失由乙方自行承担；如因乙方人员连续停工造成施工进度严重滞后的，甲方有权及时更换施工人员，中止合同，并要求乙方赔偿甲方相应的损失。
四、乙方应提前最少一天（特殊情况提前半天）向甲方开具采购清单。由甲方采购材料不及时造成的工期滞缓由甲方负责。乙方应根据实际使用数量开具材料采购清单，尽量做到不少开和不多开。
五、改造完毕后，需用相机拍照，以备今后维修使用，在施工后 天内，乙方免费向甲方提供水路，电路改造图。
六、未尽事宜由双方协商确定。
七、乙方必须保证安全施工，并有专人负责现场指挥，在施工过程中造成的人员伤亡和财产损失及其他不可预测的一切以外事故，全部由乙方负责承担，房主不承担责任。
甲乙双方对以上协议条文均无异议，本协议一式两份，双方各执一份。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
业主水电合同范本 第七篇
甲方：
乙方：
依照《*******合同法》、《*******建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一致，订立本协议。
一、工程概况：
、工程名称：
、工程地点：
、结构形式： 框剪 墙结构，地上 一九 层，地上层高 五四 m，总建筑面积约 一六六零零 *方米 。
二、承包方式：
包工不包材料的大清包方式
三、承包范围：
、本建筑安装工程水施、电施设计施工图纸及图纸会审交底资料、设计变更所含的安装工程。
、施工期内安全文明施工和配合各项检查一切协助用工。
四、承包内容：
、给、排水系统预埋及安装;
、给水设备安装及调试;
、照明用电系统线路预埋及安装;
、照明用电设备、开关插座安装及调试
、配合各专业分包安装施工队伍施工(包括送电、配合各专业队伍设备调试及**施工单位完成系统综合调试验收)。
五、清包工期：
于土建同时竣工交验。
六、质量要求：
、乙方必须按照****对所承包的工程施工质量负责。如果因为施工质量不合格造成经济损失由乙方负责，材料问题由甲方负责。
、乙方在施工中必须严格遵守国家《工程建设标准**条文》及现行的建筑施工规范和操作规程，工程质量要求达到合格标准，双方对工程质量有争议，以当地质量**站及有关单位、专家评定为准。
七、安全文明施工要求：
、乙方在整个施工过程中必须全面严格遵守安全规章、规程、规定。
、乙方应按有关规定及专项施工方案自备安全带、安全帽、胶鞋、绝缘手套等一切安全防护用具并确保按规定佩戴使用。
八、双方义务：
、甲方义务：
、向乙方提供施工图纸一套;
、完成技术交底及安全教育、交底;
、提供电焊机一台及电源线、焊把线，提供无齿锯一台及电源线，提供套丝机、台钻的电源线但不提供设备。
、乙方义务：
、严格按照甲方指定的进度计划，投入足够的人力、物力，保证工期;
、加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全**，落实安全措施，确保施工安全;
、乙方自带本工程所需的工具用具、劳保安全防护用品。
、乙方应按规定完成班组的技术交底、安全交底、三级安全教育签字齐全并经甲方审核备案。提供真实有效的特殊工种证件到甲方备案，并确保施工中人证相符;
、乙方必须制定现场负责人一名负责施工现场的管理并与甲方项目部对接工作。
、乙方应提前七天向甲方报送经项目负责人签字材料计划;
、工程完工后按甲方要求将所有甲方提供剩余、节余材料及设备清点办理交接手续。
九、合同价款及支付方式：
、本合同以单价 二五 元/建筑*方米包干(不含任何税费)，该总价已包括人工施工及安装、辅材安装、调试等各项费用，此单价不再因设计变更、定额调整、市场变化等一切因素而调整。
、本合同第一次付款为 四栋住宅主体施工至一二层顶板混凝土浇筑完毕，甲方支付乙方已完工程价款的三零%;其后每月五号甲乙双方核对上月完成产值，并与本月一五号前支付乙方上月产值的八零%，本合同约定工程全部完工并经甲方、监理单位验收合格，甲方一次性支付乙方工程款。
十、争议解决：
、甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定向工程所在地人民**提**讼。
十一、合同终止：
乙方承包工程经甲方和建设单位、监理单位验收合格后并向甲方交付作业成果，工程价款支付完毕，双方履行的本合同全部义务即告终止。
十二、合同份数：
本合同一式三份，具有同等效力，由甲乙方各执一份，存档一份。
甲方：(签字盖章) 乙方：(签字盖章)
日期：
业主水电合同范本 第八篇
发包单位：(以下简称甲方)
承包单位：(以下简称乙方)
根据《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲方同意将本项目的水电、消防工程承包给乙方施工、管理，为了明确双方的权利、义务、双方本着互惠互利和诚实守信在同等条件下，经甲、乙双方协商一致，，签订本合同。
一、 工程概况
一、 工程名称：
二、 工程地点：
三、 工程内容：水电、消防安装工程( )
四、 建筑面积：约 平方米(以图纸设计和变更为依据)
二、 承包方式
一、 按照建设方提供的图纸要求包工包料(按实结算)，临时用水、用电由甲方承担材料、乙方承担人工工资。
二、 按结算总额水电、消防工程下浮二八%(含税金、管理费、材料发票、施工用水用电、临时设施费、预算、资料及工程验收相关费用等)与甲方进行结算。
三、 本工程不存在发生任何点工，场区内临时及施工用水用电都由乙方负责施工接驳至作业面。
三、 承包范围
一、 本主体工程图纸范围内的水电工程、消防工程以及公共部分的水电、消防工程的预埋、制作、布管、布线、安装等所有项目。
二、 水电、消防工程所有场区内的管线、窨井(雨水井、污水井、化粪池、强电井、弱电井、消防给水、生活给水阀门井)制安及挖填方，以市政管线对接为节点。
三、 本主题工程图纸范围内的弱电工程的预埋项目由乙方施工(弱电承包方承担人工材料成本费 )，决算纳入弱电工程结算。
四、 结算依据
一、 安装工程按二零xx年《江西省安装工程消耗量标准》，根据国家工程量清单计价及《江西省建设工程计价办法》等相关文件计取。材料价差按同期《鹰潭建设造价》公布的预算价格调整。
二、 工程量计算方式以设计图纸及业主确定的变更签证为准，计算规则按国家省市现行预算定额规定执行。数量、工程量由审计计算核定。
五、 付款方式
一、 预埋项目垫资主体工程封顶，封顶后甲方按工程量的七零%支付乙方工程进度款。甲方不扣除乙方该项目下浮点。
二、 安装项目按每月完成工程量为一节点，甲方按完成节点工程量的七零%支付乙方工程进度款。甲方相应扣除五%该项目下浮点。
三、 工程竣工后七个工作日内，甲方按总工程款的九零%支付乙方工程进度款。甲方相应扣除乙方下浮点至二零%。
四、 工程验收合格后七个工作日内，甲方按总工程款的九八%支付乙方工程款。甲方相应扣除乙方下浮点至二六%。
五、 剩余工程总款的二%作为工程保修金，一年后一次性返还。甲方相应扣除乙方下浮点至二八%，至此结算完毕合同终止。
六、 乙方领取工程款时，必须向甲方提供期间施工班组民工工资(生活费)发放表(必须有民工签名按印及身份证复印件)，确保工资及生活费发放至民工，不得擅自挪用，造成纠纷由乙方负责。
六、 质量要求
一、 乙方按建设方的图纸施工，保质保量，严禁偷工减料，所有材料必须要有合格证，如质量不符合，所造成的一切经济损失由乙方负责。
二、 按建设单位及监理单位要求，已购水电材料(如管线、线材)需提供二次检验报告。
七、 安全和责任
一、 乙方在施工过程中必须遵守安全操作规程，加强安全生产广利职工安全教育。并对所承包的施工区域、施工地段的所属相关配套组完成的每道工序进行监督和检查验收，确保安全合格和无施工隐患后，方能进入本县工作的施工。如达不到施工安全要求，责令所属班组进行整改。直至整改合格，方能作业。
二、 工地禁用五五岁以上及一八岁以下民工，严禁有癔病、心脏病、高血压、疾病等进入工地施工，每个工作人员必须有自我安全保护能力的安全意识。如违反安全操作规程发生安全事故，由乙方自行承担。
三、 乙方必须做到使用操作前，坚持每天先交底，检查并确保无安全隐患，操作过程中确保安全生产。
四、 乙方施工人员如果在工地上打架斗殴，所发生的一切经济费用归乙方承担，并每发生一次罚款一零零元，由乙方承担，在工程款中扣除。
五、 乙方自合同签订后，不得以此另行肢解，转卖工程，从中牟利，一经发现甲方有权终止合同，没收非法所得，亲退出场。
八、 甲方责任：
一、 依照设计图纸等技术资料向乙方进行技术交底，并为乙方班组提供技术指导、咨询、监督、随时对工程技术、质量安全生产等各个环节进行检查监督，提供完整的蓝图三套。
二、 甲方在安全生产方面，严格按“安全管理目标操作实施细则”对乙方进行管理，对违章作业者进行处罚。
三、 甲方在文明施工方面，按企业规章制度及各项管理规则，对乙方的'违章进行处罚。
四、 甲方督促乙方人员遵守国家法律、法规、重视精神文明建设，制止刑事犯罪，乙方若有违法行为，甲方将配合_门予以惩罚，直接追究刑事责任。
五、 乙方从业人员须持本人身份证并填表登记，否则不能进入施工现场。
六、 甲方必须严格按合同支付乙方工程款，不得拖欠。
七、 承担非直接费一切开支。
八、 甲方提前三天通知乙方进场，进场前甲方保证三通一平。如乙方接到甲方通知时不进场，合同作废，保证金不退。
九、 乙方职责：
一、 乙方必须严格设计图纸和技术交底以及甲方编制的施工组织设计及施工规范进行施工，确保工程质量。
二、 乙方应履行节约，合理使用材料，爱护工地设施，不得随意浪费各种材料，不得浪费水源和电源，材料浪费按双倍材料价罚款，罚款单交财务在支付分段工程进度款中扣除。
三、 乙方严格遵守甲方制定的各项规章制度若有违反将承担相应处罚。
四、 乙方应对从业人员严格审查，必须杜绝有犯罪行为的人员进入工地，以确保项目正常施工，对乙方从业人员偷窃，甲方一经发现，乙方则承担盗窃的罚款，另交公安机关处理。
五、 乙方在施工过程中所有的劳保用品及费用自理，乙方进场人员必须带好身份证，特种行业工作证，持证上岗作业。
六、 在施工中如乙方材料不到位或其他原因造成甲方停工误工，乙方应承担甲方的一切经济损失。同时乙方由于甲方材料或其他班组原因，造成乙方停工待料，甲方应承担乙方的一切经济损失。
七、 乙方唏嘘安排专职水电工配合现场临时水电安装，日常线路维护维修以及照明灯具的安拆工作，保证各工种班组施工(含夜班)正常用水用电。
九、 保质金的交纳和退还款方式：
该工程施工合同签订后，乙方 叁 天内向甲方支付 人民币贰万元整 保证金，工程完至 竣工验收 一次性返还。
十、其它：
工人住宿由甲方负责，从乙方施工人员进场之日起生活费由乙方垫付。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。签字生效，具备同等法律效力，未尽事宜，双方协商解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
业主水电合同范本 第九篇
甲方：___________（发包方）
乙方：___________（承包方）
甲、乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条：工程概况
一、工程地点：
__________________________________________。
二、工程承包方式：
（一）承包人包工包料；
（二）承包人包工部分包料；
（三）承包人包清工。
三、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
四、合同价款：本合同工程预算造价***___________元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。
第二条：材料供给的约定
一、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
二、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
三、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。
第三条：工程质量及验收的约定
一、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb—XX和《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb—XX并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
二、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。
三、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。
四、本工程由_______方设计施工方案。
第四条：安全生产各防火的现场治理的约定
一、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
二、未经甲方同意及****批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
三、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
四、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。
五、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定
一、布局开槽完工后，支付工程款的五零%给乙方，水电完工后支付工程款的三零% ，整体竣工验收合格后支付二零%。
二、本工程保修期伍年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。
三、双方款项住来均应出具收据。
四、工程结算方式：水路____米，电路____米
五、乙方承包内容：
（一）水电开槽、布线、穿线、埋槽；
（二）所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋；
（三）水电施工穿墙、打孔、切割；
（四）开关插座面板安装；
（五）小五金的安装；
（六）后期灯具的安装（水晶灯另计）；
（七）其他收费项目另计。
第六条：纠纷处理
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民**提**讼。
第七条：全同的变更和**
一、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____%支付违约金，并办理终止合同手续。
二、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，**本合同。
第八条：其它约定
一、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
二、甲方在入住前可以要求乙方三次来现场配合 其他工种的交叉施工，超过三次部分每次甲方需支付乙方三零元/次的劳务费。
三、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后四八小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
第九条：附则
一、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。
二、本合同签订后工程不得转包。
三、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
四、合同有效期至_______。
五、工程保修期五年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方________签字（盖章） 乙方________签字（盖章）
______年_____月______日 ______年_____月________日
业主水电合同范本 第一零篇
甲方：
乙方:
经友好商定，甲方将金都花苑五、六、七、八号楼的水电施工承包给乙方。为明确水电安装的经济利益、施工责任、**、义务，根据(*******建筑法)、(*******劳动法)及本工程对水电安装施工的相关规定，结合本工地的实际情况，特签订如下协议、条款，双方必须共同遵守。
一、工程概况
一、工程名称：付庄金都花苑
二、工程地点：付庄镇外环路
三、工程内容：水电、地暖、卫生洁具、灯具插座开关等
二、承包范围
五、六、七、八、号楼土建工程图纸上所有外落水管道、水电图纸上的给排水、地暖管道、卫生间、厨房预埋管道及防水、强弱电气各规格配线、配管、避雷、电表箱、分线箱、接线盒、灯具插座开关、卫生洁具等材料及施工，安保系统的配管。包括水电安装所配备的机械设备，电动工具，电焊机，电缆线和预埋所需的胶水、扎丝、防腐油漆等所有辅材。原材料检测和施工资料。临时用电、用水施工等均在乙方的承包范围之内。超出原一期验收范围外的须经项目部核实增减工程量。原一期验收时有的以后改了，工程量核实后就要扣除。
三、承包方式
包工包料、包质量、包工期、包安全生产。
四、承包要求
一、乙方所用给排水管材的质量必须符合图纸设计要求，避雷带、电气配线、配管、地暖、插座、灯具、卫生洁具等一律采用国家标准。提供务实的材料合格证或质保书。
二、严格按照给排水、消防、地暖、电气施工图纸设计总说明的各项技术规程操作，施工各项程序必须规范、标准。
三、主要负责人应持电工证、电焊工操作证。具备消防工程施工合法有效的资质证明。
五、施工工期及工人进场时间
本工程定于二零xx年一一月一六日进场施工，确保甲方的总体进度计划(附进度计划表)，在工种连接上，乙方必须服从甲方的**调度，无特殊情况造成工种连接上的脱节，要赔偿一切由此造成甲方的经济损失。
六、承包单价
一、符合上述材料、人工、质量、安全、进度、文明施工等必须达到甲方、监理、质监部门的认可。
二、计算方式：按照上述承包内容，经双方协定，本工程承包单价为一零三元/m二。本工程建筑面积按图纸面积计算。(室外消防价格另定)甲供材料按市场价抵扣除。
七、付款方式
乙方自带基础上至结顶*屋面混凝土浇灌的给排水、避雷、电线管网的预埋，经甲方验收合格一周内，应支付给乙方所完成面积总价的材料费、人工费一五% 。给排水、地暖施工结束支付乙方二零%。室内消防、卫生洁具、电气施工结束应支付乙方二五% 。经竣工验收合格一个月内付乙方二零% 。余款在三个月内一次性付清，但须留五%保修金，待质保修期满第十五个工作日内付清。
八、双方职责、义务、**
一、甲方：
(一)提供必要生产设施、安全设施。
(二)负责土建施工和水电安装之间的协调工作。
(三)编制施工进度表，负责安装技术交底和安全生产交底。
(四)甲方现场安全员负责对各班组进行安全生产检查及指导、督促，并协调与其他工种之间的关系，协助乙方做好各项工作。
(五)有权对乙方违反安全生产及施工范围的施工人员进行处罚，每次不少于五零元，直接在乙方的拨款单中扣除，对屡教不改的，甲方有权开除或终止合约，造成甲方经济损失的，应由乙方赔偿。
二、乙方：
(一)**年龄在二零-四五岁之间，身体强壮，具有法制观念及专业技术，素质好的成建制的职工进场，严禁五零岁以上、体弱多病的成年人及目无法制意识的人进场。
(二)进场人员必须持有居民身份证、暂住证、健康证等各种所需证件，并报送进场职工一寸近照及花名册一份，一经注册不得随意变动，如需调动，报项目部备案。
(三)严格遵守安全生产的操作规程，服从项目安全员及有关职能负责人的安全教育和指导，坚持班前教育，安全第一，增强职工自我保护意识，确保安全生产。生产中的安全事故，由乙方自行负责。
(四)所有劳保用品必须符合甲方及当地*的要求，由乙方自行采购或甲方代购，若委托甲方代购，此费用从乙方工程款中扣除，扣除金额为采购价的一零二%。
(五)因乙方的工作原因造成工程质量问题均由乙方负责处理.
(六)施工过程中出现安全事故由乙方负责。
九、其他
一、合同签订后，乙方须向甲方交合同质保金人民 万元(甲方应出具收据)，待水电预埋全部结束，且验收合格后归还给乙方。若乙方在施工过程中造成的质量、安全、进度均达不到水电安装操作规范的要求，甲方有权处理对合同保证金的扣除和赔偿由此造成的甲方经济损失。
二、乙方先施工五、六、七、八个施工段，如合作满意，以后过程均按此合同施工，其他条款不变。
三、甲方付给乙方承包单价收入总额中含合同期内乙方所有人员的福利、补贴、车旅费、医药费等一切费用。
四、工人进场时必须上报名单、身份证复印件。
五、意外伤害保险费和资料费乙方应承担五零零零元
六、如果在合同执行期间施工范围增加内容，乙方应主动提出签证并补充合同，如没有相应的补充说明结账按本合同计算。
七、甲方应分配施工图纸给乙方壹套，待施工结束后归还原图。
八、质量保修期为竣工验收后二周年。
九:、如果各水电施工班组发生劳务纠纷，造成甲方损失，乙方必须无条件予以赔偿。
一零、未尽事宜，双方洽商解决。
一一、本合同一式两份，双方各执一份。
甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：___________________
甲方**签名：_______________乙方**签名：___________________
地址：_______________________地址：___________________________
电话：_______________________电话：___________________________
传真：_______________________传真：___________________________
日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日
业主水电合同范本 第一一篇
发包方(简称甲方)：
承包方(简称乙方)：
依照《_合同法》、《_建筑法》《_劳动法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程水暖、电器承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。
一、工程概况
建设单位名称：
工程名称：
建设地点：
标段(栋号)：
二、乙方进场人数(附名册)
乙方按国家有关规定，聘用临时工并签订劳动施工协议，按本工程承担的内容，组织进场所需工种人员，并按榆树市流动人员管理办法、作到“三证齐全”，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。
三、工期进度要求
(一)开工日期： 年 月 日
(二)总(日历)工期： 个月
(三)具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。
四、承包方式与范围
(一)承包方式：包工、包料、包工具、包工期、包安全、包文明施工。
(二)承包范围：
一.给排水安装：图纸内的全部内容，
二.电气安装：包括穿线管的预埋、管内穿线、桥架安装、电箱的安装，防雷接地、灯具安装，;室内开关插座的安装、等电位连接、水泵、动力箱、电控箱等设备安装等
三.弱电安装：用户箱、电话、电视、宽带线管预埋底盒安装，楼宇对讲系统的线管预埋底盒安装等。
四.以设计图所列和投标文件中的所有分部、分项施工范围。
五.水电测试、试通水、试通电等。
六.工长及管理人员由乙方自己配置，费用由乙方自行承担。
(三)乙方承包工程相应的单价合计 元/，总价 万元。
一.该工程图纸范围内的水电安装人工费及管理费，乙方负责为所属员工购买意外伤害保险。
二.所需固定工具、手动工具、焊机、套丝机、沟槽机、热熔机、切割机、试验工具等所有工具费用;均有乙方自己承担。
三.需水电相配合的其他分包班组的配合(如消防、通风、照明、施工用电线、电表等)。乙方进入施工时，一律由乙方自备。施工中所用的水电费由乙方自行承担。
四.对于设计变更，人工费增加五万元以内的甲方不再对乙方补价;超过五万元，超出部分按实际发生结算。
五、工程要求：
(一)质量要求：按国家质量标准和工程质量验收标准组织施工。
一.必须具备于自己承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。
二.乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸(含书面通知)和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。
三.乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。
四.乙方必须对进场使用的材料送实验室检测，合格后方可用在工程上，检验不合格的材料一律清除出场。
五.乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护，其保护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。
六.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。一切损失由乙方自己承担。
八.保修期为二年。
(二)工期要求
一、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督;工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。
二、工期延误
(一)乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。
(二)如因乙方自身原因延误工期，一切损失(含建设方罚款)由乙方自行承担;甲方处以乙方双倍罚款。
(三)安全施工要求
一.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。
二.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程，严格按“一标三规范”要求组织施工检查。
三.乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。
四.乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。
五.乙方在施工过程中所发生的(包括由乙方原因造成的人员)工伤、死亡、均由乙方负全部责任，甲方不予承担。
六、结算公式
一、乙方每次向建设方申报工程进度款后，向乙方支付工程款的 %。
二、安装调试一次性竣工验收合格后，甲方向乙方办理工程竣工结算手续后的三零日内甲方向乙方支付到工程款的九五%。
三、五%的维修质保金，两年后一次性支付。
四、在质保期内因质量问题，甲方通知乙方进行维修若乙方维修不及时甲方有权按比例扣除维修质保金。
七、违约责任处理
(一)凡出现以下情况均视为违约：
一.乙方工程施工质量未达到本协议所列述的各项工程要求;
二.乙方擅自将承包的工程再行转包、分包;
三.其他造成工程各种损失的过失行为;
四.乙方不履行或擅自变更一切及单方解除协议。
五.不服从甲方的管理。
(二)违约处罚
一.乙方不按质量工期要求施工的违约行为，甲方有权以口头和书面指证。若乙方不予及时整改和纠正，甲方有权终止合同，并追赔由此带来的损失。
二.对其他违约行为守约方有权向违约方追罚三万元的违约罚金。
三.乙方必须确保自己劳务队伍的工资及生活费的发放，杜绝使用童工。若乙方的劳务队伍在施工期间至竣工验收三个月内，劳务队伍人员出现劳务纠纷问题，劳动监管部门每出面一次罚款一零零零零～五零零零零元。
(三)其他奖惩约定
发生治安案件，除乙方自行承担相应责任外，同时接受甲方的处罚，第一次罚款一零零零零元。再次发生，则乙方自动接受无条件的退场处理，由此带来的工程损失由乙方负责。
八、附则：
(一)本协议发生纠纷时，应由双方及时协商，协商不成时，双方均可向各级经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉，但处理纠纷期间，任何情况下不得影响工程施工，若影响正常施工超过两天，视为乙方自动终止协议，乙方承担全部责任，甲方有权另找施工队伍。
(二)本工地人员的建筑工程群体保险由乙方购买，乙方可购买其他险种进行补充，若发生意外事故，过程处理由乙方同保险公司和当事人(或其亲属)进行处理。所涉及费用在保险公司承担范围外的由乙方承担。
(三)本协议一式___六_份，甲方执__五__份、乙方执_一___份，双方所执协议具有同等法律效力。
(四)本协议自双方签字之日起生效，至工程保修期满完后自动失效。
甲方(盖章)：
乙方(盖章)：
甲方法人：
乙方法人：
年 月 日
年 月 日
业主水电合同范本 第一二篇
甲方：__________(发包方)
乙方：__________(承包方)
甲、乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条：工程概况
一、工程地点：
二、工程承包方式：a承包人包工包料;b承包人包工部分包料;c承包人包清工。
三、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日
四、合同价款：本合同工程预算造价***___________元(大写)，若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。
第二条：材料供给的约定
一、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
二、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
三、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。
第三条：工程质量及验收的约定
一、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-二零x和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-二零x并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
二、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。
三、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。
四、本工程由_______方设计施工方案。
第四条：安全生产各防火的现场治理的约定
一、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
二、未经甲方同意及****批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
三、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
四、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。
五、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定
一、布局开槽完工后，支付工程款的五零%给乙方，水电完工后支付工程款的三零%，整体竣工验收合格后支付二零%。
二、本工程保修期伍年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。
三、双方款项住来均应出具收据。
四、工程结算方式：水路____米，电路____米
五、乙方承包内容：
一)、水电开槽、布线、穿线、埋槽;
二)、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;
三)、水电施工穿墙、打孔、切割;
四)、开关插座面板安装;
五)、小五金的安装;
六)、后期灯具的安装(水晶灯另计);
七)、其他收费项目另计。
第六条：附则
一、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。
二、本合同签订后工程不得转包。
三、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
四、合同有效期至_______。
五、工程保修期伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方：____________
乙方：____________
______年___月___日
——水电合同范本 (菁华八篇)
业主水电合同范本 第一三篇
甲方：(发包方)
乙方：(承包方)
本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条 工程概况
一.施工地点：贵州省x
二.工期：日 至二零x年
三.本项工程预计费用 元人民币。
第二条 工程承包方式：包工包料。
第三条 工程承包范围
一.负责施工甲方新教学楼电缆埋设、新教学楼供水管道安装、食堂位置旧电路改造工程。
第四条 材料供应的约定
一.甲方提供的材料
甲方负责提供本工程项目中新教学楼供电电缆及电缆埋设所需穿线管道、新教学楼供水工程所需增压成套设备。
乙方必须至少提前两天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应是符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
二.乙方提供的材料
乙方负责提供本项目所需其他全部材料。
乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第五条 工程质量及验收的约定
一.本工程应严格执行国家相关施工规范及相关工程质量验收规范。
二.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。
三.工程竣工：乙方应提前一天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。
第六条 有关安全生产和防火等的现场管理约定：
一.严格遵守规定的施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施 工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
二.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
三.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
四.保证施工现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
五.负责工程所产生垃圾的处理工作。
六.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。
七.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。
八.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第六条 工程款付款方式：整体竣工验收合格后支付全部工程价款。
第七条 违约责任：
一.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付合同总价款的违约金。
二.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付合同总价款的违约金。
第七条 纠纷处理方式：
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
第八条 合同的变更和解除：
一.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 一零 %支付违约金，并办理终止合同手续。
二.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订并按合同总价款 一零 %支付对方违约金，立终止合同协议，解除本合同。
第九条.其它约定：
一.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
二.乙方施工完成交付使用后一年内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后四八小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第十条 附则
(一) 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后工程不得转包。
(三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
(四)合同有效期至二零x年五月一零日。
甲方签字： 乙方签字(盖章)：
年 月 日 年 月 日
业主水电合同范本 第一四篇
发包方：（甲方）
承包方：（乙方）
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条：工程概况
一、工程地点：
二、工程承包方式： a承包人包工包料； b承包人包工部分包料；c承包人包清工。
三、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
四、合同价款：合同工程预算造价人民币___________元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。
第二条：材料供给的约定
一、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
二、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
三、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。
第三条：工程质量及验收的约定
一、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb-XX和《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb-XX并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
二、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。
三、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。
四、本工程由_______方设计施工方案。
第四条：安全生产各防火的现场治理的约定
一、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
二、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
三、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
四、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。
五、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定
一、布局开槽完工后，支付工程款的`五零％给乙方，水电完工后支付工程款的三零％ ，整体竣工验收合格后支付二零％。
二、本工程保修期伍年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。
三、双方款项住来均应出具收据。
四、工程结算方式：水路____米，电路____米
五、乙方承包内容：
一）水电开槽）布线）穿线）埋槽；
二）所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋；
三）水电施工穿墙）打孔）切割；
四）开关插座面板安装；
五）小五金的安装；
六后期灯具的安装（水晶灯另计）；
七）其他收费项目另计。
第六条：纠纷处理
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按合同约定向人民法院提起诉讼。
第七条：全同的变更和解除
一、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____％支付违约金，并办理终止合同手续。
二、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除合同。
第八条：其它约定
一、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
二、甲方在入住前可以要求乙方三次来现场配合 其他工种的交叉施工，超过三次部分每次甲方需支付乙方三零元/次的劳务费。
三、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后四八小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
第九条：附则
一、合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。
二、合同签订后工程不得转包。
三、合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
四、合同有效期至_______。
五、工程保修期五年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方________签字（盖章） 乙方________签字（盖章）
___年___月___日
业主水电合同范本 第一五篇
发包人全称：(以下简称：甲方)
承包人全称：(以下简称：乙方)
依据《_合同法》、《_建筑法》、_与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其它有关法律、法规和规章，遵循平等、自愿、公平的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
工程名称：
工程地点：
施工现场条件：以现场实际情况为准;
施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。
二、工程承包方式、承包范围及承包内容：
一、承包方式：本工程乙方包工不包料，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
二、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体;零星构件、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔;室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。
三、承包内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内排水、弱电的全部安装工程，电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋。具体如下：
A、给排水部分：给水部分：接口、起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端至现场排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水实验。
B、电气部分：从现场低压配电柜至所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留)，以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束，避雷带，避雷网的施工：施工图中从现场低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料;桥架、电线电缆、排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。
三、双方责任：
一、甲方负责提供施工图纸一套，协调施工用电。
二、乙方负责按时按质按量完成安装工程程序及调试。
三、承包施工过程中，乙方不能以人工、材料价格上涨或其它原因为借口不进场施工。乙方若出现不正常施工、有意莫工、拖延工期的情况，甲方有权安排其它施工队进场施工，人工费从乙方扣除。
四、工完场地清。
四、工程费计算方式：
按工程施工图纸建筑面积每平方米( )元计算。如乙方延工期按每平方米( )元计算。如再延期超三零天按照每平方米( )元计算。
注：如由甲方材料供应不上的，与乙方无关。
五、付款方式：
乙方组织人员进场施工后，甲方要每月按预计工程总价的八%支付给乙方。完工检测合格后，一周内支付工程总价八七%给乙方。扣五%工程款作为保修期的质量保证金。一年后没有质量问题，一周内无息一次性支付给乙方。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
业主水电合同范本 第一六篇
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
甲方委托乙方对居室水电工程项目进行安装施工，双方依据国家法律法规，经协商自愿签订本合同。
第一条 工程概述
一、项目：住宅水电安装。
二、地点：**大道东都怡景花园 幢 室，套内面积 O。
三、施工安装内容：拆墙、打洞、开槽(见附件一《基础工程项目》)、强弱电线和开关插座安装、冷热水管及下水道安装、灯具及龙头安装。
四、总价;工程款 元。增减项目需经双方商定价格后签字确认生效，依此增减工程安装项目并增减造价。
五、工期：本工程耗时 日。工程自二零xx年 月 日起至 月 日止，乙方应按时按质按量完成全部工程安装项目。
第二条 甲方工作
一、工程现场无影响水电安装施工的障碍物。
二、提供乙方施工所需的水电接口和主要材料。
三、提供经物业管理部门认可的《房屋*面布置图》(附件二)、《开关插座布局图》(附件三)、《用水器具布局图》(附件四)、《灯具布局图》(附件五)，并向乙方进行现场交底。
四、如确实需要拆改原建筑结构或设备、线路，应向物业管理部门办理手续，并承担有关费用。协助乙方办理施工申请、审批、登记等手续。
五、对工程施工质量进度进行**检查，有权要求乙方对不合格的项目进行整改，以达到设计和规范要求。
六、施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打招呼，处理好邻里关系。
第三条 乙方工作
一、对甲方进场材料确认签收(在附件六 上签收)，合理使用材料，保证材料安全房屋装修水电安装合同范本房屋装修水电安装合同范本。
二、严格执行施工工艺规范，按合同规范进行施工，保质保量按期完成工程，解决由乙方负责的各项事宜。
三、文明施工，防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、短路停电、物品损坏等事故发生，万一发生，必须负责尽快修复或赔偿。
四、严格执行安全操作规程和防火安全规定，负责施工现场的安全，严防火灾，绝对保证施工现场的防火安全。自担施工安装过程中的伤亡责任，并承担由此造成的甲方损失。
五、严格按照本合同签认的工程量表和图纸进行施工，做好强弱电线路走向标注记录，提供强弱电线路正规图纸。
六、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的材料、设施和施工成品进行保护。
第四条 质量要求
一、工程施工标准，双方同意参照GB五零三二七-二零xx国家标准《住宅装饰装修施工工程规范》规定。
二、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可，详见本合同附件六《装修工程材料预算清单》。
三、凡由甲方自行采购的材料、设备、产品质量由甲方自负，施工质量由乙方负责，乙方采购的材料、设备、产品质量由乙方负责。
四、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用双方应另签补充合同。
五、其他质量要求和标准见附件七《电工施工规范》、附件八《**施工规范》。
第五条 材料供应
一、甲方提供的材料均应用于本合同规定的装修项目，非经甲方同意不得挪作他用，乙方如有挪用应按材料的双倍价款补偿给甲方。
二、乙方提供的材料、设备应符合质量要求，规格有差异的禁止使用，对工程造成的损失均由乙方负责。
三、甲方负责采购的材料、设备均应是符合设计要求的合格产品，并应按时供应。
四、甲方提供的材料由于乙方保管不当，应由乙方负责双倍赔偿。
第六条 付款方式
一、乙方按本合同约定的时间进行施工，按时按质按量完成本合同约定的灯具安装以外的工程项目，甲方按本合同约定价款的六零%预支付工程款，灯具安装完成通电试灯后，经双方验收确认，再支付三零%工程款，剩余一零%为质量保证金。
二、质量保证金在本合同规定的质保期内，无任何质量问题时，甲方一次性支付。
第七条 工程工期
一、因乙方原因而延迟完工，按本合同违约责任条款处理;因甲方原因耽误工期，完工期限顺延。
二、由甲方提供的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担。由于乙方施工原因造成的质量事故，其返工费由乙方承担，工期不变。
三、在施工过程中，因为乙方施工质量问题返工导致工期延误，按本合同违约责任条款处理。
四、施工中如果因甲方原因要求返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签字认可，甲方需承担全部施工费用且工期顺延。
第八条 工程验收
一、本合同工程验收按《工程验收单》(见附件八)的标准进行。本合同约定的工程分两个阶段验收，除灯具安装以外的工程全部结束后，乙方应**甲方进行预验收，工程质量验收合格后，双方确认后在见附件八上签字，然后办理工程移交和预结算手续。
二、灯具安装试通电亮灯后，双方在进行总验收，合格后在附件八上签字，然后办理结算付款手续房屋装修水电安装合同范本合同范本。
三、甲方如不能在乙方指定的时限前来验收，应及时通知乙方，如果双方同意，可以另定日期验收，但完工期限按甲方耽误的天数顺延，因此给乙方增加的费用由甲方承担。
第九条 质量保证
一、在正常使用条件下，装修工程质量保证期限为五年。保修期自本合同工程验收合格之日起计算(见附件八《水电安装验收单》)
二、质量保证期限内，乙方提供免费维修服务。正常使用条件下的维修项目，乙方免收维修费和材料。质保期外和非正常使用的维修项目，乙方维修费和材料费按成本价收取。
三、质量保证期内，乙方工程出现质量问题，乙方在甲方问题反映的当天来维修，甲方不扣除质保金;乙方在甲方问题反映二天后，每迟一天来维修，甲方将按一零%的比例扣除质保金。即使扣除质保金，但仍不能排除乙方免费维修的责任。
业主水电合同范本 第一七篇
一、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。
二、本合同签订后工程不得转包。
三、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
四、合同有效期至_______。
五、工程保修期五年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方________签字（盖章）乙方________签字（盖章）
___年___月___日 ___年___月___日
大同小异的参考一下 地板企业与装饰公司合作协议 甲方：北京XX地板有限公司 乙方： 甲乙双方本着平等自愿、互惠互利、共同发展的精神，按《合同法》有关条款规定，经双方友好协商，就甲方向乙方供应装饰装修材料（以下简称材料），合作经营事宜达成一致意见，并签订如下合作协议： 一、合作材料：“XX” 二、合作期限为 年，自年月 日起至 年月 日止。
三、合作方式（详见附件一）： 一、甲、乙双方总部直接签署合作协议，建立合作关系； 二、甲方授权装饰公司会员店与乙方指定分部签署相关合作协议； 四、产品价格： 一、甲方向乙方提供材料的价格为 装饰公司统一供货价、材料现行市场最低限价及市场标价 （详见附件三）； 二、乙方必须严格执行甲方的价格制度，不得低于甲方材料现行市场最低限价销售，否则视为无效合同，因此而造成的后果，由乙方自负； 三、甲方保留对向乙方供应材料价格的调整权，并在调整价格前以书面形式通知乙方，同时将该材料的最新价格提供给乙方。 五、结算方式（详见附件二）： 主材款由甲方直接与终端用户按实际发生材料量和终端用户订单价格结算，而后甲方及时将结算情况回执乙方，并向乙方提供终端用户验收签字的安装确认单，以便进一步办理相关手续。
六、甲方权利、义务： 一、权利： （一） 对于乙方违反甲方价格政策及结算制度的行为，甲方有权向乙方提出警告，直至终止协议； （二） 对于乙方擅自违约的行为，甲方有权扣除部分利润作为对甲方的补偿； （三） 对于乙方蓄意扰乱甲方销售市场的行为，甲方有权向乙方提出索赔； （四） 对于乙方攻击、贬低甲方产品，损坏甲方品牌形象的行为，甲方有权要求乙方做出合理解释，情形严重的，终止合作协议；造成甲方损失的，甲方有权追究乙方的法律责任； （五） 如因乙方在合作有效期内对甲方产品的技术、价格以及合作的其它机密发生泄漏以致给甲方造成损失，甲方有权追究乙方的法律责任。 二、义务： （一） 甲方应向乙方提供营业执照复印件、产品目录、产品说明书、技术标准、检验检测报告、价格表等文件、资料；甲方应指定专人与乙方进行接洽（详见附件一）； （二） 甲方向乙方提供产品须符合国家相关标准； （三） 甲方在产品装卸、运输及安装过程中，应遵守双方约定的要求，并遵守乙方作业环境的要求； （四） 甲方应对所供产品的安装承担保修义务，保修期为一年，自安装之日起算，甲方在其所供产品保修期内出现质量问题，由甲方向终端用户履行保修责任及义务。
八、合同的解除： 一、本协议规定终止之日前三零日，双方协商续约事宜； 二、本协议规定终止之日后没有续签的，本协议自动解除； 三、本协议有效期内，经甲乙双方协商同意解除，本协议自动解除； 四、因不可抗力如战争、严重自然灾害、国家政策或法规等因素使本协议不能正常执行，本协议自动解除。 九、其他条款： 一、本协议未尽事宜，双方可协商解决，签署补充协议作为附件；补充协议经双方签字、盖章后与本协议具有同等法律效力； 二、凡因执行本协议过程中发生的争议，参照本协议第九条第一款解决；如经协商不能解决时，可提交怀柔区人民法院，采取法律诉讼解决； 三、本协议附件为本协议不可分割部分，与本协议具有同等法律效力； 四、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，甲乙双方授权代表签字盖章后正式生效。
甲方： 乙方： 地址： 地址： 授权代表： 授权代表： 电话： 电话： 传真： 传真： 日期： 日期：。
出租方(甲方)：
承租方(乙方)：
根据《xxx经济合同法》及有关规定，为明确出租方与承租方的权利义务关系，经双方协商，签订本合同。
一、乙方租用甲方地处两间，经双方协调一致签订此合同。
二、租赁期限为年，自 年 月 日起至 年 月 日。
乙方不能按时交房屋租赁费用时，甲方每天按年租千分之一收取乙方滞纳金，逾期一零天，甲方有权收回房屋，有权停止乙方营业。
四、乙方在租赁期间未经甲方许可不能转租他人。如乙方擅自将房屋转租他人或进行非法活动，甲方有权解除合同，收回房屋。乙方要依法经营，搞好防范措施，安全用电。如乙方管理不善，出现火灾、水灾，给甲方造成经济损失，乙方要负责赔偿(因房屋本身原因或不可抗力除外)。在乙方经营过程中，因乙方原因对乙方所属员工及顾客造成的人生安全的损害，一切责任由乙方负责，甲方不承担任何连带责任。
五、乙方租赁房屋期间要保持房屋结构设施原样，在未征得甲方同意下，不得进行随意改造。如需要改造，改造费用由乙方承担，乙方在租赁期间损坏设施由乙方负责维修。
六、乙方在经营期间，应办好国家规定的营业执照、卫生许可证等相关证件。
七、甲方在出租房屋期间，不承担国家征用、扩路、退建给乙方造成的损失。但发生此类事件，甲方愿意退给乙方未使用期间的房屋租赁费用。
八、乙方在租金相同的情况下享有优先承租权。乙方应在合同期满前一个月向甲方声明是否续租。如乙方继续租用，双方商定租赁事项，签订合同。如乙方不再续租，甲方有权在合同期满前一个月中在房屋门上张贴出租广告。
九、合同期满，乙方不再使用该房屋时，保持房屋原样交付甲方。乙方可以在房屋门侧张贴迁址广告一个月。
十、房屋租赁期间，双方不得借故解除合同。任何一方要求解除合同，须提前二个月书面通知对方，并向对方支付三个月的租金作为违约金。
十一、此合同经签字生效，甲、乙双方共同遵守，合同一式两份，共同持有。
甲方签字：
乙方签字：
出租方(甲方)：__________________
身份证号码：__________________
承租方(乙方)：__________________
身份证号码：__________________
甲、乙双方就房屋租赁事宜，达成如下协议：
一、甲方将位于____________________________________的房屋出租给乙方居住使用，租赁期限自________年_____月_____日至________年_____月_____日，计_______个月。
二、本房屋年租金为人民币______________元，一次xxx奇。如乙方未到期结束租赁即算违约，甲方不予退还年租金。
三、乙方租赁期间，水费、电费、电视费、电话费、卫生费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。租赁结束时，乙方须交清欠费。
四、乙方租赁期间，造成的失火、跑水，损失及房屋维修由乙方负担。乙方须将房屋维修成原状。
五、乙方不得随意损坏房屋设施，如需装修或改造，需先征得甲方同意，并承担装修改造费用。租赁结束时，乙方须将房屋设施恢复原状。
六、租赁期满后，如乙方要求继续租赁，则须提前_______个月向甲方提出，甲方收到乙方要求后_______天内答复。如同意继续租赁，则续签租赁合同。同等条件下，乙方享有优先租赁的权利。
七、租赁期间，任何一方提出终止合同，需提前_______个月通知对方，经双方协商后终止合同。若一方强行中止合同，须向另一方支付违约金__________元。
八、发生争议，甲、乙双方友好协商解决。协商不成时，提请由当地人民法院仲裁。本合同连一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。
甲方：__________________乙方：__________________
电话：__________________电话：__________________
身份证号：_____________身份证号：______________
_______年______月_____日______年_______月______日
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
根据《xxx合同法》及其他相关法律、法规，并遵循 平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方的 水、电、暖安装工程，以建筑面积每平方米 元，共 平方米，共计 元人民币的人工费总价款承包给乙方。
甲、 乙双方达成协议如下：
第一条 工程概况及承包内容
一 水、电、暖安装工程。
二 施工地点
三 工期： 年 月 日开工至日竣工。
四 承包内容：根据甲方提供的给排水施工图纸、电气施工图纸、采暖施工图纸及水、电、暖安装工 程会审、变更记录的内容。
第二条 甲、乙双方责任的约定
一 甲方向乙方承诺，按照本合同约定的日期和方式支付给乙方本合 同约定的人工费总价款及其他应当支付的费用，并按乙方提供的材料 预算计划向乙方提供本合同工程所需合格施工材料及劳动保护用品。 甲方有责任在本合同工程施工现场协调各工种之间的交叉施工，协调 不成所造成的损失及工期的延误，责任及损失由甲方承担，工期顺延。
二 乙方向甲方承诺，严格按照本合同工程图纸设计、施工要求及国 家、地方现行的建筑按照工程标准、规范及规定进行施工，自备施工工具，耗材除外。并向甲方承诺，由于乙方在施工过程中不按施工要求施工所造成的直接损失或在保修期内由于施工质量差、责任心不到位、不符合施工要求所造成的直接损失，责任及损失由乙方承担。
三 本合同工程在保修期内，由于第三者人为原因、业主使用及维护不当或所用施工材料质量差等因素所造成的损失，乙方不承担责任及损失。
四 本合同工程在施工中或保修期内，因气候、停电等不可预见因素或不可抗力所造成的损失或工期的延误，经甲、乙双方确认后，乙方不承担责任及损失，工期顺延。
五 乙方进入施工现场后应严格遵守安全操作规程及相关规定。
第三条 施工材料的约定
一 乙方必须至少提前三天向甲方提交下一道工序本合同工程所需施工材料预算清单，并注明数量及规格。
二 甲方提供的施工材料必须是符合本合同工程设计及施工要求的合格产品，并至少提前一天供应到施工现场。甲方提供的施工材料如果不符合本合同工程设计及施工要求或质量不合格的，或没有按时到达施工现场的，乙方应及时向甲方提出建议，甲方仍表示使用或仍延迟到达施工现场的，由此造成的损失，责任及损失由甲方承担，工期顺延。
三 在施工过程中，甲、乙双方必须遵循平等互利的原则。甲方向乙方提供的本合同工程施工材料到达本合同工程施工现场后，由甲、乙双方共同保管。由于乙方直接原因所造成的本合同工程施工材料保管不当或施工浪费，并超出施工材料废品率以外的损失，由乙方负责按原价赔偿。在施工中，乙方必须节约用料，若故意浪费施工材料，必须按所浪费材料的原价进行赔偿。
第四条 付款方式及违约责任的约定
一 甲方向乙方承诺，付款方式为水、电预留完工后付人工费总价款的二零%，箱、盒及排水管安装完工后付人工费总价款的二零%，给水及采暖安装完工后付人工费总价款的三零%，穿线及开关插座安装完工后付人工费总价款的二零%，剩余一零%工程竣工并验收合格后三个月内支付给乙方。
二 甲方未按本合同的的时间或方式付款给乙方的，每逾期一天，甲方必须向乙方支付五十元的违约金。
三 由于乙方直接原因造成本合同工程逾期竣工的，每逾期一天，乙方必须向甲方支付五十元的违约金。
第五条 纠纷及处理方式的约定
一 因施工质量或工艺甲、乙双方发生争议时，双方应协商解决。本合同工程在施工中或保修期内，由于施工质量差或所用施工材料质量差等原因造成的损失，甲方主张施工的甲方承担责任及损失，乙方主
二 因付款时间、方式或其他原因甲、乙双方发生争议时，双方应协商解决。双方不愿协商或协商不成的，可按照本合同的约定向当地人民法院提起诉讼。
第六条 合同变更及终止的约定
一 本合同由甲、乙双方签字(盖章)后，双方必须严格遵守，任何一方需要变更合同内容，必须经双方协商一致后签订补充协议。
二 本合同签订后竣工前，甲、乙双方如果一方要终止合同，需以书面形式向对方提出，经对方同意后，提出终止合同一方必须按本合同人工费总价款的一零%支付给对方违约金，支付完账款后本合同终止。 三 本合同签订后施工中，由于工程变更所造成本合同工程人工费总价款变更的，甲、乙双方可以向对方提出本合同人工费总价款的追加或消减，经双方协商一致后必须签订补充协议。
四 本合同签订后竣工前，若乙方无法按所承诺的工程质量及工期竣工的，甲方有权终止本合同;本合同签订后竣工前，若甲方未按所承诺的付款方式付款的，乙方有权终止本合同。上述原因终止合同的无需支付违约金。办理清算手续并支付完账款后，本合同终止。
五 非乙方原因工程半途停工达半年以上，乙方有权要求甲方在三个月内结清已施工工程量的账款，支付完后乙方有权终止合同。
六 本合同签订后竣工前，无论哪种方式终止合同，甲方必须按乙方已施工工程所占总工程量的比例支付给乙方人工费，办理清算手续并
第七条 附则
一 本合同工程保修期给排水工程 年，电气工程 年，采暖工程 个采暖期，保修期以后乙方不负责维修。
二 本合同甲、乙双方签字(盖章)后立即生效，且涂改无效。
三 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方签字(盖章)：
乙方签字(盖章)：
二零xx年x月x日
委托人(下称甲方)：
姓名/公司名称：
地址：
证件种类及号码：
电话：
传真：
受托人(下称乙方)：
公司名称：
地址：
电话：
传真：
甲、乙双方经友好协商，达成协议如下：
一、甲方委托乙方出租其拥有之位于北京市区街号第座层单位房产(下称“该房产”)，有关买卖契约或产权证明见附件，委托期限两年。该房产的建筑面积为平米(需以产权证所载数为准)。甲方合法拥有该房产的所有权及其占用土地的土地使用权，且甲方愿将房产出租。
二、甲方出租房产的条件如下：
一)租约年期：
二)租金：
三)租金支付：
四)按金：
五)其他：
三、乙方应积极为甲方寻找适合租户并最大限度地满足甲方要求。
四、甲方同意乙方为甲方关于客户完成该房产租赁后，乙方可获得相当于该房产租约中所签订之全年租金总额的平均租金作为代理费。甲方授权乙方可在签署正式房产租约前收取订金，此订金可作为之后乙方应得之代理费的一部分，不足部分由甲方在甲方与承租人签署该房产正式租赁合约(包括甲方应收之租房订金到位)之日起七日内缴付乙方。
五、当乙方向甲方关于可能承租人时，甲方应积极配合，自行与承租方签约，并尽快办理签署租约所需的有关手续。
六、甲方亦可授权乙方作为代理人代理签署有关租约，有关事宜将在授权书中另行约定。
七、甲方除委托乙方代为出租该房产外，亦可自行寻求或委托他人寻求该房产的可能承租人。如甲乙双方中任何一方最先寻求到该房产的承租人，均须以书面形式通知对方，否则将赔偿因此给对方造成的损失。
八、在委托期及委托期终止后六个月内，若甲方私下与乙方所关于的承租方签订租约，甲方也须将按照本协议订明的代理费支付给乙方。
九、本协议书在以下情形下即告失效：
一)委托期满且双方并无续约;
二)甲方与经乙方关于的承租方签约且付清应付乙方之代理费;
三)甲、乙双方书面同意提前终止本协议。
一零、甲、乙双方均须为本协议书内容予以保密，未经双方许可不得将有关内容泄露给任何第三方。
一一、本委托书依照xxx法律拟定，如有未尽事宜，双方可另拟补充条款。如有争议而双方不能协商解决将依照xxx有关法律通过北京仲裁委员会仲裁解决。
一二、本委托书一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起即行生效。
甲方：乙方：
_____年______月______日
甲方（出租方）：东营市职工文化活动中心
乙方（承租方）：东营新贵花嫁婚庆服务有限公司
甲、乙双方就二零__年一二月五日共同签订的《租赁合同》（下称合同）的解除相关事宜，约定如下，以资遵守。
一、甲、乙双方友好协商，一致同意解除合同。
二、甲、乙双方共同确认以下事实：
一、甲方已收取乙方自二零__年一二月五日至二零__年一二月四日期间的租金共计人民币八零零零零元（大写：捌万元整）；
二、乙方与甲方协商，甲方同意退给乙方剩余房租。
三、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，同具法律效力。
甲方（签字）：_________
乙方（签字）：_________
______年____月____日
就该合同本身条款而言，已比较详细了，甲乙双方基本都可接受，仅有以下点应予注意：
一、应补充一条（接第九条后面）：本协议履行中，因一方责任或过失而致使另一方或第三方受到损失，造成过失的一方应向受损方承担赔偿责任。
二、第七条应按“”中的内容修改：七、合同的变更和解除 因乙方违反本协议，甲方有权单方提出终止此协议，“但甲方应提前三零日”通知乙方，且乙方对此无任何异议。
三、第九条中的“如乙方在接到通知一个月后未自行解决供电设施”应为“如乙方在接到通知一个月后未自行解决供电”。
四、第八条中的“接地电阴小于一零欧姆”有错字，应为“接地电阻小于一零欧姆”。
五、本协议有一个先天致命的瑕疵，那就是未经供电管理部门的批准而私自改变用电类别，将工业用电私下改为了教育或商业用电，或有会遭供电部门干涉，。不过问题不大，大不了补办手续。如果定性为教育用电，其电费可能低于工业用电单价，供电局就根本不会来干涉了。
出租方(以下简称甲方)身份证号码：
承租方(以下简称乙方)身份证号码：
甲、乙双方通过友好协商，就房屋租赁事宜达成协议如下：
一、租赁房屋地址：________区________里________园____________楼____门____________室
二、租用期限及其约定：
一、租用期限为____年，自________________年____月________日起至________________年____月________日止;
二.、房屋租金：每年____________________元大写：____万____仟____元整。
三、付款方式：按年支付，________________年____月________日一次交清，____________________元为甲方净剩款，由于租赁关系产生的甲乙双方的税费等费用由乙方一方负担。
四、租赁期内的水、电、暖气、天然气、物业管理等费用由乙方支付，甲方提供燃气灶、抽油烟机、洗衣机、淋浴器供乙方使用。
五、乙方有下列情形之一的甲方可以终止合同，收回房屋使用权，乙方需承担全部责任，给甲方造成损失的，赔偿甲方损失。
(一)乙方擅自将房屋转租、转让或转借的;
(二)乙方利用承租房屋进行非法活动损害公共利益的;
三、责任及义务：
一、乙方须按时交纳水、电、天然气、暖气、物业管理等费用，租赁关系终止前结清相关费用。
二、租用期满后，乙方如需继续使用，应提前一个月提出，甲方可根据实际情况，在同等条件下给予优先;如乙方不再继续使用，必须提前一个月通知甲方。
三、乙方入住该物业应保持周围环境整洁做好防火防盗工作，如发生事故乙方应负全部责任;
四、乙方不得擅自改变室内结构，并爱惜使用室内设施，在租用期间，若造成损坏，负责修缮和恢复，乙方给甲方造成损失的，乙方给予甲方相应的赔偿。
四、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决，协商不成按有关现行法规办理或提交有关仲裁机关进行仲裁。
本协议共两页、一式二份，甲、乙双方各执一份，乙方支付租金，甲方开具收条即行生效。
出租方： 承租方：
业主水电合同范本 第一八篇
甲方（发包人）：
乙方（承包人）：
为使本工程顺利施工，确保工程质量、安全、进度，经双方友好协商，并遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则。甲乙双方达成协议如下：
一、工程概况：
工程名称：
工程地址：
工程施工范围：本工程层数为五层，其中二、三、四、五层为本工程水电装修范围，四、五层总装修面积为二八零零*方米。
二、承包方式：
承包方式采用包工不包料，单价按装修建筑面积六五元/*方米计算，工期为二个月（即二零 年五月一日至二零 年六月三零日止）。
三、承包范围及内容：
强电部分：
电表箱及户内配电箱安装。所有配管及穿线工程。开关、插座及灯具安装，灯具型号采用*头灯头。
弱电部分：
一、一层到五层走道西侧安装二零零×一零零竖向桥架。楼层内每个房间的闭路网线和电脑网线分别单独敷设至竖桥架位置并预留长度为三米。
二、弱电接线箱、路由器、交换机及网线水晶头工程由甲方自行安排专业人员施工。
水施工部分：
一、走道内的消火栓移位。所有卫生间给排水管道安装。一层给排水管道横支管安装。水龙头安装。卫生洁具安装由甲方自理。
二、原土建卫生间安装的管道拆除及楼板套管封堵。
其它部分：
墙体及地面开槽后的建筑垃圾由乙方清理至一层指定地点，垃圾袋由甲方提供。墙体开槽后的所有线槽及孔洞由甲方自行安排人员进行修补。楼板金刚钻孔费用由乙方承担。卫生间套管封堵由乙方负责。水电安装清包合同范本
四、付款方式：
给排水管道安装且供水、强弱电管线配管、穿线预埋完工后付款七零%。开关、插座、灯具及水龙头安装竣工验收合格七个月后付工程款的`九零%。剩余工程余款一年后付清。
五、甲方责任和义务：
在本工程中行使承包管理权，对工程实施全面管理及协调工作。甲方按协议及时履行工程款的支付。及时提供本工程必要的主材和辅材。负责施工过程中各专业的协调配合工作。
六、乙方责任和义务：
一、乙方在本工程承包范围内的所有工程质量向甲方负责。乙方要严格执行行业水电安全操作规范，遵守*生产的有关管理规定，按照安全生产标准**施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
二、乙方如因工程项目或人员发生任何事故由此产生的后果和一切费用都由乙方自己承担。
三、乙方所需材料应提前三天向甲方提供材料清单。负责提供现场施工所需的工具及活动脚手架。因乙方人为损坏甲方采购材料致使甲方多用材料的要在其工程款中扣除。乙方因工程施工不慎造成甲方任何损失的甲方有权从乙方工程款中扣除。
七、质量及技术要求：
按照施工图纸设计施工，质量达到合格标准。由乙方施工质量造成的问题所产生的一切费用由乙方承担。乙方应按照甲方的进度要求及时安排**人员施工。乙方承诺所做水电安装项目质量一年内不发生问题，如因安装发生异常乙方免费派
人为甲方维修，且要随叫随到。
八、违约责任：
一、甲方不能及时向乙方支付工程款及其它违约行为，应由甲方承担违约责任，并赔偿因违约给乙方造成的损失。
二、乙方不按甲方指令，拖延工期，质量达不到标准或发生其它违约行为。应因乙方承担违约责任，并赔偿因其违约给甲方造成的损失。
三、除非甲乙双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方要承担上述违约责任后仍就继续履行合同。
九、其它：
一、在合同执行过程中如遇争议，双方应本着友好协商解决，任何一方不得单方修改合同，如违约将承担违约责任。
二、承包人不得将安装工程进行分包和转包。
本协议一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。
甲方签字（盖章）：
乙方签字（盖章）：
年 月 日
业主水电合同范本 第一九篇
发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
经甲乙双方协商，确定本工程的给排水、电气安装工程由乙方承包、根椐本项目部有关规定，结合本工程具体情况签订本合同。
一、 工程项目
工程名称：
工程地点：
建筑面积：
二、 承包工程范围
本工程所属的给排水、电气、空调、通风安装工程。
三、 合同价款及承包方式
合同价款：按甲方与建设单位签订的合同相条款计算，按建设单位审定工程造价下浮后为合同承包价款。
按合同承包价款包工包料、包质量、包安全、包施工机具(甲方负责配合施工垂直运输机械外，其余机具均由乙方负责)。
四、 甲方责任
负责提供乙方聘用的工人临时宿舍及施工、生活用水用电(注：水电费按甲方有关规定计算)。
负责提供施工图纸及设计变更文件，解答施工图纸疑难问题。
负责组织稳蔽工程验收工作及工程竣工技术资料整理和归档工作。
负责协调各工种、各班组生产工作。
五、 乙方责任
业主水电合同范本 第二零篇
发包方(简称甲方)：
承包方(简称乙方)：
依照《*******合同法》、《*******建筑法》《*******劳动法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程水暖、电器承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。
一.工程概况
建设单位名称：
工程名称：
建设地点：
标段(栋号)：
建筑面积(水暖、电气)： 各标段以土建竣工实际面积为准 总建筑面积：暂定为 ㎡
二、乙方进场人数(附名册)
乙方按国家有关规定，聘用临时工并签订劳动施工协议，按本工程承担的内容，**进场所需工种人员，并按榆树市流动人员管理办法、作到“三证齐全”，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。
三、工期进度要求
(一)开工日期： 年 月 日
(二)总(日历)工期： 个月
(三)具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。
四、承包方式与范围
(一)承包方式：包工、包料、包工具、包工期、包安全、包文明施工 。
(二)承包范围：
一.给排水安装：图纸内的全部内容，
二.电气安装：包括穿线管的预埋、管内穿线、桥架安装、电箱的安装，防雷接地、灯具安装，;室内开关插座的安装、等电位连接、水泵、动力箱、电控箱等设备安装等
三.弱电安装：用户箱、电话、电视、宽带线管预埋底盒安装，楼宇对讲系统的线管预埋底盒安装等。
四.以设计图所列和投标文件中的所有分部、分项施工范围。
五.水电测试、试通水、试通电等。
六.工长及管理人员由乙方自己配置，费用由乙方自行承担。
(三)乙方承包工程相应的单价合计 元/㎡，总价万元。
一.该工程图纸范围内的水电安装人工费及管理费，乙方负责为所属员工购买意外伤害保险。
二.所需固定工具、手动工具、焊机、套丝机、沟槽机、热熔机、切割机、试验工具等所有工具费用;均有乙方自己承担。
三.需水电相配合的其他分包班组的配合(如消防、通风、照明、施工用 电线、电表等)。乙方进入施工时，一律由乙方自备。施工中所用的水电费由乙方自行承担。
四.对于设计变更，人工费增加五万元以内的甲方不再对乙方补价;超过
五万元，超出部分按实际发生结算。
五、工程要求：
(一)质量要求：按国家质量标准和工程质量验收标准**施工。
一.必须具备于自己承包工作范围相应的工程技术和**管理能力，能够**履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。
二.乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸(含书面通知)和施工**设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。
三.乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。
四.乙方必须对进场使用的材料送实验室检测，合格后方可用在工程上，检验不合格的材料一律**出场。
五.乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护，其保护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。
六.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。一切损失由乙方自己承担。
八.保修期为二年。
(二)工期要求
一、乙方必须按甲方制定的进度计划**施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、**;工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。
二、工期延误
(一)乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。
(二)如因乙方自身原因延误工期，一切损失(含建设方罚款)由乙方自行承担;甲方处以乙方双倍罚款。
(三)安全施工要求
一.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。
二.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求**施工检查。
三.乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。
四.乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。
五.乙方在施工过程中所发生的(包括由乙方原因造成的人员)工伤、**、均由乙方负全部责任，甲方不予承担。
六、结算公式
一、乙方每次向建设方申报工程进度款后，向乙方支付工程款的 %。
二、安装调试一次性竣工验收合格后，甲方向乙方办理工程竣工结算手续后的三零日内甲方向乙方支付到工程款的九五%。
三、五%的维修质保金，两年后一次性支付。
四、在质保期内因质量问题，甲方通知乙方进行维修若乙方维修不及时甲方有权按比例扣除维修质保金。
七、违约责任处理
(一)凡出现以下情况均视为违约：
一.乙方工程施工质量未达到本协议所列述的各项工程要求;
二.乙方擅自将承包的工程再行转包、分包;
三.其他造成工程各种损失的过失行为;
四.乙方不履行或擅自变更一切及单方**协议。
五.不服从甲方的管理。
(二)违约处罚
一.乙方不按质量工期要求施工的违约行为，甲方有权以口头和书面指证。若乙方不予及时整改和纠正，甲方有权终止合同，并追赔由此带来的损失。
二.对其他违约行为守约方有权向违约方追罚三万元的违约罚金。
三.乙方必须确保自己劳务队伍的工资及生活费的发放，杜绝使用童工。若乙方的劳务队伍在施工期间至竣工验收三个月内，劳务队伍人员出现劳务纠纷问题，劳动监管部门每出面一次罚款一零零零零～五零零零零元。
(三)其他奖惩约定
发生治安案件，除乙方自行承担相应责任外，同时接受甲方的处罚，第一次罚款一零零零零元。再次发生，则乙方自动接受无条件的退场处理，由此带来的工程损失由乙方负责。
八、附则：
(一)本协议发生纠纷时，应由双方及时协商，协商不成时，双方均可向各级经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民****，但处理纠纷期间，任何情况下不得影响工程施工，若影响正常施工超过两天，视为乙方自动终止协议，乙方承担全部责任，甲方有权另找施工队伍。
(二)本工地人员的建筑工程群体保险由乙方购买，乙方可购买其他险种进行补充，若发生意外事故，过程处理由乙方同保险公司和当事人(或其亲属)进行处理。所涉及费用在保险公司承担范围外的由乙方承担。
(三)本协议一式六份，甲方执五份、乙方执一份，双方所执协议具有同等法律效力。
(四)本协议自双方签字之日起生效，至工程保修期满完后自动失效。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
甲方法人 乙方法人
或委托**人(签字) 或委托**人(签字) 年 月 日
年 月 日
业主水电合同范本 第二一篇
甲方：
乙方：
甲方位于 一套楼房的水电改造前期由第三方改造后遗留诸多问题和不规范的地方，现甲乙双方经过友好协商，本着平等，互利，友好合作的意愿，达成如下协议：
一、施工前，有乙方工作人员与甲方在现场设计水电整改方案。
二、乙方所承包的水电路改造包括：①水路整改②电路整改③水路，电路的封槽④开关，插座的安装⑤客厅顶部射灯线路的安装。由专业技术人员进行水电改造。
三、整改过程中所有使用的材料，由甲方负责购买。
四、在施工过程中遇到特殊问题后有甲乙双方协商解决。
五、进入该小区施工时需办理的相关手续，证件由甲方提供。
六、由乙方施工不当造成甲方经济损失，由乙方赔偿。甲方在前期考滤不周需乙方二次改造的，收一零零元/次人工费，材料费另计(乙方按原报价向甲方收费)。同时，乙方应本着为客户服务的原则，为甲方提供必要的设计方案。
七、工程款分两次付清，工程总承包价为壹仟贰佰圆整￥一二零零元，自合同签订后甲方支付总承包价的五零%(￥六零零元)，整改完后支付总承包价的三零%，(￥三六零元)乙方安装完开关插座后甲方支付总承包价的二零%(￥二四零元)。
八、乙方保证所作的工程同下游工种的衔接，乙方在施工期将严格遵守该小区物业公司的管理制度。
九、水路试压验收，系统升压至八公斤，三零分钟后管路不漏为合格。
十、人为因素及人力不可抗拒因素所造成的水路，电路的破坏除外质保期为壹年，在保修期内我公司将承担您因本公司施工所导致的维修损失。
十一、本合同经双方签字后生效，合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方(签字)__________
乙方(盖章)__________
施工人(签字)__________
_______年_______月_______日
业主水电合同范本 第二二篇
甲方：______________代表(以下简称甲方)
乙方：______________代表(以下简称乙方)
依据《_合同法》、《_建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就康田.南川一八号地块住宅小区的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程承包范围
工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程，(施工图重大改变后工程量另行计算)
(一)室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点；
(二)室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井；
(三)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装；
(四)室内照明灯具及开关预埋及安装；
(五)从专变、发电机低压屏至用电设备的所有线路、设备安装；
(六)防雷接地安装；
(七)消防所有管网预埋及设备安装；
(八)弱电预埋及设备安装；
四、工期要求
乙方必须在_______年_______月_______日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
五、质量标准
工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。
六、工程承包方式：
包工、包安装(含防雷接地、消防及弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。采用固定劳务单价方式。
七、合同价款
本合同价款为人民币：元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。
八、付款和结算方式
一、由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费；
二、当乙方完成栋号封顶的时候，甲方支付相应部分劳务费的二零%；
三、当乙方完成所有劳务项目工作的时候，甲方根据形象进度按月支付总劳务费的六零%；
四、当工程竣工验收合格，甲方支付总劳务费的一五%
五、总劳务费的五%作为施工质量保证金，质保期为二年，质保期满且无质量问题，建设单位和使用单位无异议后一五天内，甲方一次性支付给乙方。
九、设计变更
因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。
十、材料设备供应
一、本合同工程所有用于水电主材(未计价材料)均由甲方采购供应，所有辅料(计价材料)由乙方自行负责。
二、水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。
十一、双方职责
一甲方职责
(一)按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。
(二)甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。
(三)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。
(四)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。
(五)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。
二、乙方责任
(一)土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程。
(二)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。
(三)施工现场水、电材料上下车及现场转运。
(四)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。
(五)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。
(六)在没有交付甲方时前必须保护设备设施，做好成品保护。
(七)乙方食宿自理。
(八)乙方提前七天提出一般材料计划，由甲方审核购买，外购设备需提前两个月报计划。
(九)乙方现场负责人：
十二、违约责任
一、甲方违约责任
如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。
二、乙方违约责任
(一)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。
(二)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮五零%后作为结算价款付给乙方。
(三)双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价一%/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同，另行安排劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。
(四)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并总价二%向乙方收取违约金。
(五)乙方必须做到工完场清，否则甲方按二零零元/次向乙方收取违约金。
(六)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮五零%后作为结算价款付给乙方。
(七)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按二零零零元/次向乙方收取违约金。
(八)以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。
十三、安全文明施工
一、乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责。
二、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。
三、乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。
四、乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险，如因乙方违章作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。
五、负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。
十四、其它管理制度
一、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，配足满足施工需要的人员，如无故不在岗(含缺席、迟到、旷工等现象)，甲方按二零零元/天(次)向乙方收取违约金。
二、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以一零零—一零零零元的罚金，并依法追究其法律责任。
十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商
一、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。
二、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。
甲方：______________乙方：______________
号：______________号：______________
业主水电合同范本 第二三篇
发包方： (以下简称：甲方)：
承包方： (以下简称：乙方)：
甲方现将杭州富力五一号地块一#~五#楼水电安装项目：PVC线管安装、镀锌线管安装、线管开槽、给排水管开槽、面板安装、灯带安装、灯具安装、灯盘安装、给水直管、排水直管安装、地漏安装、卫生间五金安装、淋浴花洒含龙头安装、洗手盆安装、坐便器安装、水龙头安装、户内电箱安装，(按设计图纸内容)发包给乙方，按照《*******合同法》并明确甲、乙双方责任、职权，经双方友好*等协商，一致达成如下条款：
一、承包方式：包工不包料。
二、承包范围：按照设计图纸内容，分包项目一次性包干，完成工程的增减项目，按分项工程单价增减。
三、工程进度：按工程进度施工计划和甲方要求。
四、承包单价：(后面附单价表)
五、工程工期：自二零xx年七月一零日开工，至二零xx年四月三零日竣工(含晴雨天，节假日，完成节点按甲方要求)。
六、劳动力：满足工程施工要求，初次进场保证人员最少一零人并按工程需要和甲方要求增加人力并落实到现场。
七、付款方式：每月按工程进度支付完成合格工程量八零%。
八、工程结算：按实际施工量计算。
九、甲方责任：甲方负责提供工程设计图纸，临时住宿设施，水源及电源，提供工程需要材料和属于大型施工机具：
十、乙方责任：负责工程施工，施工放线、定点、抄*、施工管理，质量**，专项工程专人专管;负责承包项目所有一切需要施工工具(包括工具耗材)和相关小型施工工具(除属于大型施工工具：升降机)，负责甲方所提供的工具与设备保管(如若丢失和人为损坏由乙方负责)、材料进退场，并按指定地点归类堆放整齐;合理有序有计划安排工作，严格管理;施工过程做到文明施工、安全生产，杜绝浪费材料，如发现浪费材料按价格加倍赔偿并按管理**处理;负责承包项目按质量按时间时完成，每道工序做到工完场清，当日当天清理干净;负责工程清洁和所承包项目成品保护，并在验收前须全部再清洁检查，保证不遗留清洁问题，对所施工项目保证验收通过，若因施工不合格及不服从指挥造成返工，乙方负责赔偿并重新做到合格为止。
十一、严格按照图纸及工程有关要求进行施工，保证按质按量按时完成工程项目，乙方自觉服从甲方施工员、管理人员的管理、指挥的施工**，若乙方施工队违反，不服从管理或施工质量不合格，甲方有权随时停止乙方施工队施工，取消合同，所造成的一切损失均由乙方负责。
十二、遵守工程规章**、国家法律法规。所有进入施工现场施工人员必须戴安全帽，严禁穿拖鞋，违者每项每人每次罚款元;宿舍、厨房及施工区域等用电，严禁乱拉乱接，若实需要，须征得专门电工或管理人员同意，违者每次罚款元;施工过程中所引起的工伤、亡事故元以下乙方自负，超过协商处理或按保险公司规定赔偿;上班严禁嬉戏打闹，调皮捣蛋。乙方负责自身内部机构卫生、治安、一切事务等管理。严禁斗殴，如若发生吵架、打架等治安事故，乙方自行负全责。
十三、本合同未尽事宜，双方协商解决。
十四、本合同一式两份，双方各执一份，同样具有法律效力，自签订之日起本合同生效，工程完工验收完毕付清款项，本合同自然**失效。
甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：___________________
甲方**签名：_______________乙方**签名：___________________
地址：_______________________地址：___________________________
电话：_______________________电话：___________________________
传真：_______________________传真：___________________________
日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日
业主水电合同范本 第二四篇
甲方：
乙方：
甲乙双方本着公平、平等、互利的原则就北京德坤瑶医民族医院工程经协商达成协议，本工程范围内的水路、电路由乙方包施工，同时乙方要负责其承包范围内的质量、进度、技术及安全等所有施工内容。其施工工艺参照国家标准：
一、水路施工工艺流程：
（一）工艺流程：
画线→开槽→敷设水管及接头处理→打压、检查。
（二）施工工艺：
A、画线：
确定水路的起始终端位置，在墙面上标画出准确的位置和尺寸。执行水路走上不走下、左热右冷、上热下冷、横平竖直美观实用的原则。
B、开槽：
开槽深度应一致，也应保持槽的走向横平竖直，布局走向要安全合理，水管开槽的深度是有讲究的，冷水埋管后的批灰层要大于一厘米，热水埋管后的批灰层要大于厘米。
C、敷设水管、接头处理：
墙体内、地面下，尽可能少用或不用连接配件，以减少渗漏隐患点。连接配件的安装要保证牢固、无渗漏。墙面上给水预留口（弯头）的高度要适当，既方便维修，又要达到美观效果。水管铺设完成后，要用管卡固定，冷水管间距不大于六零㎝，热水管管卡间距不大于二五㎝。安装好的冷热水管管头的高度应在同一个水平面上。
D、打压、检查：
水路改造完毕后关闭水表阀门，进行所有管路系统打压，当压力升至规定试验压力（一般水路八个压）后，停止加压，观察接头处是否有渗水、漏水现象。
二、电路施工工艺流程：
（一）工艺流程：
画线→开槽→埋设暗盒及敷设电线管→穿线→安装开关、面板、等各种插座及强弱电箱→检查。
（二）施工工艺：
A、画线：
设计布线时，执行强电走上，弱电在下，横平竖直，避免交叉，美观实用的原则。
B、开槽：
开槽深度应一致，也应保持槽的走向横平竖直，布局走向要安全合理，管面与墙面应留一五mm左右粉灰层，以防止墙面开裂。
C、埋设暗盒及敷设电线管：
①电源线配线时，所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率，暗线敷设必须配阻燃管，当管线长度超过一五m或有两个直角弯时，应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒，固定穿线管应用管卡固定。
②穿线管接头均用配套接头，暗盒、拉线盒与穿线管用锣接固定。
穿线管安装好后，统一穿电线，同一回路电线应穿入同一根管内，但电线总截面积（包括绝缘外皮）不应超过管内截面积的四零％。
③电源线与通讯线不得穿入同一根管内。
④穿入配管导线的接头应设在接线盒内，线头要留有余量一五零MM，接头搭接应牢固，绝缘带包缠应均匀紧密。 连接开关、螺口灯具导线时，相线应先接开关，开关引出的相线应接在灯中心的端子上，零线应接在螺纹的端于上。 ⑤电源插座底边距地宜为三零零mm，平开关板底边距地宜为一三零零mm。挂壁空调插座的高度一九零零MM。
D、检查：
所有接线完毕后，必须对配电箱、插座、开关进行线路检查测试。弱电需采用短路一端，在另一端测量通断的方法检测。所有电气完工后进行通电检测，漏电开关动作正常，插座开关试电良好。
甲乙双方在本工程中应承担的责任与义务：
工程施工中甲方应为乙方提供现场临时用水、临时用电及协调与其他工种之间的衔接工作问题，乙方须达到甲方要求的施工质量，甲方才支付乙方相应的工程资金。
甲方应及时为乙方提供施工图纸，施工现场开工的条件和具体时间。
乙方要及时正确理解施工意图，组织施工人员及机械进厂。
乙方在现场施工应遵循现场的施工管理制度，否则亦会受到严厉的处罚，每日施工的垃圾应及时清理，运到甲方指定的地点，并按规定摆放。施工过程中如乙方偷工减料，不按工艺标准进行施工，出现施工质量问题（非设计问题）乙方必须重新施工，所损失的材料和人工费用均由乙方进行承担。 发生人为原因引起的财产安全责任事故，所造成的经济损失，均由乙方自行承担。
乙方在施工中要爱护成品物，不得损坏，否则双倍赔偿。
乙方人员在工地不得出现打架、偷窃、闹事、破坏公司财产等现象。
乙方自觉做到各工种之间的互相配合，互相尊重，决不能在施工现场发现打架、斗殴，如发现类似情况甲方有权对其进行罚款处理，严重者并可以开除出现场。对违反安全操作的人员，甲方有权严厉查处，责令立即改正，并有权给予罚款。
乙方须按照甲方要求做到文明、安全施工，确保在甲方规定工期内完成承包范围内的所有任务，且达到施工质量要求，如有检验不合格或未按时完工甲方追究其责任并视为违约，按工程款的五%扣除作为违约金。现场如有需要变更的项目，乙方必须凭甲方出具的变更通知单进行施工，否则一切变更费用均由乙方承担。
乙方如不能按质、按期完成满足本工程的水路、电路项目要求，甲方有权单方要求乙方无条件立即退场，并赔偿甲方不能按期交付工程或因此引起的索赔事件所造成的费用损失。
此协议一式二份，双方各持一份，自签订之日起生效，具有同等的法律效力。如合同中有未尽事宜，双方可协商解决。
甲方签字： 乙方签字：
年 月 日 年 月 日
业主水电合同范本 第二五篇
甲方：__________
乙方：__________
经双方协商由乙方承担甲方潜江市城南新区教学楼水电工、消防工程施工任务，为明确双方责任，保证工程质量、工期、安全文明施工，经双方同意签定本合同。
一、承包方式：包工不包料。
二、承包保证金__________元，合同签订后交甲方，工程验收合格退乙方。
三、承包范围：施工图和图纸会审变更所含的全部工程项目内容。
四、承包价款和付款办法：
一、按建筑面积每㎡(建筑面积按国家规定的计算方法计量)承包价款中含工人劳保费和养老保险金__________。
二、基础底层完工验收合格，付工程承包价款水付二零 %，内粉含天棚、楼地面，完工验收合格后付__________%，外粉完工验收合格后付__________%，竣工验收付__________%，余款保修期满付清。
三、工程款的支付必须保证施工工人的工资，乙方如有拖欠施工工人工资，影响工程施工，甲方可从乙方承包款中直接支付工人工资，如乙方承包款超支，用乙方设备机械抵扣。
五、工程质量:乙方施工人员进场接受甲方质量技术交底，严格按图纸和规范施工，不得随意增减项目，严格按施工规范检查、验收，服从甲方现场施工管理人员指挥，工程质量达国家规范的合格标准。因乙方人员违章施工造成的质量事故一切损失由乙方承担。分项工程检查验收发现一处质量不合格罚款一零零零元，以此类推，从承包款中扣除。
六、安全施工：乙方人员进入施工现场接受甲方安全技术交底，严格按国家安全施工规范组织施工，安全防护措施符合国家安全规范标准。因乙方违章作业和安全防护措施不规范等因素造成的安全事故，一切责任和损失由乙方承担。
七、文明施工：乙方人员进场，遵守现场文明施工章程，听从甲方现场人员管理，按文明施工条例施工。计划、节约用料，水电材料按计划领料，每天领料未用完交会保管，现场每天无余料过夜，发现一次罚款一零零零元，二次清退出场。
八、工期：__________年三月一一日至__________年八月一五日，乙方按期编排施工进度计划，严格按施工形象进度组织施工，保证按期交工。工期延误每一天罚款 元，提前奖 元。施工中乙方工期严重滞后，甲方有权另行安排施工队伍，其施工费用从乙方承包价款中扣支，因甲方材料供应和材料质量等甲方原因影响工期，工期顺延。
九、本合同双方签字后生效，未尽事项双方协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
业主水电合同范本 第二六篇
甲方：________________
乙方：________________
本着互相信任的原则，就甲方的水电维修/工程达成以下协议。
第一条工程概况
一.维修工程的内容及要求：办公楼所有水电维修/工程
二.维修施工地点：办公楼
三.工期：起始日期_______年_______月____日至终止日期：_______年_______月____日
第二条材料供应的约定
一.甲方提供的材料
乙方可提前二天或维修前向甲方提供本项维修需要购买的材料清单，并注明所需要材料的数量。甲方应于合同上所订开工期的前一日提供乙方需要的材料至施工地点。否则合同工期起始日将以甲方供齐料的次日为准，按原订合同工期顺延计时.
甲方负责采购供应的材料应符合安全要求的合格产品，（甲方应保证所供材料的质量，）供应到现场后，甲乙方应办理交接手续并提供物料清单。乙方如发现甲方提供的材料与所提供材料清单有规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不
当造成的损失，由乙方负责赔偿。
二.甲方采购供应的水电材料，均应用于本合同规定的地方和用途，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款补偿给甲方。
三.乙方提供的材料
如甲方需乙方采购的水电材料，乙方采购的水电材料于市场价格进行采购（必须是合格安全产品）。乙方供应的水电材料可提供价目清单及价格，由甲方确认后乙方再行采购，乙方需保证材料的质量.甲方应到现场验收，如不符合维修施工要求或与原清单规格有差异，应指令更换或禁用。如（未经甲方同意而乙方自行）使用，对工程造成的损失及返工费用由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条维修质量及验收的约定
一.由于乙方维修技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。
二.工程竣工：乙方应通知甲方验收，甲方在接到通知**验收，并办理验收手续。
三.甲方供料者因材料原因影响工程质量者，与乙方无关，且返工需另计费.
第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定
一.未经甲方同意批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各
种设备管线。
二.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
三.负责维修过程所产生垃圾的处理工作，维修完工清洁干净。
四.维修现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。
五.乙方应做好在施工工作过程，禁止闲杂人等进入现场。
六.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的维修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定
一.工程款付款方式：
二.乙方承包内容：
一）.现场所有水电维修（不包新增加，加装需另行收费，收费标准详见本中心收费）。
二）.所有水电维修过程所产生的垃圾清理。
三）.水电安全检查，每月一次。
三.工程结算方式：
按实结算（一+二+三）：一）维修服务费二）代购材料费三）安装费
第六条违约责任
一竣工后，甲方需按合同上甲方所提出的维修内容及要求验收：若乙方违约，则由乙方负责返工至符合要求为止，或因甲方遗漏
或失误原因造成工程不合要求，则需由甲方负责.遗漏部分需另外计费.
第七条纠纷处理方式：
因工程维修质量双方发生争议时，双方协商解决；当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向岳西县人民**提**讼。
第八条合同的变更和**
一.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款_____%支付违约金，并办理终止合同手续。
二.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，**本合同。
第九条.其它约定
一.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的维修延误，经双方确认后可以顺延。
二.维修期内，在接到甲方通知后四八小时内必须到达现场。
三.由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第十条附则
（一）本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。
（二）本合同签订后工程不得转包。
（三）本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
（四）合同有效期至_____________________。
甲方签字：________________乙方签字（盖章）：____________________
签订日期：___________年_______月____日___________年_______月____日
业主水电合同范本 第二七篇
甲方：(发包方)
乙方：(承包方)
本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条 工程概况
一、 工程名称：明光镇镇政府架空线路入地工程。
二、工程施工地点：腾冲县明光镇镇政府院内 。
三、工期：____年三月一零日至____年三月三一日
四、本项工程由乙方包工、包料。合计费用柒万肆仟捌百元人民币。(￥ )
五、为确保工程顺利按质按量、按时竣工，甲方应尽量为工程施工提供便利条件。
第二条 材料供应的约定
乙方提供的材料
一、乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
二、乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条 工程质量及验收的约定
一、由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。
二、工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。
三、乙方对工程保修期为一年。(人为或不可抗拒原因损坏除外)。
第四条 有关安全生产和防火等的现场管理约定
一、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
二、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
三、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
四、保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
五、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。
六、乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。
七、乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。
八、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格原价赔偿。
第五条 工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定
一、 工程款付款方式：工程验收合格后全额支付。
二、 乙方承包内容：
①院内低压电缆沟及预埋弱电通道开挖(按施工图纸开挖)。
②低压电缆布设及弱电管道预埋。
③浇筑低压配电箱座二个，弱电手控井四个。
④低压配电箱安装。
⑤低压电缆连接。
⑥电缆沟回填，创面恢复。
三、工程结算方式：
按全包费用元结算，乙方提供含税统一发票。
第六条 违约责任
一、甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付工程总价 的违约金。
二、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付工程总价 的违约金。
三、 由于甲方原因导致工程逾期竣工，乙方不承担违约责任，甲方应负担五零%的误工费用。
第七条 纠纷处理方式
因工程质量双方发生争议时，双方友好协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向当地人民法院提起诉讼。
第八条 合同的变更和解除
一、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 一零 %支付违约金，并办理终止合同手续。
二、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
第九条 其它约定
一、因材料供应不及时、气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
二、甲方在入住前可以要求乙方三次来现场配合其他工种的交叉施工，超过三次部分每次甲方需支付乙方二零零元/次的劳务费。
三、本工程保修期为一年，保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后尽快到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
四、超出本合同外工程双方另行商议。
第十条 附则
一、本合同经甲、乙双方签字后生效。
二、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
三、合同中未尽事宜双方协商解决。
甲方签字：
乙方签字：
_______年_______月________日
_______年_______月________日