建设环保合同范本
建设环保合同范本 第一篇
供方:(加盖单位公章)
需方:江门市新会区新日旭电子材料有限公司
我国已正式加入WTO,供需双方应遵循有关WTO准则及国家有关标准进行运作,因此供需双方应遵守如下之规定：
一、 供方需保证生产，组装，包装的供应给需方的产品中不含有ROSH指令以及其他所有环境法律法规，环境有害物质管理标准中规定的环境管理物质，包含但不局限于以下的任何物质：
备注：零ppm系指，即用业界公认的标准方法未能检测出。
二、赔偿
供方应向所有使用品的需方作出环保的保证，由于供方提供给需方的产品所有原材料，辅料，配件，成品等一切物料不符合本协议第一条规定，对于由此所引起的损害，损失及诉讼（包括但不限于此）等一系列法律后果承担全部责任。
三、供方向需方提供环保测试报告（ROSH指令六大禁用物质：Cd，Pb，Hg，Cr+六，PBBs，PBDEs），报告有效期性为一年，若不能提供，需方将委外做测试，委外测试费用由供方承担，此费用从货款中扣除。
供方新料送样承认时，需同时提交含以上六种禁用物质的测试报告给需方。
针对报告的有效性为一年，供方需提前两个月第二次送样测试提交有效的报告给需方。 供方需提供测试报告给需方，需方任一时间要求提供报告时。
四、需方要求供方半年提供一次成分申请表；当供方采购的原材料变更或加工工序发生变更时，需要提供“供应商变更管理确认书”和“部件变更申请书”，仅在需方批准后，供方才可以采取变更。 五、本协议长期有效（直至双方书面解除此协议）。 六、本协议经供需双方盖章后有效。
七、以上条款若有变更，将以最新版本之“环保协议书”为准。
供方： 需方：新日旭电子材料有限公司 （加盖公司章）
（加盖公司章）
代表人签名（公司总经理）： 代表人签名：
地址： 地址：广东省江门市新会区睦洲镇牛古田工业区
年 月 日 年 月 日
建设环保合同范本 第二篇
玉溪市生态环境保护综合行政执法支队二零二一年度部门决算
目 录
第一部分 玉溪市生态环境保护综合行政执法支队概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 二零二一年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 二零二一年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 玉溪市生态环境保护综合行政执法支队概况
一、主要职能
（一）主要职能
玉溪市生态环境保护综合行政执法支队的主要职能是：
一. 负责对环境保护法律、法规、规章的执行情况进行现场检查。
二. 负责对污染源的污染物排放情况、污染防治设施运行情况、环境保护行政许可执行情况、建设项目环境保护法律法规执行情况进行现场检查。
三. 参与全市重大跨区县环境污染事故、纠纷和生态破坏事件的调查处理工作。
四. 查处环境违法行为。
（二）二零二一年度重点工作任务关于
二零二一年，玉溪市生态环境保护综合行政执法支队持续加大环境执法力度，认真开展现场执法检查等工作。二零二一年，全市累计出动生态环境执法人员一一,七七五人次，检查企业四,五一九家（次），立案查处各类环境违法案件三一四件，罚款金额五,万元，立案查处环境违法案件较二零二零年增加一五四件，增长；罚款金额较二零二零年增加三,万元，增长。在全国信用信息共享平台（云南玉溪）、行政执法与刑事司法衔接信息共享平台、环境行政处罚案件办理信息系统（一二三六九）、国家企业信用信息公示系统、司法局行政执法监督管理系统等平台录入行政处罚案件，公示案件四三件，公示行政检查一四五份，公示行政许可三一零条。
建设环保合同范本 第三篇
甲方（发包方）： 项目经理部
乙方（分包方）：
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，保障从业人员的健康与生命安全，保护国家和企业双方的财产免遭损失，保障施工生产的顺利进行。依据国家安全环保方面的法律法规和本企业的规章制度，经甲、乙双方协商，达成如下协议，双方遵守执行。
一、甲方的安全环保职责：
一、负责制定本项目的安全生产、环境保护规章制度、安全生产目标指标和具体措施，并组织实施。
二、负责安全技术措施、安全专项方案的编制和审批，对乙方的从业人员进行安全技术交底；
三、负责制定本项目安全操作规程并发布实施。
四、对本项目重大危险源和重要环境因素进行辨识、评价，并加强管理。
五、对施工现场和从业人员进行监督检查，对安全隐患提出整改和指导意见。
六、为施工现场作业人员办理人身意外伤害保险。
七、按规定对乙方作业人员进行项目部级的入场安全教育，协助乙方做好岗前培训。
八、负责本项目的安全环保事故的调查、处理和上报工作。
二、乙方的安全环保职责：
一、必须遵守甲方制定的各项安全环保规章制度及要求。
二、在承担的工程范围内对安全环保工作负责。按规定设置安全生产管理部门，并配备专、兼职安全管理人员，建立安全环保管理体系和制度。
三、服从甲方的安全环保管理，接受甲方的安全环保监督检查，服从对违章操作、违章指挥和违反劳动纪律的处罚；乙方不服从管理导致生产安全事故的，由乙方承担全部责任。
四、加强安全教育培训，对本单位管理人员和作业人员进行每年不少于两次的安全教育培训，留有书面记录。未经安全教育培训或培训考核不合格的人员，不得上岗作业。
五、认真执行甲方的施工安全技术交底要求。乙方负责人和安全管理人员应定期检查具体落实情况，并进行经常性的督促、指导，确保施工安全。
六、乙方应根据所承担工程项目的特点制定生产安全事故应急预案，定期演练。发生生产安全事故乙方应立即向甲方项目负责人报告。
七、制定安全防范措施并组织落实；根据不同的施工季节和不同的情况采取有针对性的安全生产防范措施。
八、对施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现问题和隐患，立即整改。
九、未经甲方施工负责人和安全管理人员的同意，不得对施工现场的各种安全防护设施、安全标志和警告牌等擅自拆除、变动。如确需拆除变动的，经甲方同意并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。
一零、乙方的“三类人员（乙方的主要负责人、项目负责人、专项安全生产管理人员）”和特种作业操作人员，应经相关部门培训、考核合格后，持有效证件上岗作业。
三、乙方应定期对施工现场的安全环保工作进行自查，及时制止和处理各类违章违纪行为，对查到的隐患应及时组织整改，涉及到甲方的问题应书面告知。
四、甲乙双方进场的特种机械设备必须具有生产许可证、出厂合格证，并经有关技术监督管理部门检验，取得使用许可证，方可使用。
五、现场的施工临时用电双方必须办理交接手续，做好书面记录。在使用前应先进行检测，如发现不符合安全使用规定的，应及时向对方提出，整改合格后方准使用。
六、施工中产生的污水、废弃物、施工扬尘等，按照“谁污染，谁治理”的原则，采取有效措施进行治理，达标排放。
七、在施工过程中，注意地下管线及高、低压架空线路和通信设施、设备的保护。如遇有问题或情况不明时应采取保护措施，停止施工，并及时向甲方汇报。
八、在施工期间发生各类事故，应及时组织抢救伤员、保护现场。甲乙双方应在抢救伤员、保护现场、事故处理上予以积极的配合。
九、乙方施工现场的防护设施按《交通基本建设工程安全防护设施量化标准》设置和实施。
十、施工现场作业人员的防护用品由甲方统一采购，经双方验收合格，办理验收移交手续后方可使用。发生的费用按双方签订的公路工程承包合同的规定执行。
十一、协议自双方签字起生效。本协议一式三份，甲乙双方各执一份，一份报甲方公司安全管理部门。
甲方：（盖章） 乙方：（盖章）
代表：（签字） 代表：（签字）
联系方式： 联系方式：
签字日期： 年 月 日 签字日期： 年 月 日
建设环保合同范本 第四篇
篇一:建筑工程施工补充协议范本
建设工程施工补充协议
发包人(全称):
承包人(全称):
依照、及其他有关规定，鉴于相关施工事宜未明晰，现经双方协商一致，为明确工程的具体范围、合同包干总价等条款补充协议如下:
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:地基与基础、地下室及上部结构、全部砌体、抹灰、楼地面、屋面、防水、 排水、装饰等工程(建施、结施、水施工程图纸)。
二、双方明确工程范围为:
地基与基础、地下室及上部结构、全部砌体、抹灰、楼地面、屋面、防水、排水、装饰等工程，其中供电、供水、消防、防雷工程、预应力钢筋由发包人指定分包人。
三、合同工期确定为:
开工日期:
竣工日期:
四、质量标准
工程质量标准:合格。
五、合同价款
本合同包干总价(含税)为￥: 元(大写:)。 合同包干总价不包括发包人指定分包人的工程部分。
六、适用标准、规范
适用标准、规范的名称:国家现行的房屋建筑施工标准、规范以及设计图纸中特别标明的相关标准、规范。
七、双方对一般权利和义务补充明确如下:
一、发包人工作
一。一发包人应按约定的时间和要求配合完成以下工作:(一)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:施工现场已经具备施工条件。
(二)水准点与座标控制点交验要求:符合施工要求。
(三)发包人有权监督承包人对工程进度款的使用情况，具体实施办法:一、承包人在施工进行期间必须将各材料供应商、施工班组的主要联系人及联系方式上报发包人驻现场代表；二、承包人在申请月进度款时必须把上月对供应商的材料款、施工班组的*的发放列表作为附件上报发包人，否则发包人当认为承包人申报当月进度款资料不齐，不予支付当月施工进度款。
(四)双方约定发包人应做的其他工作: 无。
一。二发包人委托承包人办理的工作:根据施工实际情况另定。
二、承包人工作
二。一承包人应按约定时间和要求，完成以下工作:
(三)承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求:由承包人负责。
(四)向监理公司提供的办公房屋及设施的要求:提供一间装有水电的办公场所及三套桌椅办公设施，并承担水电费。
(六)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:由承包人负责。
(七)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:由承包人负责。
(八)施工场清洁卫生的要求:由承包人按照当地相关部门要求进行。
(九)双方约定承包人应做的其他工作:施工道路维护:承包人应根据实际情况，对临时施工道路和用水管道设施进行维护。如果施工现场承包人数量较多，则由发包人联合所有承包人进行协商。但维护费用由承包人负担。
(一零)电梯井内的脚手架工程由承包人负责。
(一一)承包人必须按照发包人划定的区域布置临建设施。
(一二)承包人必须承担工程范围内所有文明施工与安全生产责任。
(一三)承包人必须合理使用本工程施工进度款，做到专款专用。
八、施工组织设计和工期
一、进度计划
一。一承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:二零年月日前重新确定并提供。
一。二上述施工组织设计(施工方案)和进度计划经发包人确认后实施。二、工期延误
二。一双方约定工期顺延的其他情况:雨水天不作工期顺延；
二。二当承包人本月的实际施工进度不能达到该月进度计划(即第八条第一项所确定的进度计划，下同)的七零%时，发包人将暂不予支付该月施工进度款，并推迟到下月与下月施工进度款一并支付，当承包人持续两个月或两个月以上出现以上情况，发包人以书面形式通知承包人，如承包人三日内尚无具体整改调整工程进度的应变措施，发包人当视承包人违约并有权采取一切有效的强硬措施介入承包人的现场施工管理，以确保工程工期顺利推进，并由承包人负责由此引起的一切经济责任。如承包人拒绝、阻止发包人介入管理或不配合发包人介入管理而使工期延误不能得到及时纠正，发包人有权解除合同，并追究承包人的违约责任。
二。三因承包人的原因造成每月进度工期延误的，从延误的第五天起，每天罚款一零零零零元(**壹万圆整)，累计计算。
二。四承包人未按进度计划完成第一个月进度计划工程的七零%时，发包人有权解除合同，并追究承包人的违约责任。
二。五工程施工过程中，承包人延误进度工期累计达三零天，发包人有权解除合同，并追究承包人的违约责任。
九、质量与验收
一、质量要求
一。一承包人应严格按照设计要求、质量标准、验收规范进行施工，对质量通病采取强有力的措施，确保质量通病降低到最低限度。屋面、卫生间、门窗、外墙面几个容易发生渗漏的部位应重点*。如部分工程质量达不到质量标准，发包人或监理工程师要求拆除重新施工的，承包人承担返工费用，工期不予顺延。
一。二达不到合同约定的工程质量标准及安全标准时，发包人有权拒付剩余工程款，待承包人修理、返工或改建达到约定的标准后，发包人才支付剩余的工程款。如果因修理、返工或改建而使工期超出合同约定的工期，承包人要赔偿发包人的相关损失；如超期三零天的，发包人有权单方面重新组织施工队伍将剩余工程施工完，由此产生的费用及损失由承包人承担。如果承包人未能在规定时间内修正某项质量缺陷，则发包人可自行或指派第三方修正缺陷，因此产生的费用由承包人承担。
二、隐蔽工程和中间验收
二。一中间验收部位:所有分部分项工程及工序。二。二工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，承包人先进行自检，然后向监理工程师通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。
承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。监理工程师和发包人主管工程师不管是否参加验收，只要发包人主管工程师、监理工程师对隐蔽工程持怀疑态度要求进行重新检验时，承包人应对隐蔽工程进行剥落或开孔，检验合格，由提出方承担全部费用，工期顺延；检验不合格，承包人承担全部费用，工期不予顺延。
十、安全文明施工
一、承包人必须承担工程施工过程中的所有文明施工及安全生产责任。
二、承包人对全体施工人员进行安全教育，设立专职安全检查员，检查、发现、消除各种隐患，确保人身安全和财产不受损失，对特殊工种进行培训，做到持*上岗。
三、承包人对施工现场中的动力设备、输电线路、电源开关、易燃易爆和有毒物资，须有专人负责，并有严格的防护措施。
四、监理人员、发包人有关人员违规指挥，承包人有权拒绝。
五、建设安装施工过程中的工伤事故、交通事故、一切安全责任事故由承包人负责，承包人承担全部责任、支付各种费用。
六、承包人做好施工现场的防火防盗工作。
七、发生重大伤亡事故、水灾事故或其他事故，承包人应全力以赴进行抢救，同时向*主管部门报告，并通知监理和发包人现场主管人员。
八、承包人必须严格按照安全文明施工要求进行施工，并保*在整个项目建设过程中不发生打架斗殴事件和违法乱纪现象，若有发生，发包人将给予承包人处以一零零零零元/次的罚款。 十一、合同价款与支付
一、合同价款及调整
一。一本合同价款采用固定总价包干方式确定。
一。二承包人收取工程款时必须向发包人提供建筑工程*，所有税金由承包人承担。
一。三采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围:
合同总价中，承包人已充分考虑除本补充协议签定后新增的设计变更项目以外的所有风险因素，合同总价不因除本补充协议签定后新增的设计变更项目以外任何原因而调整。
一。四采用可调价格合同，合同价款调整方法:不采用。
一。五采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定:不采用。一。六双方约定合同价款的其他调整因素: 工程变更 。
二、工程量确认
三。一承包人向发包人提交已完工程量报告的时间:每月的五号前提交上一月度已完工程量报告。
三、工程款(进度款)支付
双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:
三。一进度款按实际工程进度分次支付，每月五号前由承包人提交上月度完工工程量清单、工程款划拨申请及足额*，经审核无异议后本月三一号前发包人按上月完成工程量造价的八零%进行拨付；
三。二本工程进度款累计支付达到合同总价的八零%时，发包人停止拨付工程款；
三。三工程通过竣工验收并完成工程竣工备案后发包人将划拨至合同总价八五%工程款及增减工程价款的八五%；
三。四通过竣工验收合格并完成工程竣工备案后，根据承包人提交的结算资料三个月内完成结算工作，结算完成后一个月内支付至工程结算总价的九五%。
三。五按结算总价留下五%作保修承诺金，保修期起一年后退给施工单位结算总价二%(扣除维修费用之后支付)，保修期起满二年退还施工单位二%(扣除维修费用之后支付)，留一%待保修期
满扣除维修费用之后全部退还施工单位；
三。六月进度款中的工程量造价审核计算办法:各分项工程造价=<二零一零年广东省建筑工程综合定额>中直接费×八二%×实际完成工程量。
十二、材料设备供应
一、承包人采购材料设备
一。一承包人采购材料设备的约定:
(一)对于本补充协议附件中指定的材料或工艺，承包人必须遵照执行。承包人若要更换指定材料，必须经过发包人允许。
(二)承包人所采购的用于本工程项目的材料、配件、构件等，必须提交相应的产品合格*书、出厂*等资料，并按照有关规定进行取样送检，经过发包人委托的工地代表和建设监理单位验*合格后才允许进场使用。
(三)对于发包人所指定的材料或工艺，承包人不遵照执行的，将被视为不履行合同实质内容而受到发包人扣罚履约保*的处罚；每发现一次处罚一零零零零元，且这些不符合合同附件规定的材料不得用于本工程。篇二:建设工程施工合同补充协议
建设工程施工合同补充协议
建设单位:
施工单位:
日期:二零一零年月日
建设工程施工合同补充协议
发包方(以下简称*方):
承包方(以下简称乙方):
由*方开发建设的经*乙双方协商由乙方承建。为进一步明确双方的责任、权利和义务，保障*乙双方的利益，保*工程顺利进行，经*、乙双方友好协商，按照平等互利、友好合作的原则，一致同意在原签定的(简称标准合同文本)的基础上，按照及及国家、省市有关法规，签订该工程建设工程施工合同补充协议(以下简称本合同)如下，并且标准合同文本与本合同有不一致之处，以本合同为准。
第一条 工程概况
一、工程名称:
二、建设地点:
三、建设规模: ㎡
四、层 数:
五、工程结构形式:
六、工程承包范围:设计院设计的本项目工程施工图中所包含的建筑物二m以内的土建、给排水、采暖工程。
*方分包的范围:人防防爆门、单元进户电子对讲防盗门、楼梯间单元防火门、住户防火单开防盗门；电梯；塑钢窗；幕墙；外墙瓷砖或涂料、装饰石材、设备，消防水电工程。
七、 承包方式:包工包料。按合同承包范围包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全和文明施工、包验收。
八、合同工期:开工日期:；竣工验收日期: 。
九、质量标准:合格，主体工程市结构优质奖。
一零、合同价款:本合同造价暂定为**(大写) 万元，小 写 元。
第二条 工程造价确定及结算方式
一、计价依据
本工程为定额计价，采用定额计价方式结算。
执行二零一零年黑龙*省建设工程计价依据、、、，以下简称和。
二、费用定额有关费率计取规定:以人工费为计费基础，取费基数为五三元/工日。一、通用措施费:建筑工程为三。六三% ；装饰工程为二。八六%；安装工程为二。八二%。室内空气污染测试费由*方统一缴纳，不再扣除乙方费用。
冬季施工费按冬季施工期实际发生工程量按各项工程规定费率计价。(建筑工程为三%、装饰和安装工程为一。零二%)，计取冬季施工费的定额项目不再计取雨季施工费。冬季施工期以黑龙*省建筑安装工程费用定额规定的日期为准(一一月五日至下年三月三一日并执行建筑工程冬期施工规程jgj一零四-九七相关规定)
二．企业管理费:建筑工程为一六%；装饰工程为一一%；安装工程为一六%。
三、利润:建筑、装饰和安装工程为二零%。
四、乙方在工程总结算时按工程总造价税前让利三%，但*方指定的材料价差、*方指定分包工程不计入让利。
三、人工费、材料费和机械费找差规定:
一、 人工费价差:
建筑、装饰、安装工程人工费价差按当年省、市结算文件执行。
二、材料费价差:
钢筋、砼、苯板、预拌砂浆、砌块、水泥、电线、水暖管件等按该种材料施工期间的当月下浮二%进入工程结算，不再计取采保费。
三、机械费价差:执行定额价格，不找市场差价。
四、总承包服务费:
一、*方另行分包的项目*方按费用定额规定基数的四%计取总包管理费。总包管理费单独结算，不参与总价让利。
二、乙方向*方及*方分包的分包商收取的总承包服务费和配合费包括分包工程质量管理、整体工期管理、现场安全管理、施工配合管理、脚手架的正常使用、所有*安装后的正常堵补及找零、现场垂直运输、分包材料的堆放场地、成品保护、分包单位工程资料的盖章、整理、收集等费用。
五、安全生产措施费:按照、问题解释(第一号)的规定执行。工程结算时根据建设行政主管部门安全监督管理机构组织安全检查、动态评价和工程造价管理机构核定的费用费率计算。工程项目未申请安全检查现场评价、未经费用标准核定的，不得计算安全生产措施费。施工现场*方预先搭设的砖及*钢围挡、大门、门卫室、宿舍、食堂、农民工学校、医疗室、淋浴间、开水房、盥洗设施、公厕等临时设施等。按实际发生乙方支付(不能超出临时设施费)。
六、规费:按照省、市建设行政主管部门核定的承包方规费标准计取。未经核定的不得计取。
七、税金按省、市相应结算文件规定执行。以上没有提到的费率均不计取。
八、设计变更、现场签*:
设计变更计价:按主体工程的取费进行计算。对乙方超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，*方现场代表、监理工程师不予确认，并不予结算。
九、定额中没有的项目，而实际工程发生的项目执行省、市造价管理部门认定的补充定额，无补充定额的，该项目开工前报*方协商定价，未经*方定价的，不予结算。
十、其它费用约定:
一、乙方[水费、电费^v^结算办法:水费、电费由*方向供排水、供电部门缴纳，费用由乙方
承担(水、电费单价不超出定额单价)。
塔吊基础及越冬维护必须有监理及工程部认可的施工方案并有经上述部门按施工方案进行验收的合格单后方可列入结算，否则不予结算。塔吊基础可以按本条标准计取费用，越冬维护只计取安全生产措施费、规费和税金。
第三条 工程款的支付与程序
一、本工程不支付预付工程款。
二、基础及主体工程按形象进度的五零%拨付，主体封闭后付主体的七零%，装饰按形象付五零%，装饰完成后付八五%。工程竣工，经过三方(建设单位、监理单位、施工单位)验收合格后，工程款支付至乙方承建工程实际完成总价的八零%，竣工验收合格后一个月进行竣工结算，竣工结算完成后，并经过质检站验收合格，除质检站预留三%的质量保*金外，工程款累计支付乙方承建工程竣工结算总价的九七%。 拨款阶段:地下阶段:第一次:土方施工完；第二次:桩基础施工完；第三次:施工至主体正负零。
主体结构正负零施工至主体结构封顶、安装工程、装饰工程阶段:按月进行结算。
三、质量保*金返回时间为五年，质量保*期限依据及有关规定执行，质量保*金在质量保*期满一年且无质量问题时无息返回五零%，在质量保*期满二年且无质量问题时无息返回四零%，在质量保*期满五年且无质量问题时无息返回一零%。
四、每月二五日前，由乙方向*方经济部报送*方工程师、监理工程师签字盖章确认的月形象进度申报表(上月二一日至本月二零日)，经济部提供统一格式。
五、如处于冬季施工期，乙方于冬季施工开始和结束后三日内向*方经济部报送冬季施工期形象进度申报表。
六、每月三零日前，由乙方向*方经济部报送经*方现场代表、监理工程师确认的合格工程的月施工进度结算报表一式贰份。*方经济部造价工程师于一零日内审核完签字盖章，并于一零日内向乙方支付审核后的当月工程月进度结算款。
第四条 材料设备供应
一、*、乙双方供应的材料和设备均必须符合设计要求、国家相关质量标准及*有关规定，均需有原出厂合格*和质量保*书等必要的质量保*文件资料，必要的还须提供符合规定的生产许可*。
二、所有与乙方施工工程有关的材料设备(包括*供材料设备)到货后，乙方应按相关规定及的规定进行详细验收并对该产品的质量问题负责。
三、乙方采购的材料、设备未经*方及监理同意，或者与*方认定的样品、品牌不符或以次充好，以假充真，乙方应立即运出施工现场；已经运用到工程上去的，应当推倒或拆除，发生的费用和损失由乙方负责，并且要求乙方重新订货安装，工期不予顺延，并承担由此给*方造成的各种直接和间接的经济损失和法律责任。
第五条 *方责任
一、*方负责就设计问题与设计方及监理的协调联络，审批乙方的施工组织设计。
二、*方负责审批乙方的项目施工进度计划，并检查落实执行情况:随时检查工程质量，对工程质量进行全过程控制；组织生产例会，协调安排整个工程生产；组织对工程的实施验收。
三、工程施工前，*方应监督、检查乙方对所承包的工程项目进行技术、质量、安全交底。
四、*方负责提供完整的设计图纸五套(包含竣工图两套)、工程地质和地下管线资料。
五、*方负责协调乙方和*方另行分包的配套各*分包单位的协助关系。
六、*方负责设计变更、承包范围之外的现场签*，进度拨款、竣工结算工作的审批。
七、*方另行分包的工程，需*方协调分包与乙方签订安全生产协议，并服从乙方管理。
第六条 乙方责任
一、乙方应按*方有关规定要求组建相应的项目管理班子，配合*方现场项目工作，做好现
场的自身管理工作，并服从*方对施工现场的统一管理和指挥，遵守*方、监理对施工现场的管理规定。
二、乙方在开工前应认真做好施工准备工作，组织编制所承包工程的施工组织设计，编制年、季、月度施工计划报*方审定；按*方的要求上报月进度计划和进度结算报表。
三、乙方必须严格执行*有关规定，办理合法手续的*作人员进场施工，否则由此引起的任何不利后果由乙方承担全部责任。
四、乙方必须负责监督分包工程施工过程中的进度、质量、安全等工作。篇三:建筑工程施工补充协议
补 充 协 议
发包人: 承包人:
依照、和其他有关法律、行政法规、文件及原，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程外相关补充施工内容有关事项协商一致，订立本补充协议。
一、 工程概况
工程名称: 工程内容:
二、 工期及质量
增加工作内容在施工计划进度关键线路上的监理签*相应顺延总工期，不影响工期的不顺延工期。工程质量必须达到合格标准。
三、 工程价款
补充施工内容工程价款为 万元整(其中:泵房:万元、危险品库房:万元、高低压变配电房(开闭所): 万元、挡土墙: 万元)。以财*核造价为结算价。
补充施工内容工程价款的确定。补充工程内容结算价一律套用当地现行相关定额及相应取费标准和安全文明施工措施费率确定，主材价格按施工期间当地发布的信息价，结合监理、发包方签*进行调整。
四、 其它补充工程施工过程中涉及的相关问题一律按原约定执行。本补充协议一式肆份，*、乙双方各执贰份，经双方签字盖章后生效。
补充协议订立时间:年 月 日
发包方(章):承包方(章):
法定代表人: 法定代表人:
年 月 日年月 日
建设环保合同范本 第五篇
*方：(以下简称*方)
乙方：(以下简称*方)
乙方于二零xx年xx月xx日与“xxxx房地产有限公司”签订了《xxx工程承包合同及其补充协议》，包括本协议书前*、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”)，依照《中华*共和国合同法》、《中华*共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工合同解除事项协商一致，达成以下协议。
一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工项目”。
二、乙方的关联文件及对本工程所签订的涉及到*方义务各项合同、还包括在执行中*方所担保的责任项目同时解除。
三、乙方在本项目中所发生的债权债务均由乙方负责自行解决、并承担因此所引起的一切责任、*方不承担任何连带责任。
四、乙方必须完善己完成的工程项目验收工作、如未达到验收标准、必须急时采取相关措施、至到验收合格为准。
五、乙方必须按照*方、监理公司、职能部门的要求提供完整的工程验收资料(承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料)、经监理和职能部门审核签章后、于年月日前将所需的资料整理成册(不装订)、移交给*方。
六、乙方“原合同”中所承包的工作内容中已完成工作量经*、乙双方现场实测后以文书形式双方签字确认为准。
七、工程结算按原合同所议定的条款执行、以造价咨询有限公司的审计结果，作为乙方“原合同”此期间所完成工作内容的最终结算。
八、最终结算报告经*、乙双方签字认同后、再签订*、乙双方欠款还款协议书、确定还款时间。
九、工程款支付：*、乙双方对本工程所支付的各项费用，包括*方担保费用、按财务要求对帐并予以确认、并按要求开具正规税务*、否则，*方有权不支付有关工程款项。
十、“原合同”履约保*金：在乙方按*方财务要求确认并完成本协议约定内容后，与工程结算款一并返还。
十一、解除合同签订后，施工单位应先行无条件退场、同时移交符合档案要求的全部资料、已完成的工程量由双方在场外进行结算。
十二、解除合同签订后，*方重新安排施工单位进行本项目继续施工、乙方不得以任何理由进入施工现场干扰、否则、造成一切后果均由乙方负责。
十三、解除合同后并不免除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任。
十四、乙方已与相关班组签订的施工合同(含正在履行或即将履行的合同)由乙方与其协商解除，*方不承担乙方与班组之间因合同纠纷产生的一切后果
十五、本协议书自双方签字、盖章之日起生效。
十六、本协议书一式五份，*方两份，乙方两份，监理公司一份。
*方(盖章)： 乙方(盖章)：
法定代表人(签章)：法定代表人(签章)：
年月日签订
建设环保合同范本 第六篇
发包人(全称)：______
承包人(全称)：______
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
一、工程名称：______
二、工程地点：______
三、工程内容：______
四、工程立项批准文号：______
二、工程承包范围
承包范围：
一、包括：人工费、机械费、钢筋笼制安、砼泵送费。
二、不包括：主辅材料费、水费、电费、税金、测量放线、施工场地平整、施工场地泥土泥浆清运、相关措施费、主辅材料检测试验费、工程成品质量检测费。
三、合同工期
开工日期：______年______月______日
竣工日期：______年______月______日
合同工期总日历______天数(按每天二四小时施工计算，含节假日)。
四、质量标准
工程质量标准：按国家、地方及行业现行的标准、规程、规范和相关技术文件执行。
五、合同价款
一、单价：详见附件一工程量清单及报价表
二、工程总造价：
金额(大写)：______ (以实际施工计算)
(小写)：______ (以实际施工计算)
三、机械进场、出场、转场费：一五零零零元/次。
四、核价原则：合同协议固定价格。
五、双方约定合同价款的调整因素：
①设计变更;
②地勘报造与实际地质不符;
③施工条件与双方约定的条件不一致;
④发包人原因导致的工期延误;
⑤增加设备、人员抢工期;
⑥工程量调减超过原设计工程量二零%;
⑦施工工艺的改变;
⑧以上因素调价双方另行协商，另签补充协议。
六、工程量确认
一、承包人向发包人提交已定工程量报告的时间：每月二五日前;
二、工程计量公式：无;
三、总工程量：详见附件一工程量清单及报价表;
四、因设计变更、施工条件或施工工艺改变增加的工程量另计
五、工程计量以施工机械所处地面标高(或工作面)开始计算。
七、合同价款支付
双方约定工程款(进度款)支付的方式和时间：
一、支付方式：现金或转帐;
二、按月支付已定工程量七零%的工程款(进度款);
三、工程完工支付至八零%;
四、基坑开挖后，无重大质量问题支付至九零%;
五、基坑出土后三零日内支付至一零零%。
八、双方一般权利和义务
一、监理单位名称：
监理内容：______
监理权限：______
监理工程师姓名：______职务：______
二、发包人代表：
姓名：______职务：项目经理。权限：全权代表发包人履行本合同。
三、承包人代表：
姓名：______职务：项目经理。权限：全权代表承包人履行本合同。
九、施工组织设计和工期顺延
一、进度计划：承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度的
发包人确认的时间：收到施工组织设计(施工方案)
二、群体工程中有关进度计划的要求：无;
三、工期顺延：双方约定工期顺延的所有条款。
十、图纸
一、开工前七日内发包人向承包人提供完整的施工图纸壹套(含竣工图);
二、本工程设计图纸为发包人专用，未经发包人允许，承包人不能用
十一、组成合同的文件
一、本合同;
二、中标通知书;
三、投标书及其附件;
四、图纸;
五、工程量清单;
六、工程报价单或预算书;
七、标准、规范及有关技术文件;
八、双方有关本工程的洽商、变更、现场签证、施工记录、会议纪要、通知、工作联系函等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
十二、发包人工作
一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项;
二、在开工前一零天开通施工场地与公共道路的通道，以及施工场地内的施工便道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通;
三、平整硬化施工场地，使施工场地标高达到设计图纸所示标高，保证平整度不超过±二零cm，保证施工场地硬化程度能达到机械正常施工的要求，不下陷不堆陷;
四、保证垂直空间四零m内天架空线监等障碍物，安装六三零KV变压器一台，并将电源接到主配电柜(内设六零零A，四零零A漏电保护开关各一个)，主配电柜与承包人施工工作面最远距离不超过二零零m;
五、提供Φ一零零mm供水管道，接水口与承包人用水设备距离在二零m以内;
六、开工前，办理完本工程施工所需的证件、批件;
七、协调处理施工场地内及周围的地下管线架空监线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作，需要保护和不能拆除的由发包人进行技术交底，协调相关单位协助承包人施工，并承担相应费用，能清理拆除的由发包人负责清理拆除后交承包人;
八、清理拆除地勘报告载明或未载明的其他地下废弃管道、地下障碍物(如原建筑的基础，砼结构物等);
九、开前一零天提供工程地勘报告和地下管道线资料;
一零、向承包人提供办公和生活所需的房屋及设施;
一一、办理施工场地交通、环卫和噪音管理等手续，并承担费用;
一二、确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验。
十三、承包人工作：
一、承包人应认真按照标准地、规范和设计图纸要求以及发包人依据合同发出的指令施工，随时接受发包人的检查检验，为检查检验提供便利条件，并在质量保修期内承担工程质量保修责任;
二、承包人必须按照合同约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工;
三、承包人在施工中无权在原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延;
四、已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间承包人原因发生损坏，承包人自费予修复，非承包人原因(如交叉作业，提前使用保养期间的已完工程等)造成已完工程的损坏，承包人不承担任何责任和费用。发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位，发包人承担由此增加的费用，追加合同价款;
五、遵守政府有关主要部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按发包人的指令施工，发包人承担由此发生的费用(因承包人责任造成的罚款除外);
六、向发包人提供年、季、度、月、周工程进度计划及相应进度统计报表;
七、承包人做到文明施工，科学管理，安全规范操作，服从甲方管理;
八、因承包人原因造成竣工工程的损坏，由承包人修复并承担一切费用;
九、因承包人原因造成工程质量达不到质量标准，由承包人进行返工和修复并承担一切费用;
一零、承包人未经发包人允许，承包人不能将其承包的全部工程转包给他人，也不能将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给他。
十四、担保
一、发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：。担保合同作为本合同附件;
二、承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：本合同签字生效后，承包人向发包人缴纳______万元履约保证金，待工程开工承包人将为完成本工程所需机械设备进场后五个工作日内，发包人一次性金额返还承包人缴纳的履约保证金。担保合同作为本合同附件。
十五、进场设备清单及台班费用标准：
(详见附件二)
十六、安全施工
一、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担;
二、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用;
三、发生重伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关
四、发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
十七、保险
一、工程开工前，发包人为建设工程和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用;
二、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用;
三、发包人可以将有关保险事项委托承包人办理费用由发包人承担;
四、承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用;
五、保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
十八、违约、索赔和争议
一、发包人不按本合同约定的时间支付承包人工程价款，发包人每天承担应付工程价款三%的违约金，并承担由此造成的其他损失;
二、因发包人原因造成的停工、误工，每天承担四零零零元停工、误工损失;
三、因承包人原因不能按照合同约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工，造成工期延误，每延误一天由承包人向发包人支付每天四零零零元违约金。
四、本合同在履行合同过程中产生争议，由双方协商解决，协商不成的，向昆明市五华区仲裁委员会申请仲裁。
十九、其他
一、双方不可抗力的约定：
①包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非承包人责任造成的爆炸、火灾，以及大风、雷雨、下雪、洪灾、地震、山体滑坡、泥石流等自然灾害;
②不包括政府政策调整，政府相关职能对发包人建设方(或业主)的处罚，市场环境改变，建设方(或业主)与发包人的合同变更或纠纷，建设方(或业主)资金问题，施工过程各种变更，各种证件、批件问题，工程本身所涉及的各种纠纷等;
③、 ②条所例内容本合同均视为发包人因素(或原因);
二、因设计变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延;
三、由发包人供应的主辅材料，发包人必须按照承包人的用料计划按时供应到承包人指定的地点，由于材料供应不及时造成的工期延误，发包人承担承包人工期延误的损失，同时工期顺延;
四、发包人不按合同约定的要求支付承包人合同价款及其他应付款项，承包人有权停止施工，由此造成的损失由发包人承担;
五、承包人向发包人递交的报告、请示、工作联系函、现场签订等文件资料，发包人应在七个工作日内给予批示、答复，否则承包人视为发包人同意认可承包人意见和要求，相关事项影响正常施工的，承包人只能停工，因此造成的停工损失由发包人负责，并顺延工期;
六、本工程具备隐备条件和中间验收部位，承包人呈报的施工记录经双方现场施工人员和监理签字后视为验收合格;
七、因施工场地条件限制，交叉作业等因素造成施工降效、误工、窝工，工期顺延，并由发包人承担由此造成的损失;
八、本工程截水帷幕采用“套接一孔法”施工;
九、基坑截止帷幕未施工完之前，严禁开挖土方和抽取基坑内外地下水;
一零、承包人已竣工工程在后序工程施工时造成的破坏，承包人不承担任何责任和费用;
一一、未尽事宜，双方协商解决，另签补充协议。
二十、合同份数
一、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人和承包人各保存一份;
二、本合同副本四份，由发包人和承包人各保存两份。
二十一、合同生效
发包人：______(公章)
承包人：______(公章)
______年______月______日