建筑结算合同范本
建筑结算合同范本 第一篇
甲方:
乙方:
因溆怀高速六标承建的__互通工程建设,洑水湾乡沅水村农田排灌系统受到影响,给该村群众生产用水带来困难。为解决群众生产用水问题,在乙方提供具体工程建设预算方案的基础上,根据甲方呈报并会同县协调指挥部、溆怀工作站、监理处现场核实和相关政策规定,经溆怀公司、县协调指挥部同意,通过甲乙双方协商,达成如下协议:
一、工程要求:
一、根据甲方与县协调指挥部工作站、监理处现场确定的要求,新建电力排灌设施及其系统;
二、乙方负责建引水系统确保沅水村原受益区内村民的生产灌溉用水;
三、乙方负责将原有处水井进行初步清理。
二、建设经费:甲方将工程建设费用以总额参拾伍万捌仟元整(¥三五八零零零)一次性包干给乙方。包干经费包括:
一、工程材料费、人工费、运输费、规划设计以及青苗补偿、征地费、清理水井等所有工程建设;
二、工程建设各项管理费用以及其他所有费用;
三、整个电排水系工程完成后产生的一切后续费用。
三、付款方式:协议签订后甲方付给乙方工程费用计拾万元整,待乙方在完成工程五零%,再支付拾万元整,乙方在规定时间完成全部工程,并经验收后,付清余款。
四、约定事项:
一、乙方在签订协议后至六月一五日前完成全部水系工程;乙方未在规定期限内完成建设改造工程的,对村民农田灌溉造成影响的由乙方自行负责;
二、乙方负责工程施工过程中各类矛盾纠纷的调处,施工造成的一切损失补偿以及安全责任等均由乙方负责;
三、协议签订以后沅水村不得就溆怀高速影响灌溉用水问题影响溆怀六标施工,也不得再次向甲方与溆怀公司提出任何要求;
四、工程方案与资金使用情况必须征求所在村委会成员及受益群众意见并进行公开;
五、本协议一式三份,甲乙双方各一份,上交县协调指挥部一份。
甲方代表签字:___乙方代表签字:
(盖章)___(盖章)
__年___月___日_____年___月___日
建筑结算合同范本 第二篇
发包方(简称甲方):______
承包方(简称乙方):______
根据合同法、建筑法的有关法律规定。甲乙双方以平等、自愿、公平和诚实信用原则,为确保工程质量,工程进度,为明确双方权利和义务,双方共同签订本合同。
一、工程名称
濮阳万利财富广场二期工程外墙抹灰、保温。
二、承包内容
万利财富广场第六层至楼顶所有外墙抹灰及保温。
三、质量要求
在施工过程中所有施工质量标准必须符合外墙保温构造说明和国家验收规范、规定标准和建设方、监理及甲方要求。
四、工程量计算与价格
外墙抹灰按实际面积、保温实做面积计算工程量,抹灰每平方米定价为 元,保温每平方米定价为 元。
五、施工责任
在施工过程中乙方如不能保证质量、进度和安全操作过程,甲方有权责令乙方整顿,否则造成的经济损失由乙方负责,施工中必须做到成品保护,安全用电的管理工作,做到文明施工的要求。
六、违约责任
当发生下列情况下,乙方承担违约责任:
以上合同内容经签订生效后,任何不遵守或违背合同内容的都视为违约。乙方如自身原因在施工过程中不能履约或被建设单位、监理、甲方勒令退场及其它任何不能正常履约的。乙方无条件退场或施工过程中自动放弃,甲方不支付任何费用(即施工工程量视为零)。乙方行为或结果对甲方造成损失的.,乙方必须全部承担甲方所有的损失。
七、付款方式
乙方人员入场施工部分工程量后开始支付生活费,工程施工分项完成五零%后,支付合同价款的四零%,工程施工全部完成后付合同价款的八零%,剩余二零%待建设单位、质监站、监理、甲方验收合格后,等外墙腻子刮完后付清。
八、安全事故
施工过程中出现的安全事故、红伤事故全部由乙方自行承担。
九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字后生效,望双方共同遵守。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑结算合同范本 第三篇
甲方:
乙方:
丙方:
依据平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方、乙方签订的《建筑工程施工承包协议》转让给丙方事项协商一致,特定立本协议,其约定如下:
一、甲方与乙方在二零____年____月____日签订的《建设工程施工承包协议》二零____年____月____日签订的《建设工程施工承包协议补充协议》经协商甲方、乙方同意转让给丙方,由内方履行甲方与乙方签订的《建筑工程施工承包协议》、《建筑工程施工承包协议补充协议》的各项条款。
二、乙方、丙方协商乙方已经施工建设的全部工程转让费为万元,付款时间为:签订协议之日二零____年____月____日付款万元,剩余万元由内方在二零_______年____月____日前全部付清,期付款由内方向乙方支付违约金万元。
三、该转让协议签订之日起,所产生的一切费用及涉及施工过程中发生的纠纷与乙方与关。协议鉴定之日前乙方所建工程下欠的债务由乙方承担与丙方无关,因乙方债务发生的纠纷造成的停工五-一五日,乙方赔偿丙方违约金五万元并赔偿因此所造成的全部损失。
四、甲方同意丙方用三楼东至西两套房子调换甲方一楼北边西至东八间车库,双方同意互不找钱,甲方必须保证丙方轿车出入通道。
五、本协议甲方、乙方、丙方签字盖章后生效。
甲方:
乙方:
丙方:
___年____月____日
建筑结算合同范本 第四篇
合伙人:________(以下简称甲方)
合伙人:________(以下简称乙方)
合伙人:________(以下简称丙方)
甲、乙、丙三方经平等协商,就合伙承包乐雅高速公路主线K九零+零五零―K九三+零零零及雅安连接线LK零+零零零―ZK零+八一五/YK零+八二零段路基工程中所有边沟、护肩墙、挡土墙工程事宜,达成如下一致,供各方信守。
一、合伙宗旨
在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。
二、合伙经营项目和范围
乐雅高速公路主线K九零+零五零―K九三+零零零及雅安连接线LK零+零零零―ZK零+八一五/YK零+八二零段路基工程中所有边沟、护肩墙、挡土墙。
三、合伙期限
合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。
四、出资方式、金额及时间。
一.甲方以前期承包工程和现有机具出资。
二.乙方以现金方式出资贰佰万元。
三.丙方以现金方式出资捌拾万元。
四.股份均摊。
五.在____年六月一五日前乙方出资金额贰佰万元和丙方出资金额捌拾万元不能全部到位,以前出资部分不计算股份,不计算利息,待工程完工后未出现亏损就退还本金,如有亏损,照样承担亏损部分。
五、盈余分配与债务承担
一.盈余分配:均分。
二.合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,按比例承担。
六、退伙
合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙;___退伙需经对方同意,方可实行;
未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。
七、权利与义务
一.甲方为合伙期间的工程、内业、财务负责人,合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方签字同意方可支出与进帐;同时,甲方参与合伙项目的日常管理;
二.乙方负责项目的材料、工程质量、进度、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理;
丙方负责项目所需的人员、进度、安全、并参与日常管理;
四.甲、乙、丙三方共同决定合伙重大事项。
八、禁止行为
一.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;
二.禁止合伙人在合伙不利时退伙。
九、合伙期满
合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。
十、纠纷解决
合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。
一.本协议自各方签字后生效,各方各执一份;
二.未尽事宜,另行协商,并订立补充协议。
合伙人:
身份证号
建筑结算合同范本 第五篇
甲方:
乙方:
根据《^v^经济合同法》和《建设工程合同条例》规定的原则,结合房屋建设的实际情况,经双方协商,达成如下协议。
一、项目概述
一.甲方计划建一栋顶楼的新房子。经与乙方联系协商,决定将建筑工程(从主体结构到房屋粉刷)承包给乙方施工。本工程将从___________________________________________________________________开始,房屋建筑采用成本承包制形式;乙方应按甲方图纸进行施工,并有保修期。
二.采取包干费用的方式。乙方负责建造房屋所需的设施(如脚手架、跳板等)。),材料供应由甲方负责;项目从签订协议之日开始,需要天数完成;该房屋总建筑面积为平方米,按每平方米元计算,总造价为人民币元整。
三.付款方式:主体结构工程完工后,甲方支付乙方工程费用的五零%。即(大写金额):___________________________________________________________工程竣工后,甲方接受该工程,并付清该工程剩余部分。
二、质量要求
一、工程验收标准,甲方按照下列规定执行。
二.施工时,乙方应按照甲方的要求进行施工,主体结构施工时,墙体应整体垂直、平整,所有门、窗、门应与墙体成一直线放置;涂漆时,壁厚均匀无裂纹,内壁表面平整、光滑、无裂纹。在门、窗、门与墙壁接触的地方看不到裂缝。顶面应厚薄均匀,无裂纹,所有洗白颜色应均匀。门墙和卫生间的瓷砖应粘贴平整、完好,达到水平;阴阳角与墙面成一条线,与墙面垂直或平行;房屋周围进行雨水排除处理,所有工程完工后,甲方进行竣工验收。
三,安全问题
乙方应对项目施工现场的安全负全部责任。如发生安全事故,乙方应负全责,承担全部责任,甲方不承担任何责任或法律责任。
四,需要说明
合同生效
本合同一式两份,双方各执一份。本合同自__年__月__日起生效。
祖一方(签名盖章)
乙方(签字盖章)
双方证明人(签字盖章)
__年__月__日
建筑结算合同范本 第六篇
关键词:工程结算;常见问题;对策建议
中图分类号: 文献标识码: A
对任何一项建筑工程而言,自施工方与发包企业完成合同的签订之后,各种款项的交易也就开始陆续发生。当工程竣工之后,合同双方自然要根据施工过程中各种交易款项的实际发生情况进行工程结算,以便于从根本上维护自身的经济利益。作为一项特殊的结算处理,工程结算不仅仅是对工程价款的有效办理,同时还能够利用结算的过程对工程具体的完成情况进行检验,明确施工方完成工程项目的货币总收入,为建设企业竣工结算的编制提供相应的依据。然而工程结算中存在的各种问题却影响了其以上几点功能的发挥,对施工方、发包企业甚至是整个建筑行业的发展都形成了不同程度的影响。结合实际来看,目前工程结算中存在哪些亟待改善的问题。而我们又应当从哪些方面对这些问题进行解决呢?下面来看一个例子:某工程甲乙双方签署了两份施工合同,一份是到当地政府部门备案的施工合同(俗称“大合同”或“外部合同”),另一份则是甲乙双方协商订立的内部合同(俗称“小合同”或“内部合同”),这两份合同就是平常市场所指的“阴阳合同”。经过笔者分析发现,大合同中的相关条款基本公平、公正,而小合同中处处可见不公平,甚至与现行法律法规相矛盾的条款,如:“现场安全文明施工措施费不得按规定计取,此项费用为一零零万元,包干使用,结算时不得调整。”而按照相关规范的规定,“现场安全文明施工措施费是为满足施工现场安全、文明施工以及环境保护、职工健康生活所需要的各项费用。本项为不可竞争费用。”按《费用定额》计算,该工程造价为亿元,措施费应该在三零零万元左右,二者差距达二零零万元。如此大的差异,在工程结算时必然会引起争议。
一、工程结算中常见问题分析
一、分包结算环节
而从分包环节来看,影响工程结算工作的因素同样包含三个方面:
第一,项目的管理人员对于合同的理解和执行存在一定的不足,基于合意识的薄弱,相关管理人员对于基本的分包内容和综合单价的基本构成等问题的了解都不够透彻,分包费用的阶段难度因此而大大提升;
第二,在项目实施的过程中,往往会根据现场施工的各种需求增加一些合同之外的项目,但对于这些合同外的增加项目,由于管理人员与预算管理人员在沟通和信息交流方面的不及时,使这部分增加内容的价值无法在施工之前或者是施工的过程中进行确认,这对最终的结算工作形成一定的影响;
第三,在各种主客观因素的综合作用下,企业经营部门对于项目部门的分包结算工作存在指导不到位、督促不及时的问题,项目部因此而未根据企业结算制度的具体要求进行分包结算工作的处理,进而将结算工作压到年底,在年底进行各种突击性的结算,这在无形之中增加了分包结算的费用。
比如:某项目部我方与某分包单位的防腐保温工程分包合同,主合同优惠下浮率为工程造价的%,而分包合同为二%,审计予以调整为%。合同工程内容涵盖面不够。如某项目部部分分包合同工程内容与分包结算工程内容不一致,结算工程内容超出分包合同工程内容。分包合同的主要经济条款不准确。如某项目部安装工程分包合同规定使用一九九零年河南省安装估价表,而结算采用一九九七年估价表,缺少必要的补充条款。事后补签合同,有失客观真实。有些分包工程管理跟不上,只管干活抢进度,不能及时签定合同,但已经形成了合同事实,某些敏感的经济条款放到工程干完再谈,非常被动,达不到预期的分包目的,经济上遭受损失,双方极易引起扯皮和发生经济纠纷,有的出现工程款超付现象,给企业造成不应有的损失。
从整体上来看,相关管理人员、结算人员对于合同以及工程结算在思想认识上的偏差,往往对合同履行以及工程结算处理的执行形成一定影响,使工程结算工作在开展和落实的过程中受到各种阻力因素的影响。因此,结合我国整体的经济环境和建筑行业的行业发展现状来看,如何有效解决工程结算的各种不足与缺陷成为项目管理工作中亟待解决和改善的问题。
二、结算环节
从结算环节来看,目前工程结算中存在的问题主要有三点:
第一,项目管理人员的合同意识相对淡薄,对于合同的理解与执行存在一定的偏差,因此对于合同职责的履行也缺乏足够的重视,无法在相关合同条款的规定时间之内进行洽商签认和材质认价等处理,进而对最终的结算工作形成影响;
第二,在工程推进的过程中,基于洽商变更、节点图深化以及施工做法等相关技术资料在办理上的滞后性,造成工程结算阶段各项结算工作无据可依,这不仅影响了工程价款的结算,同时也会使企业面临入不敷出的问题;
第三,项目管理工作中,由于预算人员对于项目造价构成和各种合同知识在理解方面的不足,往往造成项目横向协调工作的局限性,基于协调、沟通以及信息传达的不通畅,也使结算工作受到一定的影响。
二、工程结算中常见问题的解决方法
一、注重各种基础资料的收集和整理
要在实践中做好工程结算工作,基础资料的收集与整理可以说是必不可少的基础环节。只有保证各项基础资料的完整性,避免资料缺漏或不齐问题的发生,才能够有效避免各种结算麻烦的发生。具体到工程的实际状况来看,工程结算中必须的基础资料主要包含以下几个方面: 投招标文件、相关协议、补充协议以及施工合同;包括地勘资料、施工图纸、设计变更、竣工图纸、签证单及设计变更通知书等在内的各种设计资料和地质资料;包括预算定额、材料市场信息、材料价差调整等内容在内的定额资料和相关的价格信息资料;包括送审结算书、统计报表和各期计量资料在内的各种规定结算表格资料;如工程联系单、报告、往来文件、实验质监以及施工日志等这一些列其他的资料。只有做好以上资料的有效收集与整理,才能为结算工作提供充足的结算依据,保证结算工作的有效性、合理性和科学性。
二、加强设计变更与现场签证的统计与保管
在施工过程中,设计的变更可以说是不可避免的,针对这一问题,施工企业必须在日常管理工作中做好对各种洽商签证资料的保管,做好变更台账的记录与核算,分清楚哪些款项是已批,哪些属于未批价款。与此同时,对于部分重大的现场变更则应当进行图片资料和影响资料的收集与保管,以便于为期末的工程结算工作提供第一手的资料依据,避免因设计变更资料不齐全而使企业竣工阶段的结算工作受到影响。
三、关注工程量计算、定额选取及费用计取等处理环节
工程量计算是整个工程造价的主体部分,同时也是结算工作的难点所在。工程量计算的准确性直接决定着工程造假。在实际操作中,工程量计算是一项具备一笔行、弹性的复杂工作,在计算的过程中,结算人员必须对合同中的相关计量条款和定额说明等内容进行深入的理解,合理运用各种不同的计算方式,在有效且合理的范围之内保证效益的最大化,以便于为企业项目部门带来最大的收益。
四、在保证结算资料规范性的基础上强化检测复合
结算资料的规范性是保证结算工作准确性的基础。因此对于结算资料,应尽量采用业主及监理人员可以认可的表格形式,在保证资料卷面的整洁性的基础上,确保结算的准确性和真实性,将计算误差控制在一定范围之内。对于多算的应当减到合理范畴,没有发生的成本自然也不能计入到结算范围之内。当然,完成结算之后,结算资料还必须通过相关人员进行检查与复核,以避免各种错漏问
五、树立准确的结算及管理观念,有效处理好各种结算关系
要做好工程结算工作,就必须保证结算观念的准确性和科学性。在进行结算处理的过程中,相关人员必须保持相对良好的心态,不能太过急功近利,也不能给自己太重的思想包袱,在相信自身结算能力的基础上合理选择结算的方法;其次,对于一些蝇头小利,无需太过计较,以避免伤了合同双方的和气,在处理争议性问题的时候,承包方则可尽量退一步,如此便可使对方在大问题上作出让步;另外,由于工程结算的时间跨度一般比较长,因此期间不免会出现部分意想不到的问题,这就要求相关处理人员必须要严谨、细致,加强与各方面的有效沟通和解释,以便于在理清思绪的基础上推动工程结算工作的有效进行,在保证结算质量的基础上,使双方都可以得到较为满意的结果。
结束语
目前,我国建筑行业处于相对活跃的发展状态中,要在各种建筑项目推进的过程中,保证不同企业的经济及社会利益,维持建筑行业发展的健康性和稳定性,就必须对工程结算中存在的问题加以重视,通过各方面的调整与优化有效解决目前工程结算工作中存在的各种问题,提升工程结算的整体质量。
参考文献
[一]闫中军,王后恩. 工程结算中常见问题及对策建议[J]. 建筑经济,二零一一,一一:三五-三七.
[二]万菊芳. 工程结算中常见纠纷与解决途径[J]. 水利水电快报,一九九七,一一:一六-一九.
[三]庄云祥,王永林. 建安工程结算审计中常见问题及其对策[J]. 徐煤科技,一九九八,零二:四六-四七.
[四]林翠敏. 高校修缮工程结算审核中常见问题及对策[J]. 福建工程学院学报,二零零九,零二:一五零-一五二+一九七.
建筑结算合同范本 第七篇
甲方:____________
乙方:____________
为保证施工安全,切实保护施工人员生命和身体健康,甲乙双方特订立此安全协议书。(本协议作为主合同的附件,与主合同具有同等的法律效力)双方应严格遵守。
(一)高处作业必须带好安全帽、系好安全带,严禁穿拖鞋、酒后上班,严禁高处向下扔物品。严禁在吊篮上嬉戏、打闹、聊天、吸烟,使用时篮上不得多于两人。
(二)正常施工时吊篮的限载重量不得大于额定载荷的八零%,并应使载荷篮内尽量保持均匀。吊篮每次升空前必须对关键部位进行检查,可靠后方可升空运行。患心脏病、高血压、精神病、癫痫病等不适合高处作业的人员,不得从事高处作业。
(三)吊篮运行中操作人员应经常注意各机件的运行情况,如发现提升发热、噪音异常、钢丝绳断丝、安全检查锁失效、两提升机升降速度不匀、限位开关及操作开关失灵不正当情况时,应及时检修或停止使用。
(四)吊篮不在工作时,必须将吊篮停在稳妥可靠的位置,并不能压在电缆和钢丝绳上,关掉电源,如遇雨天要对电机及电器部位进行遮盖,以防漏电。
(五)在施工中,乙方必须做到安全生产,一旦发生事故全由乙方承担,甲方概不负责。
(六)以上协议自签字之日起生效,工程竣工后自行废除。
甲方(盖章):____________
乙方(盖章):____________
____________年____________月____________日
____________年____________月____________日
建筑结算合同范本 第八篇
甲方: 乙方:
一、依据 精神,特制定本协议。
二、本协议所称资产,是指行政事业单位对其占有、使用国有资产进行产权转移及产权注销所涉及资产,包括固定资产转让、调拨、捐赠、报废,呆坏帐损失和非正常损失报损及其他涉及国有资产处置所涉及资产。本协议所称固定资产,是指根据《事业单位财务规则》列入固定资产科目且单位价值在 以上(含 元)固定资产。
三、乙方划转资产总额共计 元,其中:固定资产 元,股权 元,债权 元,其他 元。具体分类及数额见本协议附件划转资产清单。
与乙方划转资产相关联应由乙方承担义务,不属划转移交之列,仍由乙方负责处理。
四、划转资产方式和内容:根据 省财政厅对 签署意见后下达通知书内容进行划转。
五、划转资产移交:应根据文件要求,及资产不同类别分别明确移交要求并制定划转资产清单作为本协议附件。
一.应收货款:要求移交合同、送发货凭证、债务人欠款明细及依据,催款文件,以及证明双方往来关系函件及其它与此相关材料,包括债务人企业资料、基本情况和现状、财产清算情况等材料。
二.其它应收款:要求提供证明债权文件。如协议书、支付凭证、催款文件及证明双方往来关系函件及其它与此相关材料,包括债务人企业资料、基本情况和现状、财产清算情况等材料。
三.担保损失类:要求提供判决书,协议书,代为清偿依据,以及被担保企业资料、基本情况和现状、财产清算情况等材料。
四.股权类:要求提供投资企业章程,投资凭证及其他股东同意划转书面文件,投资企业基本情况和现状等材料。
五.实物类:要制订实物资产清单,说明实物规格、型号、数量、使用年限及使用情况等原始资料。
六、资产划转后,资产保全与清收费用由甲方承担。
七、资产划转甲方管理后,甲方具有对划转资产全部处置权。
八、甲方权利
一.有权制定及实施划转资产保全与清收方案;
二.有权与债务人达成并签署还款协议、提出及接受调解方案、执行和解方案等;
三.有权要求乙方提供必要配合。
九、甲方义务
一.妥善管理划转资产,尽最大可能保全与回收划转资产;
二.回收非现金类资产,应自取得之日起一年内予以变现。变现确有困难,应报财政部门;
三.经清收后仍无法回收划转资产,报财政部门备案。
十、乙方权利
一.有权向甲方了解划转资产保全与清收情况;
二.有权向甲方提出保全与清收建议。
十一、乙方义务
一.协助甲方办理资产过户等有关法律手续;
二.配合甲方做好划转资产保全与清收,包括提供资料,关于情况,向债务人发出催款通知等,对债务人情况不得隐瞒;
三.根据甲方清收方案,需采取诉讼等手段进行清收,乙方应按甲方要求配合诉讼,并出具相关法律文件;
四.资产划转过程中及资产划转以后,乙方不能继续对资产进行任何处置。债权资产乙方不得擅自接受债务人清偿,不得作出任何减免债务人债务承诺及签署任何与此相关文件;股权资产乙方不得擅自进行转让、抵押、担保等处置;
五.资产划转移交协议签订后,乙方应及时与甲方共同向债务人发出债权转移通知书;通知书应包括债务人名称,欠款类型及金额,资产划转情况,以及要求债务人向甲方清偿通知等内容。债权转移通知书由乙方负责送达对方单位,并取得对方签收回执。股权类资产,乙方应及时与甲方共同向被投资企业发出股权变更通知书,通知书中应包括被投资企业名称、投资额以及资产划转情况,并确认自划转之日起,原乙方投资权益均由甲方享有。股权变更通知书由乙方负责送达对方单位,并取得对方签收回执。
十二、协议生效:本协议经 省财政厅批复同意后生效。
十三、争议解决:甲乙双方因履行本协议而发生争议,应先由财政部门进行协调解决。
甲方(盖章): 代表人(签字):
年 月 日 乙方(盖章): 代表人(签字):
建筑结算合同范本 第九篇
发包方:_________(以下称甲方)
承包方:_________(以下称乙方)
甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同,共同信守。
一.工程名称:_________
二.工程地点:_________
三.工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程):共计_________平方米。
四.承包内容:_________
五.建筑安装工程造价:共计人民币_________元。
六.工程价款和费用的结算依据和付款办法:_________
七.工程开工日期:________年____月____日
八.工程竣工日期:________年____月____日
九.工程质量:以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
一零.甲方主要义务:_________
一一.乙方主要义务:_________
一二.违约责任:
(一)甲方因自己原因延付工程价款时,每逾期一天,按应付款额_________计算违约金。
(二)乙方未按合同规定的时间竣工,每逾期一天,按未竣工程造价_________计算违约金。
(三)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的,乙方可以请求顺延工程日期,还可以请求赔偿停工、窝工等损失。
(四)工程竣工后保险期________年。采暖工程保修期为一个采暖期,在保修期内,属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等,由承包方负责修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。
(五)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定,造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。
一三.本合同附件:共_________份。
一四.合同有效期:本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。
一五.本合同正本两份,双方各执一份。副本一五份,承包方七份,发包方七份,由发包方送______银行一份。
发包方(盖章):_________承包方(盖章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
________年____月____日________年____月____日
签订地点:_________签订地点:_________
建筑结算合同范本 第一零篇
甲方:
乙方:
甲方在四川省简阳市同合乡干石山村七组宅基地自建房屋一栋,由乙方承包施工。甲乙双方按照《^v^经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则,结合房屋建设的实际情况,经甲乙双方协商同意,特签订如下合同:
一、承包方式
采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务、建筑技术、模板、脚手架用材、跳板、码钉及生产生活用具等。
二、承建项目
乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、后向墙面粉水泥砂浆、下水管道、落水管等;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗处理。
三、承包价格
房屋建筑总面积平方米,每平方米按元计算。女儿墙按每米元计算,包括水泥砂浆抹面。
四、付款方式
主体结构工程完工,甲方应向乙方支付工程款的%,即(金额大写):元;待工程完工后,经甲方验收合格,于日内付清工程的余下款项。
五、双方责任
甲方负责水电供给及原材料及时进场。乙方所需材料,应两天前向甲方提出计划,以便迅速筹备。乙方必须保证工程质量,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管好材料,不得丢失。
六、质量要求
施工中,乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和甲方的要求进行施工。主体结构建设时,墙体要垂直、整体平整;粉刷时墙体厚度均匀,无裂缝,内墙面达到整体水平、平整、无裂缝,门及门窗与墙接触地方的粉刷看不到缝隙,天面要达到厚度均匀,无裂缝;阴阳角与墙体成一条线,与墙面垂直或平行;房屋四周要进行雨水排除的处理。
七、安全问题
文明施工,工程施工现场的安全由乙方自行完全负责,若发生安全事故由乙方完全负责,承担一切责任,甲方概不负责,没有任何法律责任。
八、工期要求
主体工程工期为天,从签订合同之日起计算,乙方必须在二零xx年月日前完成主体工程,完工时间不能超过一零天,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。
九、其它未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份。本合同自二零xx年月日签定之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_______年____月____日_______年____月____日
建筑结算合同范本 第一一篇
工程名称:_________
委托单位:_________
设计单位:_________
设计编号:_________
合同编号:_________
建设单位(甲方):_________
设计单位(乙方):_________
为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和_________批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。
一、工程名称,规模,投资额,建设地点
甲方委托乙方承担_________工程的设计项目,建筑安装面积为_________平方米,批准总投资为_________元,建设地点在_________。
二、甲方的义务
一、甲方应在________年____月____日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告),燃料,水,电,运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料,需要经过科研取得的技术资料。甲方在________年____月____日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料,施工的条件,以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。
二、及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
三、在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,与乙方进行设计技术交底。工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
四、在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
五、甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改。未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。
三、乙方的义务
二、乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的.批准文件,以及有关设计技术经济协议文件,设计标准,技术规范,规程,定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。
三、初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。
四、设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
四、设计的修改和停止
一、甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按_________元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。
二、原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。
三、甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。
五、设计费的数量和交付办法
本设计合同生效后_________天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的二零%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费。乙方向甲方提交初步设计方案后_________天内,甲方应向乙方支付_________%的设计费。乙方向甲方提交施工图文件后_________天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。
六、奖励与违约责任
一、在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,可以从节约投资额中提取_________%奖励乙方。
二、由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日_________元计算增付设计费。
三、甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行延期付款的规定,向乙方偿付违约金。
四、由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误_________天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的_________%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
五、因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。
七、其它
本合同自________年____月____日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。
在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解。调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。合同副本一式_________份,送_________等单位各留存一份。建设单位(甲方)(盖章):_________
设计单位(乙方)(盖章):_________
代表人(签字):_________
代表人(签字):_________
开户银行:_________
开户银行:_________
帐号:____________
帐号:_________
________年____月____日
________年____月____日
建筑结算合同范本 第一二篇
发包方:___________(以下简称甲方)
承包方:___________(以下简称乙方)
经甲、乙双方协商一致,就甲方委托乙方建造兰埔花园园林工程,签订以下协议:
一、工程内容
包括我公司设计的兰埔花园园建、绿化、及其他部分工程(详见图纸)。
以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
二、工期
一.开工日期:本项目工程工期从______年______月______日起至______年______月______日止,共______个日历天。
二.施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
三.因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
三、工程合同价款
经协商本合同总承包价款为人民币:壹佰零捌万元整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实结算。
四、承建方式
乙方对水电及园建工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
一.乙方负责提供所承建工程的饰面样板,必须经双方确认方可进料施工。
二.施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。
五、工程付款办法
一.本合同自甲、乙双方签订后三天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的三零%,即人民币:______元整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。
二.待完成总工程八零%后,甲方于三天内向乙方支付工程合同价款的三零%,即人民币:______元整。
三.工程竣工后,甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的二零%,___即人民币:______元整。
四.竣工验收合格后一个月内,向乙方支付工程合同价款的一零%,即人民币:______元整。
六、程质量要求
一.乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
二.施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证。
七、工程竣工验收结算
乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告,甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收,并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改,并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算,并于三十三个工作日内结算完毕。
八、延期违约责任
乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误,则每延误一天计罚人民币______元;若工程提前完成,则每提前一天完成奖励人民币______元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误,乙方提出书面要求,甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款,逾期三天,乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理,因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。
九、质保内容
质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。
十、质保期限
以工程竣工验收合格之日起计算园建工程、水电工程质保期为十二个月。绿化保养期为十二个月,保养期从竣工验收之日开始计算,保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。
十一、双方在施工中的几项规定
一.施工期间,甲方因故进行修改调整,应提前______天通知乙方,向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处,应提前二天以书面形式上报甲方,经甲方及设计部门处理后再行施工。
二.施工期间,乙方必须做好安全生产防范工作,落实各项安全措施,确保施工安全,承担安全施工责任,教育施工人员遵纪守法。
建筑结算合同范本 第一三篇
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
经双方协议,甲乙双方遵照公平、公正、互惠互利的原则。
一、承包方式:包公不爆料。
承包内容:住宅楼二次结构填充墙砌筑,构造柱、钢筋制作、过梁、预制过梁、窗台压顶,卫生间隔水带的钢筋制作、安装、末班安装、拆除及砼浇筑,墙体拉结。不包括植筋。
二、承包价格:按实际工程量以 立方计算元立方,所有砌体、填充墙及构造柱、过梁、窗台压顶、卫生间隔水带均计入立方计算。
三、甲方义务
一、为乙方提供所有材料、电源至施工现场,确保所需材料进场。
二、如有施工变更及时通知乙方,变更或增减工程量双方协商处理。
三、协调各施工进行合理安排。
四、乙方各带手头工具、铁钎、灰盆、靠尺等生活用具。
五、甲方提供搅拌机两台,斗车、拉砖车、升降机、钢筋制作机械一套、大小钉、米线、线绳、台锯一台以及住宅生活用水、电。
六、进场后及时熟悉图纸向甲方报材料计划。避免因材料进场而影响工程进度,严格按照图纸设计要求及现行规范、规程进行施工。甲方应做到提前把线放好,仔细、监检、是否按照图纸标准后,乙方才可进行砌柱安装,安装后出现返工现象,由甲方支付返工的费用。
七、坚决服从甲方管理,对甲方下达的施工任务要保质保量,按时完成每道工序完成后必须做到工完场清。
工程做法:一次砌筑到梁的下平,实顶,灰浆要饱满、整齐。
八、病者进场,进场后一切服从甲方制定的安全文明施工制度,如有施工中发生安全事故,由责任方承担一切费用。
九、质量要求
乙方应按甲方所完成工期,按时完成任务,必须严格按照图纸设计要求及现行规范进行施工。确保验收一次性合格,安装标准执行,混凝土浇筑药专人守模,如有胀模及时处理,达到甲方要求为止。
十、付款方式
每三层施工完成后付一次性款,按已完成工程量付八零%,全部完成后付到九五%,剩余款项抹灰工人现场,把全部工程款一次款一次性付清。合同方可失效。
本合同一式两份,甲方双方各执一份,经双方签字后生效。未尽事宜,双方协商解决。
甲方(签章) 乙方(签章)
建筑结算合同范本 第一四篇
甲方(管理方):_________
法定代表人:_________
公司地址:_________
乙方(挂靠方):_________
住址:_________
经甲乙双方协商,甲方同意乙方挂靠在其名义下以其名义在常德_________市场从事相关土建工程施工建设,为规范相关行为,特就有关事宜签订以下协议书:_________
一、甲方同意乙方挂靠在甲方公司下承接常德_________相关基站土建工程项目的施工建设。乙方挂靠期间以甲方项目经理部名义自主经营、独立核算、自负盈亏,工程任务自行承揽。
二、挂靠期间因乙方以甲方的名义承建工程项目,凡以甲方名义签订的施工协议,乙方必须无条件执行甲方与建设方签订的施工协议条款及本工程相关的其他协议。
三、挂靠期间乙方实行大包干施工,包质量,包工期,包安全,包材料采购,包人员与施工组织。施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉,严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工,确保工程质量,安全施工,文明施工和按期完工。
四、甲方向乙方提供承接工程任务的公司资质,向乙方提供工程报建所需要的有关资料,协助乙方办理工程施工合同签订,凡须由施工单位负责交缴的费用和资料等有关费用均由乙方负责。甲方同时协助乙方办理收付工程款和协助协调与工程管理部门以及建设方的关系。甲方为乙方提供^v^常德_________公司联通工程项目部^v^印鉴壹枚,用于工程资料。本工程竣工验收合格后,乙方应将该印鉴交还甲方。乙方承诺该印鉴仅用于该工程资料。乙方不得使用该印鉴对外出具财务手续,不得使用该印鉴对外出具债务凭证。若因使用该印鉴对外出具财务手续或债务凭证所引起的经济纠纷和法律赔偿责任均由乙方承担。
五、甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行监督指导。对发现有违反质安操作规程施工的或发现有质安隐患的,甲方有权责令停工整顿。
六、乙方挂靠在甲方下的经营期间,对所属施工队的管理必须严格执行国家相关管理规定和有关综合治理的管理条例;严格按照规定用工,依法办理所聘员工各种手续,特殊工程要持证上岗。
七、为规范施工现场的管理,乙方在挂靠经营期间必须配备足够的工程管理人员,即项目经理、中初级工程技术人员若干人以及施工员、质安员、材料员、电工、起重工、电焊工、架子工等特种工,施工现场要配足持证上岗的管理人员。
八、甲方提取的管理费用:_________按工程总造价的三%收取,该费用在乙方的相关挂靠项目工程款到达甲方帐户时按约定比例扣除。本工程所产生的各项税收和行政收费均由乙方自行承担,相关工程合同收款所需要的建安发票均由乙方以甲方名义到常德市地方税务局柜台直接开具并缴纳相关税费。
九、挂靠期间暂定为叁年,即_________年七月一日起至年六月三零日止。
十、挂靠期间乙方按工程进度收取的建设方的工程进度款必须转入甲方帐户,待扣除管理费后其余工程款甲方需在五天内转入乙方指定帐户。
十一、本协议自双方签名盖章后生效。挂靠期满,双方债权债务结清以及乙方结清以挂靠单位名义在外的债权债务后自动失效。
十二、本协议未尽事宜双方另行协商解决。
十三、本协议一式四份,双方各执两份。
甲方(盖章):_________乙方(签字):________
法人或授权人(签字):_________本人签字:_________
日期:_____年____月____日_________日期:________年____月____日
建筑结算合同范本 第一五篇
发包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《^v^民法典》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规的有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就下列建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程规模:
四、结构形式:
二、工程承包范围
(一)乙方承包范围:
按____________设计的施工图纸和有关技术文件(含图纸会审纪要、设计变更通知、甲方书面修改通知等)的要求负责____________的施工总承包;
主要施工内容包括但不限于下列:
一、土建工程
(一)、基础以上土建工程(包含桩头的清理及预制管桩的桩芯混凝土)。
(二)、大型土方开挖后的人工修整、电梯坑及基础承台地梁土方开挖及回填,基础及室内土方回填、压实;基坑排水工程。
(三)、负责配电房、泵房、电梯机房、消防中心、入户大堂等配套用房的土建施工。
(四)、负责室外化粪池及排水排污管道的施工(接至区间路的第一个接入井)。
(五)、负责配合消防及其它各项专业工程的预留、预埋,负责各专业工程施工后的修补。
(六)、负责工程竣工验收前的所有清理:包括外墙清洗、建筑垃圾及生活垃圾的清运(含甲方分包的其他专业工程产生的垃圾指定堆放点并负责外运),以及由甲方完成的所有临时设施(若存在)的拆除。
(七)、负责督促工程竣工验收前的各专业分包工程的分包竣工资料的提交并与总包汇总成册。
二、水电安装工程
(一)给排水工程:给水系统从生活给水和商业给水市政总表后开始(泵房设备安装不包含在承包范围内),安装至末端各户内给水点;排水系统从各排水点接至室外
第一个检查井(含潜污泵的安装)。
以上承包范围包含:土方开挖及回填、管道及设备的基础、套管及洞口的预留预埋及封堵、阀门井施工、管道设备标识及油漆等内容,不包含卫生洁具安装。
(二)强电工程:专变配电系统从配电房低压柜出线开关开始,安装至末端各用电设备;公变配电系统(一户一表)从电表箱出线开关开始,安装至末端各用电设备;发电机组至配电低压柜的线路安装;室外高低压电缆通道施工;商铺骑楼景观壁灯的安装。
防雷与接地系统从基础开始,安装至末端避雷带(针);含等电位制安及铁艺栏杆、铝合金门窗、桥架、管道、设备等部位的防雷与接地安装。
以上承包范围包含:土方开挖及回填、管道及设备的基础、套管及洞口的预留预埋及封堵、电缆井施工、线路设备标识等内容。
建筑结算合同范本 第一六篇
甲方:
乙方:
为了切实加强施工工程现场的安全管理,进一步明确甲乙双方的安全管理责任,防止发生建设工程施工安全事故,依照《^v^合同法》、《^v^安全生产法》、^v^《建设工程安全生产管理条例》及其它相关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和依法管理的原则,在甲乙双方签订《建设工程委托监理合同》的基础上,经共同协商一致,签订本安全协议书。
一、甲方权利和义务
(一)权利
一、组织对施工现场的安全生产检查,有权要求乙方督促施工单位及时处理发现的各类安全隐患,并进行复查。
二、监督、检查乙方安全教育、安全措施等安全监理工作情况。
三、纠正乙方人员违章、违规、违纪行为。乙方在实施安全监理过程中,如违反国家法律法规和本协议,甲方有权给予制止或予以扣减监理费。
(二)义务
一、认真贯彻、落实国家有关安全生产的法律、法规,承担建设单位对建设工程的安全生产管理责任。
二、支持乙方按监理合同、监理规划、监理实施细则、监理大纲及国家有关规定对本工程实施安全监理,并对乙方自身安全工作进行监督、检查。
三、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理,做到安全与生产工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
四、重要的安全设施必须坚持“三同时”的原则,即:同时设计、审批,同时施工,同时验收、投入使用。
五、定期参加乙方组织的监理例会,协调解决安全管理工作中出现的问题,总结推广优秀的安全管理经验。
六、定期召开安全会议,及时传达国家有关安全生产的精神,协调解决存在的安全问题。
二、乙方权利和义务
(一)权利
一、受甲方委托,乙方有权对所监理工程的安全施工条件、设备、材料是否符合使用要求等进行监督检查;
二、有权对施工图、施工组织设计及规程措施、施工单位各类证件等进行审查;
三、有权对施工方案、施工工艺以及在施工过程中出现的影响安全的技术问题提出整改建议;
四、有权随时进入施工现场进行安全检查,对现场存在的安全隐患,有权要求施工单位根据现场情况及时进行整改;
五、征得甲方的同意,有权发布开工令、停工令、复工令,但应当事先向甲方报告。如在紧急情况下未能事先报告时,应在二四小时内向甲方作出书面报告;
六、对甲方的违章指挥有权拒绝执行;
七、对施工现场出现的“三违”现象有权及时制止。
(二)义务
一、受甲方委托,乙方应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理,并对建设工程安全生产承担监管责任。
二、签订监理合同后,要进行全员安全教育,总监理工程师和监理人员须经培训并取得相应的资质证书后方可上岗。
三、监理人员必须熟悉和掌握相关的法律、规章及规定。包括国家、地方政府的有关安全文明施工的法规,如《安全生产法》、《劳动保护法》、《安全施工管理条例》等。
四、乙方要建立健全安全监理制度,加强安全知识教育培训,明确各岗位监理人员的安全监理职责,增强安全意识。
五、按时组织召开监理例会,配合甲方协调解决安全管理工作中出现的问题。及时填写反应现场实际情况的监理日志,按时上交(报)监理周报及月报。
六、承担由于自身安全措施不到位、不落实或不服从甲方管理等原因而造成事故的相关费用。
七、监督检查(要求)施工单位是否认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,是否遵守国家有关安生产的法律法规,是否认真执行工程承包合同中的有关安全要求。发现施工单位在安全方面与国家相关规定或施工合同要求不符的要及时制止,并及时向甲方汇报;
八、检查落实施工单位的安全生产管理机构、安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程是否制定,并严格按规定执行;
九、审查施工单位资质、安全生产许可证等证件是否合法有效,并进行备案。
一零、审查施工单位现场管理人员职业资格证书等。包括审查施工单位项目经理和专职安全、技术、生产管理人员是否具备合法资格,是否与投标文件相一致;审查施工单位特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法并有效;审查施工作业人员是否已通过具有相应资质的培训单位培训合格,并取得相应资质证件后上岗作业。
一一、审查施工单位的施工组织设计、作业规程及安全技术措施,要求必须符合工程建设强制性标准。施工过程中要严格按照审批后的施工组织设计、作业规程及安全技术措施施工,及时制止并纠正违规施工作业。
一二、审核施工单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划。检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求,并检查安全投入是否符合安全生产要求。
一三、监督检查施工单位建立并严格执行现场施工二四小时安全生产值班制度,并建立安全生产值班记录台账。
一四、审核施工单位安全文明施工保证体系的全面性、科学性和合理性。包括审核施工单位是否成立现场安全施工领导小组,组织以安全生产为核心的现场安全施工活动;审核施工单位是否有明确的安全文明施工目标;审核施工单位是否有完善的安全文明施工管理措施;审核施工单位安全技术措施是否有针对性并符合工程实际情况,是否适应施工方案要求及场地环境和条件要求,并符合安全法规标准;对施工单位所辖施工区域、生活区域的治安、消防、安全用电进行日常监督检查,发现隐患及时书面通知施工单位,并督促落实整改结果。
一五、检查落实施工单位安全生产责任制落实是否到人,各项经济指标是否有明确的安全指标和奖惩办法。
一六、检查落实施工单位进行安全自查工作,并对施工单位自查情况进行抽查,参加甲方组织的安全生产专项检查。
一七、对现场要定期组织检查,并有记录。对发现的各类安全事故隐患,应书面通知施工单位限期整改,并督促落实其整改情况;发现重大隐患,应立即要求施工单位停止施工,并及时报告建设单位。安全事故隐患消除后,乙方应检查整改结果,签署复查或复工意见。施工单位拒不整改或不停工整改的,乙方应当立即向甲方汇报。监理过程中发现违章指挥、违章操作的,应当立即制止。
一八、检查落实施工单位按照本工程特点,是否制定有工程实施中的安全生产事故应急救援预案。
三、违约责任
如因甲方未按照本协议履行相关义务,给乙方造成损失的,甲方应承担相应赔偿责任。
因乙方未按照本协议履行其相关职责的,按双方签订的《建设工程委托监理合同》调减相应监理费用,给甲方造成损失的,应按双方签订的《建设工程委托监理合同》要求赔偿甲方相应损失。
四、附则
一、本协议为《建设工程委托监理合同》补充附件,并具有同等法律效力。
二、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决,并可签订补充协议。
三、本协议如有与国家法律和法规相抵触之处,执行国家法律法规的相关规定。
四、本协议一式肆份,具有同等法律效力,协议双方各执贰份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。
五、本协议有效期限与该工程监理合同期限一致。
甲方:___乙方:
有限公司(公章)___(公章)
法人代表:___法人代表:
委托人代表:___委托人代表:
日期:___日期:
建筑结算合同范本 第一七篇
甲方:
乙方:
甲方在建房屋一栋,建筑层数两层,一层约平方米,二层约平方米,由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则,确保工程安全、优质、高效、低耗,经双方协商同意签订本俩,以期共同遵守:
一、承包方式
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。
乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。
二、承建项目
乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗透水处理。
三、承包价格
每平方米人民币大写:元(),建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。
四、付款方式
合同签订完毕,工具进场,人员到位,预付三零%,完成第一层砖砌并捣制好楼面付到五零%,完成第二层以及屋顶付到七五%付款八仟元,工程全部完工,交验完毕付到九零%,预留一零%为质量保证金,完工一年内无质量问题,清尾款。
五、双方责任
甲方负责水电到位供给及原材料及时进场,每日午餐
乙方必须保证工程质量和进度,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管好材料,不得丢失。
六、质量要求
乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全
劳保措施,施工防护措施到位,安全施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤,或因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。
八、工期要求
主体工程工期为七五(日历天),从签订合同之次日起计算,乙方必须在年月日前完成主体工程,遇天气原因顺延,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料,应提前向甲方提出计划,以便及时筹备。
九、后期维修
因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担,并承担由此发生的相关赔偿以及责任
十、其它
其它未尽事宜,双方协商解决,按国家以及本地标准从严执行。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效。
甲方签字(章):
乙方签字(章):
合同范本二
发包人(全称):___________________
承包人(全称):___________________
发包人、承包人根据《^v^建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对_____________(工程全称)签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:__________________.
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:
一.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
二.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为________年;
三.装修工程为_____年;
四.电气管线、给排水管道、设备安装工程为_______年;
五.供热与供冷系统为____________个采暖期、供冷期;
六.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为__________年;
七.其他项目保修期限约定如下:______________.
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
一.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起七天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
二.发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
三.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。
四.质量保修完成后,由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他
双方约定的其他工程质量保修事项:_____________.
本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
发包人(公章):____________
法定代表人(签字):________
_________年_______月______日
承包人(公章):____________
法定代表人(签字):________
_________年_______月______日
建筑结算合同范本 第一八篇
发包方(以下简称甲方):
身份证号码:
承包方(以下简称乙方):
法定代表人:
身份证号码:
现甲方区村大街巷号原有____层楼房,委托乙方施工承建。甲方以大包干的形式,即包工包建筑材料。为了保证质量,能按时完成任务,甲方与乙方就有关具体事项达成以下协议:
本合同条款本着公平,公正的原则,双方充分协商达成一致意见并签订本合同,双方必须严格遵守执行。
一、工程名称:甲方私人住宅加建。
二、工程地点:_________________。
三、工程限期:从____年___月___日至_____年____月___日止,共_____天。
四、工程议价:人民币____万元整。
五、承包方式:乙方以包工包料的形式承建甲方的楼面加建工程,乙方全包工包料,包括模板、顶架、外墙排栅及施工机械、铁钉、铁线、扎带、四周彩条布、其它细节工具及一切建筑材料。
六、工程内容:按照甲方要求和现有模型修建,在____楼加建____层楼房。
建筑结算合同范本 第一九篇
业主(以下简称甲方):_________
施工队(以下简称乙方):_________
甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同:
一、施工概况
施工名称:_________。
二、施工量、价格
一、单价:_________ 元/m二。
二、施工款:_________。
三、如需要增加施工量洽谈。
三、付款方式:现金付款。
四、设计
甲方须向乙方提供图纸及施工方案一套。
五、材料、水电由甲方提供。
六、工期
从_________年____月____日起至_________年____月____日止,工期为_________天。
七、材料运输
甲方负责材料在施工现场的垂直运输条件。
八、施工机具和建筑工具都由乙方提供。
九、如因乙方施工原因导致的质量问题,由乙方无偿维修。
十、此施工出现任何安全事故,由乙方承担。
十一、合同争议
出现争议甲乙双方先协商,协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(签字):_________乙方(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑结算合同范本 第二零篇
甲方:
乙方:
根据上《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经协商达成一致,订立本合同。
一、工程名称:宁波市渔业互保综合用房项目
二、工程地点:位于中山西路以北,文化路以西,宁波市塑料四厂二号地块
三、承包方式:木工清包(包括机械设备、工具用具、周转材料及安全文明设施)
四、承包范围
一、施工图纸范围内的木料工程;并包含为完成承包内容内工程所必须进行的其他性辅助工作(建筑垃圾清理及废料的粉碎与使用、材料堆放)。
二、现场临建的搭拆(甲方提供材料,乙方负责人工)
三、小型材料:铁钉、胶带、铁丝,双面胶等由乙方自理。
五、开工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
六、工程面积及单位:
一、此工程面积按时计算。面积计算按二零xx定额规范计算。
二、每平方工程包价:每平方米 元。木工需提供铁钉、胶带、铁丝,双面胶等零星材料。
七、付款方式
地下室底板完成后支付合同价的一零%,地下室顶板完成后支付合同价的三零%,三层结构完成后支付合同价的一五%,主体结顶验收合格后支付至合同价的七零%,工程竣工验收合格后支付至合同价的八零%,一个月内结清所有工程款。
八、双方责任:
一、甲方责任:
(一)、每个单体工程向乙方提供壹套完整图纸,并进行图纸交流,如有变更应在第一时间通知乙方,避免造成不必要损失。
(二)、负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理,给乙方造成一个良好的施工环境,并对工程质量严格把关,对不合格工程勒令期限整改,否则由此造成的一切损失由乙方承担。
(三)、给乙方配备现场施工用电、用水及生活用电、用水。
(四)、保证原材料及时无误地供应到现场(木材、方木等)。
(五)、保证按时给乙方拨付工程款。
二、乙方责任:
(一)、组建一支过硬的施工队伍,配齐各种技术人员,配备专职人员负责现场协调及会议的出席,安全文明施工,主要负责人保证吃住在现场。
(二)、上报施工队的人员名单,包括资质及各种上岗证件,保证农忙季节不停工。
(三)、乙方必须服从甲方管理人员指挥,严格遵守工地的一切规章制度,不得和主管部门及有关职能部门发生顶嘴、冲突;对有关部门提出的整改通知必须按时完成,否则,甲方有权对乙方进行罚款。
(四)、严格执行特种工种持证上岗,如:电焊工、电工等特殊工种。
(五)、严格规范施工,保证每个分项分部工程符合标准,凡因质量进度、安全文明施工及人为因素造成罚款乙方自己承担,并且返工造成的一切损失由乙方承担。
(六)、因乙方设备原因或人员原因导致甲方材料损失,由乙方承担。
(七)施工中注意安全施工,如发生大小事故,均有乙方全部承担。
(八)严格按合同工期完成,每拖延一天罚款一零零零元。
(九)乙方应自行负责施工安全,因乙方原因造成乙方施工人员及其他班组施工人员工伤事故,费用一零零零元以内由乙方负责,超出一零零零元由甲方负责七零%,乙方负责三零%。
(一零)乙方必须无条件服从项目部施工人员及其他管理人员指挥和调配,对多次违章作业和不听劝告的,甲方有权终止合同,乙方中途退场按实际工程量七零%结算。
九、安全合同内容:
一、甲乙双方必须自觉遵守、执行^v^《建筑施工安全检查标准》,以及有关的各项规范,自觉遵守当地政府、有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范标准及各项规定,监理及甲方的指示和通知,切实保障施工人员的安全与健康。
二、甲乙双方都应有安全管理组织体制,包括抓安全生产的领导,各级专职、兼职的安全员,应有各工种的安全操作规程,特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度,安全教育制度等。
三、乙方必须严格按照甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式,并按经济合同有关条款加强自身管理,履行乙方责任,若因措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由责任方承担。
四、乙方必须执行下列安全管理制度:
(一)、根据工程内容、特点,甲乙双方应做好安全技术交底,并有交底书面材料,双方各执一份。
(二)、乙方必须执行进入施工场地须佩戴安全帽。。
(三)、乙方必须执行甲方的安全检查制度。
一、乙方必须按甲方的要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度,并且严格贯彻实施。
二、乙方必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。
三、乙方必须执行安全防护措施,设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度。
四、乙方必须执行安全防范制度。
十、现场文明施工及其人员行为的管理:
一、乙方必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定,必须符合公司现场标准化布置的要求,按公司的规定执行。
二、乙方应采取一切合理的措施,防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为,否则由此造成的一切损失和费用由乙方自己负责。
三、乙方工人和管理人员要举止文明,行为规范,遵章守纪,对人有礼貌,禁止上工时喝酒寻衅闹事。
四、现场必须做到节约用料及随用随清,否则加倍罚款。
十一、合同有效期:
自 年 月 日签字盖章之日生效,在乙方完成合同的工作内容及工程款付清后自动废止,本合同书条款双方必须严格执行,如有违反本合同书条款的由责任方承担一切经济损失。
十二、未尽事宜,甲乙双方协商解决,如协商解决不成,可到当地法院仲裁。
十三、本合同一式四份,由甲乙双方各执两份,本合同经双方签字盖章后生效:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑结算合同范本 第二一篇
甲方(发包单位)____________
乙方(承包单位)____________
根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就建设工程承包事项协商一致,签订本承包合同,双方共同遵照执行。
一、工程名称:____________。
二、工程地点:____________。
三、工程内容:土建部分,水电等
四、工程工期:____________。
五、工程质量要求:合格
六、工程包工总约:万元左右。
七、工程承包方式及取费标准:包工包料,(多少钱每平方米)?还是按国家定额计算直接费加%二五的管理费?
八、工程价款的拨付及结算方式:基础完工付总造价的一五%以后每层付总造价的一零%,余下的一零%工款程待工程验收合格后一次性凭税务发票付清。留下五%为工程质保金三年后,没工程质量问题,一次性付给乙方。
九、本工程由乙方按工程施工的进度计划供应材料,其规格、型号等均由甲方核验,签证,方可使用。
十、考核验收:本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算:
一、安全生产:乙方应加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。
二、工程质量:坚持工程质量标准,严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的要求。
三、文明施工:加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。
十一、甲方责任:
一、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。
二、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
三、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。
四、按照合同约定,按时足额向乙方支付工程款。
十二、乙方责任:
一、按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和施工验收规范,精心组织施工。
二、按甲方的工期计划要求,认真编制施工作业计划,每月应按时完成甲方下达的月工期计划。
三、按合同约定按时足额支付各工种承包费用。
四、严格执行安全协议书中的规定,落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工作。
(一)乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。
(二)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员,应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。
六、乙方应加强对劳务作业人员的管理,自觉遵守各项管理规定。
十三、甲、乙双方在签订本合同时,必须同时签订下列合同附件。下列附件与本合同具有同等的法律效力。
一、安全生产协议书;
二、治安、保卫、防火等协议书。
十四、甲、乙双方就材料、设备、工具物品、工艺等方面的事项,可另行约定。
十五、违约责任:
一、当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:
(一)甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时,应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利率,并按拖欠金额量向乙方支付每日五‰的违约金;
(二)甲方不履行或不按合同约定履行义务时,应向乙方支付违约金五‰的违约金,甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失,并顺延延误的乙方工作时间。
二、当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:
(一)乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付____元的违约金;
(二)乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求,但能够达到国家规定的最低标准时,乙方应向甲方支付五零零零元的违约金。
(三)乙方不履行或不按合同约定履行义务时,应向甲方支付____元的违约金,乙方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延。
三、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
十六、本工程甲方委派____为现场负责人,乙方委派____为现场负责人,共同负责履行本合同的各项约定。
十七、争议:
甲、乙双方在履行本合同时发生争议,可自行协商解决。如协商不成的,可向工程所在地法院提起诉讼。
十八、本合同自签定后即生效,至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。
十九、本合同未尽事宜,甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式叁份,双方各执壹份。
三份,甲方执二份,乙方执一份。
甲方:(合同章)____________
乙方:(合同章)____________
法定代表人:____________
法定代表人:____________
委托代理人:____________
委托代理人:____________
地址:____________
地址:____________
电话:____________
电话:____________
开户银行:____________
开户银行:____________
帐号:____________
帐号:____________
______年______月______日
建筑结算合同范本 第二二篇
甲方:
乙方:
甲乙双方按照《^v^经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则,结合房屋建设的实际情况,经过协商,达成如下协议。
一、工程概况:
一、甲方准备在沿河路新建一栋砖混结构的私人住宅。经与乙方接触、洽谈、协商,决定将其房屋建筑工程(房屋从主体结构开始到粉刷完毕)承包给乙方进行施工建设,工程从二零xx年 月 日 开始动工,至二零xx年 月 日竣工;承包方式采用包工不包料方式承包,甲方提供建房所需的材料,包括:红砖、河砂、碎石、水泥、钢材等。乙方提供劳务、建筑技术、必要的劳务工具生活用具等;承建项目:乙方按照甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;室内粗粉刷、前向外墙贴瓷砖、后向墙和侧墙面粉水泥砂浆,同时作好防渗处理。
二、采取费用包干的方式。乙方负责房屋建筑时所需的设施,甲方负责材料的供应;工程开工,从协议签定之日开始,农历 天内完成;房屋建筑总面积以实际做的面积为主,按每平方 元计算。
二、安全问题:
工程施工现场的安全由乙方自行完全负责,若发生安全事故(包括乙方施工人员出现工伤,因施工造成他人损伤等事故),由乙方完全负责,承担一切责任,甲方概不负责,没有任何法律责任。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。
三、本合同一式二份,双方各执一份。本合同自二零xx年__月__日签定之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑结算合同范本 第二三篇
甲方:
乙方:
为切实加强安全生产管理,明确责任,经甲乙双方协商,一致同意订立本协议,以共同遵守。
一、甲方的职责:
一、根据政府主管部门有关文件和公司相关制度,制订相应的规章制度,并及时转达到项目部,积极引导乙方作好安全宣传工作。
二、将安全生产、文明施工、环境保护有关要求及时向乙方传达和交底,并督促和检查乙方实施情况,对乙方落实不到、实施不全的地方有权责令整改。
二、乙方的职责和义务
一、乙方应积极做好安全宣传工作,施工前应组织所有施工人员进行安全交底教育。
二、乙方应制订适用于本项目的安全生产、文明施工、环境保护方面的细则,并认真加以实施。
三、服从甲方的管理,认真对待甲方及主管部门的指导和检查,对存在的问题及时整改。
四、项目部管理人员人人都负有对安全生产、文明施工、环境保护的责任,尤其是专职安全员必须加强责任心和自身素质的提高,项目经理应积极配合安全员的工作。
五、加强安全管理工作,建立安全生产责任制和安全检查制度,制订安全生产方案,确保安全生产。
六、制订安全生产目标:确保工程无重大伤亡事故,杜绝死亡事故,重伤事故控制在万分之二以内,工伤责任事故控制在零,一般事故控制在国家规定范围内。
七、发生工伤事故应立即上报项目部和项目负责人,并及时上报公司,在公司和项目部的指导和帮助下妥善处理,并承担事故应有的责任。
八、本协议一式三份,甲乙双方和甲方工程部各一份。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
年 月 日
建筑结算合同范本 第二四篇
甲方:__________________
乙方:__________________
依照《经济协议法》及国家^v^、省市建委对建筑装饰工程的有关规定,经双方协商签定协议如下:
一、工程概况及承包方式
一、工程名称:____________
二、工程地点:____________
三、工程承包方式:________
四、工程概况:
建筑面积____平方米。
二、工程装修内容
综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程
三、工程造价
工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据;
工程造价为:¥____元。(以甲方认定的单价为准,工程量竣工后以审计为准)
四、工程期限
工程开工日期:________年____月____日
工程竣工日期:________年____月____日
五、质量要求
按国家^v^行业标准JGJ七三—九一《建筑装饰工程施工验收规范》规定,及省、市建委、消防部门规定的标准执行,工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用,人为造成的质量问题除外),属于乙方责任的,乙方无偿保修,保修期为一年,终身维修。
六、付款方式
一、协议签定后,甲方即付给乙方工程款总造价的
二、工程进展一半时,甲方即付给乙方工程款总造价的
三、工程竣工验收合格后,甲方即付给乙方工程款总造价的
四、乙方剩余工程款作为质保金__内付清。
七、双方责任
一、甲方:负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。
二、乙方:向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。
八、其它事宜
经甲乙双方商定做出如下协议:
一、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。
二、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时,需甲方认定综合单价后,以^v^现场签证形式^v^由甲方现场负责人签字为准,并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时,甲方已认可,但甲方没签证的,其所发生的费用同样生效。)
三、工程量发生变化时,按竣工后工程审计的工程量计算为准。
四、如甲方或乙方违约,而没有按协议执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。
五、其它未尽事宜由双方协商解决。
六、协议一式贰份,双方签字生效,各持贰份,并具有同等法律效力。
甲方:__________________乙方:__________________
日期:__________________日期:__________________
建筑结算合同范本 第二五篇
甲方:__________________
乙方:__________________
甲方委托乙方承建教学、办公两用五层楼房一座。根据《建筑安装工程承包协议条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本协议,以资共同遵守。
第一条工程概况
工程名称:____大楼。
工程地点:____市____路____号。
施工面积:____m二
工程造价:____万元。
第二条工程按设计图纸施工,其质量标准必须达到××市建委有关施工验收的规定要求。.
第三条工程期限为:________年____月____日起至________年____月____日止。
第四条工程结算和付款办法为:自本协议生效之后____天内,甲方按工程造价的____%预付肆拾伍万元给乙方作备用款,以后按工程进度拨款。工程竣工、验收合格后,甲方在一个月内给乙方付款应迭整个工程款的____%,即达____元。其余____%,即____元,作为保修期一年的预留款。保修期满后,甲方在十天内付清给乙方。
第五条工程验收:乙方工程竣工后,由××市质量监督部门负责验收,签收合格即交付甲方。
第六条违约责任:由于工程质量问题造成的损失,由乙方负责;乙方如未按期完工,每逾一天处以工程款l%的罚金;如由甲方迟付备用款而造成误工,则处甲方以工程款l%的罚金;如因连续停水、停电八小时以上造成损失,则由甲方负责。
第七条其他条款:甲方应在工程开工前十天将施工图纸交给乙方;甲方负责施工所需的^v^三通^v^(路通、电通、水通);乙方负责施工所需^v^三大材^v^(钢筋、木材、水泥)及其他施工所需材料;施工过程中若发生工伤事故,由乙方负责,甲方概不负责。
第八条本协议正本两份,甲乙双方各执一份。副本一份,送交××监证处。本协议自双方盖章之日(______年___月___日)起生效。
甲方:__________________乙方:__________________
日期:__________________日期:__________________
建筑结算合同范本 第二六篇
【关键词】施工承包合同;工程结算
工程结算,是指依据工程发包方与施工承包方签订的承包合同约定所进行的工程预付款、工程进度款、工程竣工款结算的活动[一]。工程结算的依据有各类设计文件、设计变更文件、国家现行相关规范标准、国家地方部门工程造价计价文件、国家有关法律法规、原始签证资料、施工承包合同、其他有效依据材料等[二]。其中施工承包合同是工程结算过程中的重要依据。实行招标的工程合同价款,应由发包方、承包方依据招标文件和中标人的投标文件在承包合同中约定;不实行招标的工程合同价款,在发、承包双方认可的基础上在承包合同中约定。除合同价款外,整个项目的工程价款如何结算均按合同中约定的结算方式、结算条款息息相关。工程结算不单单是只对项目的工程量和单价进行核算,更多是依据合同约定的结算方式、有关的变更条款等来对项目的工程量及单价进行计价。合同都是工程结算的首要条件,脱离了合同就无法对工程项目进行结算。可见,工程结算离不开施工承包合同。然而,仍有相当一部分人合同意识不强,存在合同内容不规范、不严谨、条款前后冲突、缺漏项等现象,从而引发矛盾和争议[三];为了规避政府部门的监督检查而签订两份或多份实质内容不同的合同――“黑白合同”,显然“黑白合同”的出现也是引起工程结算争议的重要原因[四];合同风险意识差,对执行合同所面临的风险考虑不周,当风险成为现实时就产生冲突和争议[五]。因此,发、承包双方应本着公平公正的原则,控制合同签订质量并认真履行合同,以减少因合同问题而引起工程结算争议。
一、合同类型在工程结算中的重要性分析
施工承包合同的主要类型
依据合同计价方式的差别,施工承包合同主要包括总价合同、单价合同和成本加酬金合同等类型。总价合同是在合同中规定所完成项目的总价,并按照总价是否可调又分为固定总价合同和可调总价合同;单价合同是根据分部分项工程的单价和工程量确定的合同型式,并按单价可调与否分为固定单价合同和可调单价合同;成本加酬金合同是发包方向承包方支付工程成本,再以事先约定的方式支付酬金的合同型式,其具体形式有成本加固定费用合同、成本加定比费用合同、成本加奖金合同等[一]。
合同类型对工程结算的重要性
合同类型应根据实际工程项目的特点、适用条件等各种因素进行综合选择,例如项目规模、工期长短、竞争水平、复杂程度、环境因素等。由于合同类型选择的主动权多在发包人一方,发包人在考虑承发双方利益方面偏重己方利益也不足为奇,但也是酿成不平等和矛盾的根源,造成日后工程结算方面的争议和冲突。 下面针对经常发生争议的内容进行分析和讨论。
固定总价合同模式下工程结算中的争议
固定总价合同是指除了变更以外,工程总价一般保持不变,故经常被称为“包干价”或“闭口价”,其主要适用于工期较短(一般一年以内)、施工设计详尽、工程量清单与描述准确、材料设备市场清楚、合同范围明确的项目[六]。采用固定总价合同可以在一定程度上防止承包商“低中标、勤签证、高索赔”之类的伎俩,但是并非万事大吉,当合同中一些内容约定不明确时仍然会产生争议,比较容易出现的有“价差争议”和“量差争议”[七]。
当主要原材料如钢材、铜材、商砼等价格大幅上涨,承包商为此需要承受重大经济损失时,就会产生“价差争议”,也有人将这种情况称为“情势变更”[六]。当工程量出现发、承包双方签署合同时未预见的工程量时,会引起“量差争议”。按照《最高人民法院审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(法释〔二零零四〕一四号)(下称《高院解释》)第二十二条的规定“当事人约定按照固定价结算工程价款,一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的,不予支持”,所以争议在司法审理时也会颇费周折。
出现上述争议对发、承包双方都是不利的,承包商会因为业主不愿分担损失,而采取停工、诉讼、仲裁等途径寻求解决;而发包方也会受到工期、调解等问题的困扰,所以采用固定总价合同时也需要就价差调整区间、工程量变化范围、措施项目调整办法等内容详加约定,这样才能更好地避免在工程结算中出现不必要的争议。
固定单价合同模式下工程结算中的分歧
固定单价合同就是工程量不太明确的情况下,按照固定不变的单价进行结算的合同形式。由于GB 五零五零零-二零零八《建设工程工程量清单计价规范》中条款规定“实行工程量清单计价的工程,宜采用单价合同”,所以目前采用固定单价合同的工程项目较多,产生结算分歧的比例达到五零%左右[八]。固定单价在约定的条件内不能调整,超过约定的条件允许调整,但是调整的具体方式应在合同中约定。如果没有约定将采用合同中已有适用的综合单价或参照类似的综合单价;如果合同中没有适用的综合单价或可供参考的综合单价,就需由承包人提出综合单价,再经发包人确认。在这种情况下进行结算可能产生一些分歧,如发、承包双方对综合单价的看法不一致将影响结算的进行,因此应在合同中对可能增加的工程量清单项目的单价调整方式进行约定。
二、合同管理在工程结算中的重要性论述
合同管理的主要内容
由于发包方在合同的选择、签订方面掌握更多的主动权,这里合同管理主要指承包人的合同管理,其包括以下几项[二,三]:⑴合同管理的组织机构与制度的建立;⑵合同管理人员的培训与教育;⑶合同签订前的管理;⑷合同签订过程中的管理;⑸合同实施过程的管理。本文从工程结算的角度出发,主要讨论后面三项。
合同签订前的管理
由于目前工程市场对于施工企业而言呈现“僧多粥少”的局面,一些企业为了赢得项目,在不了解招标内容和发包人情况下盲目投标、谈判和签订承包合同,导致合同执行和工程结算时陷于纷争之中,结果企业的利益无法得到保障,社会信誉也受到严重损害。因此,施工企业应加强签订合同前的管理,了解工程立项、征地、报建、施工审批等手续是否完备及招标文件是否可行,在确定可以承担工程施工的前提下,再与发包方进行合同内容的实质性谈判。
合同签订过程中的管理
鉴于目前施工项目复杂、涉及内容多,合同条款繁杂,为防止一些重要内容疏漏和条文约定责任有失公平,合同的形式应采用规范的样本,如国家相关部门颁发的《建设工程施工承包合同(示范文本)》、《标准施工招标文件》有关合同的条款和FIDIC的《施工合同条件》范本等。依据范本形式起草的合同文件,承包方与发包方就合同条款逐一谈判。合同用词、语句应准确、严谨和无歧义。为了减少合同中的漏洞和保证合同的严密性,应将合同谈判、审查、批准三项功能分开,各有专人负责并互相制约。
另外,发、承包双方签订“黑白合同”的行为违反了《招标投标法》和《合同法》。按照《高院解释》第二一条规定,签订多份实质内容不一致合同时,以备案中标合同作为工程结算的依据。只有备案合同无效,而且不属于相关法律所规定的必须招标的项目,其“黑合同”才能作为工程结算依据。当备案合同与招投标文件不一致时,司法依据上倾向于以招投标文件规定的计价方法进行结算[四]。
上述情况说明,只有熟悉及尊重相关法律法规,并在签订合同时做到规范、严肃、完整、准确,才能减少和避免结算审计过程中的扯皮、争议事件的发生。
合同实施过程中的管理
主要包括合同变更管理、分包管理和合理索赔等几项。首先,需要进行“合同交底”,讲清合同一经签订即具有法律效力,在进行施工组织和安排时应充分尊重合同,不能自行变更或先变更后谈判,只有经过相关各方签字同意后才能实施变更。对任何变更都要记录并建档,以此作为签证和变更结算的依据。其次,因工程项目的复杂性和长期性,分包无法完全避免。应在合同和发包方允许的前提下进行分包管理,严格筛选分包队伍并签订分包合同。索赔是合同各方履行自己权利的正当要求,应以事实为依据,公正合理地处理索赔。
三、合同风险控制在工程结算中的重要性探讨
合同风险
因为现代工程项目的复杂性、长期性和一些不确定性因素的存在,合同风险对发、承包双方都是客观存在的,若忽视了合同风险,当风险发生时必然在工程结算时引起争议。合同风险包括外部环境风险和内部流程管理风险。外部环境风险包括国家的法律、政治环境和社会自然环境的影响;内部流程管理风险指决策、过程、技术、财务等方面的风险[五]。
合同风险的控制方法
一是建立合同风险管理机制,正确识别、处理和化解风险。二是采取合理的风险处理对策,如风险大的基础、主体工程加强监理和验收,将风险控制在最小范围内。在工程结算时,应分析合同结算的风险影响因素,由于编审人员所处地位、立场、目标不同,存在差距是正常的;但若相关性太强,就存在有意压价或高估冒算的可能性。
四、结语
施工承包合同是工程结算的重要依据,也是容易引起争议和分歧之所在,故而需要发、承包双方重视合同类型的选择、合同的管理及合同风险的预防控制,以确保工程顺利完成和减少工程结算阶段的争议。
参考文献:
[一]全国造价工程师执业资格考试培训教材编审组. 工程造价计价与控制[M]. 北京:中国计划出版社,二零零九:二五五-二八七,三零二-三一五,三三四-三四九.
[二]周建荣. 论《建设工程施工承包合同》在工程结算过程中的重要性[J]. 现代企业文化,二零一零(五):一五零-一五一.
[三]王宪军. 谈工程承包商合同管理中常见问题及预防措施[J]. 华章,二零零八(二三):一三-一四.
[四]陈柏新. 建筑施工“黑白合同”若干疑难法律问题研究[J]. 建筑,二零一二(一一):四一-四二.
[五]蒋晓燕. 如何规避合同风险搞好工程结算[J]. 中国建材科技,二零零七(二):五六-五九.
[六]刘晶昕. 从合同结算看固定总价合同模式下合同管理的重要性[J]. 科技咨询导报,二零零七(四):一一二-一一三.
建筑结算合同范本 第二七篇
关键词:财务收支 审计 工程结算 必要性 处理方法
一.引言
笔者有幸参与了电建施工企业项目的财务收支审计,收获很大,也有很深的体会,但在审计时发现被审计的项目工地没有严格按照“工程结算”科目核算内容使用该科目,对“工程结算”科目的使用不够重视。在此,对“工程结算”科目设置的必要性、会计处理原则以及核算结果的应用谈一点自己的想法,不当之处,敬请批评指正。
二.规范设置和使用“工程结算”科目的必要性
“工程结算”科目是新会计准则中“建造合同”准则中规定的新科目,是施工企业所特有的科目,用来核算施工企业根据建造合同约定向业主办理结算的累计金额,期末贷方余额反映企业尚未完工建造合同已办理结算的累计金额。
施工企业确认的建造合同收入和建造合同费用分别通过“主营业务收入”和“主营业务成本”科目核算,成本归集和价款结算分别通过“工程施工”和“工程结算”科目核算。
“工程结算”科目核算内容既包括已完成的主合同工作内容的价款,也包括因合同变更、索赔、奖励等形成的收入款项。但不包括预收业主款项,该款项只能在工程开工后,随工程的进度,在每次结算工程价款时,从工程价款中扣减,于工程竣工前全部扣减完。
根据完工进度向业主开出工程价款结算单时直接借记“应收账款”,贷记“主营业务收入”,是原《施工企业会计制度》的做法,将已结算金额等同于收入进行核算,不利于区分和对比按进度确认的收入和已结算的金额。
应用“工程结算”科目,可以将价款结算业务和收入确认业务区别开来,作为两个不同的会计业务,分别进行账务处理。
通过“工程结算”科目的归集,能够直观、全面地反映出工程从签订合同开始到交付所有环节所完成工作量的本期结算情况以及累计结算情况,便于项目工地与合同成本对比,掌握结算进度。
三.“工程结算”的会计处理
资产负债表日,根据已完成的工作量进行工程价款计量,开出结算单,经业主签字确认后,作为“工程结算”科目记录金额的依据,贷记“工程结算”科目,同时借记“应收账款”,所以该科目所记金额不受工程款是否支付的影响。
由于建造合同的施工周期较长,通常都跨越一个会计年度,为了核算和反映当期已完工部分的合同收入、费用和利润,根据权责发生制和配比原则,在资产负债表日,如果合同的结果能够可靠估计,应当根据完工进度确认合同收入、合同成本和合同毛利,借记“主营业务成本”科目,贷记“主营业务收入”科目,按其差额,借记或贷记“工程施工—合同毛利”科目。
工程完工后,根据建造合同和竣工证明书等资料,将“工程结算”与“工程施工”科目对冲。
四.“工程结算”核算结果的应用
与“工程施工”科目对比分析。
在工程施工过程中,“工程结算”科目单独归集工程价款结算情况。“工程施工”科目归集工程自开工以来累计发生的合同成本及确认的合同毛利,“工程结算”为“工程施工”科目的抵销科目。在合同完工前,两个科目的余额期末不进行结转。那么,此项工程的累计实际成本及累计结算金额就一目了然的得到反映,还可以看出实际占用的资金情况,有利于进行费用统计和分析工作。
工程完工并结算完毕后,两科目的对比,可以看出工程资金占用及已确认的毛利状况等信息,从而使会计信息在数量和有用性方面得到进一步提高。
与“主营业务收入”科目对比分析。
“工程结算”科目与“主营业务收入”科目从不同角度反映了建造合同的进度情况。工程完工后,“工程结算”科目余额与“主营业务收入”科目累计发生额相等,表明该项工程确认的收入与业主确认的工程价款结算金额一致。如果出现差额,原因可能有两种,一是可能存在计算错误;二是,业主在确认工程结算价款时为规避风险,往往有所保留,施工期间确认的工程价款大都小于实际应确认的金额。
利用“工程结算”科目对会计报表分析
“工程施工”科目余额减“工程结算”科目余额后的差额,可以反映工程已完工部分但尚未办理结算的价款总额。作为一项流动资产,在资产负债表的“存货”项目中列示,可以提示并强化项目工地加大结算力度。
“工程结算”科目余额减“工程施工”科目余额后的差额,可以反映出工程未完工部分但已办理了结算的价款总额。其作为一项流动负债,在资产负债表的“预收账款”项目列示,可以促使项目工地采取有力措施,加快施工进度,降低负债水平。
建筑结算合同范本 第二八篇
代发工资协议书
甲方:淮南通商农村商业银行股份有限公司
乙方:
甲乙双方本着安全方便、互惠互利的原则,就乙方委托甲方代发工资事宜达成如下协议,双方共同遵守。
第一条 乙方委托甲方代发工资日期为每月日,每月 日前乙方将代发工资名单及金额数据交甲方,并于每月 日前将代发工资的资金划转到甲方开设的专用帐户。
第二条 甲方收到乙方代发工资资金和数据后,应及时认真审核乙方数据实发金额与乙方划转的资金总额是否一致,若发现金额不符的情况,甲方应及时与乙方联联系,由乙方进行修改并确保工资金额准确无误。甲方按照乙方修改后的数据编制帐号和户名,并在约定的代发工资日期及时将工资划转入乙方所列工资帐户。
第三条 若出现以下情况之一而造成乙方工资不能及时领用或发放错误的,由乙方承担责任。
一、乙方资金不到位或未知数到位的;
二、 所列工资数据盘未及时送交甲方
三、 所列工资数据编制有误。
第四条 若因甲方工作失误而造成工资发放有误,由甲方承担责任,并承担因此给乙方所列造成的损失。
第五条 乙方在向本单位发放活期储蓄存折时,要告知其本人存款账户的初始密码,并要逐一提醒所个人修改初始密码.
第六条 除代发工资,甲方可为乙方代发其他款项,操作方式同上所述,代理发放的时间由甲乙双方协商确定。
第七条 收费条款
甲方为乙方代发工资按笔计收元/笔,异地(按跨地市)代发每笔按照实际费用结算。代发手续费按月核算,每季支付一次。
第八条 本协议未尽事宜由甲、乙双方协商解决。
第九条 本协议自双方负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效,合同有效期为年。合同到期后,任何一方未提出书面异的,视同同意协议延长一年,延期次数不限。
第十条 本协议一式四份,甲、乙双方各执二份。
第十一条 因履行本协议而产生的纠纷由甲乙双方协商解决,协商不成的,任何一方均有权向乙方所在地仲裁。不涉及争议部分,甲乙双方仍需继续履行。
甲方: 乙 方:(公章)
负责人或授权代理人: 负责人或授权代理人:
联系地址: 联系地址:
联系人: 联系人:
电话:电话:
建筑结算合同范本 第二九篇
甲方:_____作业队(以下简称甲方)
乙方:______班组(以下简称乙方)
根据甲方承建工程任务的需要,经甲、乙双方友好协商,在平等互利,友好合作的基础上,甲方将三春汇秀苑车库砼工程以内部劳务清包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权利,特签定本协议,以资双方共同遵守执行。具体条款如下:
一、工程名称:
____________苑车库砼工程
二、工程地址:
_____。
三、结构类型:
_____。
四、建筑面积:
_____平方米。
五、承包方式:
包清工、包限额领料、包质量、包安全、包进度(包工期)、包文明施工、包结构验收。
六、承包内容及要求:
砼工程:
一、砼浇捣前模内零星垃圾的清理、浇水润湿,搭、拆、移浇捣范围内的临时跑道,搭、拆、清洗砼泵输送管,砼水平、垂直运输,振捣、找平、收面、泵管输送完后砼处理和再次利用,漏浆的处理。蜂窝、麻面、爆模砼、暴管砼的处理及修补。栏板、压顶、女儿墙压顶等砼浇筑、平台、斜坡等等零星构件砼的浇捣,砼浇捣后的养护,等工作,并配合试验员做试块。预制构件制作,预制盒的加工、砼垫块的制作。修边检底、基坑周边护坡及护坡钢管搭设,补止水螺杆眼,r线的修补,内楼梯钢管扶手的搭设等。包括现场所有进出材料的上、下车;并保证所上下材料堆放到指定位置(分规格、型号、堆放整齐及清扫干净)。
二、工作范围内的文明标化、清理卫生等。
三、设计院和建设单位对本工程的修改变更而发生的增减工程量。
四、承包工程范围内的安全、文明施工等。
五、生产性临时的搭设、拆除等。
七、分项承包单价:
序号:
分项名称:
单位:
单价( 元/建筑面积):
备注:
优良:
安全:
进度:
一砼浇捣、砼收面、现场、楼层清理、修补、材料上下车(含转运在内)㎡
说明:
一、承包施工范围内不在另发生任何计时工。达不到甲方要求质量标准按八零%结算;
二、此单价不扣税金;
三、此单价已包括安全、进度、文明施工、工具费用等;若出现安全事故相应质量等级单价降低_________ 元/建筑面积;若出现进度达不到要求相应质量等级单价降低_________ 元/建筑面积;若出现文明施工达不到要求相应质量等级单价降低_________ 元/建筑面积。
四、砼工工具包括在施工中所使用的一切工具均由乙方负责;包括铁锹(铲)、零星工具、扫把等等。
八、工程质量标准:
一零零%优良率,根据质量要求标准,各承包班组必须严格按照质量验收标准和施工规范,作好每道工序施工,每道工序完工后各班组必须先做好自检,互检工作然后通知甲方,总包单位及监理单位验收。经验收达到质量标准方可进行下道工序,达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改,直到达到标准为止。如经整改仍然达不到要求乙方必须承担双倍的发生总包方对甲方的罚款处罚,作为对甲方信誉的赔偿。
九、工期要求:
总工期 天(按总包单位的进度计划执行)。若在要求工期内不能完工,造成总包方对甲方的工期罚款,根据乙方承包总价按相应的比例给予双倍处罚。
十、安全要求及综合治理:
一、各承包组必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程,严格按照安全操作规程施工。如违反安全操作规程违章作业造成的安全事故,由违章者自负全部责任。
二、严格遵守和国家及____市的各种法律法规,服从总包及甲方等相关部门的指挥,自觉遵守和执行总包及甲方的规章制度。如在施工过程中发生安全事故产生的费用在____________ 元以内由班组自付,____________ 元——____________ 元以内的甲方负责一半,____________ 元以上甲方负责总费用的六零%。____________ 元以上的安全事故由安全部门协助处理。承包班组进入施工现场各相关证件必须齐全并交复印件及花名册一份交甲方备案。
三、承包班组进入施工现场各相关证件必须齐全并交复印件及花名册一份交甲方备案。
四、进入施工现场必须正确使用和佩带各种安全防护用品,必须戴安全帽和系好安全带,如发现不戴安全帽和不系安全带给予______ 元/人次罚款,违反安全操作规程的和未经主管部门同意任意拆除安全防护的视情节严重处以_______——______ 元罚款。
五、宿舍内严禁乱拉乱接电线,严禁在宿舍内烧煮食物,一经发现除没收炊具外并处以二零零 元以上一次罚款。宿舍内禁止使用一切电器设备。
六、严禁打架斗殴、赌博,如有发现先给予双方处以______——______ 元罚款,然后根据调查结果,责任方承担另一方的全部损失,情节严重者移交司法部门处理。
七、严禁在宿舍内男女混居、工地上严禁带家属,若出现带家属给予______ 元/人一次的罚款,若出现混居现象给予______ 元/人一次的罚款;未经主管部门同意不得留宿非本班组人员,每发现一次给予______ 元/人次处罚,爱护公物,不得损坏各种设施。
八、凡在施工区域外发生的治安事件,均由乙方自行负责。
十一、甲方职责:
一、负责对乙方进行质量、安全、进度、文明施工,操作规范等技术交底。
对乙方进场后的施工能力、人员素质、技术素质、进行考核,给予乙方三零天的试用期,如试用期内乙方达不到质量、进度、文明施工、综合治理要求的甲方有权单方终止协议,其施工部分工程量不予结算,作为对甲方信誉损失的赔偿。造成对甲方经济损失的乙方给予赔偿。
二、根据现场条件,提供乙方的食、宿、其费用自理。
三、积极为乙方创造施工条件,做好协调工作。
四、负责对乙方的质量、安全、进度、文明施工进行监督检查,对不符合要求的提出整改意见和措施。如乙方整改达不到要求或不予整改,甲方有权派人进行整改,其费用按整改部分工作量费用的两倍从乙方人工费中扣除。
十二、乙方职责:
一、根据承包工程量组织相应的施工人员,进场人员必须合理搭配,其思想素质好,技术能力强,无健康疾病和传染病的一八---四五岁男性。各承包班组有一名组织能力强、技术好,责任心强的同志作班组长,形成系统管理。同时该班组长未经甲方现场主管人员批准不得离开现场,积极参加甲方或总包方组织的相关会议,凡擅自离开现场或不参加应该参加的会议给予______——______ 元/次罚款。
二、熟悉施工图纸,严格按照≤建筑安装工程施工与验收规范≥及设计要求,进行组织施工,确保工程质量、进度、安全、因管理不善达不到质量标准造成的返工,应负担由此造成的工料、工期损失。
三、乙方进场人必须相对稳定,未经甲方同意不得随意变动班组人员。
四、接受甲方对质量、安全、文明施工等进行的技术交底、教育和监督,服从指挥。
五、对甲方提出的整改意见应即时组织人员进行整改,直至达到标准为止。
六、爱护甲方提供的各种设施和设备,不得随意损坏,如有损坏则给予其价值的两倍予以赔偿和处罚。
十三、文明标化、卫生要求:
一、认真搞好个人、宿舍、现场卫生,随时保持文明清洁。
二、认真按照文明标化要求,对自己承包范围内的材料分类堆放整齐。
三、每道工序完工,必须做好工完场清工作,能用的材料必须利用。
四、凡以上达不到要求者,根据其性质、范围及价值给予两倍以上的罚款,每次每项最低不少于______ 元。
十四、设施、工具供应:
除大型机械设备甲方供应外,小型设备、工具乙方自备(包括班组工人的安全帽)。
十五、人工费结算及支付:
一、为保证工程质量、进度、各施工班组签定合同时,向甲方缴纳壹 万元保证金(作业队出据收款单);该费用待工程结束后、若乙方毁约保证金作废。质量进度均达到甲方要求者,甲方(凭收款单)一次性退还乙方。班组内组长应该向自己班内每个组员签订个人劳动协议。上缴作业队一份。
二、乙方进场后自垫生活费一个月。以后甲方每月支付乙方生活费______ 元/人(按登记出勤人数花名册)。
三、结算方式:按建施图上设计院所标建筑面积计算。结构阶段结束(小模板全部拆除)后,主体验收后一个月内支付人工费九零%(含借支生活费及罚款)。剩下的一零%待工程全面竣工验收后一个月内付清。
十六、其他:
一、本协议如有未尽事宜,经甲、乙双方协商,另签补充协议。
二、本协议一式三份,甲方执两份,乙方执一份。
三、本协议自签字之日起生效至工程款全部付清自动失效。
甲方:________________乙方:________________
______年______月______日______年______月______日
建筑结算合同范本 第三零篇
甲方:____________开立(确认)个人结算账户人
乙方:中国银行股份有限公司______________分行
第一条 根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定,甲、乙双方就个人结算账户有关事项达成如下协议,共同信守。
第二条 乙方承担以下责任
(一)依法保障甲方的资金安全,并依法为甲方的银行结算账户信息保密,除国家法律另有规定外,乙方有权拒绝任何单位或个人查询、冻结、扣划。
(二)及时、准确地办理甲方的资金收付业务,为甲方提供账务核对、挂失、临时挂失和更改密码等服务。
(三)在本协议履行过程中,甲方向乙方提供的乙方不能从公共渠道取得的有关甲方的信息,均构成甲方的保密信息,乙方除非为履行本协议项下规定的义务之目的,不得向任何第三方披露或许可使用该保密信息,乙方根据中国法律或其他使用法律法规规定有义务进行披露的情形及双方在其他协议中另有约定的除外。
第四条 甲方开立个人结算户时,应提供有效身份证件。开立借记卡和存折账户应预留密码。甲方收到借记卡时应当面确认借记卡完整无损,及时更改密码并妥善保管。凡乙方根据借记卡(或存折)和密码为甲方办理的业务,因密码泄露而造成的损失,由甲方承担。
第七条 甲方应了解并同意以下做法
(一)借记卡开卡时,借记卡及其主账户将自动确认为个人结算账户;借记卡销卡视同个人结算账户销户,与借记卡关联的活期账户自动转为储蓄账户。
(二)借记卡及相勾联的活期账户均为个人银行结算账户。
第八条 正在办理代发工资、消费信贷扣款、代缴费等结算业务的个人结算账户不得销户。借记卡如有相关联的记账式国债托管账户或开放式基金交易账户,不得注销。
第九条 甲方应承担因未遵守《人民币银行结算账户管理办法》及本协议而造成的损失。
第十条 以上内容如发生变更,乙方以公告形式通知甲方。
第十一条 本《协议书》由双方签字盖章后生效。本《协议书》一式两份,乙甲双方各执一份。
甲方:__________________
乙方:__________________
日期:__________________
建筑结算合同范本 第三一篇
甲方(需方):
乙方(供方):
依据国家相关法律规定,甲、乙双方在平等自愿协商的基础上订立本合同以兹双方共同遵照执行。
第一条、乙方所供材料名称、规格型号、数量、单位、单价
第二条、质量要求
乙方所供材料必须达到国家相关合格标准,提供合格的证明检验报告,符合项目施工图纸及发包方的要求。
第三条、供货规定
甲、乙双方协商约定采用如下第种方式供货;
一、乙方一次性供货,具体交货时间:年月日前;
二、乙方分批供货,具体分为批供货;
第一批货物数量为,交货时间:年月日;第二批货物数量为,交货时间:年月日;
第四条、交货地点及运费负担
甲、乙双方约定交货地点为甲方施工现场,由乙方负责承担货物的运输费用及到达交货地点的卸车费用。
第五条、付款及结算方式
第六条、经济责任
(一)乙方的责任
一、材料颜色、品种、规格、质量不符本合同规定时,甲方同意利用的,按质论价。不能利用的,乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,乙方应向甲方支付五零零元逾期交货的违约金,并承担因此给甲方造成工期延误等一切经济损失责任。
二、对乙方提供的所有产品甲方保持随时更换的权利,已定的产品甲方可以退换。
(二)甲方的责任
一、甲方如中途变更材料颜色、品种、规格、质量,应提前给予乙方通知,并顺延交货日期。
二、甲方如未按规定日期向乙方付款,每延期一天,应按延期付款总额_五_%付给乙方延期违约金。
第七条合同争议的解决方式:
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商或调解不成的,任何一方可向合同签订地人民法院起诉。第八条其他约定事项
一、本合同自签字、盖章之日起生效。
二、本合同签订地:南京市
三、本合同一式贰份,甲方执壹份,乙方执壹份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑结算合同范本 第三二篇
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
根据工程需要,甲方将马山·香樟苑区部份建筑工程使用的建筑模板及方料委托乙方供货,双方本着质量第一,公平互利、诚实守信的原则,就供货合同有关事宜双方友好协商达成如下协议。
一、建筑模板(福建产红板)规格××(按样品双方签字封存验收)厚度允许±,数量为七八零零张,单价每张元。
二、建筑方料
①规格××(按样品双方签字封存验收)不能少于此规格,数量为二六五零零根,单价每根元。
②规格××(按样品双方签字封存验收)不能少于此规格,数量为二零xx根,单价每根元。建筑模板和方料的材质,木材品种必须与样品相同,不得以次充好。
三、以上价格为综合价,含材料费、装、卸力资运至工地现场的运输费和发票税金。
四、交货地点及验收,甲方应在要求乙方供货的前三天书面通知供货的名称、规格、数量,乙方按甲方要求时间送至甲方工地交货,甲、乙双方根据(双方签字封存样品验收)并在交货单上签字,双方凭交货单和合同价格办理货款结算,如不符样品,乙方无条件运回,损失由乙方负责,影响甲方工地使用,应赔偿甲方经济及人员窝工损失,乙方应对材料的的装卸运输过程中的安全负责。
五、结算方式:乙方同意首先垫红板八零零张,方料三零零零根的货款,在甲方工程主体封顶后一个月内结算,以后送货的款项每次按总货款的九零%结付,余款一零%待主体封顶后一个月内一次性结清。
六、乙方不能按甲方要求及时供货造成甲方工期和人员窝工,甲方可终止合同,给甲方造成经济损失,乙方必须予以补偿。
①乙方供应的模板方料与市场同价的情况下,如甲方从其他渠道购货,乙方可终止合同,甲方应及时付清乙方全部货款(含垫付货款)。
②由于甲方原因,工程停工达一个月,乙方不能供货,乙方可终止合同,甲方及时付清全部货款。
七、违约责任,合同签定后双方不得违约如一方违约应承担对方贰万元违约金。
八、本合同一式五份,甲方四份,乙方一份,双方签字盖章后生效,货款结清后失效。
九、合同未尽事宜,双方友好协商解决,如协商不成,可依法向当地法院起诉。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑结算合同范本 第三三篇
合同编号:
购货单位: (以下简称甲方) 供货单位: (以下简称乙方)
为了增强甲乙双方的责任感,加强经济核算,提高经济效益,确保双方实现各自的经济目的,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条 材料品牌名称 规格 数量 单价 交付时间 合计人民币金额(大写):
一.甲方在验收中,如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定,应一面妥为保管,一面在 天内向乙方提出书面异议,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。
二.如甲方未按规定期限提出书面异议的(在紧急情况下,先行电话通知并承诺在特定时间内提出书面异议的,视为已提出书面异议),视为所交产品符合合同规定。
三.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。
四.乙方在接到甲方书面异议后,应在十天内(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和
处理意见。
第二条 乙方的违约责任
一.乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的,按不能交货处理。 二.乙方逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。
三.产品错发到货地点或接货人的,乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外,还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意,单方面改变运输路线和运输工具的,应当承担由此增加的费用。
第三条 甲方的违约责任
一.甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期提货部分货款总值计算,向乙方偿付逾期提货的违约金,并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。
二.甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。
第四条 不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 第五条 其它
按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后十天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。 解决合同纠纷的方式:凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,应向有管辖权的法院提起诉讼,诉讼费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。
本合同自 年 月 日起生效,合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,做出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式 份,分送甲乙双方的主管部门、银行(如经公证或鉴证,应送公证或鉴证机关)等单位各留存一份。
购货单位(甲方): 供货单位:(乙方):
委托代理人: 委托代理人:
建筑结算合同范本 第三四篇
订立合同双方:
建设单位:_________(以下简称甲方);
勘察单位:_________勘察院(以下简称乙方)。
为了明确建设单位与勘察单位的经济责任,分工协作,相互促进,多快好省地完成国家建设项目的勘察任务,根据已被正式批准的建设项目计划,经双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。
第一条___工程名称、规模、投资额、建设地点_________。
第二条___勘察的范围、进度和质量_________。
第三条___甲方的义务
一.在签订合同时,甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件,提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。
二.在签订合同时,甲方必须在_________年_________月_________日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各_________份,提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图,并对提交的时间、进度、质量负责。
三.甲方必须在_________年_________月_________日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现尝准备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。
四.甲方必须在_________年_________月_________日乙方进入现场前,办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。
五.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负,如果甲方安排住招待所、饭店,费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施(如浴室、理发、医疗等)应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给(费用由乙方负担);生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。
六.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。
七.甲方对乙方的勘察成果文件,不得擅自修改,不得转让给第三者重复使用。
第四条___乙方的义务
一.乙方应按照现行的标准、规模和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作,并按合同规定的进度、质量提交勘察后果。
二.乙方应于_________年_________月_________日进入现场勘察,_________年_________月_________日提交全部勘察资料,提交测量透明图_________份,提交工程地质报告书一式_________份(如甲方需要加英加晒图纸资料,另外收费)。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工_________天以上,工期可顺延。
第五条___定金及勘察取费标准及拨付办法
一.本工程按国家建委颁发的'《工程勘察收费办法》收取勘察费,总价预计为_________元。自本勘察合同生效后_________日内,甲方应向乙方支付相当于勘察费的_________%的定金;勘察合同履行后,定金抵作勘察费。甲方不履行合同的,无权要求偿还定金,乙方不履行合同的,应当双倍返回定金。勘察工作开工后,甲方应向乙方支付勘察经费的_________%;全部勘察工程结束后,乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸,并进行工程结算,甲方提取资料后_________日内,应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。
二.属于特殊工程(如自然地质条件复杂,技术要求高,勘察手段超过现行规范,特别重大、紧急、有特殊要求的工程,特别小的工程等)的收费办法,原则上按勘测工程总价加收_________%的勘察费。
第六条___甲方的违约责任
一.如果由于甲方变更计划,或提供的资料不准确,或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计、甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用,勘察工期顺延,因甲方责任而造成重大返工或重作设计,应另行增费,勘察工期顺延。
二.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金,应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金_________元。
第七条___乙方的违约责任
一.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失,应继续完善勘察,并根据造成的损失情况承担经济和技术责任,甲方可视造成的损失大小,减少或不付勘察设计费。
二.乙方如勘察错误造成工程重大质量事故,除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。
三.由于乙方的责任延迟提供勘察文件,时间达_________天以上的,每延迟一天,应向甲方偿付相当于工程勘察费总价_________‰的违约金。
第八条___纠纷的处理
本合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
第九条___其它____________。
本合同_________年_________月_________日双方签字后生效,全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式_________份,甲乙双方各执_________份;合同副本一式_________份,送计委、建委、建行_________各留存一份。
建设单位(甲方)(盖章):_________勘察单位(乙方)(盖章):_________
代表人(签字):____________代表人(签字):_________
联系人:____________联系人:_________
通讯处:____________通讯处:_________
电话或电报:____________电话或电报:_________
开户银行:_________开户银行:_________
帐号:_________帐号:_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑结算合同范本 第三五篇
发包方:_______________(以下简称甲方)
施工队:_______________(以下简称乙方)
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用和原则, 甲方同意将 沪昆铁路六沾增建二线站后房建新建沾益站房 钢筋工程承包给乙方施工,为确保该工程施工工期、质量、安全,明确双方的责、权、利,经双方协商一致,达成以下合同条款。
一、工程概况:
工程名称:沪昆铁路六沾增建二线站后房建新建沾益站房工程
二、承包范围:
按本工程设计图纸(包括变更通知),所需要的全部钢筋工程。
三、验收方式:
按本合同约定,国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》及相关部门的规定为依据,严格按要求验收。
四、单价及付款方式:
一、_________/吨。
二、按工程量支付工程进度款,待工程完工后,经验收合格后一次性付完尾款。
五、甲方义务:
一、按时提供图纸,供应所需钢筋,提供钢筋制作场地。
二、负责与乙方、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
三、施工前对乙方进行技术交底,为乙方提供合理有利的施工条件。
四、甲方提供扎丝。
六、乙方义务:
一、组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作 。
二、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划;保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
三、严格执行现行图家有关施工及验收规范,并保证按质、按量、按期完成施工任务。
四、服从甲方现场施工人员的管理及指挥,做到节约材料,严禁大材小用,优材劣用,浪费材料。
五、钢筋制作、绑扎规格尺寸、位置要准确,应满足设计及施工规范的要求。质量目标要求达到优良等级。如质量不合格,乙方应即刻返工至合格,反工造成的人工、材料等费用概由乙方负责。
六、浇筑砼时,乙方必须派足够人手跟班看钢筋。严禁高空抛下钢筋等材料,材料应按现场管理人员指定的地点分类堆放整齐。所有制作现场要清洁,整齐。
七、钢筋下料,下料单必须经甲方工程师或施工员技术员审查后方可下料
八、保证所承担工程的施工质量,甲方制定的工期、施工进度,服从甲方现场施工管理人员的管理,遵守国家、地方及施工现场的各项制度。
七、安全要求
一、乙方必须注意安全生产,文明施工,严格遵守国家有关安全操作规程和公司及现场的有关安全、文明施工的规程,严禁违章操作。在施工过程中造成的大小伤亡事故,概由乙方负全部经济和刑事责任,甲方不承担任何责任。
二、乙方必须遵守国家、当地有关部门及工地的法津、法规和规章制作,违者造成的一切责任由乙方承担。
三、工地严禁打架、斗殴现象,由此造成的一切后果由乙方负责,严重者送当地公安机关处理。
八、其它要求
一、所有施工用具及机械设备由乙方提供。
二、乙方自行自理吃住。
三、严禁在正常施工日内有不开工现象,否则甲方有权更换施工队伍,期间所产生的一切费用由乙方负。
四、在施工过程中,乙方必须派专人负责盯住现场,完成乙方应尽的义务,否则甲方有权更换施工队伍,期间所产生的一切费用由乙方负。
五、乙方不得进行再分包,否则甲方有权更换施工队伍,期间所产生的一切费用由乙方负。
六、严禁浪费材料,施工所剩下的≥五零cm钢筋(采用焊接)必须用于适当部位。
九、合同有效期
本合同一式两份,双方各执一份,签字盖章后,即可生效。完成本合同的内容后,甲方收回合同,合同自动失效。
甲方:_________乙方:_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑结算合同范本 第三六篇
关键词:招投标 中标价 合同价 结算价
在电力工程招投标活动中,中标价、合同价以及结算价三者是重要构成元素,它们在作用发挥和价格构成上既有区别又有联系,三者关系的正确对待和处理是保证招投标工作透明合理的前提,也是后期工程施工顺利进行的重要保障。对于电力工程单位来说,在进行工程管理时就要将其作为重点来抓,保证三者价格制定的科学合理,促进电力工程建设的顺利进行,从而提升电力服务品质。
一、中标价格的合理确定
所谓的中标价格就是电力企业在工程招标过程中,通过投标竞争后中标的价款,通常情况下,这种价款的确定是通过工程招投标的标底价核查对比所确定的。但是,需要注意的是,在现阶段的实际工程招投标工程中,工程招标的标底价和投标单位的标书中所明确的投标价是有很大差异的,究其原因,主要是因为标底是按照既定的统一的标准来编制形成的,但是,投标单位的报价编制则是在编制人员、编制环境、编制条件以及编制地区等状况相异的情况下形成的,这就不难看出,如果把接近于标底的投标报价作为中标价就会显得很不合理,与实际情况不相吻合[一]。中标价的确定从投标预算的结构构成来看,可以将其划分为三个部分:首先,第一部分是按照施工图纸计算的工程量和基础定额的工程项目以及基价所共同构成的直接费用部分;其次,第二部分是由电力工程造价的各个费用部分所构成;第三,最后一部分是包含有材料价格差以及基础定额项目中没有形成的暂定项目在内的部分构成。从作用体现上来看,这种划分方法一方面考虑到了投标预算的编制程序,另一方面也考虑到了各个构成部分费用的弹性空间。通过这种考核形式来确定出最后各个投标预算中的中标价是一种可行性很好的方法,下面就对其具体的划分及考核进行阐述:
一.基价直接费用的评分考核
投标价的主体是基价直接费,在电力企业的工程建设造价体系中,它的主要价款也是由这一部分产生,而这一部分价款的弹性空间又是非常小的,这是因为在工程项目中,它和其相对应的基价是基础定额的组成部分之一,会受到定额执行规定的限制,因此,它就具有一定的稳固性特征。对于工程量的核算,在最后的核算结果确定上会受到核算人员水平不均、核算方法不一致等因素的影响而出现很大差异,此时的工程项目和基价没有发生改变,但是这种核算的差异性还是会对投标报价的准确度产生直接影响的,显而易见,对于基价直接费进行评分考核的实质就是对工程量准确度的核算。除此之外,因为基价直接费核算所得到的结果弹性空间很小,而且又是构成投标报价的主体,因此,采用这一部分考核中标入围资格也是符合合理性要求的。我们就可以做这样一种假设,把招标标底作为相互对比的依据,把投标报价基价直接费计算结果和标底相对比,规定考核误差率是+五%范围内取得中标入围资格,并把考核的总分设定为七五分,按照误差率的大小来综合评定出入围投标报价分值的高低,需要注意的是,此时的误差率越小就表示分值越高,从这种考核的实际应用来看,它具有一系列的优势特点,一是它的考核范围相对来说较为广泛和稳定;二是它的考核范围在执行上具有相对的务实性特点,可以抓住问题的核心所在;三是在进行评定时的争议比较小;四是这种先入围后评分值的形式可以充分保证投标价的质量。
二.对于工程造价费用的评分考核
电力企业作为国有企业的一种,通常情况下,它的工程造价费用多少是由国家在此行业所出台的相关政策和法规文件确定的,在进行计价时必须要严格按照标准,同时也要设定相关计价流程和程序。但是这一部分仍然是由相对固定部分和带有弹性性质的部分共同构成,例如常见的构件增值税、机械费用调整等,在取费基数上就会受到部分计价直接费的制约,因此,它就具有一定的弹性,相对于其他费用的设定来说,则是锁定在一定基数上的,在特定的计价程序范围内产生,所以就可以这么说,这一部分的误差不会过大,这就很容易看出,工程造价费用部分计算结果是不会产生较大的价款差额的,但是,由于投标单位的企业性质、资质级别以及配套生产能力和构成等方面存在有较大的差异,导致在对投标报价结果进行计算时就难以和招标标底保持同步一致性,也可以这么理解,标底是单一的,但是报价却是多方面的,最后所计算得到的投标报价和标底价也会由此而出现差异,这种差异是难以避免的。从这方面来讲,就不能将其作为标底的依据,而是需要在经过考核人员的严格考核之后将基价直接费作为参考依据,并依据规定的计价程序和费用来对这部分的计算结果进行复核,本文中设定的误差为+三%,考核总分是一零分,最后仍然以误差率大小来评定这一部分的分值。
三.对于材料的价格差和暂定项目部分的评定考核
相对来说,这一部分的计算结果是最难以把握的,以标底为参照对象,它必须是和标底的材料品种、用量、材料差价差额以及暂定项目工程量等都需要保持一致,只有这样最后的计算结果才是相一致的,而在电力工程的招投标活动中,尤其是检修、技改、维护等生产施工,要做到这一点是很有难度的,但是仍然以单独考核方式主要是因为需要满足两个需要。把这一部分和其他部分混合考核,会导致结果的模糊不清晰,甚至于还会出现“歪打正着”的现象,例如在之前两个部分的价款设定过大,而这一部分的价款又过小,它的总价款很可能和标底相接近,但是,从投标预算质量及其准确性来看,它并不是很合理的投标预算,因为这一部分是整个工程造价体系中不可分割的一部分。因此,对于这一部分的考核十分有必要,对于第一个需要来讲,它是针对于基价直接费中各个章节来讲的,起到一种核对作用。主要是因为即便是对基价直接费进行了必要的考核,但是由于一系列的投标报价编制方法、编制习惯以及汇总编制的差异性,很难和标底保持同步,也就造成了各个具体章节的差异性出现,甚至于有些并不完全按照章节来进行编排,这样就对每一章节的考核增加了难度。采用材料价格差的核对考核方法实用性很强,这是因为在分析后的材料总量属于是各个章节材料含量的总和,工程材料含量是既定不变的,对于它的总量准确性核对就逐渐成为了对章节的一种贯穿性考核,一旦总量误差减小,各个章节的误差也就大大减少;第二个需要主要是为了给合同价、结算价的形成奠定基础的,获得相关依据。因为合同价、结算价以及中标价并不是同时产生的,这主要受到了建设产品周期性较长的特点决定的,而且材料价格差和暂定项目基价两者又是会随着市场经济的变化而变化的,但是,很明显的是材料价格是动态化的,材料用量则是静态化的[二],因此,在对这一部分进行考核时就要将其作为将要形成的合同价、结算价中的材料价格及其用量的依据,这是十分有必要的。在对这一部分进行考核时,它的对比依据是招标标底,因为招标标底是依据招标文件中对于材料的品种、范围、价格差额以及暂定项目基价而形成的一个统一的标准,并按照这一标准来执行的,因此,它对于考核也是十分有利的。具体的考核方法可以将其设定为两种,两者的区别是口径的整齐与否。口径整齐统一的话,可以分为各个材料用量及其材料借款和暂定项目工程量及其价款的双重考核,主要是侧重于材料的用量大小以及暂定项目工程量的考核,这样可以有效避免材料各个品种的用量大小以及暂定项目工程量的出入,而口径不整齐统一时,就可以对各个品种的用量和暂定项目工程量进行考核,在考核作用下来进一步明确电力工程中各个材料品种的用量和暂定项目工程量的结果,同时还要按照标底的材料价格差和暂定项目基价来作为参考依据,进而形成这一部分的价款。
二、工程招投标过程中合同价的合理确定
合同价是在招投标过程中,中标者在中标之后,招投标双方以法律形式来约定的一种工程价款[三]。简单来说,就是合同价款一旦双方签订之后就生成法律效力,它在整个工程承包合同中占有重要地位,是较为重要的一个条款,我们知道合同价是由招投标双方协商约定形成的,但是,合同价的来源和依据必须要符合科学性、合理性原则,否则就会导致其和工程实际造价相差甚远,在对合同的履行上有很大阻碍,这样也就丧失了合同的约束性作用。在合同中还存在有另一种状况,就是合同双方在协商拟定某一工程价款时,在此价款基础上来确定一个上下浮动的比率来明确合同价,显然这种做法是不科学的,基于此,就需要从多方面考虑,对合同价的合理设定进行分析,它的合理设定主要包含有两个方面:一是在中标价中并不包含有材料价格差以及暂定项目部分(中标价一),在中标价中相对于结算价来说,它的准确性和固定性很强;二是中标价中材料的价格差和暂定项目部分(中标价二),相对于结算价来说会有一定的可变性特征,中标价一和中标价二两者相互结合构成一个较为合理的合同价,基于此,把材料价格差和暂定项目的价款采用合同形式来进行固定,这种形式不仅不符合市场经济规律,而且也是不合理的[四]。但是,这样做还是具有一定现实意义的,因为这一部分一旦不将其纳入到合同价中,就会造成合同价的构成不合理,而且还会导致电力工程在进行过程中的工程价款拨付和结算价的形成不具备足够的参考依据,甚至于产生经济上的纠纷。
三、结算价确定的合理性
在电力工程施工中,招投标活动的结算价是工程竣工之后依据原有施工图纸的预算,同时融合补充修改预算所形成的工程价款。在进行招投标过程中,所形成的投标预算就是参考施工图纸预算而形成的,基于此,在经过考核部门的考核认定之后所形成的中标价和由此形成的合同价和施工图预算之间并不存在矛盾,由此可见,通过合同价所构成的结算价是有足够参考依据的,但是,从实质上来讲,其并不能和结算价相等同,因为结算价不仅可以反映建设产品的成果,而且还可以直接影响到招投标双方的切身经济利益,从这方面来讲,就需要在客观上要求体现出价款的公正性、合理性以及合法性特点,那么由此就可以将结算价划分为四个部分,即:第一,合同价并不包含有材料价差以及暂定项目部分,也就是中标价一,这也是整个结算价主价款部分;第二,在合同价中,材料价差和暂定项目部分,也就是说中标价二,这一部分的价款组成是会受到市场经济材料价格波动影响的,在这种影响作用下,可以进一步形成可变性价款,可以说这一部分的实际结算已经不再是合同意义上的价款了,它的合理价款只是依据市场实际在原定材料的用量基础上进行的一种价格调整;第三,在施工过程中所产生的工程变更增减部分,这一增减部分是电力产品生产过程中的一个客观反映,同时也是工程实物的真实面貌;第四,政策性调整部分,这一部分是会受到国家法律法规保护的,也正是因为此,它才属于是合同之外的部分存在[五]。这四个部分相互构成的结算价,在分布构成上是比较公平合理的,因为结算价的形成本来就是一个复杂性较强的系统,会因为电力产品生产和市场价格的反复波动性难以解决,导致结算价不能超前确立,只能在竣工之后依据工程的实际状况来进行认定。
四、总结
电力企业作为关系国计民生的支柱型产业,在现阶段随着社会各行业对电力能源需求量的不断增大形势下,工程建设量明显增多。在电力工程建设中,采用最多的是招投标形式,在招投标环节,中标价、合同价以及结算价三者都属于是工程造价的内容,是工程造价在不同阶段上的外在表现,三者的关系是相互作用相互联系的,对于三者的合理确定,需要考虑到一系列因素的影响,包括市场经济、定额制定以及地区差异等等,保证其价款设定的合情合理,从而使工程造价更能反映出电力工程建设的实际。
参考文献
[一]江国春.浅议招投标工程的中标价、合同价及结算价[J].中国科技纵横,二零一零,(五):二三零,一九七.
建筑结算合同范本 第三七篇
甲方:
乙方:
合同签订地:
根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本项目协商一致,订立协议并共同遵照执行。
一、工程概况
一、工程名称:
二、工程地点:
二、工程范围及内容:
工程量:
承包形式:
三、工期:
一、开工日期:
二、竣工日期:
三、合同总工期为 工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气,经甲方和监理签字认可后,工期可相应顺延。
四、质量标准采用下列:
一、工程质量达到省优至鲁班奖;
二、工程质量评定等级为优良;
三、符合国家质量验收标准;
四、双方约定的标准、具体为:
五、合同价款
本合同工程价款结算采用下列 种方式:
一、采用一次性包死总价的固定价格方式,总价为 ,如今后涉及工程变更和增加工程量的,增加部分按实结算。若变更增加工程量在五%以内,双方不再签订补充协议,若变更增加工程量超过五%的,双方应另行签订补充协议 。 二、按实际发生的工程量结算。并按下列约定执行:
(一) 工程预算价: (工程结束后按实结算)
工程单价: (含外运等其他一切费用)
(二)按实际发生的工程量,结合江苏省有关工程定额标准计算,由乙方报决算价,经监理及甲方审核后,由会计事务所或 进行审计确认。
(三)所有工程量必须在每月 日前,由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告,须经监理及甲方审核同意。
(四)若涉及工程变更及增加工程量的,须经甲方项目负责人下达指令,变更签证除应由监理方签字外,还须由甲方工程部和有关项目负责人签字,并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字,并由甲方分管领导签字,以及最终由总经理审批后方可生效,否则甲方有权不予认可。
(五)变更工程量在总承包价五%以内,无需追加合同,超过五%,须另订合同。
(六)取费标准及说明:土石方量测量执行省市有关土石方验收标准,土方量按实结算。
(七)工程量核算确认方式说明: 完成合格工作量上报甲方审核报批,并编制统计报表上报监理,取得监理、甲方的确认后方可。
(八)合同协议一经签字,不受市场价格变化影响,按合同及协议约定标准进行结算。
六、付款方式
一、本工程预算款为:
扣回工程预付款的方式为:
二、工程款按 方式支付,具体为:
(一)本工程无预付款;
(二)按每月完成工程量统计报表,经监理、甲方审核确认后,支付合格已完工工程款的 %;
(三)
(四)
(五)总工程款的 %作为质量保证金,若无质量问题及其它违约情形, 后支付给乙方。相反,如存在质量问题及出现其它违约情形,甲方有权直接扣付乙方质保金,如给甲方造成的损失超过质保金数额,乙方对超出部分仍应予赔偿。
七、材料、设备供应:
八、质量及验收
一、工程质量必须符合本协议第四条约定标准,并按现行国家验收规范执行。质量保证期 年,如工程内容涉及主体结构的,应终身质保。
二、项目经理须持有省建委核发的岗位证书,且在建工程不得超过两个,项目经理在现场的时间每天不低于 小时,负责处理工程上有关事务。
三、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换,若确实需更换,应提前三天以书面形式向甲方申请,否则,乙方任意调换人员达三零%时,甲方有权终止合同,乙方无条件退场。
四、工程质量验收必须按规范进行,所有工程资料须与工程施工同步进行,随时供有关部门及人员查阅,不合格资料及时修正。
五、分项工序验收,以及隐蔽工程验收,必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。
六、甲方及监理应在收到乙方请验报告后 小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查,发现质量问题时,出具限期书面整改意见,乙方必须按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题,或经两次整改仍不符合要求,甲方有权根据情况要求支付违约金,严重的责令退场,一切损失由乙方负责。
七、竣工后,乙方应书面通知甲方及监理验收,乙方在竣工后 天内提供符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料,并应一式 份。
八、其他约定 : 按图纸说明施工,达到甲方、监理的要求,禁止随地洒落、倾倒。
九、施工组织与工期
一、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案,乙方自行办理开工报告等相关手续,甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准,安排图纸技术交底。
二、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工,接受甲方、监理对工程进度的监督、检查,工程实际进度与计划不符时,甲方、监理有权责令限期改进,乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行,期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时,甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时,甲方有权调换施工队伍,乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场,并撤出所有人员及设备,工程款按实际完成工程量的 %支付,否则甲方不支付任何款项,每拖延一天按总工程款的二 ‰承担延期违约金,造成其它损失的,应全额赔偿。
三、项目经理 :现场代表(乙方):
监理: 现场代表(甲方):
四、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定:乙方自行解决
十、安全及文明施工与管理
一、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。
二、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。
三、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证,持证上岗。
四、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷,由乙方自行处理并承担全部经济责任。
五、所有机械设备需满足工程施工需要,特殊设备须有安检证明。
六、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理,因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。
七、乙方应优先发放施工人员工资,不得拖欠,并处理好劳资纠纷及相关问题,不得因此影响施工,以及不得给甲方造成任何不良影响,否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。
十一、甲方责任
一、按约定提供图纸资料,及进行图纸技术交底。
二、按约定向乙方支付工程款,若甲方因资金困难不能及时兑现,应与乙方协商,并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。
四、履行其它本协议约定的义务以及负责
十二、乙方责任
一、按约定保质保量的完成施工任务,符合工期及质量要求。
二、必须服从甲方现场管理,遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度,维护甲方声誉,如发现故意损害声誉,严重违反纪律,违反协议内容的行为,甲方有权给予经济处罚,直至终止合同。
三、应注意保护生态环境,注意施工安全,不得砍伐树木及损坏其它设施,注意护林防火。
四、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工,以及采取吵闹、威胁等不当手段,否则,甲方有权责令其退场,一切后果由乙方承担。
五、质保期内若发生质量问题,乙方应在接到甲方电话或书面通知 日内进场维修, 日内维修完毕,否则维修费从质保金中扣减。
六、乙方应按照相关规定,主动对工程项目进行质量跟踪回访。
十三、违约责任
一、双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约责任。
二、如延误工期,每超过一天,按合同总价款的 承担违约金,或每天按 一零零零元向甲方支付违约金。
三、如出现质量问题,以及违反本协议其它约定,乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外,甲方可视具体情况,要求乙方按合同总价款的一%-一零%承担违约金。
十四、附则
一、本协议经双方签章 后生效。
二、本协议于 年 月 日在 签署。
三、本协议一经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由签约所在地人民法院裁决。
四、本协议一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。
甲方(签章): 乙方(签章):
法定代表人: 法定代表人:
授权代表(签字): 授权代表(签字):
年 月 日 年 月 日
建筑结算合同范本 第三八篇
发包人(以下称甲方):______
承包方(以下称乙方):______
乙方是具有相应劳务资质的劳务输出单位,甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正、合法执行劳务承包行为,双方协商订立本合同以遵照执行。
一、乙方承包的劳务作业工程名称
甲方将 项目的砼及砌体工程的劳务作业承包给乙方。
承包范围及承包内容:
①以设计图纸及设计变更为依据,从基础承台及垫层开始施工至工程交工完毕所有砼工程(如墙柱梁板梯、飘窗台、雨棚、构架、屋面女儿墙和外墙返边、独立柱等;所有承包工种范围内的材料运输、施工操作架及运输架等);
②砌体工程(如砖砌体湿水、筛砂、发灰、砌体砌完后的湿水养护、材料转运架及操作架搭设、过梁安装、构造柱砼返边浇筑、其它与砌体相关的零星砼施工);
③屋面工程(保温层、找平层、聚苯板及刚性层等);
④前后台场地清理,做到工完料尽场地清及其施工范围内的所有现场文明。
⑤砼湿水养护。
⑥承担砼发生堵泵的一切费用。
⑦按甲方要求搭设施工场地操作棚等。
⑧每周脚手架底部清理一次,达到项目部验收条件。
⑨承包工程范围内的测量放线工作(甲方仅负责检查及复核)及基础钉龙门桩工作。
⑩墙、柱、板等接口部位模板漏洞采用砂浆封口封底。由乙方负责招聘工人完成该工程施工,甲方支付乙方劳务费。甲方与乙方招聘的作业人员不具有劳动关系,不承担劳动法等相关法律所规定的用人责任。
二、施工工期
总日历天数为 天,具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工正常情况下必须保证四天一层楼)。
三、承包单价
一、单价按:______ 元/m二(建筑面积按最新国家标准《建筑工程建筑面积计算规范》计算);即:本协议书第一款所约定的工作内容和涉及完成本分项工程所约束的附属工作。(该单价含管理费、完成该项工作的一切其它不可预见费。)若班组在施工过程中能够保质、保量、按进度完成本工程,未发生安全事故,项目部另奖励一 万元。
二、本结算价格是完成本合同内容的全部偿付,包括劳务、管理、承包人装备费、加班人员工资、流动施工津贴、交通费、安全生产管理费、防寒、防暑等辅助材料及本分项工程施工而引发的一切费用,甲方不另进行任何支付。
三、项目部规定的统一服装费用由乙方承担,安全帽、雨衣、雨裤、手套及各种劳保防护用品等均由乙方自备,包括振动棒、电机、平板振动器、斗车等设备的修理;乙方自带砼工程中所需小型工具、制作机械设备及辅材(如灰桶、锤凿工具、拉毛用塑料扫把、碘钨灯具等;数量必须满足施工质量、进度要求)。
四、若甲方安排工作不及时完成(四小时范围内),甲方有权直接派其它班组完成,费用按双倍工资计取。若因乙方工程质量、进度达不到要求或其它乙方自身原因,造成中途退场,按以上单价的八零%计取;退场三个月后结清付款。
四、结算及付款方式
一、工程进度达到±_________楼面付至已完工程量的六五%;±_________以上每月付款一次,付至已完工程量的六五%;主体封顶验收合格后付至已完工程量的七五%,余额在全部验收合格后 个月内付清。支付形式包括:现金、转帐支票等形式。由于建设方原因,工程款未及时到位,乙方不得以此为理由聚众闹事,否则由此造成的一切损失及后果均由乙方承担。
二、结算程序如下:
(一)由主管施工员列出其工程量清单;
(二)经技术负责人审核其工程量;
(三)经质安员列出其质量、安全、文明相应证明文件;
(四)送交项目成本核算办公室办理结算;
(五)结算书送交项目经理签字认可后,由项目财务办理支付手续。
三、甲方只对质量验收符合要求的工程进行支付。支付形式包括现金及食堂餐票,转帐支票等形式。
五、质量要求
一、工程质量要求必须按照设计图纸、程序要求进行施工,质量必须达到国家有关验收标准,而且必须节约材料,如因乙方原因造成质量返工,所有材料损失费均由乙方承担。
二、工程质量验收必须满足有关施工规范验收标准,每道工序须经甲方管理人员签认后,方可进入下道工序施工。
三、如因乙方原因使工程质量在竣工时达不到本合同规定要求则按总承包价的二零%予以扣减乙方工程价款。
四、本工程实行“自检、互检、专检”相结合的质量检验制度,乙方必须为检查检验提供便利条件,并按质安部门,业主代表和监理要求返工、整改,承担由自身原因导致返工工程的工料费用。自检过程由乙方实施,互检由甲方协助乙方实施,专检由甲方组织建设监理方实施,乙方负责人参加。
五、本工程质量检验标准为国家现行标准,以及建设方,监理方的相关规定执行。
六、现场安全、文明管理
一、乙方应加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。
二、乙方应加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。
三、乙方应遵守甲方对现场文明施工管理规定,保持现场整洁有序,违反将进行处罚。
四、施工现场文明工作由乙方具体实施,其费用已包含在乙方承包价格之中,甲方不再另行支付。
五、若乙方在施工过程中达不到现场文明施工要求,甲方有权安排其他人员完成应由乙方完成的相应工作,该部分发生的费用在乙方结算款中扣除,乙方无异议。
七、甲方权利义务
一、甲方对乙方作业进行统一指挥和安排,对乙方进场施工作业人员享有监督管理权,有权对不符合施工质量、进度和本合同约定的行为提出改正;
二、甲方按工程施工的进度计划供应材料,经甲方核验后交乙方施工;
三、有权对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。
四、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
五、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。
六、定期组织施工协调会,施工现场与其他专业队伍协调,垂直运输设备以保证乙方施工顺利进行。
七、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题,并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。
八、按照合同约定,按时足额向乙方支付工程款。
八、乙方权利义务
一、按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范、施工验收规范标准和本合同的约定,精心组织施工。
二、按甲方的工期计划要求,认真编制施工作业计划,每月应按时完成甲方下达的月工期计划。
三、乙方应采取切实可行的方法节约甲方提供的架管、扣件、模板、木枋、水、电等。
四、在各操作面施工完毕后,清理剩余材料至甲方规定场地堆码整齐,做到工完料清。
五、及时清理遗漏在地下室基坑的扣件等材料,以免被淹埋造成浪费。
六、保护好甲方提供的辅助设施,给水、照明系统和其它工序的成品。
七、向甲方提供作业人员花名册及身份证复印件备案,按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资,并将每月工资发放表提交甲方备案。
八、严格执行安全协议书中的规定,落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工作。
九、按照国家有关规定,办理好进场前的规范用工手续。
一零、乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级书》等有效证件。
一一、乙方进入甲方施工区域的生产作业人员,应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。进场工人必须是一八至五五岁的男性公民(无吸毒者和两劳人员,无心脑血管疾病及关节疾病,如有病情发生由承包人负责),要求身体健康、头脑清醒、具有一定的思想素质。
一二、乙方应加强对劳务作业人员的管理,遵守公司质量、环境与职业健康要求、项目部相关规定及当地绿色环保工程规定,做到现场安全文明施工。
一三、材料节约:乙方在施工过程中必须爱惜原材料,在保证质量、进度的前提下尽可能的节约,杜绝浪费,如检查发现浪费材料以一零零零 元/次罚款。
A、浇捣砼时,砂子、卵石、水泥、砼不得乱丢乱扔,砼浇捣完后必须清理场内零散材料,多余砼用于浇筑过梁或其它预预制构件。
B、泵送砼时前后台必须配合,不得多送砼至楼面上造成浪费。
九、违约责任
(一)甲方责任:甲方未按合同约定支付劳务费,乙方有权要求甲方支付,给乙方造成损失的应予赔偿。
(二)乙方责任:
一、乙方未按工期计划施工的,每延期一天按已完作业劳务费的万分之三支付违约金,并应赔偿由此造成的甲方损失;
二、乙方施工作业未达到本合同约定的技术和质量要求的,应予返工,承担返工所需的一切材料费及其它返工费,由此造成工程延期的,应按本条第一项的规定支付违约金,并就赔偿由此造成的甲方损失;
三、乙方未按本合同的规定履行其它合同义务的,应按本条第一项的违约金标准向甲方支付违约金;
四、乙方未按时发放工人工资导致罢工或者造成社会影响、诉讼案件的属违约,按一零零零零 元/次向甲支付违约金,由此造成甲方误工的损失由乙方赔偿;
五、乙方不得将本劳务作业再转包给其他第三方,否则,甲方有权解除本合同,并要求第三方无条件撤出施工工地,由此造成甲方损失的,乙方应予赔偿。
六、工伤事故责任分担:
①五零零零 元以内安全事故,由班组承担。
②五零零零 元以上安全事故,班组承担五零零零 元,其余的由项目部承担(若伤者名单及身份证号码未上报项目部交工伤管理局者,工伤事故费用由班组承担)。
(三)一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
十、争议解决
双方因履行本合同发行争议的协商解决,协商不成时向甲方所在地人民法院起诉。
十一、其它
本合同一式三份,经双方签字盖章生效,甲方执两份,乙方执一份,如有未尽事宜,另行签订补充协议。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑结算合同范本 第三九篇
甲方:_________(发包人)
乙方:_________(承包人)
一、工程概况:该工程为砖混框架式结构。
一、工程内容
二、工程约定:总日历天数_____天,开工日期:____年____月_____日,完工日期:____年____月_____日。施工按照双方确定的《建筑方案或图纸》进行施工。
三、工程地点:______________
二、承包方式:该工程采取包工不包料。甲方负责水、电、路三通及建房工程所用材料;乙方负责建房全程人工、机具及模板。
一、承包价:双方约定建筑综合人工费按每平方米____元计算;约定综合价不变,按约定的质量完工后,按实际建筑投影面积测算;所有辅助设施及增加/变更所发生的人工费另行计算。
二、付款方式:工程预算总造价人民币_____________元(大写¥:_____万_____仟______佰______拾______圆整)。
①地基挖土开工,地圈梁完工后,支付________工程款; ②一层屋面混凝土浇注完工后,支付_________工程款; ③二层屋面工程完工后,支付_________工程款; ④沙灰完工后,支付________工程款;
⑤工程全部完工后,付清全部工程余款。
三、质量标准要求
一、严格按约定的清单购买合格的建筑原材料;
二、按约定的标准施工,要求砌砖墙体、抹灰、贴瓷砖要符合《建筑施工规范》;
三、其他辅助工程按双方约定的标准施工。
四、双方的责任和权利
甲方:提供便利的施工条件;负责对外协调和材料采购工作及工程阶段质量验收及工程款按时结算拨付工程款;乙方应接受甲方派驻的监工并承担因质量返工的成本费用。
乙方:严格按照双方约定的《建筑方案和图纸》施工,确保安全文明施工和工程质量;在施工过程中,应全程监管操作技术人员,采取安全措施、加强安全防范;若出现工程质量和人为操作不当造成事故由乙方负责,甲方概不承担因此发生的费用。
五、附则
每个工程阶段完工后,经验收合格后应及时付款,否则乙方有权停工,因此造成的损失和后果甲方自负。
本合同未尽事宜,双方应及时协商解决,签定补充合同,如有争议,协商不成,一方可向人民法院起诉。此合同一式两份,经双方签字盖章后生效,甲乙双方各执一份,各份具有同等法律效力。工程完工后付清全部工程款后,合同自行失效。
甲方(发包人):
乙方(承包人):
签字日期: 年 月 日
建筑结算合同范本 第四零篇
甲方:
乙方:
经甲乙双方共同协商,现甲方将工地木工模板工程
包工包料承包给乙方。由乙方组织充足材料、人力进行施工,经双方协商同意,制定如下条款,希望双方共同遵守。
一、承包内容:乙方承包施工图纸与设计变更所示的木工装模分项的所有内容,具体包括本工程所需的模板、方木、加固步步井、模板制作、安装脚手架搭卸、拆卸、材料堆放、搬运、模板拔钉和现场文明施工及打爆模等人工工序,和铁钉铁线。并承担所有预埋铁件、拉墙筋的钻孔或预埋。
二、承包单价及计算方式:高层按本工程设计图纸的建筑面积计算,每平方米 元(¥ 元),多层按本工程设计图纸的建筑面积计算,每平方米 元(¥ 元),高层与多层均包括该工程区域内的人防地下车库工程。中途乙方不能以任何理由提价。付款方式:正负零以上完成一层结构面后开始付款,每月月底结算当月工程量的七零%,主体验收后付到总工程款的八五%,竣工初验后付清余款。
三、工期:乙方保证每月至少完成四个标准面,人数始终保证在八零人左右。否则甲方有权对乙方采取罚款。
四、 质量要求:本工程质量检收等级为优良工程。乙方进场施工,要确保人员素质,乙方每一道工序完成后,需经甲方、监理验收后方可进行下一道工序,如因乙方施工人员人为造成质量不合格进度跟不上,所产生的返工等损失均由乙方承担。
五、 文明施工:乙方施工人员进入工地,必须戴好安全帽,不能穿拖鞋或赤足上班,不得在工地、宿舍内打架斗殴,如有发生所 产生后果均由乙方承担,在施工中 必须做好文明施工要求切实落好落手清工作,工地内材料放整齐。
六、 材料要求:材料一定保证它的钢度,符合甲方的要求。柱板全部用新的夹板。
七、 乙方的工人在施工中人为造成的安全事故,一切责任由乙方负责。乙方不能拖欠工人工资,若发现此种情况,甲方可以扣除乙方工程款支付工人工资。
八、 本工程开工后,乙方必须有带班长期现场管理,如不在一次罚款五零零元。
九、上述协议签名生效,希望甲乙双方共同遵守,如未尽事宜,可另立说明。
十、附加协议:若乙方资金周转困难,甲方同意给予乙方三零万元以内资金帮助,但单价须降低贰元每平方米。若乙方中途违约,无条件退出该工程,保证金不予退还。
本协议一式两份,甲乙双方各执一份,均具同等的法律效力。
甲方: 乙方:
年月日 年月日
建筑结算合同范本 第四一篇
甲方:________________
法定代表:________________
乙方:________________
法定代表:________________
按照《^v^合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议:
第一条 工程概况
一、工程名称:________________
二、工程地址:________________
第二条 工程范围及内容
一、工程范围:________________
二、承包方式:________________
第三条 工程期限
一、开工日期:________________
二、竣工日期:________________
三、合同总工期为______工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气,经甲方和监理签字认可后,工期可相应顺延。
第四条 质量标准
一、工程质量达到省优至鲁班奖。
二、工程质量评定等级为优良。
三、符合国家质量验收标准。
四、双方约定的标准,具体为:
第五条 合同价款
本合同工程价款结算采用下列______种方式:
一、采用一次性包死总价的固定价格方式,总价为______,如今后涉及工程变更和增加工程量的,增加部分按实结算。若变更增加工程量在五%以内,双方不再签订补充协议,若变更增加工程量超过五%的,双方应另行签订补充协议______。
二、按实际发生的工程量结算,并按下列约定执行:
(一) 工程预算价:______(工程结束后按实结算)
工程单价:______(含外运等其他一切费用)
(二)按实际发生的`工程量,结合甘肃省有关工程定额标准计算,由乙方报决算价,经监理及甲方审核后,由会计事务所或进行审计确认。
(三)所有工程量必须在每月______日前,由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告,须经监理及甲方审核同意。
(四)若涉及工程变更及增加工程量的,须经甲方项目负责人下达指令,变更签证除应由监理方签字外,还须由甲方工程部和有关项目负责人签字,并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字,并由甲方分管领导签字,以及最终由总经理审批后方可生效,否则甲方有权不予认可。
(五)变更工程量在总承包价五%以内,无需追加合同,超过五%,须另订合同。
(六)取费标准及说明:土石方量测量执行省市有关土石方验收标准,土方量按实结算。
(七)工程量核算确认方式说明:完成合格工作量上报甲方审核报批,并编制统计报表上报监理,取得监理、甲方的确认后方可。
(八)合同协议一经签字,不受市场价格变化影响,按合同及协议约定标准进行结算。
第六条 付款方式
一、本工程预算款为:
扣回工程预付款的方式为:
二、工程款按______方式支付,具体为:
(一)本工程无预付款;
(二)按每月完成工程量统计报表,经监理、甲方审核确认后,支付合格已完工工程款的______%;
(三)总工程款的______%作为质量保证金,若无质量问题及其它违约情形,后支付给乙方。相反,如存在质量问题及出现其它违约情形,甲方有权直接扣付乙方质保金,如给甲方造成的损失超过质保金数额,乙方对超出部分仍应予赔偿。
第七条 材料、设备供应
____________
第八条 质量及验收
一、工程质量必须符合本协议第四条约定标准,并按现行国家验收规范执行。质量保证期 年,如工程内容涉及主体结构的,应终身质保。
二、项目经理须持有省建委核发的岗位证书,且在建工程不得超过两个,项目经理在现场的时间每天不低于______小时,负责处理工程上有关事务。
三、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换,若确实需更换,应提前三天以书面形式向甲方申请,否则,乙方任意调换人员达三零%时,甲方有权终止合同,乙方无条件退场。
四、工程质量验收必须按规范进行,所有工程资料须与工程施工同步进行,随时供有关部门及人员查阅,不合格资料及时修正。
五、分项工序验收,以及隐蔽工程验收,必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。
六、甲方及监理应在收到乙方请验报告后______小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查,发现质量问题时,出具限期书面整改意见,乙方必须按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题,或经两次整改仍不符合要求,甲方有权根据情况要求支付违约金,严重的责令退场,一切损失由乙方负责。
七、竣工后,乙方应书面通知甲方及监理验收,乙方在竣工后______天内提供符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料,并应一式______份。
八、其他约定:按图纸说明施工,达到甲方、监理的要求,禁止随地洒落、倾倒。
第九条 施工组织与工期
一、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案,乙方自行办理开工报告等相关手续,甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准,安排图纸技术交底。
二、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工,接受甲方、监理对工程进度的监督、检查,工程实际进度与计划不符时,甲方、监理有权责令限期改进,乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行,期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时,甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时,甲方有权调换施工队伍,乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场,并撤出所有人员及设备,工程款按实际完成工程量的______%支付,否则甲方不支付任何款项,每拖延一天按总工程款的______%承担延期违约金,造成其它损失的,应全额赔偿。
三、项目经理:______现场代表(乙方);监理:______现场代表(甲方)。
四、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定:乙方自行解决。
第十条 安全及文明施工与管理
一、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。
二、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。
三、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证,持证上岗。
四、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷,由乙方自行处理并承担全部经济责任。
五、所有机械设备需满足工程施工需要,特殊设备须有安检证明。
六、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理,因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。
七、乙方应优先发放施工人员工资,不得拖欠,并处理好劳资纠纷及相关问题,不得因此影响施工,以及不得给甲方造成任何不良影响,否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。
第十一条 甲方责任
一、按约定提供图纸资料,及进行图纸技术交底。
二、按约定向乙方支付工程款,若甲方因资金困难不能及时兑现,应与乙方协商,并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。
四、履行其它本协议约定的义务。
第十二条 乙方责任
一、按约定保质保量的完成施工任务,符合工期及质量要求。
二、必须服从甲方现场管理,遵守法律及行政规章、遵守各项规章制度,维护甲方声誉,如发现故意损害声誉,严重违反纪律,违反协议内容的行为,甲方有权给予经济处罚,直至终止合同。
三、应注意保护生态环境,注意施工安全,不得砍伐树木及损坏其它设施,注意护林防火。
四、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工,以及采取吵闹、威胁等不当手段,否则,甲方有权责令其退场,一切后果由乙方承担。
五、质保期内若发生质量问题,乙方应在接到甲方电话或书面通知______日内进场维修,______日内维修完毕,否则维修费从质保金中扣减。
六、乙方应按照相关规定,主动对工程项目进行质量跟踪回访。
第十三条 违约责任
一、双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约责任。
二、如延误工期,每超过一天,按合同总价款的承担违约金,或每天按______ 元向甲方支付违约金。
三、如出现质量问题,以及违反本协议其它约定,乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外,甲方可视具体情况,要求乙方按合同总价款的一%-一零%承担违约金。
第十四条 附则
一、本协议经双方签章后生效。
二、本协议于______年______月______日在______签署。
三、本协议一经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由签约所在地人民法院裁决。
四、本协议一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。
甲方(签章):______乙方(签章):______
法定代表人:______法定代表人:______
授权代表(签字):______授权代表(签字):______
______年______月______日______年______月______日
建筑结算合同范本 第四二篇
发包人(全称):_____有限公司 (以下简称甲方)
承包人(全称):_____运输有限公司 (以下简称乙方)
甲方因 工程项目而产生的建筑渣土需要外运,甲方将该项渣土外运承包给乙方。为了确保工程的顺利进行,明确双方职责,现经甲、乙双方协商,订立如下条款, 以资共同信守执行:
一、工程地址:
二、工程量的核定及单价:
合同签署前,由双方代表根据甲方提供有关施工图纸,交换现场标高,经测算,暂定土方量为 立方米,运输完毕后按实际发生量结算。
土方外运(包括装载、运输消纳、施工红线以外的职能部门的执法管理费),按车计算,每车单价为 元。
三、工期:
一、乙方必须按照甲方的施工进度计划,安排土方运输的施工顺序,工期按甲方施工进度确定。
二、因以下原因造成工期延误,经甲方代表确认,工期相应应延期:
①、相关职能部门因管理需要,要求停运或停止施工。
②、甲方工程项目进展造成乙方车辆无法运输或施工。
③、大雨等恶劣气候或其它不可抗力因素。
④、经甲方代表同意工期顺延的其他情况。
四、付款方式:
一、在合同签署生效后,乙方根据甲方的要求安排车辆进场作业,乙方完成总工程量后的一个月内,办理该项工程款的结算手续。
二、工程完工,甲方和乙方根据现场发放的渣土票核定工程量,按有关约定在三零天内办理结算。
五、甲方工作范围及承担责任:
一、及时向乙方交付有关施工图纸的施工组织设计,协助乙方考察现场。
二、在乙方进场施工前,甲方负责清理场内障碍物、场内排水、提供夜间施工的照明设备。
三、甲方负责施工作业场地硬化和围扩。
四、现场配备专业管理人员配合乙方施工并协调工地工作。
五、工程进度将出现较大幅度凋整时,应及时通知乙方。
六、负责解决工地周边有关事宜。
六、乙方工作范围及承担的责任
一、外运消纳场由乙方自理。
二、办理有关土方方开挖外运的一切手续,费用由乙方承担。
三、因乙方人为原因,对施工中的建筑物、可视设施造成的损失由乙方赔偿。
四、因车辆滴、撒、漏而影响环境卫生、现场文明和车辆运输安全等问题所发生的一切纠纷,均由乙方和有关部门联系协调,自行解决,并承担因纠纷产生的所有相关费用。
五、乙方必须配合甲方现场施工人员的合理安排,
六、乙方所有的施工机具及人员由乙方自行安排。
七、其它约定:
八、本合同一式二份,合同由双方代表签字盖章后生效,本协议合同如有未尽事宜,双方按有关规定协商解决。
九、补充条款:
甲方(公章)
乙方(公章)
代表(签字)
代表(签字)
电话:
电话:
签约日期: 年 月 日
建筑结算合同范本 第四三篇
___________________(以下简称甲方)
乙方:_____________________(以下简称乙方)
根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本项目协商一致,订立协议并共同遵照执行。
第一条:工程名称:
___________________。
第三条:工程范围:
__________________。
第四条:工程总价:
人民币___(此项为投标价,支付以实际工程量为依据,此为税后价),乙方包工包料。
第五条:
竣工日期:(竣工报告为准)___交付日
合同总工期:___元。
甲方付款不以乙方向其提供发票为前提。
第六条:本工程质量标准
按设计文件及相关规范规定的标准施工且符合国家相关验收标准。
第七条:代表
甲方应指定一到两名人员作为甲方的代表,有他亲笔签名的文件即认为是甲方的正式文件,此项人员的授权委托书作为本合同的一部分。如发生变更,甲方应当自变更后即日书面通知乙方,因甲方迟延通知而造成的损失由甲方承担。
第八条:工地管理
乙方必须加强施工人员的安全及职业技能教育,在施工过程中,必须保证安全,清除隐患,杜绝一切事故的发生。
严格执行工地上的各项管理制度,施工现场必须做到文明施工,做到工完场清,垃圾归堆并运送指定地点。
乙方进入施工现场后,不得打架斗殴、酗洒闹事。情节严重移交司法部门处理。
第九条:设备、材料、通行及配套
甲方提供乙方临时用房,以及为了履行完成、养护分包工程所需的暂时或永久性质的设备。
本工程使用的材料:见附件。
乙方堆置器材设备之场所,应在甲方许可之范围内,不得妨碍工程之进行与街道之畅通。甲方为使乙方能按分包合约顺利施工,应向乙方提供使其设备足够能进入其工地的一部分或几个部分的便利措施。
本工程施工期间工地及相关场所临时水电设施由甲方负责提供,甲方应随时注意保持交通、电力、通讯、给水、瓦斯或其它设施之安全正常营运。
第十条:工程保险
乙方应对其员工购买保险
由甲方办理的保险单以履行总包合同通则,如果涉及乙方应当享有保险单内利益,甲方应当将乙方享有的利益注明或特别载列于保险单上和附表本部份之上。
双方必须维持其有效期直至本分包工程全部完成止。
除能证明因不可抗力或乙方故意或重大过失外,工期延长,应由甲方支付续保费用。
第十一条:变更设计
双方得以按照下列情况改变其分包合同的工程:
经由本合同双方协商一致减少的事项。
为了甲方利益,由乙方可以书面提前一零天通知甲方,变更或增加或减少的事项。
所增加或变更之费用,乙方可以按照签订到变更期间的相对高价定价。
减少之工程,甲方除承担乙方已购材料之损失外,还应支付乙方为此支付合理的费用。
第十二条:工程延期
须延长完工日期时,乙方可于原因发生后三日内据实将工程延期通知单书面通知甲方,但能够证明是乙方故意造成延期的除外。
本工程施工期间,甲方得通知乙方将本工程全部或局部停工。
第十三条:验收
工程具有覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位时,甲方应在接到乙方通知之时起二四小时内进行验收。
本工程进度于符合完工或阶段性验收标准时,乙方应以书面报请完工验收。经监理工程师认可后,由甲方验收。
乙方在验收前三日,将验收日期以书面通知甲方,如甲方不能按时参加,须提前二日书面通知乙方,因此造成的延期参照本合同十三条停工损失赔偿。
甲方在收到乙方通知后三天内未进行验收、也未提出延期的,乙方提交的已验收通知中开列的工程量即视为被认可,通知的验收日期即视为验收合格之日,作为支付合同价款的依据。
本工程竣工并经甲方验收合格后,乙方应在一零天内移交予甲方。验收合格之日即视为所有权及相关权利义务发生转移。
第十四条:违约及损害赔偿责任
一方如有下列情事之一者,另一方可终止或解除本合约,一方应给付另一方按工程总价一零%计算之违约金。
一方要求减少工程金额达原合约金额之百分之二十。
一方要求停工达一五日,除能证明是不可抗力或另一方之故意或重大过失除外___。
一方有停业、倒闭、破产或财务发生困难情事之虞,或一方显无能力支付工程款。
本合约依上述原因而终止或解除时,或因其它原因致使合同但发生其它赔偿事件,一方仍得依法向另一方求偿。
除能够证明是乙方故意不按时进场施工的,甲方应赔偿乙方违约金一五万元。
除能证明是不可抗力或乙方故意造成的停工或延期,甲方应按每人一零零元/天对乙方承担赔偿金,并支付乙方因停工或延期而发生之费用包括但不限于施工机具折旧费、工地费用及管理费用等。甲方应于通知停工之十日内主动赔偿乙方。
甲方不按照合同约定准时支付工程款、违约金、赔偿金等,每迟延一天按照工程总价的百分之三支付违约金。
第十五条:纠纷处理
甲乙双方如对本合约条款发生争议,双方应平等协商,协商不成,由___人民法院管辖。
第十六条:其它
合约时效:本合同经双方盖章后生效,自付清尾款后终止。
合同份数:本合同一式四份,甲乙双方各执贰份。
本合约正本之印花由双方各自贴销。
一方提供之地址为可送达之地址,如果变更应及时通知,否则按照合同约定地址投递即视为送达。
甲方(公章):____________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):____________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日____________年____月____日
建筑结算合同范本 第四四篇
【关键词】检修改造工程;合同;预算管理;结算管理
一、引言
石油作为一种重要的战略资源,对于我国的国民经济有着重要的作用,近年来,我国的石油化工等多个领域都呈现了高速发展的势头,成果显著。根据调查显示,许多老牌的石油化工企业依然沿用了上世纪陈旧落后的生产设备和生产工艺,生产技术也没有得到及时的提高和改善,严重影响了石油化工企业的进一步发展和生产效率的提高,同时长久以来存在的油气量损耗大、环境污染等问题依然没有得到有效的解决。针对以上问题,为了石油化工企业可持续发展,一批新建、改扩建项目提上日程,其中以改扩建项目居多。石油化工检修改造工程相比于民用建筑工程在施工过程中存在着更多的不可预见性因素,无论我们方还是施工企业都承担了相对较大的经济风险,如何做好检修改造工程项目合同和预结算管理,降低经济风险是当前石油化管理人员亟待解决的问题。
二、做好检修改造工程合同相关工作,降低经济风险
按照合同计价方式我国的工程项目承包合同主要有单价合同、总价合同以及成本加酬金合同,单价合同和总价合同可再分为固定和变动两种。固定总价合同的总价不会发生变动,我们只要做好成本预算一般不会承担较大经济风险,然而施工企业有可能承担较大的经济风险。固定单价合同中的单价不会变动,以实际工程量清单结算,如果一个工程项目工期较短,工程量变化不大,我们和施工企业来承担的经济风险均会较小。其他的合同形式均考虑不可预见因素引起成本增加,因此施工企业承担的经济风险相对较小,我们就会承担相对较多的经济风险。
科学签订检修改造合同,合理规避或者转移经济风险是非常重要的。管理人员应该做好以下几方面工作:第一,全面并深入掌握石油化工检修改造工程具体内容,编制可行性报告,确定科学合理的合同内容以及合同计价方式;第二,提前组织相关技术人员对需要检修改造的设备进行检查和预测,能够基本掌握施工工期和人力资源、施工材料以及施工机械的资源配置和部署情况,作为施工过程中多方面项目管理的依据,也可以作为评判施工企业提出增加结算费用等要求是否合理的依据。综上分析,在石油化工装置检修改造工程过程会出现一些不可预见因素导致工程投资增加,会承担经济风险,因此在与施工企业签订检修改造合同时通过约定一些合同条款进行风险转移或者风险共同承担,有效控制成本投资,避免施工企业利用合同漏洞进行索赔。
三、做好预算管理工作,争取工程项目最大经济效益
由于石油化工检修改造工程工期短、工程复杂、工程量无法准确确定,因此人力资源、施工材料、施工机械等资源配置和部署都需要进行科学地考量,如果在资源配置和部署或者工序设置等方面出现问题,势必带来该方面投资的增加,带来经济损失。因此管理工作人员首先应该做好工程项目预算管理工作,做好投资管理和投资控制,确定最科学合理的人力、材料和施工机械的配制和部署方案,保证每笔投入能够用到实处,具体内容如下:
首先,在工程开工之前管理人员应该做好可行性报告和施工预算等工作,最好能够细化到单位工程,甚至到分部分项工程,能够把每一个细节的预算进行优化,在施工工程中对施工全过程进行监控。对工程中可能出现的情况进行预测,一旦施工企业提出施工方案变更,及时作出应对对策,争取经济效益的最大化。
其次,鉴于石油化工检修改造工程在施工过程中会出现较多不可预见性因素,比如设备损伤情况远超于预测结果,施工预算就会有所增加,因此管理工作人员应该做好施工预算的动态管理工作。管理工作人员应该对施工全过程的费用支出情况进行监控,及时采取措施控制各项工程的投入情况,真正达到节约开支的目的。
四、做好结算管理工作,追求工程项目最大经济效益
鉴于石油化工检修改造工程本身的特殊性以及以往检修改造工程的经验,工程承包合同一般不会采用固定总价合同计价,以固定单价合同为主,根据竣工的实际施工工程量来进行结算。管理工作人员应该善始善终地做好结算工作,争取经济效益的最大化。这里分析有可能导致合同价变动的情况:
第一,检修改造工程内容发生改变。停车以后装置磨损情况的检测结果与停车前预测结果差别较大,施工企业会提出方案变更导致合同价变动,这里我们要提前考虑到这种情况做好应对策略。
第二,施工工序发生变化,比如施工过程出现交叉作业的情况,某工序会影响其他工序的正常进行,而且这种影响已经导致了施工进度的拖延以及施工成本的增加,应该审核交叉作业产生是否合理,是否由施工企业本身原因导致。
第三,施工方案的调整可以调整合同价。比如工期延期,为了尽快竣工需要投入更多人力、材料和施工机械,工程投入就会增多,应该审核工期延误的原因,是否因为施工企业本身原因导致成本增加。
施工过程中出现各种不可预见因素,合同价也会发生变动,此时管理工作人员应该做好结算工作,认真审核施工企业提交的方案,提高工程项目的经济效益。
五、结语
做好石油化工装置检修改造工程的合同和预结算管理工程,可以有效地降低经济风险,争取经济效益的最大化。
参考文献
[一]张翼.浅谈企业成本控制目标的确定与企业理财的合理性协调[J].山东:煤炭科技,二零零四(零二).
建筑结算合同范本 第四五篇
甲方: ,男,汉族, 住 。 身份正号:
乙方: , , ,住 。系承建甲方房屋的建筑队负责人。身份证号:
经甲乙双方平等协商,就乙方承建甲方自有的位于登封市卢店镇政府西五零零米即登封市交警二中队后边的 亩宅基地的事宜,自愿达成如下协议:
一 承建标的物、面积
甲方自愿将其自有的位于登封市卢店镇政府西五零零米即登封市交警二中队后边的 亩宅基地承包给乙方,规模为 层。
二 承建期限
自二零xx年 月 日 至 年 月 日。
三 承包方法:乙方包工,甲方包料;
一、甲方负责水、电(线杆至配电盘)、路三通以及铁钉、铁丝、线绳材料;
二、乙方负责建筑所需一切用具(壳子板、脚手架、机械设备、混凝土小车、靠尺杆等;
四 承包范围及质量
按照图纸和甲方要求,参照国家普通民宅施工规范进行施工。 楼层高度:一层净高度为 米;二、三净高度为 米
放线、主体、内外粉刷、墙砖、地板砖。
做法:主体一至三层厨房、卫生间和三层顶面要求现浇预制,其它以
预制板为主,出檐 厘米。
粉刷:前墙、东墙瓷砖;后墙、西墙水泥压光。
地面:室内全部地面地板砖;卫生间,厨房高度不低于二米的墙砖;楼层内部不高于 厘米的墙裙砖。
五 支付方式
承包总价款以每平方米/ 元的价格计算,主体结束付总价款的四五%;内、外粉刷、地板砖及墙砖完工付总价款的九零%,扣留总价款的一零%作为工程保证金,待完工两个月后,尾活结束,复验无误后,甲方结清全部价款。甲方支付价款,以乙方出具的收到条为准。
六 甲方的权利义务
一、甲方应与承包建筑工作开始前,处理好四邻关系,保证乙方承建工作的顺利开工。
二、甲方应提供合格、足量的建筑用沙、石子、水泥等原材料,以配合乙方保质保量的建房工作。
三、甲方应提供安全的水电,以便于乙方安全施工。
四、乙方施工期间,不按甲方要求或存在严重质量问题甲方有权要求乙方返工。
五、甲方应按合同约定按期给付乙方施工款项。
五 乙方的权利义务
一、乙方保证自备的建筑队,能保质保量的安全施工,按期竣工。
二、乙方应与施工前,挑选、筹备有能力、有技术的建筑工人组成符合国家规定的建筑队,并按行业规定进行必备的培训,以确保工人能熟练干活、安全施工。
三、乙方在施工前应准备与施工相关的机器设备,并应提前调试到位,保证其能正常运转、安全施工。
四、乙方有权利按合同约定要求甲方按时支付施工款项。
五、乙方在施工过程中,应尽到安全注意义务,若因过失、故意出现安全事故,由乙方即建筑队负责人承担事故后果。
六、乙方负责建筑队内部施工款的发放及分配,由此引起的纠纷与甲方无关。
七、经甲乙双方同意,在正常施工期间若因乙方人员操作失误、设备故障等因素出现安全问题,需要赔偿的,由乙方自行承担后果,与甲方无关。
六 违约责任
(一)、甲方违约
一、不能提供有序的四邻环境、安全水电、合格的建筑原材料,造成乙方施工延误期限,乙方有权追究其违约责任。
二、没有按时支付乙方承包款,乙方有权追究其违约责任。
(二)、乙方违约
一、没有组织工人上岗培训,不能提供合格、技术熟练、对建筑安全熟知的建筑队造成安全事故的,由乙方自行承担事故后果,甲方免责。
二、没有提供性能完好、调试无误的建筑设备造成安全事故的,由乙方自行承担后果,甲方免责。
三、施工过程中偷工减料,不按施工程序,不熟悉施工技术,不按行业规定,造成房屋质量出现问题且需要返工的,甲方不再重复支付施工款;若出现重大质量问题,无法返工或者返工会造成甲方严重经济损失的,甲方有权扣除乙方工程保证金且乙方应向甲方赔付因乙方原因而给甲方造成的相应损失;若因质量问题造成安全隐患或安全事故,甲方除行使上述权利外,有权追究乙方法律责任。
未尽事宜,有甲乙双方另行协商。本合同自甲乙双方签字之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方: 乙方:
年月日:
建筑结算合同范本 第四六篇
发包人: (以下简称甲方)
承包人: (以下简称乙方)
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
第一条 工程概况
一。 工程名称:办公室装饰
二。 工程地点:
三。 工程范围室内装修(见预算清单)
四。 工程承包方式:本工程采用半包工包料方式承包(参见附件清单)
五。 工程造价:
(一)工程预算总造价为¥ 元,大写人民币 元整。
(二)本工程总造价计算依据
A、以工程设计施工图纸及设计变更、现场签证为依据。
B、施工中甲、乙双方确认的施工障碍引起的变更或增加措施等费用。
C、施工中甲方要求新增加的项目费用。
第二条 工程期限
一。 经甲、乙双方商定本工程合同工期为 天(日历),具体开竣工时间以甲、乙双方签订的开工报告为准。
二。 本工程计划开工日期为 年 月 日,计划竣工日期为 年 月 日。
三。 本工程在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期
(一) 由于不可抗力造成无法正常施工的;
(二) 由于甲方原因影响连续施工的(包括工程付款不到位);
(三) 由于设计变更或设计未确定的;
(四) 由于未办妥相关物业或行政审批手续的;
(五) 由于施工工地(非乙方原因)一月内停电停水停气造成停工累计超过八小时;
(六) 由于甲方原因不能及时配套或配套单位不能配合而影响施工的。
第三条 工程施工准备与双方责任
一。 甲方责任
(一) 开工前甲方协调各方面的关系,办妥进场手续,甲方承担进场手续费用。
(二) 组织好设计交底及图纸会审工作。
(三) 委托 为甲方代表,实行工程质量、进度监理,代表甲方处理工程日常事宜。
(四) 开工前 一 天,甲方腾空装修场地以便工程开工。
(五) 做好甲方提供材料及设备的供应,落实建设资金,按期拨付工程预付款,办理现场签证,竣工验收。
二。 乙方责任
(一) 提供完整的施工图纸及施工技术资料。
(二) 开工前组织有关人员熟悉施工图纸和设计资料,编制施工图预算和施工组织计划,制定施工总计划进度。
(三) 做好施工准备工作,组织好人员及材料设备的进场、采购、供应和管理。
(四) 严格按施工图与说明书施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付,并承担双方约定的维修保养协议相关规定。人为损坏的修理由责任方负责,并承担费用。
(五) 委托 为乙方代表,代表乙方与甲方代表人员接洽。
第四条 工程价款及支付
一。 本工程合同预算以施工图及施工方案的工作量为依据编制。
二。 由物业收取的管理配合、装修押金等相关费用,由甲方支付。
三。 本工程合同总价为¥ 。
四。 支付采取按工程进度分段付款方式。
五。 分段付款的时间及相应金额为
(一)合同签订时付合同价 五零 %,计¥ ( 元整 );
(二)玻璃进场时付合同价 四五 %,计¥ ( 元整 );
(三)工程竣工时,付总价的 五 %, 计¥ ( 元整 );
工程变更项目款项于双方确认,付完此款项方可施工增加工程。
第五条 施工质量与设计变更
一。 坚持按图施工,任意一方不得随意变更设计,如遇下列情况给乙方造成损失,应由责任方负担。
(一) 发现设计有错误或严重不合理,乙方通知甲方后,甲方应在三天内与设计单位商定,发出变更设计文件,甲、乙双方签协后方准施工。
(二) 设计变更超出原设计标准或规模时,甲方必须按审批程序重新报批,甲、乙双方签协后方准施工。
(三) 如因甲方投资不足,不能及时拨付工程进度款,造成中途停建、缓建,甲、乙双方应商定对在建工程做到安全到位,并由甲方承担乙方的经济损失。
(四) 如因乙方施工技术、质量和原材料不达标,造成中途停建、缓建,甲乙双方应商定对在建工程做到安全到位,并由乙方承担甲方的经济损失。
二。 乙方如遇到重要及复杂的隐蔽工程内容,可通知甲方共同验收,如甲方未按时参加,乙方可自行检查验收,甲方应予承认。
第六条 工程竣工验收及结算
一。 乙方在工程竣工前书面或口头通知甲方验收。
二。 甲方应在接到验收通知组织验收并在验收后出具工程验收证明。
三。 工程未经验收,甲方提前使用,应视为甲方已确认工程合格,若使用后发现质量问题,由甲方承担责任。
四。 乙方于工程竣工后,提供一年的免费维修服务,但不包含人为原因造成的损坏部分。
第七条 工程安全生产、文明施工
一。 甲方对乙方承担的工程要做好安全交底,明确安全要求并进行监督检查,双方应按规定协商相关安全生产责任和治安消防事宜。
二。 乙方必须认真贯彻安全生产、文明施工的规章制度,做好安全生产、文明施工教育工作,严格安全操作规程、文明施工要求及严格执行治安消防条例。
三。 工程在施工期间,乙方人员发生工伤和急病等,甲方有提供方便、协助抢
救义务,责任和费用均由责任方负担。
第八条 工程处罚及仲裁
一。 按本工程合同工期拖延一天,按工程总造价的千分之二进行处罚,工期处罚待本工程竣工后一次结清。若因一方违约,由违约方承担合同价的三零%的违约金。
二。 甲方拖延结算及付款,按国家现行有关规定执行。
三。 本合同在执行过程中发生合同纠纷,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请双方上级主管部门或建设主管部门进行调解,调解不成时可向工程所在地的仲裁委员会提请仲裁或者向工程所在地人民法院提起诉讼。
第九条 附则
一。 本合同未尽事宜,双方及时协商增补条款,补充条款与本合同具有同等法律效力。
二。 本合同一式 贰 份,双方各执 壹 份;工程预算书 贰 份,双方各执 壹 份。
三。 本合同经双方签字盖章后生效,工程竣工验收交付后保修期满,工程价款结清自动终止。
四。 本合同有效附件。
(一) 乙方提供平面图纸;
(二) 工程预算书;
(三) 补充条款;
(四) 其他。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人: 法定代表人:
单位地址: 单位地址:
电话: 电话:
年 月 日
建筑结算合同范本 第四七篇
甲方:_________
乙方:_________
经甲、乙双方协商,就院墙建设达成如下协议:
一、工程项目:
_________院墙,总长度以验收后数为准。
二、工程设计要求:
质量要求:_________。
砖体实墙:基础部分夯实;高度为米,每五米一个垛,水泥盖顶,墙体水泥粉墙、造白。
三、工程价格和建设期限
一、砖体实墙每米为_________ 元,包裹拾和拉运下房砖、粉墙、垒墙,以实际建筑总数来计算。
二、付款方法:主体完成后支九零%,____年____月____日底付一零%下余欠款。
四、合同签字后一零天完成。
四、其他
一、在合同签定后乙方必须严格按照质量要求建筑,要按规定工期完成。
二、乙方若在施工期间故意拖延工期,甲方有权让乙方停工,另行找施工队建筑,清算工程款,一年后支付。
三、如乙方不能严格工程质量,甲方将根据实际情况扣减工程款。
四、乙方负担水、电费用等建筑辅助材料。
五、本合同一式两份。甲、乙双方各执一份,签字后生效。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
建筑结算合同范本 第四八篇
甲方:___________________________
乙方:_____________________________
按照平等互利、团结协作、共同发展的精神,经甲乙双方友好协商,就双方共同参与_________________有限公司电缆产业园_________________厂房工程项目施工达成如下协议条款:
第一条总则
本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对_________________有限公司电缆产业园_________________厂房工程(以下简称“本项工程”)项目施工具有约束力。
本协议中所称“本项工程”是指甲方以乙方名义与建设方签订的《工程项目建设工程合同》所包括的全部内容。
合作双方是独立的平等伙伴,按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。
第二条工程项目的安排及费用
该工程项目位于_________________工业园区内,工程为厂房土建及钢结构,砼框架主体、钢结构屋顶结构。其中,钢结构工程须由_________________市_________________钢结构有限公司负责施工,其余全部工程由乙方组织施工,并由乙方承担全部工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与建设方签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。
甲乙双方可根据工程需要共同组成工程项目部,由乙方全权负责。项目部由乙方委派项目经理,同时组织满足工程施工所需的人员及设备,注入工程施工所需资金,工程质量以现场监理验收为基准,以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复,并使人员稳定。甲方可委派项目副经理及财务人员各一名,参加工程及财务管理工作。一切人员均应服从项目部的统一领导。
在本项工程中,为保证工程款专款专用,工程顺利进行,由建设方拨付的所有款项,均应直接转至项目部指定帐户(银行账户名:_________________,账号:_________________)。
乙方应以现金或支票形式向甲方支付本项工程投标一切有关费用(包括购买资审及招标文件、标书的编制、所需证件的公证费用、投标保证金、银行信贷证明手续等等),以上费用应在资审递交前和开标前支付,开标时由甲方递交建设方。工程中标后,乙方应支付工程履约保函和工程开工动员预付款保函和相关费用,并在本工程开标前双方议定的日期内将款项划到甲方银行帐户上。乙方在本项工程施工中所需开工启动运营资金由乙方自行解决。
甲乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用全部由项目部直接发放。
乙方向甲方支付工程有效标价_________%的管理费用(不含税金、暂定金额按实际发生计取)。管理费用支付方式:甲方要求收到建设方支付的每笔款项(包括工程预付款和计量款)后,按付款比例将应交管理费扣存。工程竣工后将应上缴甲方的管理费一次付清或按进度比例扣存的管理费按比例付给甲方指定帐户。乙方所管理使用的资金为工程总款的九五___%。
第三条甲方职责
甲方负责以乙方名义与建设方签订《工程项目建设工程合同》,协调与建设方、监理方的工作关系及工程量变更增减等事宜。
甲方应负责工程项目招投标前期的一切工作,乙方为甲方提供所必须的资质文件。
甲方必须保证所承揽的工程为合法项目,且甲方负责将与本项工程施工有关的政府法令、批文、文件等信息及时提供给乙方。
乙方所提供的人员,在施工过程中因业务素质低,不能胜任其工作的,甲方有权要求撤换。
甲方应协助乙方整理工程竣工资料。
第四条乙方职责
乙方同意甲方作为本单位工程项目部对外承揽工程,并为其出具委托书。
乙方保证具备投标人资格要求,即必须具备建筑安装工程二级及以上工程资质企业,且在人员、设备、资金等方面具备相应施工能力。拟派负责人须具备二级及以上注册建筑师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在建工程项目的项目负责人。
乙方在本项工程建设期间,支付工程所需全部费用,全面履行甲方与建设方签定的本项工程合同中的各项要求,同时未经甲方书面同意不得将本项工程中的任何项目再次分包。
乙方负责本项工程施工过程中的进度、质量、安全管理工作且对建设方负责。
乙方负责所承担工程的竣工资料,做好工程竣工结算工作并负责所承担工程的缺陷责任期保修工作。
乙方应严格遵守国家及当地政府和建设管理部门的各项法律、法规和规章制度。如果发生工程质量问题或重大安全事故,乙方应对此承担全部责任,承担由此产生的所有损失及费用,并赔偿甲方相关的名誉损失费用。
第五条违约责任
甲方以乙方名义中标并与乙方签定建设工程合作协议后,如乙方不能完成本项工程内容,不仅要承担建设方索要的赔偿金,还需向甲方支付建设方索要赔偿金的五零___%作为补偿。
如甲乙双方未按照本合同约定履行合作义务,违约方应当承担应付款_________%的违约金,并继续承担本合同义务。
第六条纠纷解决
双方因本协议的履行发生纠纷,应先协商解决;协商不成,由甲方所在地人民法院管辖。
第七条效力问题
本协议壹式贰份,具有同等效力,由甲乙双方各持一份。
本协议未尽事宜,由双方协商订立补充协议,补充协议与本协议具同等法律效力,补充协议条款若与本协议条款相冲突,以补充协议条款为准,但不影响本协议其他条款效力。
本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效,至双方完成合同规定的全部权利和义务之日起失效。
第八条其他条款
甲乙双方在本项工程开工前应先签署本建设工程合作协议书。
本项工程实施过程中,双方应信守各自在协议中的承诺,遵守诚信原则。
本协议有效期内,甲乙双方与本工程无关的其他业务各自独自经营,自负盈亏,双方互不承担本协议以外的责任和义务。
双方应本着友好合作、优势互补、互惠互利、诚信长久的原则,给对方提供最大的便利,使工程顺利圆满完成。
其他约定
甲方(盖章):_______________________
乙方(盖章):_______________________
地址:_____________________________
地址:_____________________________
法人代表或授权人:_________________
法人代表或授权人:_________________
电话:_____________________________
电话:_____________________________
协议签字盖章日期:______年____月___日
建筑结算合同范本 第四九篇
甲方:______________________
乙方:______________________
发包人托勘察人承担______________________________工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订
《^v^合同法》、《^v^建筑法》。
《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
《深圳市城市规划条例》、《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》。
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容
工程名称:__________________________。
设计指标
建设用地面积建筑总面积规定建筑面积建筑高度或层数建筑覆盖率
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:
序号资料及文件名称文件编号份数提交日期有关事宜
一用地方案图
二《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》
三__________________________________________。
第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件
序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜。
第五条本合同设计收费估算为____________元人民币。设计费支付进度详见下表。
付费次序占总设计费_____%付费额(元)
付费时间(由交付设计文件所决定)
第一次付费_____%定金
说明:
一.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
二.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。
三.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。
四.本合同履行后,定金抵作设计费。
第六条双方责任
发包人责任:
发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的'时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》的有关规定及国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限一五天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限一五天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
发包人变更托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。
发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。
发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。
发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。
设计人责任:______________________________。
设计人应严格按照《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》的有关规定,有关工程强制性标准,国家和地方技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,技术经济指标符合《__________市建筑技术经济指标计算规定》,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
设计人采用的主要技术标准是:__________________。
设计合理使用年限为__________________年。
设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。
第七条违约责任
在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人己付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过三零天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按条规定支付设计费。
设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的'程度和设计人责任小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的____________%.
由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。
第八条其他
发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。
本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商,发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。
发包人托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用,除制装费外,其它费用由发包人支付。
发包人托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。
由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由_____仲裁员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民起诉。
本合同一式____________份,发包人____________份,设计人____________份。
本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。
本合同生效后,按规定到深圳市规划与国土资源局或其派出机构备案。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
甲方(签章):__________________
乙方(签章):__________________
____________年________月________日
____________年________月________日
建筑结算合同范本 第五零篇
关键词:施工合同,工程结算 ,预算 ,管理
Abstract: the construction contract is the developer and construction project contractor should abide by the legal documents, is both sides must perform technical economic document, it is ultimately determine the settlement of the important basis.
Keywords: construction contract, engineering settlement, budget, management
中图分类号:DF四三一文献标识码:A 文章编号:
施工合同内容一定要具体化,不能模棱两可,含糊不清,否则到了工程结算时全是问题,严重影响工程结算的进展,给承包人带来很大的损失。在签订合同时应考虑得全面、细致、周到,减少不确定因素,使得工程竣工结算工作可以按照施工合同有条不紊地进行。因此,在建设领域重视施工合同签订、加强施工合同管理对工程结算的确定起着十分重要的作用。近年来,建筑市场逐步规范,合同主体的法律意识不断提高,但部分施工合同的内容不够详细、管理不到位等现象仍然普遍存在,以致影响工程结算工作不能顺利进行。由于建设项目的特性,工程结算工作在实际操作中还可能会碰到各种各样的问题,为此承包发包双方都必须对建设工程施工合同给予足够的重视,为此,本人结合自身的工作实际,谈一点施工合同对工程结算重要作用的粗浅认识。
一确定合理的合同价款
合同价款是工程合同的核心内容之一,合理的合同价款,是合同得到充分执行的前提和必要条件。目前在确定合同价款的过程中,最突出的问题就是随意性强,采用合同示范文本的,往往不认真去理解合同条款的内容,特别是施工单位往往为了得到工程项目,不对合同文字进行仔细推敲,为合同纠纷埋下伏笔;其次是合同规定不严谨,不能满足工程施工中可能出现的种种问题,在合同实施过程中,困难重重,对合同的理解成为纠纷的焦点;再有就是合同条款过于苛刻,不能保障承包人的最低利益要求,为合同的正常履行带来了不确定因素。合同价款的确定,目前在招标工程中为中标价,非招标工程中为工程预算造价。
二选择合适的合同价款的调整方式
目前,我国惯用的施工合同方式为固定单价合同、可调单价合同两种。固定单价合同要求承包方承担施工期间全部风险并需要为不可预见因素付出代价,因而一般报价较高,适用于工程量不太大且能精确计算,工期较短,技术不太复杂的项目;可调单价合同则可规定调整的范畴,以便风险得到合理的分摊,因而适用范围比较宽;在选择合适的合同价款的调整方式时,发包人和承包人应当综合考虑项目规模、工期长短、竞争情况、复杂程度、外部环境等因素、权衡利弊,慎重选择双方都能认可的合同价款的调整方式,保证合同的可执行性、合同价款的调整方式一旦选定,则在工程竣工结算审计时要严格按照选定合同价款调整方式执行。如某中高层住宅工程,约定的合同价款结算为固定单价方式,由于承包人缺乏预见性,施工期间各种施工材料大幅涨价导致该工程资金运作发生困难,差点不能如期完成。而在竣工结算审计时,承包人就以种种理由增补签证,试图弥补在建材上多支出的费用。然后根据合同价款的签订原则,固定单价合同签订前应当充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险等,并且应当承担合同签订的后果,故结算时必须严格遵循合同精神办理。本人认为对于工期较长、工程量较大的工程,一般以六个月为分界,工期大于六个月以上的工程,施工合同方式最好采用可调价格合同,即结算时主材采用信息价的平均值进行调整,这样对发包人和承包人都没有风险,比较公平。
三完善合同条款
由于受原计划经济时代的残余思想、以及部分企业的管理水平低下的影响,在合同签定时以为采用了示范文本就万事大吉,对文本内容不去认真理解,随意性比较强,没有法制观念,往往在合同执行过程中造成被动,增加了工程结算的难度。签定合同时,除了要注意工程量及价格调整方法外,还应注意下列内容的完善:
a\合同条款的内容要与招标文件一致,对于中标单位,发包人不能随意增加招标文件规定以外的苛刻条件,也不能随意增加各种形式的奖金及优惠条件。对于合同条款内容与招标文件不符的,在合同中应有明确的解释并重点说明解释顺序。
b\对于不可抗力,要有符合实际的定量标准,同时应该明确不可抗力的取证方法。无法取证,发生费用的处理就会造成纠纷。
c\对于招标文件或图纸没有明确规格、型号、品牌、产地地材料设备,在合同应予明确,特别是针对图纸包干的项目要注意。材料设备占据了工程造价的六零%左右,对工程造价有举足轻重的地位,而且同种材料品牌从多,质量良莠不齐,价格更是相差遥远。
d\新材料、新技术的应用,可以提高工程质量,缩短工期。目前的合同文本对此已有收益分成条款,但对收益的具体评估没有详细条款,合同应予完善。
e\采用合同示范文本的,要针对工程的实际情况,逐条进行分析,详细填写,对不适合的条款要删除,责任不明、表达不清是引起争议的主要原因,而争议的最终结果是涉及费用的调整。
四合同的全面履行
有了完善的合同条款,还要有全面的履行,才能使工程结算得到有效的进行。许多单位对合同的管理还处于松散状态,没有专门的合同管理人员,更没有专人负责合同的执行情况检查;有些取得质量管理认证的企业,情况会好一点,但总的还是流于形式。在合同履行中要注意:
a\熟悉合同内容。要让所有参与管理人员都熟悉合同内容,并对合同认真理解,领会合同精神,这是我们利用合同进行工程结算的基础。
b\自觉按合同要求去做。合同对建设过程中的所有行为提出了标准,需要去贯彻执行,对所有的行为要严格要求,不存侥幸心理,不随意发挥,充分履行义务,全力维护权利。
c\对合同违约要及时处理。按照合同规定的索赔时间及时索赔,不拖延,以免索赔证据的消亡而丧失索赔权利。
五自觉遵守和执行合同法规的观念,减少合同纠纷产生
合同一经签订,即成为约束合同双方的最严格的法律文件,合同中的每一条都与双方利害相关。所以在签订合同时,如对其中合同条款未做详细推敲和认真约定,特别是对违约责任、违约条件未做具体约定,即草率签订,则容易导致工程合同纠纷的产生。另外,在施工过程中可能产生的一切问题都应明确具体地以书面形式规定,不要进行口头承诺和保证。合同中应体现出有效防范和化解风险措施的具体条款。因此,在签订合同过程中,合同主体要对合同合法性、严密性进行审查,减少签订合同时产生纠纷因素,把合同纠纷控制在最低范围内,以保证合同的全面履行以及工程结算的顺利开展。
六施工合同哪些主要内容与工程结算密切相关
工程承包范围内容要明确并且具体化;
开竣日日期要写明,实际施工时开竣工日期以及主体封顶日期一定要有发包人现场代表签字确认;
合同价款内容对合同价款的方式进行了约定,但对造价的计算未进行约定,所以在合同补充条款内容内一定要进行约定,如套用哪个地方什么时间定额,信息价使用什么时间的,人工、材料、机械是否按施工期间平均值进行按实调整,总造价是否要下浮,发包人认价是否要下浮等在合同中都要有明确的约定;
工程变更的内容计价如何进行在合同中也要有明确约定;
违约、索赔和争议条款在合同中也要有明确约定如工期、质量、安全等;
以上几点合同中的约定对工程结算影响止关重大。
建筑结算合同范本 第五一篇
甲方:
乙方:
根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及有关工程建设项目管理及费用决算管理的规定,按照《大方县县城城市道路工程建设协议书》的约定,遵照平等、自愿和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商一致,订立本协议。
一、项目概况:
本次工程包含大方县县城内五条城市道路建设,分别为城区一、二、三、四、七号道路,暂定总合同价款约¥二二零零零万元(大写:贰亿贰仟万元)人民币,其中征地拆迁费用约¥五零零零万元(大写:伍仟万元)人民币。道路全长约六五零零米,为城市Ⅱ级主干道沥青混凝土路面,道路宽度及施工要求以设计施工图为准。
二、项目建设完成时间:
本工程项目于二零xx年一二月三一日前完成,在二零xx年一月三一日前竣工验收。
三、工程价款决算原则:
本工程项目由大方县县城 出让土地获得者按照所得土地量,价格折合八零万/亩进行投资建设,其工程价款依据按照《贵州省建筑工程计价定额(二零xx版)》及现行贵州省有关调整文件,由甲方按照经审查合格的施工图及工程预算报县审计局评审后作为结算价格。工程竣工验收合格后,乙方在二个月内完善有关工程结算资料,在所建城市道路范围内的所有发生的工程费用经审计部门审计后,按照审计报告确认数予以认可。
四、工程费用支付方式:
所建道路范围内征地拆迁费、设计费、监理费、项目管理费用由乙方先行支付给甲方,待工程完工后计入工程总造价。实际建设投资部分,甲方将根据审计结果送县财政局予以支付。
五、其他
本协议未尽事宜,甲、乙双方另行协商解决。
六、协议生效
本协议经双方签字盖章后生效。
协议订立时间:二零xx年月日
协议订立地点:贵州省毕节市大方县
甲方: (公章) 乙方: (公章)
法定代表人:法定代表人:
或委托代理人: 或委托代理人:
地址:地址:
建筑结算合同范本 第五二篇
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
甲乙双方本着平等自愿,互利互惠的原则进行项目工程建设的战略合作,经甲、乙双方对第一期工程项目建设合作事宜进行了商议,达成如下协议:
一、工程项目的综合概况
一、项目工程名称:
二、项目工程地址:
三、项目建设工程规模:建筑面积约____㎡以上。
四、结构及层数:____层框剪结构。
二、工程建设的合作方式
一、甲方同意在乙方注入项目建设前期资金后,由乙方按照包工包料方式承包本项目的部分工程的施工进行合作,则工程的发包单价为____元/㎡(含税费),项目施工检测费(不包实物检测)由甲方负责。
二、在签署本协议后五日之内乙方向甲方交纳本项目工程建设保证金(人民币):贰仟万元;甲方以公司项目土地承担该款项的担保责任,并保证在____年__月__日前开工,桩基土方开挖之日即是项目开工时间。如不能在____年__月__日前开工,甲方应在____年__月__日起支付乙方的资金利息;即每月五日前按月息__%,即每月支付给乙方__万元利息,如在____年__月__日止不能开工,甲方必须从乙方交款日期起计算利息,利息按月息__%结算支付给乙方,甲方无条件返回全部保证金贰仟万元及____年__月__日至____年__月__日利息____万元合计____万元整,必须在五个工作日内(____年__月__日前)全部付清,如未付清按本合同第二项工程建设的合作方式第二条执行,即甲方以公司项目土地承担该款项的担保责任,本项目建设合作协议继续有效。
三、甲方发包范围:按照甲方提交本项目的全套施工图纸除地下室土石方、铝合金门窗、电梯门套及幕墙,室外水电及景观工程、消防、人防、电梯设备及裙楼干挂大理石之外的全部土建、水电安装及本工程外墙周边两米内的一切回填土方、渣土外运等内容含(但不限于):此单价含:
(一)桩基础工程;
(二)地下室工程;
(三)主体工程;
(四)屋面工程;
(五)内外装饰工程;
(六)室内给排水、强弱电安装工程;
(七)节能保温工程;
(八)入口厅装修(桩心埋深不超过一零米,设计含钢量五八kg/m二)。
四、价格计算依据:
(一)如项目的增减工程的结算及取费则按湘建价[二零____]四零六号《湖南省建设工程工程呈清单计价办法》及相应配套文件执行,民工工资按五六元/天调差。
(二)主材(钢筋、商品砼、水泥、砖)价格调整:按施工期内《衡阳工程造价》发布执行,在合同主体工程施工期内如发布价加权后每期综合平均发布价与合同签订时的同期发布价相差±三%内不予调整。超出三%部分给予以上四类主材价格的调整。具体在《施工承包合同》中进行明确。
五、项目工程款支付方式:
(一)甲方经相关部门审定的施工图交乙方进行预算和施工组织设计。双方依据本协议的相关条款签署《施工承包合同》。乙方进场开工后五个工作日内甲方退返乙方项目建设保证金八零零万元用于启动施工,项目基础工程完成后五个工作日内退还乙方建设保证金二零零万元,全部地下室工程完成后五个工作日内返还乙方三零零万元,主体完成一半五个工作日内返回乙方三零零万元,主体工程全部完成封顶后五个工作日内返还四零零万元。
(二)乙方完成项目基础及全部地下室工程后,甲方按单价一六零零元/m二支付乙方该项工程进度款。主体工程每完成二层甲方付款一次,甲方按单价一零零零元/m二(含水电安装工程)支付乙方该工程进度款。项目内,外装修工程每完成二层付款一次,甲方按单价二三零元/m二支付乙方该项工程进度款(每次付款期限不超过一零天)。
(三)竣工验收按规定经市相关部门验收通过后,办理资料移交后进行工程结算,时间为四个月内完成。
(四)项目工程痛工验收结算后甲方应向乙方拨付工程示至总造价的九七%,截留三%作为工程的质保金,待工程保修期满后一个月内付清。
(五)施工期内允许调整的内容和依据:双方另行签订《施工承包合同》。乙方按审定的施工图严格施工,并按双方约定的平方米包干造价一四二零元承包施工。如政策调整、设计变更和材料价格影响总造价时,经甲、乙双方确认单项的工程造价变更正负在五万元以上的双方可进行包干造价调整。
三、工程施工企业的处理和重大设计变更费用的计取
一、施工现场三通一平由甲方负责,其费用不含在包干造价内。
二、乙方必须具备自有资金实力及工程施工承包的相应资质条件,并按法定程序办理相关施工备案手续。
三、重大设计变更(指结构、规模、标准)由该工程图纸设计部门出具变更图用变更说明,并由乙方负责施工,其费用不计入进度款支付,待竣工结算时按双方签证的实际发生额给予调整总造价。
四、项目工程保修
一、本工程保修按^v^^v^令第二七九号《建设工程质量管理条例》执行。
五、其它有关事项
一、承包资质由乙方负责(具有相应的施工承包资质),由甲方缴纳的劳保基金按政策规定返还给乙方,依法定程序完成中标工作,甲方全办配合。
二、甲方只认可签订《施工承包合同》的施工单位,乙方不得以任何借口将该项目施工及附属工程施工转包给他人。若有上述情况,甲方有权收回与乙方签订的施工项目,所发生的费用及违约责任均由乙方负责,甲方将另行选择施工单位。
三、工程质量、安全和文明施工管理、施工工期将严格按照建设主管部门的合同条款和总承包合同条款执行。
六、违约责任
甲、乙双方,任何一方违约,须向另一方支付违约金叁佰万元整。
七、本协议共四份,甲、乙双方各执一份。
以上协议经双方负责人盖章及签字后,且乙方在二零__年九月一零日前交纳项目建设保证金二零零零万元后生效。项目开工前双方另行签订《施工承包合同》后本协议自动失效。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)
法定代表人:(签章)法定代表人:(签章)
代理人:(签章)代理人:(签章)
______年____月___日______年____月___日