招标投资合同范本
招标投资合同范本 第一篇
一、收标
招标代理机构接收投标文件及投标人代表签到。
二、开标环节
（一）招标代理机构按招标文件约定的时间和地点组织开标，投标人须派员出席开标会，否则视为默认结果。
（二）宣布递交投标文件时间截止后，招标代理机构将不再接收任何投标文件。
（三）开标前，由递交投标文件顺序的前三名投标人代表全体投标人对全部投标文件的密封情况进行当众检查。经检查未按要求密封的投标文件不予启封并现场退还。
（四）招标代理机构对经检查密封完好的投标文件进行启封，并宣读投标人名称、投标报价、投标保证金及相关内容。
（五）当投标截止时间到达时，如投标人少于三家的，投标文件将不予启封并现场退还，本项目招标失败。
（六）招标代理机构将记录唱标内容，并当场公布。开标记录由唱标人、投标人代表和有关人员共同签字确认。如唱标内容与投标文件不一致时，投标人代表须当场提出，否则视为接受并同意开标记录。
（七）招标单位不向投标人退还开标拆封后的投标文件。
三、评标、定标环节
评标环节
（一）初步审查：初步审查包括资格性审查和符合性审查。
①招标代理机构先对各投标单位的投标文件进行资格审查。
②招标代理机构对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
③通过资格审查和符合性审查的合格投标人不足三家的，则本项目将视为招标失败。
（二）招标代理机构对通过初步审查的投标人的投标文件提交至招标人进行定标环节。
（三）澄清与补充说明（如有）。招标代理机构可以要求投标人对投标文件中不明确、表述不清晰或者有误的内容、文字作澄清、说明或补正。
、定标环节：
采用综合评价法定标。由招标人组建评标委员会，并对通过初步审查的投标人递交的投标文件进行综合评审，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人，综合评审得分最高的单位作为第一中标候选人，综合评审得分次高的为第二中标候选人。综合评审得分相等时，以价格低者优先；综合评分相等、报价相等时，则采用随机抽取的办法确定中标候选人的排序。
具体评审标准如下：
招标投资合同范本 第二篇
一、投标人必须是在^v^境内注册并合法运作的独立法人机构或其他合法组织；
二、投标人须同时具备以下（一）和（二）证书和备案证明材料：
（一）审计资质：具备有效的会计师事务所执业证书；
（二）评估资质：具备有效的资产评估机构备案证明材料（备案证或备案公告）和证券服务业务资产评估机构备案证明材料（备案证或备案公告）；
三、本项目接受联合体投标。
联合体投标的须以负责本项目审计工作且具有有效的会计师事务所执业证书的单位为牵头单位。联合体投标人除应符合投标人应当具备的资格条件外，还应遵守以下规定：
投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体各方均有法律约束力。
联合体所有成员数量不得超过二个。联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，在该协议书中必须指定牵头单位，授权其代表所有联合体成员负责投标、委派项目负责人和合同实施阶段的主办、协调工作，并约定各方拟承担的工作责任和权利义务。联合体协议书必须加盖所有联合体成员法人公章并由其法定代表人（或其委托代理人）签字确认。
联合体各方签订联合体协议书后，不得再以自己名义单独投标或加入其他联合体在同一标段中进行投标，如有违反，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。
联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任。联合体牵头单位应被授权作为联合体各方的代表，承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接受本项目合同款的支付。
除非另有规定和说明，本招标公告中的“投标人”一词亦指联合体各方。
招标投资合同范本 第三篇
项目名称：XXXX
委托方：XXXX
代理方：xx有限公司
签订日期：XXXX年X月X日
一、项目基本情况：
（一）项目名称：XXXX
（二）建设单位：XXXXXX
（三）建设内容：XXXX
（四）建设地点：XXXXX
（五）项目四至：XXXXX
（六）总建筑面积：X平方米
二、招标及评标定标方式：
一．招标方式：邀请招标
二．评标办法：评标委员会推荐候选人名单
三、代理工作内容：
一．拟定招标方案；
二．编写招标文件；
三．按照规定进行招标前备案；
四．协助委托方联系、考察拟邀请的投标企业，经委托方同意后发出投标邀请书；
五．发∕售招标文件；
六．组织现场踏勘和答疑；
七．按招标文件的规定收取和退还投标保证金；
八．接收投标人递交的投标文件；
九．按规定抽取评标专家；
一零．组织开标、评标；
一一．协助委托方和中标人签订前期物业服务合同；
一二．按规定进行招标后备案。
四、代理方的义务：
一．严格按照国家法律、法规以及行政主管部门的有关规定从事招投标代理活动；
二．在委托书的受权范围内为委托方提供招标代理服务，不得将本合同所确定的招标代理服务转让给第三方；
三．有义务向委托方提供招标计划以及相关的招投标资料，做好相关法律、法规及规章的解释工作；
四．在招标代理工作中严格遵守与委托方共同制定的招标工作计划及制度；
五．对影响公平竞争的招投标相关问题的保密；
六．按招标文件的规定收取和退还投标保证金，如因乙方的原因造成未按时退还保证金而引起的诉讼，则由乙承担诉讼结果；
七．承担由于自已过失造成委托方的经济损失。
五、代理方的权利：
一．有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及行政主管部门的有关规定的人为干预；
二．依据国家有关法律法规的规定，在授权范内办理委托项目的招标工作；
三．有权要求委托方根据行政主管部门的要求提供和整改招投标代理工作范围内所需的文件和资料。
六、委托方的义务：
一．在双方约定的期限内无偿、真实、及时、详细地提供招投标代理工作范围内所需的文件和资料；
二．在履行本合同期间，委派联系代表配合代理方工作；
三．在招标工作中严格遵守与代理方共同制定的招标工作计划及制度；
四．对影响公平竞争的招投标相关问题的保密；
五．在规定的有效期内与中标人签订前期物业服务合同；
六．承担由于自已过失造成代理方的经济损失。
七、委托方的权利：
一．有权参加并监督委托代理招投标的有关活动；
二．有权了解招投标活动的计划安排，并可要求代理方提供招标阶段（保密事项除外）和全过程书面报告；
三．有权要求代理方更换代理招标过程中不称职或应回避的人员；
四．有权参与编写并审核招标文件；
五．有权参与投标申请人的资格审查和考察工作；；
六．有权参与开标、评标以及评标委员会评标、定标的全过程工作。
八、招标代理服务费的收取办法：
一．本项目的招标代理服务费为人民币XX元；上述费用是包含评标专家费、开标场地费在内代理方提供本项目招标代理服务的所有费用。
二．此代理服务费于委托人发出中标通知书后的五个工作日内，由中标方一次性付清。
九、合同的生效和终止：
一、本合同自双方盖章之日起生效；
二、本合同到代理方完成招标后备案，并将本项目的招标活动备案表及必要的招标相关文件递交给委托方后止。
十、违约、争议：
一．双方都必须严格遵守签订的代理合同条款、不得违约；
二．由于一方违约造成的损失，由违约方承担，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同；
三．由于违约造成第三方（中标人）损失的，也由违约方在赔偿另一方损失的基础上再赔偿第三方损失；
四．双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款，补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力；
五．委托方与受托方在合同履行期间发生争议时，可以和解或者要求有关部门调解。一方不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以选择以下方式解决争议：
□双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；
□向有管辖权的人民法院起诉。
十一、合同份数及分送责任：
本合同共肆页，一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等效力。
委托方（甲方）（盖章）： 代理方（乙方）（盖章）：
法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：
单位地址：XXXXXXXXXXXXXXXXX 单位地址：北京市XXXXXXXXXXXXXXXXX
招标投资合同范本 第四篇
一、投标截止时间：北京时间二零二一年零八月二四日一五时零零分。（投标截止时间之前三零分钟开始接收文件）。
二、递交投标文件地点：佛山市顺德区乐从镇天虹路龙舟广场二期（德国港销售中心对面）佛山市新城开发建设有限公司会议中心会议三室，联系人及联系方式：张小姐。
三、投标人代表递交投标文件须携带的资料：法定代表人证明书（原件）、法定代表人授权委托书（原件）（授权代表递交的须提供）、投标人代表身份证原件、若为联合体须提交联合体协议书（原件）。
四、投标文件递交方式：当面递交密封文件。
招标投资合同范本 第五篇
*方（招标方）：_________
乙方（投标方）：_________
双方就*品招投标及中标后*品购销事宜经商定，签订如下协议：
一、*方所列*品通过集中招标采购以后，保*为乙方提供公平、公正、公开的竞争机会。*方坚持*品质量第一，确保满足临床用*需要为前提下，遵循“优质优价优先、同质优价优先、同质同价本地优先”并综合其他因素确定中标产品。
二、乙方按有关法规规定，如实提供完整的相关合法资料给*方，并对提供资料的真实*、合法*负责。
三、乙方保*在投标过程中，遵守有关法律、法规，不进行非法竞争，不串标、不围标，对中标品种不撤标。
四、乙方必须按*方招标品种表所列项目填写，保*投标书内容合法、真实。对中标品种撤标的、虚报零售价的、提供假*材料的、非法竞争的、串标、围标的、不按合同如实供货等情况（除废止其中标资格的），取消其在本市医疗卫生单位参与投标资格二年。
五、乙方对中标所供*品的质量承担全部法律责任。*方成员单位在使用中因*品质量本身问题造成的一切损失（包括*方就诊病人的损失），由乙方全部承担，乙方接到*方成员单位通知应及时赴*方处理。
六、乙方中标产品必须按中标的生产厂家、规格供货，不得擅自改变生产厂家与规格，否则按撤标处理。生物制品、直销产品、进口*品必须同时提供该批号的质检报告、进口*品检验报告书、注册*（均盖有进销单位红章）。
七、乙方中标产品接到*方成员单位要货通知后，本地区二天内，省内三天内，省外五天内（抢救*品本地区五小时，省内九小时，省外二四小时）送货到*方成员单位*库。运输费用由乙方承担，*方成员单位必须做好计划按月采购，确保满足临床用*；由于乙方供货不及时影响*方抢救病人造成后果的要由乙方承担责任。
八、*方成员单位在*品验收入库时或在使用过程中发现*品质量问题提出退货的，乙方必须予以接受，并及时将合格产品送至*方调换，不得影响*方临床正常用*。
九、*方成员单位在*品验收入库或使用期间，非*方原因造成的破损、短少，乙方应按实、及时调换、补足。
十、乙方提供的所有*品有效期在六个月内的，送货时必须告知*方成员单位*库，双方应协商*品退货办法后，*方才可入库。对以入库*品，*方如要求退货应在有效期三个月前向乙方提出，乙方应予接受。乙方提供的所有*品按照《*品管理法》规定，必须标明有效期限，否则*方不予接受。
十一、乙方产品在*方成员单位存货在二个月以上或余量较大及合同到期尚存余量的，*方提出退货，乙方应予接受。
十二、*、乙双方应严格遵守*品购销活动的有关法律和法规，*方人员不得向乙方索要回扣或有意刁难乙方，*方或*方人员违纪、违规、违约的，乙方应向*方成员单位、市卫生局或*有关部门举报。乙方不得搞任何形式的不正当*品促销，乙方违约的*方有权终止合同并取消其三年内的投标资格。
十三、开标后*方办公室将中标品种分别通知*方成员单位和乙方，在十五天内分别与*方成员单位联系，一个月内分别与*方所有有需求的成员单位签订购货合同。
十四、*方成员单位收到中标品种后，不得突击进库，但*方成员单位的老库存必须用完。自中标结果公布以后*方将开始正式执行新的零售价和中标价。*方以前没有使用完的库存将全部按新的中标价处理，乙方应予理解，或双方协商解决。
十五、付款款方式：中标*品的货款，使用单位（*方）在正式*（国家税务*）验收入库满三个月予以付款，乙方要求提前付款的，经双方协商解决。
十六、如遇特殊情况（*政策**品价格发生重大变化时），双方另行协商解决。
十七、参与投标的本市卫生医疗单位按本协议签订或双方另行协商签约，协议生效后双方应切实履行。
*、市*品招标监督办监督*、乙双方履行协议，对不履行协议方作出相应处罚措施。
十九、本协议共三份，*乙双方各执一份，报备招标监督办一份，自签约之日起_________年内有效。
*方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________
法人代表（签字）：_________ 法人代表（签字）：_________
授权代表（签字）：_________ 授权代表（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
招标投资合同范本 第六篇
合同协议书
本协议书于一九＿＿年＿＿月＿＿日由＿＿(以下简称“业主”)为一方与＿＿＿(以下简称“承包人”)为另一方签定。鉴于业主欲建成本项工程，即＿＿＿＿＿＿并已接受承包人提出的承担该项工程之施工、竣工并修补其任何缺陷的投标书。
兹为以下事项达成本协议：
l本协议书中的措辞和用语应具有下文提及的合同条件中分别赋予它们的相同的含义。
二下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解：
(a)中标函；
(b)上述投标书；
(c)合同条件；
(d)规范；
(e)图纸；
(f)工程量清单。
三考虑到下文提及的业主准备付给承包人的各项款额，承包人特此立约向业主保证在各方面均遵照合同的规定进行施工及竣工并修补其任何缺陷。
四业主持此立约保证在合同规定的各项期限和以合同规定的方式向承包人支付合同价格或合同规定的其它应支付的款项，以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的报酬。
特立此据。本协议书于上面所定的.日期，由有关双方根据其各自的法律签署订立。
在＿＿在场的情况下，盖的正式印章如下：
在＿＿在场的情况下，由上述签字盖章并递交。
业主签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
招标投资合同范本 第七篇
*方（招标方）：_________
乙方（投标方）：_________
双方就*品招投标及中标后*品购销事宜经商定，签订如下协议：
一、*方所列*品通过集中招标采购以后，保*为乙方提供公平、公正、公开的竞争机会。*方坚持*品质量第一，确保满足临床用*需要为前提下，遵循“优质优价优先、同质优价优先、同质同价本地优先”并综合其他因素确定中标产品。
二、乙方按有关法规规定，如实提供完整的相关合法资料给*方，并对提供资料的真实*、合法*负责。
三、乙方保*在投标过程中，遵守有关法律、法规，不进行非法竞争，不串标、不围标，对中标品种不撤标。
四、乙方必须按*方招标品种表所列项目填写，保*投标书内容合法、真实。对中标品种撤标的、虚报零售价的、提供假*材料的、非法竞争的、串标、围标的、不按合同如实供货等情况（除废止其中标资格的），取消其在本市医疗卫生单位参与投标资格二年。
五、乙方对中标所供*品的质量承担全部法律责任。*方成员单位在使用中因*品质量本身问题造成的一切损失（包括*方就诊病人的损失），由乙方全部承担，乙方接到*方成员单位通知应及时赴*方处理。
六、乙方中标产品必须按中标的生产厂家、规格供货，不得擅自改变生产厂家与规格，否则按撤标处理。生物制品、直销产品、进口*品必须同时提供该批号的质检报告、进口*品检验报告书、注册*（均盖有进销单位红章）。
七、乙方中标产品接到*方成员单位要货通知后，本地区二天内，省内三天内，省外五天内（抢救*品本地区五小时，省内九小时，省外二四小时）送货到*方成员单位*库。运输费用由乙方承担，*方成员单位必须做好计划按月采购，确保满足临床用*；由于乙方供货不及时影响*方抢救病人造成后果的要由乙方承担责任。
八、*方成员单位在*品验收入库时或在使用过程中发现*品质量问题提出退货的，乙方必须予以接受，并及时将合格产品送至*方调换，不得影响*方临床正常用*。
九、*方成员单位在*品验收入库或使用期间，非*方原因造成的破损、短少，乙方应按实、及时调换、补足。
十、乙方提供的所有*品有效期在六个月内的，送货时必须告知*方成员单位*库，双方应协商*品退货办法后，*方才可入库。对以入库*品，*方如要求退货应在有效期三个月前向乙方提出，乙方应予接受。乙方提供的所有*品按照《*品管理法》规定，必须标明有效期限，否则*方不予接受。
十一、乙方产品在*方成员单位存货在二个月以上或余量较大及合同到期尚存余量的，*方提出退货，乙方应予接受。
十二、*、乙双方应严格遵守*品购销活动的有关法律和法规，*方人员不得向乙方索要回扣或有意刁难乙方，*方或*方人员违纪、违规、违约的，乙方应向*方成员单位、市卫生局或*有关部门举报。乙方不得搞任何形式的不正当*品促销，乙方违约的*方有权终止合同并取消其三年内的投标资格。
十三、开标后*方办公室将中标品种分别通知*方成员单位和乙方，在十五天内分别与*方成员单位联系，一个月内分别与*方所有有需求的成员单位签订购货合同。
十四、*方成员单位收到中标品种后，不得突击进库，但*方成员单位的老库存必须用完。自中标结果公布以后*方将开始正式执行新的零售价和中标价。*方以前没有使用完的库存将全部按新的中标价处理，乙方应予理解，或双方协商解决。
十五、付款方式：中标*品的货款，使用单位（*方）在正式*（国家税务*）验收入库满三个月予以付款，乙方要求提前付款的，经双方协商解决。
十六、如遇特殊情况（*政策**品价格发生重大变化时），双方另行协商解决。
十七、参与投标的本市卫生医疗单位按本协议签订或双方另行协商签约，协议生效后双方应切实履行。
*、市*品招标监督办监督*、乙双方履行协议，对不履行协议方作出相应处罚措施。
十九、本协议共三份，*乙双方各执一份，报备招标监督办一份，自签约之日起_________年内有效。
*方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________
法人代表（签字）：_________法人代表（签字）：_________
授权代表（签字）：_________授权代表（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点：_________签订地点：_________
招标投资合同范本 第八篇
合同编号：
买方：（以下简称甲方） 卖方：（以下简称乙方） 甲方因定乙方为甲方所需 的供货单位，甲乙双方通过友好协商，同意按下述条款签署本合同书（以下简称“合同”）。
一.合同文件
下述文件组成本合同不可分割的部分，与合同条款具有同等效力。
一）、投标人须知
二）、合同条款和有关补充资料
三）、中标通知书
四）、规格及技术参数
五）、招标文件
六）、经甲方同意的投标文件和投标补充文件
（注：合同文本均以甲方的招标文件和中标人的投标文件中的相关内容为基础，双方谈判后形成最终文本）。
二.. 供货品种、数量及单价
本合同附件。
招标投资合同范本 第九篇
委托人：(以下简称甲方)
受托人： (以下简称乙方)
依据《^v^招标投标法》、《^v^合同法》及国家的有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程招标代理事项协商一致，特订立本合同。
一、工程概况(以下简称本工程 )
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程规模：
四、总投资额：
二、招标代理服务费的计取
一、招标代理服务费的支付，采用以下 方式。
(一)由委托人支付。
(二)与招标人约定，由中标人支付。采用第(二)种方式支付招标代理服务费的，招标文件必须注明。
(三)支付招标代理服务费的时间： 中标通知书发出之日
三、合同价款
本工程招标代理服务费为：
(取费参照国家现行取费标准，见附件)
四、委托代理事项
代拟发包方案;
发布招标公告(发出投标邀请书);
编制资格预审文件;
组织接收投标申请人报名;
审查潜在投标人资格，确定潜在投标人;
编制招标文件;
编制工程标底;
组织现场踏勘和答疑;
组织开标、评标;
编制招投标情况书面报告;
与发包有关的其它事宜;
编制工程量清单;(单项收费)
五、组成本合同的文件
一、本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件;
二、本合同文件;
三、本合同通用条款。
六、本合同文件中的有关词语定义与本合同《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、受托人向委托人承诺，按照本合同的约定，承担本合同通用条款中约定范围内的代理业务。
八、委托人向受托人承诺，按照本合同的约定，确保代理报酬的支付。
九、合同订立
合同订立时间： 年 月 日
合同订立地点：
十、合同生效
以双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
招标投资合同范本 第一零篇
甲方：
乙方： 身份证号码
乙方与甲方合作，以甲方名义在设立分公司。甲、乙双方本着诚实信用的原则，在平等协商的基础上，就合作的有关事宜达成如下协议：
第一条、合作方式
乙方以甲方的名义在 设立分公司（以下简称分公司），经营上实行内部独立核算，自负盈亏。在合同履行期间，甲方保证乙方在该区域内享有优先独立代理权。乙方享受甲方所提供的经营所需资质及经营许可。乙方经营所得的一切合法利润归乙方所有，不受任何干涉。
分公司的负责人由乙方担任，分公司经营过程中产生的所有费用由乙方承担。
第二条、合作期限
合作期限为 叁 年，自 年 月 日起至年 月 日止。合作期满后，乙方享有优先合作权。
第三条、管理费
一、乙方向甲方上交收入（的税后）的八%为管理费。
二、甲方在乙方经营收入(指标书费和代理费之合计或者造价咨询费)到账三日内返款，并做到乙方应返资金不留用不拒付。当需开发票时，乙方自觉向甲方上交地税为，另暂扣款为：经营收入(指标书费和代理费之合计或造价咨询费)--（或需返还给乙方的金额），当乙方向甲方提供真实有效的冲帐发票后，即返还该部分暂扣款。
第四条、分公司的经营和管理
乙方在经营管理过程中，必须服从甲方总公司的各项管理制度和管理模式，不得损坏甲方的企业形象和社会声誉，应遵纪守法、合法经营，并如实上报工程业绩，另乙方必须定期向甲方汇报工作情况。
如乙方使用甲方人员编制工程造价文件时，乙方要向甲方支付费用，支付金额为造价咨询费的二零%。
甲方在本协议生效之后，应向乙方提供经营所需的银行账户和相关的财务支持和票据支持。
甲方保证对乙方的业务工作负有保密责任。
乙方在招标过程及年检时，甲方无条件向乙方提供相关资料。为了便于管理方便通过上级有关部门的检查，乙方应服从甲方的管理，甲方负责上级部门的检查接洽及报审工作。
场外标开标会议室由甲方无偿提供场所支持。
第五条、甲方对分公司的监督检查
甲方对分公司享有监督、检查权，有权对分公司的经营进行检查、指导，提出整改意见。如分公司违规经营，甲方有权对分公司停业整顿。
甲方在对分公司进行监督、检查、指导过程中所产生的费用（包括交通费、住宿费、差旅费等）由乙方承担。
第六条、违约责任
一、分公司如因违法、违规经营受到行政处罚，乙方应向甲方支付伍万元违约金。
二、甲方如不按合同约定按期足额支付乙方代理费，或者，因甲方原因造成乙方的业务工作无法开展，甲方须向乙方支付伍万元违约金，同时，违约金的支付并不影响合同的继续履行。
第七条、合同解除的条件和方式
乙方有下列情形之一的，甲方有权解除本合同：
未按约定缴纳管理费。
严重违法违规经营。
作出严重侵害甲方利益或损害甲方信誉、形象之行为。
乙方同意其他单位和个人挂靠的。
甲方有下列情形之一的，乙方有权解除本合同：
不履行合同义务。
有其他严重违约行为、致使不能实现合同目的。
第八条、合同终止的情形
合同履行完毕。
甲、乙双方协商终止合同。
合同解除。
第九条、债权、债务的享有和承担
分公司所产生的债权由乙方享有。
分公司所产生的债务由乙方承担。
如甲方因各种原因承担与分公司有关的债务，则甲方有权向其追偿。
第十条、未尽事宜双方协商解决。
第十一条、合同成立和生效
本合同经甲、乙双方签字、盖章后成立，补充协议终止之日即为本合同生效之日。
第十二条、合同文本
本合同一式二份，甲方持一份，乙方持一份。
甲方（签章）：
乙方（签章）：
签订时间： 年 月 日
招标投资合同范本 第一一篇
招标单位：______________________________
法定代表人：____________________________
通讯地址：______________________________
联系方式：______________________________
为了提高建筑安装工程的建设速度，提高经济效益，经______________（建设主管部门）批准，______________（建设单位）对______________建筑安装工程的全部工程（或单位工程，专业工程）进行招标（公开招标由建设单位在地区或全国性报纸上刊登招标广告，邀请招标由建设单位向有能力承担该项工程的若干施工单位发出招标书，指定招标由建设项目主管部门或提请基本建设主管部门向本地区所属的几个施工企业发出指令性招标书）。
一、招标工程的准备条件
本工程的以下招标条件已经具备：
一。本工程已列入国家（或部，委，或省，市，自治区）年度计划；
二。已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算；
三。建设用地已经征用，障碍物全部拆迁；现场施工的水，电，路和通讯条件已经落实；
四。资金，材料，设备分配计划和协作配套条件均已分别落实，能够保证供应，使拟建工程能在预定的建设工期内，连续施工；
五。已有当地建设主管部门颁发的建筑许可证；
六。本工程的标底已报建设主管部门和建设银行复核。
二、工程内容，范围，工程量，工期，地质勘察单位和工程设计单位
______________________________________________。
三、工程可供使用的场地，水，电，道路等情况
______________________________________________。
四、工程质量等级，技术要求，对工程材料和投标单位的特殊要求，工程验收标准
_____________________________________________。
五、工程供料方式和主要材料价格，工程价款结算办法
_____________________________________________。
六、组织投标单位进行工程现场勘察，说明和招标文件交底的时间，地点
_____________________________________________。
七、报名，投标日期，招标文件发送方式
一、报名日期：___________年______月______日；
二、投标期限：___________年______月______日起至___________年______月______日止。
三、招标文件发送方式：
___________________________________________________________________。
八、开标、评标时间及方式，中标依据和通知
一、开标时间：___________年______月______日（发出招标文件至开标日期，一般不得超过两个月）。
二、评标结束时间：___________年______月______日（从开标之日起至评标结束，一般不得超过一个月）。
三、开标、评标方式：建设单位邀请建设主管部门，建设银行和公证处（或工商行政管理部门）参加公开开标，审查证书，采取集体评议方式进行评标，定标工作）。
四、中标依据及通知：本工程评定中标单位的依据是工程质量优良，工期适当，标价合理，社会信誉好，最低标价的投报单位不一定中标。所有投标企业的标价都高于标底时，如属标底计算错误，应按实予以调整；如标底无误，通过评标剔除不合理的部分，确定合理标价和中标企业。评定结束后五日内，招标单位通过邮寄（或专人送达）方式将中标通知书送发给中标单位，并与中标单位在一月（最多不超过两月）内与中标单位签订______建筑安装工程承包合同。
九、其他
本招标方承诺，本招标书一经发出，不得改变原定招标文件内容，否则，将赔偿由此给投标单位造成的损失。投标单位按照招标文件的要求，自费参加投标准备工作和投标，投标书（即标函）应按规定的格式填写，字迹必须清楚，必须加盖单位和代表人的印鉴。投标书必须密封，不得逾期寄达。投标书一经发出，不得以任何理由要求收回或更改。
在招标过程中发生争议，如双方自行协商不成，由负责招标管理工作的部门调解仲裁，对仲裁不服，可诉诸法院。
招标单位：________________
________年______月______日
招标投资合同范本 第一二篇
甲方(受托方)：_____________
乙方(竞标方)：_____________
一、产品名目、品级：__________________________________________________
二、质量要求：________________________________________________________
三、产地规格要求：____________________________________________________
四、单价：扣除损耗，按照实际净重结算，报每公斤单价_______。
五、拒绝标准：以小样作为样品，大样必须符合小样，否则以此作为拒绝标准。
六、数量：本次委托招标数量为_______箱，以总量成交形式交割，送货周期为一周(七天)，每隔一天送货_______箱。具体数量如有增减，按实际要求送货量结算。如超过总送货量_______%，应给予乙方合理备货时间。
七、招标方式：由甲方确定明标或暗标形式。
八、中标结果：由甲方确定并通知乙方。
九、交货地点及时间：货物交付地点为_________________________。从_______年_______月_______日起到_______月_______日。水果每天早上_______点至_______点_______分。蔬菜_______点至晚上_______点到货验收。搬运费用乙方自负。
十、结算方式：第一批货到后十五天结算，一周为一结算周期。乙方取得入库验收单后将复印件交给甲方，甲方收到民润公司的货款后准时支付给乙方。
十一、担保金的收取、使用、返回：为确保竞标方严格执行合同，甲方将向竞标方收取竞标保证金(标的_______%)。如在交易过程中竞标方违约，甲方将根据违约程度部分或全部扣留保证金，并将扣除部分全部交由民润公司补偿损失。如交易正常进行，甲方在确定交易双方货、款两清后一个工作日内将保证金全部返回。若乙方未中标则保证金在招标结束后一个工作日内退回。
十二、责任：甲方必须敦促乙方按时送货，协助乙方将入库验收单复印件留存，并及时和民润公司财务部核对，监督______________公司准时支付货款。在整个交易过程中商品品质由______________公司和乙方确定，甲方不对商品的品质，以及由商品的品质引起一切后果负责。
十三、招标代理费：
甲方每次向中标方收取合同总额_______%的招标代理费，每次结算时从货款总额中扣除。
十四、其他事项：
本合同在甲方通知乙方中标后自动生效，不中标则合同自动作废。其他未尽事宜，双方另行协商解决。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方：___________
乙方：___________
甲方代表：_______
乙方代表：_______
日期：___________
日期：___________
招标投资合同范本 第一三篇
非招标厂区道路工程施工合同提要：质量标准和验收：按本合同第一条工程内容要求和国家现行的施工技术、验收规范及工程质量检验评定标准进行验收。双方另有约定，以双方约定为准
非招标厂区道路工程施工合同
发包方： 合同编号：
承包方： 签订时间：
经双方协商一致，达成如下施工合同条款。
一、工程名称：
工程内容：
工程价款：
二、质量标准和验收：
按本合同第一条工程内容要求和国家现行的施工技术、验收规范及工程质量检验评定标准进行验收。双方另有约定，以双方约定为准。
三、承包方对质量负责的条件和期限：
正常使用情况下的损坏由承包方负责，出现质量问题由承包方免费负责修理，质保期限为 月，承包方在接到发包方通知后二四小时内上门服务。承包方未按时上门的，发包方可另行委托第三方维修，费用从承包方预留的质保金中扣除。
四、工程施工期限：
从 年月 日起 天（日历日）完工，若因工程内容变更经双方协商一致工期可予以调整。
五、工程施工承包方式：
此工程必须按合同附件图纸规定施工，承包方提供材料的，材料进场需经发包方确认后方可进行施工。
六、工程款支付时间：
余款作为质保金一年后支付。
七、工期提前和延误责任：
承包方必须根据本合同工期完成，如延期，每延迟一天按合同总金额的%承担违约责任。如下雨、停水、停电等客观原因，根据实际情况顺延。
八、合同争议的解决方式：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成依法向工程所在地人民法院起诉。
九、本合同自双方签字盖章之日起生效，本工程合同共 份。
十、其他约定事项：
一、在工程施工中，如承包方发生安全事故，均由承包方负责，同时承担对发包方造成的所有损失。
二、包方必须严格按约定内容施工，不得分包和转包。
甲方： 乙方：
单位地址：z省z市z街道z路 号 单位地址：
授权代表：授权代表：
传真：传真：
电话：电话：
招标投资合同范本 第一四篇
甲方：
乙方：
山东鲁能菏泽煤电开发有限公司(以下简称甲方)经招标委托公司(以下简称乙方)为甲方设计制造彭庄矿井设备。彭庄矿井由煤炭工业部济南设计院(以下简称设计院)设计。经甲方、乙方、设计院三方协商达成如下技术协议。
一、主要技术要求
一、彭庄矿井设备按照设计院提供的技术规格书来设计制作，分为。
二、适用型号：
三、主要技术特性：
四、配置：
五、结构尺寸：
二、其它有关要求
一、乙方应向甲方提供设备总图及设备安装图各一份。
二、乙方应向甲方提供产品合格证及报告，煤安标志及发货清单。
三、产品加工完毕后，由甲方到乙方进行验收（或约定中间验收），合格后方可出厂。
四、本协议一式六份，甲方、乙方、设计院各两份，签字生效。
五、未尽事宜，双方协商解决。
附：有关设备的技术协议的相关内容包括：
（一）设备的生产能力，主要技术指标应有专门文件作为合同的附件。
（二）对设备的主机、辅机的表面颜色、涂复层的要求，使用能源的要求（周波、电压、气压、水压、油压、水质、燃料等）。
（三）提供润滑油脂的名称代号和主要参数，验收后的供应方式。
（四）安装技术参数应包括基础图、固定方式、接地、隔、离、周围空地要求、空间高度、接线类型、插座型式、采光方式、温湿度、防尘及工艺废水、废渣排放量等要求。
（五）提供的技术资料包括：使用说明书、合格证、装箱单、维修资料（电控原理、安装图等）、结构图、传动系统图、气压液压原理图、元器件明细表与简要动作说明、部件装配图、关键备件加工图、易损件清单、各种管道系统图、故障分析逻辑、润滑图表、以及随机清单、易损件清单及备件图册资料与外购件明细表、外购件目录样本等。技术资料必须在到货前提供，具体日期由双方协商确定，以保障有翻译的时间，使设备进厂后能迅速安装。
（六）明确技术指导方式、遣派人数、职责范围、费用及双方的义务。
（七）明确操作、维修人员的培训方式、时间、人数、费用。
（八）要根据不同运输方式（陆、海、空）决定相应的包装形式。
（九）必须确定交货期限，及拖期索赔直接损失等事宜。
（十）明确调试方式（卖方派员还是买方自行调试，大型成套设备要进行联动试车，试生产考核期。）和调试后投产前的验收方式。
（十一）在规定索赔期间为设备考核期。在考核期设备或仪器的各种技术参数应达到保证指标，考核的时间和方式，可视实际要求双方协商确定，作为专门文件，附在合同上。
（十二）对运输残损、原装箱短少、考核项目未能达到保证指标的设备仪器，必须索赔。
甲方：___________
乙方：___________
甲方代表：_______
乙方代表：_______
日期：___________
日期：___________
招标投资合同范本 第一五篇
订立合同双方：
发包方：_________
承包方：_________
为深化企业改革，提高劳动生产率，依据《全民所有制工业企业承包经营责任制暂行条例》，经_________人民政府批准，将_________厂实行招标承包经营。由 _________管理局、_________财政局、_________税务局、_________劳动局和中国工商银行_________分行组成的 _________工业发包委员会作为发包方(以下简称：发包方)。发包方通过规定的招标程序最终确定以_________为代表的(个人、合伙人、企、事业单位法人)投标者中标，作为本合同规定承包期限内_________厂的承包方(以下简称：承包方)。双方协商一致，签订本合同。
第一章 总则
第一条 招标承包经营是在坚持企业的社会主义全民所有制的基础上，按照所有权与经营权分离的原则，通过公开招标，选拔经营者，并以承包合同形式确定发包方、承包方、企业职工三者责、权、利关系，使企业真正成为自主经营、自负盈亏的社会主义商品生产者。
第二条 承包经营期间，本厂必须坚持社会主义方向，贯彻执行党和国家的方针、政策、法规、法令。
第三条 承包经营期间，本厂独立核算，照章纳税，自主经营，自负盈亏。所有制、原有行政隶属关系及财政、税收渠道不变。
第四条 承包经营期间，本厂必须坚持生产_________产品经营方向，在此基础上可以实行多种经营。
第二章 承包的期限、形式和主要指标
第五条 本厂本次实行招标承包经营的期限为_________年，即从_________年_________月_________日起，至_________年_________月_________日止。
第六条 本厂本次招标承包经营的形式为：保上缴利润，保技术改造投资，职工工资总额与上缴利润挂钩的承包经营责任制。
第七条 本厂本次招标承包经营的主要经济技术指标为上缴利润、技术改造投资、贷款归还、企业上等级目标。具体如下：
第一款 以“包死基数、逐年递增、不足自补、超交分成”为原则，承包经营期间上缴利润总额为_________元，其中_________年为_________元，_________年为_________元，_________。
第二款 承包经营期间，保技术改造项目完成，技术改造投资总额为_________元。其中_________年为_________元，_________年为_________元，_________。
第三款 承包经营期间，归还银行贷款总额为_________元。其中_________年为_________元，_________年为_________元，_________。
第四款 本厂企业上等级目标为_________年底以前达到国家(市)级企业标准。
第三章 承包方的权利与义务
第一节 承包方的权利
第八条 承包经营期间，承包个人或合伙承包的第一承包人(以下简称：第一承包人)为该厂法人代表，当然厂长，享受厂长负责制和本合同赋予厂长的全部权利，并承担其全部义务，如企、事业法人承包则由其指派的承包代理人(仅限一人)作为本厂的法人代表，行使厂长的职权，并代表承包方履行本合同。
第九条 承包方在承包期间，对本厂的经营管理有如下权利：
第一款 有权按国家规定自主聘任副厂长及副厂级行政干部，组成本厂的领导机构，并报主管局备案，承包期满或合同解除后，该领导机构即告解体。
第二款 有权决定本厂的机构设置、人事任免和专业技术人员的聘任。
第三款 有权依照有关规定奖惩、招用职工和辞退违纪职工。
第四款 有权改革本厂内部分配制度，在上级核定的工资总额范围内有权自选工资形式，自定工资标准。
第五款 有权根据实际需要购置新设备。
第六款 在不违反本合同第四条的前提下，有权开发新产品。
第十条 承包方有权依据本合同规定，取得其应得的合法收入。
第二节 承包方的义务
第十一条 承包方在承包期间应尽义务如下：
第一款 对本厂的物质文明建设和精神文明建设负有全面责任。
第二款 必须依照国家有关规定，按期如数缴纳应缴纳的各种税、费和统筹基金。
第三款 必须按期完成本合同规定的各项经济技术指标和各项附加指标。
第四款 在承包期间，应保证本厂厂房设备的完好，并按国家规定，分类按比例提取固定资产折旧基金和大修理基金，做到专款专用。
第五款 应完成国家给本厂下达的各项指令性计划。
第六款 应负责继续履行本厂与其它单位已签订的一切有效经济合同，并应承担本厂与其它单位一切原有合法债权、债务。
第七款 自觉接受本厂党组织和本厂职工的监督，尊重和保护本厂职工的民主权利，定期向本厂职代会报告工作，听取职工的意见和建议。
第八款 维护本厂职工的合法权益，改善职工的劳动条件，在不断提高经济效益的前提下，逐步提高本厂职工收入，不断改善职工福利待遇。
第十二条 承包方须以一定的自有资金做抵押(或担保)。承包方的抵押金(或担保金)额为_________元。
第十三条 承包方必须全面履行本合同中应由承包方履行的全部条款。
第四章 发包方的权利与义务
第十四条 发包方的权利如下：
第一款 有权维护国家利益和本厂利益不受损害。
第二款 有权监督本厂的产品经营方向。
第三款 对本厂有财务监督权、审计权和产品质量检查权。
第四款 有权按国家法律、法规和本合同规定维护本厂职工的合法权益。
第十五条 发包方的义务如下：
第一款 不得违反本合同规定，干涉承包方的经营自主权。
第二款 不得平调本厂资产。
第三款 必须按本合同规定保障承包方的合法权益。
第四款 必须全面履行本合同中应由发包方履行的全部条款。
第五章 承包方的收入
第十六条 承包经营者(系指承包个人、合伙承包的第一承包人、企、事业法人承包所指派的承包代理人，下同)，在承包期间享受经营者收入，原有工资级别存入档案。本次承包结束后，承包经营者如不继续承包，按国家有关工资政策重新核定其工资级别。承包经营者在承包期间享受本厂职工的福利待遇，国家规定的各种补贴照发。
第十七条 承包经营者在承包期间的收入按与本合同规定的各项经济技术指标和各项附加指标挂钩考核的原则确定(附加指标系指：销售收入、产品质量、安全生产、劳动生产率、资金利税率。此项指标按_________主管局每年下达的计划执行)。具体规定如下：
第一款 承包经营者如完成本合同规定的各项年度经济技术指标和附加指标，其收入以本厂职工当年人均收入为基数，所得是基数的两倍，上缴利润每超当年指标一%，再累加相当基数_________%的收入，直至基数的四倍。
第二款 发包方如认为承包经营者作出特殊贡献时，可另给予特殊奖励。
第三款 承包经营者因病、事假实际工作不足九个月，只发给预支生活费。
第四款 职工人均年收入的计算范围按_________劳字_________号文件规定执行。
第十八条 企、事业单位承包，如超额完成本合同规定的各项年度经济技术指标和各项附加指标，其单位承包收入为超承包指标上缴利润财政返还地方部分的五零%，另外五零%归还本厂作为生产发展基础。
第十九条 承方包的收入每年底结算一次，年底结算之前，承包经营者只能按每月_________元的标准预支生活费(不含国家规定的补贴)。年底结算以后，承包经营者的个人收入和企、事业法人收入，由发包方一次发给。
第六章 合同的变更、解除或终止
第二十条 本合同生效后即具有法律约束力，发包、承包双方均不得随意变更或解除。本合同需要变更或解除时，须经双方协商一致达成新的书面协议，在新的书面协议未达成之前，本合同依然有效。
第二十一条 本合同履行期间，如国家有关政策与本合同签订时相比发包、承包任何一方利益受到重大影响，受影响的一方可以提出变更或解除本合同。
第二十二条 承包方如经营管理不善或经营决策严重失误，给本厂造成重大损失或连续两年度未完成本合同规定的年度上缴利润指标，发包方有权解除合同，不负违约责任，并保留向承包方要求赔偿损失的权利。
第二十三条 发包方如违反本合同规定，干扰承包方的经营管理活动，使承包方无法继续经营下去，或使承包方的合法收入得不到保障，承包方有权解除本合同并要求发包方承担违约责任。
第二十四条 由于不可抗力的原因使本合同无法完全履行或无法履行时，须发包、承包双方协商一致，可以变更或解除本合同。
第二十五条 本合同规定的承包期满，发包承包双方的权利、义务履行完毕后，本合同自行终止。
第二十六条 本合同期满三十日以前，承包方应接受发包方派出的审计机构对其承包情况进行审核，确定无误后，双方代表在审计意见书上签字后，承包方方可离职。
第七章 违约责任
第二十七条 发包、承包双方应全面实际履行本合同，不履行或不完全履行的应负违约责任。
第二十八条 承包方如未按期完成本合同规定的各项经济技术指标和各项年度附加指标，应承担违约责任和相应的经济处罚，具体规定如下：
第一款 承包方如未完成本合同规定的年度上缴利润指标，按每降低一%扣减承包经营者个人预支生活费额的七%，直至扣减其档案工资额的五零%。
第二款 承包方如未成本合同规定的其它年度经济技术指标和各项附加指标，则由发包方酌情相应扣减承包经营者个人当年收入总额，但最多不超过其当年收入总额的_________%。
第三款 承包经营者在本合同解除或终止时如未完成上缴利润指标，除分别按本条一至三款扣减收入以外，还须以本人(含保人)抵押金抵补，直至抵清或全部抵尽为止。
第四款 企、事业法人承包，如未完成年度上缴利润指标，须用本单位自有资金补足。
第五款 企、事业法人承包，如完成年度上缴利润指标，但未完成其各项年度经济技术指标和附加指标，则由发包方酌情相应扣减承包单位超上缴利润分成收入，但最多不超过该收入的_________%。
第六款 本条第一至五款所指扣减数额和抵补数额，即为承包方违反本条所应缴纳的违约金额数。此项违约金由承包方负责在违约的年度的次年三月底以前交付发包方，承包方对此项违约金如有滞纳行为，则须从滞纳之日起至补齐之日止，以天为单位按滞纳数额的三‰向发包方支付滞纳金，此项滞纳金由承包方自理。
第二十九条 发包方如违反本合同第二十一条的规定，应承担违约责任，赔偿违约给承包方造成的直接经济损失，并须向承包方支付其所造成的直接经济损失的三%的违约金。发包方的赔偿金和违约金应在违约年度的次年一月底以前交付承包方。发包方如有滞纳行为，则须从滞纳之日起至补齐之日止，以天为单位按滞纳数额的三%向承包方支付滞纳金，此项滞纳金由发包方自理。
第三十条 发包、承包双方发生纠纷时，应按《全民所有制工业企业承包经营责任制暂行条例》执行。
第八章 附则
第三十一条 合伙承包的原定第一承包人(或企、事业法人承包的原指派承包经营者)如发生意外事故，无法继续履行本合同，则由承包合伙人(或企、事业法人)另行推选(或指派)第一承包人(或承包经营者)，经发包方认定，继续履行本合同。
第三十二条 本合同期满后，如本厂仍实行招标承包经营，且承包方履行本合同情况良好，承包方在同等条件下有优先再承包的权利。
第三十三条 发包方的《招标书》、承包方的《投标书》、《答辩材料》(合伙人承包者《承包合伙人协议书》)、_________，均为本合同附件，上述文件材料如与本合同正文有矛盾之处，以本合同正文为准。
第三十四条 本合同由发包方代表、承包方代表签字，并经_________公证处公证后生效。
第三十五条 本合同正本_________份，发包方、承包方和_________公证处各执一份。
本合同副本若干份，报企业承包指导委员会、发包方成员单位备案。本合同副本与正本具有同等法律效力。
发包方(盖章)：_________
代表(签字)：_________
承包方(盖章)：_________
代表(签字)：_________
_________年____月____日
招标投资合同范本 第一六篇
依据《^v^招标投标法》、《^v^合同法》及其它有关法律、法规、规章， 现委托人与代理人就xx工程的招标事宜，经充分的友好协商，达成一致意见，特订立本合同。自生效日起双方应共同遵守。
一、委托人委托代理人的工程（以下简称“本工程”）概况
一、工程地点：
二、工程项目审批文件：
四、工程规模：
五、总投资额：
二、委托代理范围
一、委托代理招标内容□设计，具体包括：
二、委托代理范围内单项合同估算价：
三、委托代理的事项
三、委托人的权利
一、委托人有权参与招投标的有关活动。
二、委托人有权要求代理人及时提供代理工作阶段性的进展情况。
三、委托人有权要求代理人更换不称职的人员或应回避的人员。
四、委托人有权确定代理人的具体工作内容。
五、如委托人或建设行政主管部门发现代理人在代理活动中违反有关的法律、法规或建设程序并经确认，委托人有权要求代理人纠正，直至中止合同。
四、委托人的义务和责任
一、委托人在代理人开展招标代理业务之前应按照有关规定办全本项目招标所需的有关审批手续，使招标工作具备条件。
二、委托人应当向代理人及时、无偿、真实、详细的提供招投标代理工作范围内所需的文件和资料三、对代理人提出的书面要求，委托人应当在 日内做出书面答复，如因此造成的时间延长由委托人负责。
四、在合同履行期间，委派熟悉业务、知晓法律法规、工作认真负责的 作为委托人的代表，配合代理人工作。
五、委托代理咨询项目中如内容、时间等有重大调整，委托人应当书面提前 日通知代理人，以便调整相应的工作安排，如因此造成的时间延长由委托人负责。
六、委托人不得泄露依法应当保密的任何信息。
七、在法律规定的时限内签订工程合同，并在签订合同后提交招投标监管机构备案。
八、承担由于自己过失造成代理人的经济损失。
九、委托方及其工作人员，不得以任何形式向代理人收受或索要回扣、好处费、礼金、有价证券和其它礼物；不得在代理人报销应由个人支付的费用。
五、代理人的权利
一、有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及建设行政主管部门有关规定的人为干预。
二、依据国家有关法律法规的规定，在授权范围内办理委托项目的招标工作。
三、有权建议更换不称职或有其它原因不宜参与招标活动的委托方人员。
四、如委托人的某些条件和要求不符合现行的法律、法规或程序，代理人可以建议委托人进行修改。拒不修改的，代理人有权单方面终止履行合同。
五、除发包方案、中标通知书及招投标情况书面报告由委托人盖章签字，中标通知书再加盖代理人公章外，自拟定发包方案至提交招投标情况书面报告所形成的资料、文件均只需由代理人盖章签字。
六、代理人的义务和责任
一、按照国家法律、法规以及建设行政主管部门的有关规定从事招投标代理活动。
二、在委托授权范围内为委托方提供招标代理服务，不得将本合同所确定的招标代理服务转让给第三方。
三、有义务向委托方提供招标计划以及相关的招投标资料，做好相关法律、法规及规章的解释工作。
四、代理方工作人员如与本工程潜在投标人有任何利益关系应主动提出回避。
五、在代理活动中不得泄露依法应当保密的任何信息。
六、对代理过程中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责。
七、代理人成立招标代理项目组，并任命 为项目组组长，负责该项目招标代理工作。项目组组成人员情况见附件一。
八、因代理人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程招标代理服务费总额（除去税金）。
九、因不可抗力导致代理合同不能全部或部分履行，代理人不承担责任。
一零、代理人不得采用行贿、给予其他利益或者诋毁他人等不正当手段进行竞争；
七、招标代理服务收费的计取
一、根据国家现行取费政策，按照以下计算方法确定招标代理服务费金额：
二、招标代理服务费的支付，采用以下 方式。
三、支付招标代理服务费的时间：
八、委托人对代理人完成本合同委托内容的时间要求
一、代理工作开始时间：
二、代理工作完成时间：
九、违约和争议的解决
一、由于一方违约造成的损失，由违约方承担，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
二、由于违约造成第三方损失的，也由违约方在赔偿另一方损失的基础上再赔偿第三方损失。
三、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款，补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。
四、委托人与代理人在合同履行期间发生争议时，可以和解或者要求有关主管部门调解。一方不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以选择以下 方式解决争议：
（一）双方约定向 （工程所在地）仲裁委员会申请仲裁。
（二）向有管辖权的人民法院起诉。
十 、合同份数
双方约定合同正本一式三份，双方各执一份，报招投标监督机构一份，副本 份，各执 份。
委托人（公章）： 代理人（公章）：
法定代表人（签章）： 法定代表人（签章）：
电话： 电话：
地址： 地址：
开户： 开户：
帐号： 帐号：
邮编： 邮编：
e-mail： e-mail：
年 月 日 年 月 日
招标投资合同范本 第一七篇
甲方名称：____________________________________
乙方名称：____________________________________
项目名称：____________________________________
合同名称：____________________________________
招标编号：___________本合同于_____年_____月_____日，由_________（医疗机构名称）为甲方，_________（投标企业名称）为乙方，双方根据______年______月______日_________医疗机构药品集中招标结果，依据_________市______年医疗机构药品集中招标采购《招标议价文件》要求，经甲、乙双方协商，于______年______月______日，按以下条款和条件签署，签订此项药品购销合同：
一、药品名称、规格、剂型、包装、厂家及中标价：见附件（中标成交药品目录）
二、合同金额： 以实际发生金额结算。
三、技术资料：乙方应向甲方提供中标药品品种的有关技术资料。
四、采购范围、采购方式、交货期、交货地点及交货方式：
采购范围：甲方必须在自己定标产品中给相应的投标企业提交采购订单。
采购方式：甲方必须通过_________招采平台采购。
交货期：乙方通过_________招采平台接到甲方采购订单后，在自己承诺的供货时间内交付药品。
招标投资合同范本 第一八篇
一、本项目所有成果的著作权、版权等知识产权和所有权益归招标人所有。未征得招标人书面同意，中标人不得引用、发表和向第三者提供咨询报告和意见。
二、无论发生何种情形（包括但不限于本合同解除或终止），招标人均有权利用中标人的阶段性工作成果，并且招标人利用中标人的阶段性工作成果所完成的新的技术成果，属于招标人所有，招标人可依法享有就该技术成果取得的精神权利、经济权利和其它权益。
三、本项目由中标人向招标代理机构支付中标服务费，中标服务费按国家计委“《计价格（二零零二）一九八零号文》”规定，计费类别为“服务”，下浮系数为二零%，具体费用最终以实际中标价格为计算基数计算确定。中标人在领取中标通知书前，须向招标代理机构交纳中标服务费，此费用已包含在中标人的投标报价中，投标人应在投标报价中自行综合考虑，发包人不另行计付。若中标人拒绝支付，则视为放弃中标资格。
招标投资合同范本 第一九篇
二零一三年四月三日，住房与城乡住建部与工商总局发布了《建设工程施工合同示范文本》，该范本自二零一三年七月一日实施，此前已经使用一四年的《建设工程施工合同示范文本》同时废止。
第一部分一三版合同范本的背景资料与框架
一、九九版合同范本的修改背景
九九版合同范本实施一四年以来，市场环境与法律环境发生了重大变化，九九版合同范本亟需修改。
一、市场变化：工程总承包、施工总承包、直接发包、暂估价发包等承包模式出现，对合同双方的履约水准提出更高要求，而九九版合同范本条款设置粗放，不能适应市场需求。
二、纠纷频出：黑白合同、分包转包、暂停施工、工程变更、表见代理、拖欠工程款等纠纷以及质量安全事故频出，亟需新范本指引承发包双方签约履约，提高履约效率。
三、新法律出台：九九版合同范本实施后，《物权法》、《侵权法》、《招标投标法实施条例》、《施工合同司法解释》、《建设工程质量保证金管理暂行办法》、《建设工程价款结算暂行办法》等法律法规出台，九九版合同范本应当吸纳最新立法成果。
四、新规范出台：九九版合同范本实施后，《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建设工程工程量清单计价规范》、《建筑工程施工组织设计规范》等技术规范陆续出台，并修订数版，如《建设工程工程量清单计价规范》先后有二零零三版、二零零八版、二零一三版，九九版合同范本应与新规范相协调。
二、投资体制改革后形成的两套合同范本
长期以来，房屋建筑领域的合同范本由住建部制定，住建部与国家工商总局共同发布。二零零七年一一月，国家发改委、财政部、住建部、^v^、^v^、^v^、水利部、民用航空总局、广播电影电视总局联合发布了《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》，在政府投资项目中试行。经过几年发展，目前已形成双轨制的合同文本体系：政府投资的基础设施领域的合同范本由国家发改委牵头制定、非政府投资的房屋建筑领域的合同范本由住建部牵头制定。
国家发改委牵头制定的合同文本包括：
《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》。
《简明标准施工招标文件》。
《标准设计施工总承包招标文件》。
住建部牵头制定的合同文本包括：
《建设工程施工合同示范文本》。
《房屋建筑和市政工程标准施工招标资格预审文件》和《房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》。
《建设项目工程总承包合同示范文本》。
三、两套合同文本的法律效力
国家发改委文本具有强制性，必须使用。招标人编制的施工招标资格预审文件、施工招标文件，应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的“申请人须知”、“资格审查办法”，以及《标准施工招标文件》中的“投标人须知”、“评标办法”、“通用合同条款”。“专用合同条款”可对《标准施工招标文件》中的“通用合同条款”进行补充、细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”强制性规定相抵触，否则抵触内容无效。
住建部文本为非强制性文本。合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律及合同权利义务。
基于住建部文本非强制性特征，房屋建筑工程施工总承包可以适用各省、自治区、直辖市建设行政机关制定的文本，也可参考适用国际通用的FIDIC合同条款。
北京市建委发布的最新施工总承包合同范本为：
《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工总承包招标文件示范文本》。
北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工总承包合同示范文本》。
四、一三版合同范本的框架
一三版合同范本包括协议书、通用条款、专用条款、一一个合同附件
协议书：共计一三条，包括工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
通用合同条款:共计二零条,是合同当事人就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
专用合同条款：对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
一一个附件：一个是协议书附件，一零个是专用合同条款附件。
第二部分协议书重点条款解读与应用
四、签约合同价与合同价格形式
一.签约合同价为：
其中：
安全文明施工费：
材料和工程设备暂估价金额：
专业工程暂估价金额：
暂列金额：
二.合同价格形式：。
解读：
一、签约合同价是发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，实际结算价款按照实际工程量确定，并增减签证索赔款、变更款及相关费用。
安全文明施工费根据国家或省级造价部门的规定计价，不作为竞争性费用。根据，除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后二八天内预付安全文明施工费总额的五零%，其余部分与进度款同期支付。
暂估价指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。
暂列金额指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
暂估价与暂列金额的区别：
暂估价支付必然发生但暂时不能确定的金额，分暂估价工程、暂估价材料设备、暂估价服务三大类。暂估价主要是基于两种情形：一种是发包人不希望该暂估价项目由总承包人来实施，第二种是发包人确实不清楚该类项目的造价，先确定一个暂定价格，待有关具体标准和技术指标确定下来，最终按照暂估价的方式确定相应的合同造价。暂列金额是二零零三工程量清单中的预留金，用于工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用，支付后有余额部分归发包人。
二、一三版合同范本的价格形式分为:单价合同、总价合同、其他价格形式。九九版合同范本的价格形式为：固定价格合同、可调价格合同、成本加酬金合同。
根据二零一三版《建设工程工程量清单计价规范》第项：一、实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同;二、技术简单、规模偏小、工期较短的项目，且施工图设计已审查批准的，可采用总价合同;三、紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂，可采用成本加酬金合同。
五、项目经理
承包人项目经理：
解读：强化承包人的履约管理，项目经理委派与现场管理详见通用条款部分。
项目经理与项目负责人的区别与联系：
项目经理指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。担任项目经理，必须取得建造师执业资格证书。承包人自有项目，项目经理等于项目负责人。承包人挂靠类项目，由于多数挂靠人不具备建造师执业资格，必须由承包人另行委派项目经理，但挂靠人是实质负责人，该挂靠人又是《施工合同司法解释》规定的实际施工人。
六、承诺
一.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
二.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷期及保修期内承担相应的工程维修。
三.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
解读：修订九九版合同范本中承包人、发包人的承诺内容;双方共同承诺不签订黑白合同。
法律实务：黑白合同
一、什么是黑白合同《施工合同司法解释》第二一条：当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。
适用条件：同一工程、白合同中标有效、白合同备案、实质性内容不一致。反面解释，若白合同中标无效，两份合同均无效，任何一方都有权请求费用参照实际履行的合同结算。
二、根据最高人民法院二零一一年民事审判会议纪要，中标人作出的以明显高于市场价格购买承建房产、无偿建设住房配套设施、让利、向建设方捐款等承诺，亦应认定为变更中标合同的实质性内容。
七、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
中标通知书;
投标函及其附录;
专用合同条款及其附件;
通用合同条款;
技术标准和要求;
图纸;
已标价工程量清单或预算书;
其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
解读：
一、合同内容不仅仅包括合同范本，还包括招投标文件与履约资料。合同履行过程中的补充协议、会议纪要、来往函件等书面文件。承包人应当加强资料管理，专人负责、谨防遗失。
二、合同是履约依据，是诉讼证据，更是维护合法权益、提高经济效益的途径。如，签证就是一种证据，签证是索赔的证据。
法律实务：合同是双方行为，若一方不签证如何应对
《施工合同司法解释》第一九条规定：“当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。”无签证，但有其他证据，也可以要求发包人据实结算。
第三部分通用条款重点部分解读与应用
二.发包人
资金来源证明及支付担保
除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后二八天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。
除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
解读：
是双向担保制度，合同亮点之一。承包人要求发包人提供资金证明的，发包人应当提供;发包人要求承包人提供履约担保的，同时也应当提供支付担保。担保形式为银行保函，担保公司担保。
一三版合同范本有大量相互制约性的条款。
现场统一管理协议
发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。
解读：
一、发包人直接发包专业工程时，三方签署施工现场统一管理协议。承包人直接分包专业工程，或承包人发包人共同发包暂估价工程，现场管理纳入分包合同或暂估价发包合同。
二、承包人获取总承包服务费，对分包单位造成的安全质量事故承担连带。根据二零一三版工程量清单计价规定，总承包服务费由承包人自主报价。开工后二八日内支付二零%，分包进场后，随进度款支付。若发包人不按时支付，承包人可以不履行总承包服务，由此造成的损失由发包人承担。
三、承包人
项目经理
项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。
项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。
承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约。
解读：一、项目经理是承包人正式员工、有劳动合同、有社保证明。
二、不得兼任其他项目的项目经理，常驻工地，出勤不少于约定天数，离开现场应事先通知监理，并取得发包人书面同意。
履约担保
发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担;非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。
解读：履约担保非强制性，若发包人要求承包人提供履约担保，同时应当提供支付担保。
四、监理
监理人的指示
监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后二四小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。
监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和工期延误的，由发包人承担相应。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在四八小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。
解读：确定了监理人“文件传送中心”的地位。承包人与发包人直接的文件通过监理传送。确保监理人能够全面畅通的了解合同管理信息，以完成其法定义务和约定义务。监理人签收文件后产生相应法律效力。
商定或确定
合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。
总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第二零条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行;争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由人承担。
解读：监理人扮演“对话平台”角色。合同产生争议，或对未约定事项达不成一致意见，由监理暂时作出“确定”，一方即使有异议，仍按照监理工程师意见执行，提高合同履行效力。一方有异议，按照“第二零条〔争议解决〕”约定处理。
发包人代表
不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。
解读：解决监理人与发包人代表职责交叉问题。非法定必须监理的工程，发包人代表或指定人员行使监理职权。
五、工程质量
不合格工程的处理
因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。
因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。
解读：《施工合同司法解释》确立了“工程质量高于合同效力”原则。
《施工合同司法解释》第二条建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。
第三条建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持;修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事。
质量合格是取得工程款的前提，质量不合格、且修复后仍不合格的，承包人不能取得工程款，且应当赔偿发包人建筑材料、投资等损失。
监理人的质量检查和检验
监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的。
监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延;经检查检验合格的，由此增加的费用和延误的工期由发包人承担。
解读：九九版合同范本第一八条确立了“工期与质量挂钩”原则。《施工合同司法解释》移植了该原则，第十五条规定：“建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。”一三版合同范本继续遵循该原则。
七、工期和进度
开工通知
发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期七天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。
除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起九零天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和延误的工期，并向承包人支付合理利润。
解读：应当取得开工许可证，监理人发出的开工通知应当合法。逾期超过九零日，承包人有权要求调价或解除合同。若承包人不要求解除，发包人应当承担逾期开工的。
暂停施工
发包人原因引起的暂停施工
因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。
因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和延误的工期，并支付承包人合理的利润。
暂停施工持续五六天以上
监理人发出暂停施工指示后五六天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第一七条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后二八天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第款〔变更的范围〕第项的可取消工作。
暂停施工持续八四天以上不复工的，且不属于第项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第一七条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第项〔因发包人违约解除合同〕执行。
解读：一三版合同范本新内容。
发包人原因造成暂停施工，发包人应当增加费用、延长工期，支付承包人合理利润。非承包人原因停工超过五六天，承包人可以催告开工;超过八四天，且影响整个工程及合同目的实现的，承包人可以要求调价或解除合同。
承包人原因引起的暂停施工
因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后八四天内仍未复工的，视为第项〔承包人违约的情形〕第目约定的承包人无法继续履行合同的情形。
解读：承包人原因引起暂停施工，承担费用与工期，超过八四日，发包人可以解除合同。
一零、工程变更
变更的范围
除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：
增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作;
取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外;
改变合同中任何工作的质量标准或其他特性;
改变工程的基线、标高、位置和尺寸;
改变工程的时间安排或实施顺序。
解读：发包人可以取消任何工作，但不得转由他人实施。这属于违约行为，且涉嫌肢解分包。
变更执行
承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第款〔变更估价〕约定确定变更估价。
解读：承包人执行变更，同时提出估价申请。
变更估价
变更估价原则
除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：
已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定;
已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定;
变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过一五%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。
解读：解决不平衡报价问题。重大变更，按照合理的成本与利润构成的原则重新确定单价。
变更估价程序
承包人应在收到变更指示后一四天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后七天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后一四天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。
因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。
解读：“逾期不予回复视为认可”原则。一三版合同范本有大量该性质条款，问题的重点是建立“签收”制度，有证据证明监理已经签收承包人送交的文件，才能产生“视为认可”的效果。
暂估价
暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。
依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第一种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。
第一种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：
第二种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前一四天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后七天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。
不属于依法必须招标的暂估价项目
除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第一种方式确定：
第一种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：
第二种方式：承包人按照第项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第一种方式确定暂估价项目。
第三种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。
解读：《招标投标法实施条例》第二十九条规定，以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行招标。据此，暂估价项目分依法必须招标的暂估价项目与非必须招标的暂估价项目。
必须招标的暂估价项目的确定方式：承包人招标，发包人参与评标、审核合同内容，承包人与分包人签约;发包人与承包人共同招标，共同与分包人签约。
非必须招标的暂估价项目的确定方式：承包人选择分包人，报发包人同意;承包人招标，发包人参与评标、审核合同内容;承包人直接实施。
一一.价格调整
市场价格波动引起的调整
除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：
第一种方式：采用价格指数进行价格调整。
价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：
第二种方式：采用造价信息进行价格调整。
合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整;需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。
第三种方式：专用合同条款约定的其他方式。
法律变化引起的调整
基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用;减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。
因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第款〔商定或确定〕的约定处理。
因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。
解读：市场价格波动引起的价格调整，前提是合同约定了固定价的风险范围，超出风险范围的，启动调价程序。价格如何调整，根据合同约定。
法律变化引起费用与工期调整的，适用法律规定。产生争议，提请监理工程师解决。
基准日期：招标发包的工程以投标截止日前二八天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前二八天的日期为基准日期。
法律：合同所称法律是指^v^法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。
法律实务：市场价格波动，但合同无调价约定，承包人如何应对
承包人通常以显失公平或情势变更为由，请求法院或者仲裁机构予以调整，法院意见是什么
北京高院《审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答》
一二、固定价合同履行过程中，主要建筑材料价格发生重大变化，当事人要求对工程价款予以调整的，如何处理
建设工程施工合同约定工程价款实行固定价结算，在实际履行过程中，钢材、木材、水泥、混凝土等对工程造价影响较大的主要建筑材料价格发生重大变化，超出了正常市场风险的范围，合同对建材价格变动风险负担有约定的，原则上依照其约定处理;没有约定或约定不明，该当事人要求调整工程价款的，可在市场风险范围和幅度之外酌情予以支持;具体数额可以委托鉴定机构参照施工地建设行政主管部门处理建材差价问题的意见予以确定。
因一方当事人原因导致工期延误或建筑材料供应时间延误的，在此期间的建材差价部分工程款，由过错方予以承担。
最高人民法院《合同法司法解释二》
第二十六条合同成立以后客观情况发生了当事人在订立合同时无法预见的、非不可抗力造成的不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于一方当事人明显不公平或者不能实现合同目的，当事人请求人民法院变更或者解除合同的，人民法院应当根据公平原则，并结合案件的实际情况确定是否变更或者解除。
计量周期
除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。
付款周期
除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。
解读：若专用条款无约定，按月计量、按月付款。
单价合同的计量
除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：
承包人应于每月二五日向监理人报送上月二零日至当月一九日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
监理人应在收到承包人提交的工程量报告后七天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的七天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
解读：除专用条款另有约定，单价合同每月二五日报上月二零日至当月一九日期间完成的工程量;监理人收到后七日内未完成审核，视为认可。计量周期与周期相同。
总价合同的计量
除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：
承包人应于每月二五日向监理人报送上月二零日至当月一九日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
监理人应在收到承包人提交的工程量报告后七天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的七天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。
总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。
解读：总价合同可以按月计量，但若采用支付分解表计量支付的，计量与付款不同步。支付分解表见。
支付账户
发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。
解读：一三版合同范本的亮点之一。
一三版合同范本发包人违约情形之一为：“未能按合同约定支付合同价款”，专用条款部分允许双方对发包人未能按合同约定支付价款的违约进行补充与细化。
“未按约定支付合同价款”包括未按时足额付款，也包括未将合价款支付于约定账户。专用条款如何细化支付账户条款：一、约定发包人不得向项目经理、项目负责人支付现金、支票、抵扣款项;二、未经承包人书面审核，发包人不得向材料商、班组、分包商直接付款;三、发包人违反约定，视为无效付款。
一三.验收和工程试车
竣工验收程序
竣工验收合格的，发包人应在验收合格后一四天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第一五天起视为已颁发工程接收证书。
除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷期届满后七天内向发包人发出缺陷期届满通知，发包人应在收到缺陷期满通知后一四天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷期届满通知后一四天内，向承包人颁发缺陷期终止证书。
解读：一三版合同范本确定了工程移交证书制度。建设工程施工合同属于承包人完成并交付工作成果的合同，完成的过程是施工过程，完成后形成不动产，将不动产交付于发包人。验收合格后一四日内签发“工程接受证书”，表明不动产所有权转移，风险随之转移;缺陷期满后，发包人签发“缺陷期终止证书”，表明承包人第一阶段的保修已经完成，发包人应当返还保修金。
法律实务：完工、提请验收、验收合格、签发移交证书、移交工程、提请竣工验收的关系
一、完工、提请验收→验收合格→一四日内签发工程接受证书→七日内移交工程。验收合格，承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期;工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用，视为接受工程，转移占用之日未竣工之日，发包人不得再以工程未经验收而拒绝付款，但承包人仍对地基与基础承担。
二、验收与结算是两条线：竣工结算申请：除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后二八天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
竣工结算审核
除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后一四天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后一四天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后二八天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第二九天起视为已签发竣工付款证书。
除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的一四天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金;逾期支付超过五六天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。
承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后七天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第二零条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。
解读：双倍赔偿制度。签发竣工付款证书后一四日内完成付款，逾期五六日的，支付双倍利息。专用合同条款另有约定除外。签发付款证书后，就付款问题上，双方承包单纯的债权债务关系，可以对逾期付款另行约定。
《施工合同司法解释》第十七条：当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。通常做法是同期银行贷款利息，另加三零%-五零%逾期付款罚息。
“逾期不予回复视为认可”原则。监理审一四天，发包人审一四天。发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后二八天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第二九天起视为已签发竣工付款证书。
《施工合同司法解释》第二十条：当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。
一五.缺陷与保修
工程保修的原则
在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷和保修义务。缺陷期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。
缺陷期
缺陷期自实际竣工日期起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷期的具体期限，但该期限最长不超过二四个月。
质量保证金的退还
发包人应按款〔最终结清〕的约定退还质量保证金。
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修。
解读：一三版合同范本理清了缺陷期、工程保修期、退还质量保证金的关系。
一、缺陷源于《建设工程质量保证金管理暂行办法》，解决的缺陷期修复缺陷与质量保证金退还问题。缺陷期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定扣除保证金，并由承包人承担违约。由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。缺陷期到期后，承包人向发包人申请返还保证金。缺陷期合同中约定，一般为六个月、一二个月或二四个月，不超二四个月，质量保证金的返还期限最长不超二四个月。
二、保修期源于《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》，建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿。
《建设工程质量管理条例》第四十条：在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：
基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;
屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为五年;
供热与供冷系统，为二个采暖期、供冷期;
电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为二年。
三、保修期长于缺陷期，缺陷期满后如何保修
修复费用
保修期内，修复的费用按照以下约定处理：
保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失;
保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润;
因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由方承担。
承包人不修复，承担违约，通过诉讼解决。
法律实务：工程交付后承包人的赔偿
《合同法》第二百八十二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿。
《侵权法》第八十六条建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带。建设单位、施工单位赔偿后，有其他人的，有权向其他人追偿。因其他人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由其他人承担侵权。
一八.保险
工程保险
除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险;发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。
工伤保险
发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。
承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。
其他保险
发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。
未按约定投保的补救
发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。
承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。
解读：
一、一三版合同范本对保险条款进行细化：发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险、承包人应为其施工设备等办理财产保险，双方各为名下员工投工伤保险。一方未安装合同办理保险，导致受害方未得到足额赔偿的，予以补足。
二、意外伤害险为鼓励性保险。《建筑法》第四八条原规定：“建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费”。二零一零年一零月二八日发布、二零一一年七月一日实施的《社会保险法》规定了统一工伤保险制度，要求职工应当参加工伤保险，由用人单位缴纳工伤保险费。为与《社会保险法》衔接协调，二零一一年四月二二日《建筑法》进行修改，原四八条修改为：“建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。”缴纳工伤保险费是建设施工企业法定义务，而意外伤害保险改为鼓励办理，不是强制性义务。
北京建委发布、二零零四年八月一日实施的《北京市实施建设工程施工人员意外伤害保险办法》，自二零一一年七月二六日废止。
一九.索赔
承包人的索赔
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后二八天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由;承包人未在前述二八天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和延长工期的权利;
发包人的索赔
根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和延长缺陷期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。
发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后二八天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述二八天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和延长缺陷期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后二八天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。
解读：逾期失权、权利对等。一三版合同范本最值得重视的条款之一。九九版合同范本写明了索赔期限，逾期的法律后果是什么一直存在争议。有观点认为，合同未明确约定逾期失权的，承包人仍有权提出索赔。一三版合同范本实施后，逾期则丧失索赔权利。
提出索赔的期限
承包人按第款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
承包人按第款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
解读：根据第款，承包人对竣工付款证书有异议，七日内提出，逾期，对之前事件不得提出索赔;最终结清申请单中的索赔只限于工程接受证书之后的索赔。结合逾期失权制度，承包人应及时提出索赔，接到竣工付款证书后七日内提出异议。
法律实务：结算协议达成后，能否提出索赔
北京高院《审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答》
二四、当事人就工程款结算达成一致后又主张索赔的，如何处理
结算协议生效后，承包人依据协议要求支付工程款，发包人以因承包人原因导致工程存在质量问题或逾期竣工为由，要求拒付、减付工程款或赔偿损失的,不予支持，但结算协议另有约定的除外。当事人签订结算协议不影响承包人依据约定或法律、行政法规规定承担质量保修。
结算协议生效后，承包人以因发包人原因导致工程延期为由，要求赔偿停工、窝工等损失的，不予支持，但结算协议另有约定的除外。
二零.争议解决
解读：五种争议解决方式：和解、调解、争议评审、仲裁、诉讼。争议评审为一三版合同范本亮点。
评审小组：独任;合议争议评审小组决定的效力。争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。
与FIDIC合同不同，争议评审不是仲裁、诉讼的必经程序。
招标投资合同范本 第二零篇
招标价格承诺书
致：xxxx大学医学院附属第一医院
今承诺我公司招标价格不高于xxxxx省内其他医疗机构的销售价格。若发现其他医疗机构销售价格低于xxx医一院招标价格，取消其招标资格。
承诺公司：
承诺人：
时间：
申请人郑重承诺如下：
一、向工商登记部门所提交的全部申请材料及有关文（*）件真实、合法、有效，如有虚假由申请人承担法律责任。二、登记（备案）事项发生变化时，保*在法定期限内向工商登记部门申请变更（备案）登记。三、经营范围涉及依法须经批准的项目，保*经相关部门批准后再开展生产经营活动，并对未经批准擅自生产经营的后果承担法律责任。四、保*依据公司章程的规定行使权利、履行缴纳出资等义务。五、严格自律，依法经营，诚实守信，自觉维护良好的市场秩序。承诺人盖章（签字）：日期：注：申请设立登记时，由拟任法定代表人（负责人）签字；申请变更登记或换发新版营业执照时，须加盖公章，并由法定代表人（负责人）签字。其中：企业法人、农民*合作社由法定代表人签字，合伙企业由执行事务合伙人（或委派代表）签字，个人独资企业由投资人签字，分公司由隶属公司法定代表人签字，营业单位、非法人分支机构由隶属单位（企业）法定代表人签字，外国（地区）企业在*境内从事生产经营活动由外国（地区）企业有权签字人签字，个体工商户由经营者签字。
所在学院：
学生姓名：
*号：
年级：
招标投资合同范本 第二一篇
本协议书于二零__年__月__日由__(以下简称“业主”)为一方与___(以下简称“承包人”)为另一方签定。鉴于业主欲建成本项工程，即______并已接受承包人提出的承担该项工程之施工、竣工并修补其任何缺陷的投标书。
达成本协议：
一、本协议书中的措辞和用语应具有下文提及的合同条件中分别赋予它们的相同的含义。
二、下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解：
(a)中标函;
(b)上述投标书;
(c)合同条件;
(d)规范;
(e)图纸;
(f)工程量清单。
三、考虑到下文提及的业主准备付给承包人的各项款额，承包人特此立约向业主保证在各方面均遵照合同的规定进行施工及竣工并修补其任何缺陷。
四、业主持此立约保证在合同规定的各项期限和以合同规定的方式向承包人支付合同价格或合同规定的其它应支付的款项，以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的报酬。
特立此据。本协议书于上面所定的日期，由有关双方根据其各自的法律签署订立。
在__在场的情况下，盖的正式印章如下：
或在__在场的情况下，由上述签字盖章并递交。
业主签名：_____________承包人签名：____________
招标投资合同范本 第二二篇
项 目 名 称：XXXXXXXXXX工程
签 订 时 间：二零xx 年X月X日
招 标 代 理 委 托 协 议 书
委托方：XX市体育局(以下简称甲方)
受托方：XX市XX工程招标代理有限公司(以下简称乙方)
根据《^v^招标投标法》、《^v^建筑法》、《^v^合同法》、《^v^政府采购法》，并结合XX省XX市有关建设法规，甲方决定委托乙方对XXXXXX工程招标代理。经友好协商，甲、乙双方在平等互利的基础上，达成如下协议：
一、总则
甲方自愿将委托乙方招标代理。委托招标范围及代理费用等均在本协议书中明确。
二、委托招标范围
(一)招标方式： 公开招标 (二)招标类型： 工程类 (三)概况：
一、项目名称：XXXX工程 二、地址：XXXXXX 三、现场情况：已具备条件 四、工程总预算：XXXX万元 三、委托内容
㈠组织报名、审核投标单位资质
㈡编制发放资格审查及招标文件、答疑会及整理答疑资料 ㈢收投标书、组织开标、评标、定标 ㈣编写评标报告、协助甲方发中标通知书 四、委托代理期限：至工程开工之日止(不能违反有关政策法规的时间要求)
五、委托代理事项及职责
㈠甲方责任
一、甲方委派一名项目负责人，负责与乙方的联系与沟通;
二、甲方应自觉遵守有关工程建设的法律法规及省、市有关规定，不得进行违章建设，不得指使投标人串标、围标。否则，造成的一切后果由甲方负责，乙方不承担连带责任。
三、甲方负责提供项目招标所需的技术资料; 四、甲方提出招标范围、工期、质量等技术条款; 五、甲方提出对投标人资格的合理条件;
六、甲方审核乙方编制的评标文件及招标工作日安排;
七、协助乙方组建评标委员会;评标委员会由招标人的代表和市或区招标中心的评委库专家组成，其中评委库中的技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。招标人的代表应具备工程建设及管理即技术或经济方面的专业知识。招标人的代表也可委托乙方的专家评委，如招标人出评委必须出具委托书和评委的相应职称证明，评委必须具备技术或经济方面中级以上技术职称;
八、在乙方根据评委会意见完成评标报告及选出中标侯选人后，确认中标人;
九、对评标内容保密，不允许泄露与本工程招标相关的任何保密资料;若违反，造成的一切后果由甲方自行承担;
㈡乙方责任
一、乙方委派一名项目联络员，负责与甲方的联系与沟通;
二、乙方应严格遵守国家法律法规，坚持“三公”原则，为甲方把好工程施工第一关;
三、组织投标单位报名、对投标单位资格进行初审; 四、提出招标工作日程安排及整体招标计划;
五、编制招标文件，组织现场勘察，答疑会及整理答疑资料，经甲方确认后发有关单位;
六、依法组建评标委员会，确定评委比例模式;
七、签收投标文件，组织开标、评标、定标; 八、编写评标报告，协助甲方发中标通知书;
九、整理招标代理期间的各种资料，并装订成册(一式两套)，甲方、乙方各一套;
一零、在整个招标过程中严格保密，不泄露与本工程招标相关的任何保密资料;若有违反，则按《^v^招标投标法》相关规定处罚。 六、代理费用：由中标单位支付，在领取中标通知书时按计价格[二零xx]一九八零号文标准的XX﹪执行。 七、违约责任
一、在协议履行期间，甲方无故要求终止合同，乙方可追究甲方赔偿违约金四零零零元;
二、在协议履行期间，乙方无故要求终止合同，甲方还可追究乙方赔偿违约金四零零零元;
三、甲方无故延期或不按约支付代理费，除须支付相应代理费外，还应按银行同期贷款利率计算支付应付款项的滞纳金;
四、因乙方造成的二次招标，由乙方承担相应的经济损失，甲方不支付二次招标发生的费用。非乙方原因，由责任方承担相应的经济损失。
八、争议的解决方式
甲、乙双方在履行本协议中发生争议，由双方协商解决。若协商不成，以法律途径解决。
九、其它
一、本协议自签订之日起生效，协议期满，招标代理费用结清后，本协议自动失效;
二、协议未尽事宜，由双方当事人协商解决; 三、本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份。
委托人： 受托方：XX市XX工程招 标代理有限公司
委托代表人： 委托代表人：
电 话：
电 话：XXXXXXX
签约时间：二零xx年X月X日
招标投资合同范本 第二三篇
甲方：__________________
乙方：__________________
乙方经过竞价方式取得甲方盱眙人民广播电台广告和收费性节目代理权，甲乙双方就广告代理事宜达成以下协议，并共同遵守。
一、代理权限及范围：甲方将盱眙人民广播电台的广告及收费性节目全部交由乙方代理经营。当前时段广告资源为每天____分钟，分为____个整点或半点段位，每段位____分钟。
二、电台在本合同签订之前与广告客户签订的合同继续履行，已经播出广告费用归甲方，未播出广告费用归乙方。到期后由代理人与客户洽谈续签与否及具体事宜。
三、甲方负责为乙方提供节目制作的现有设备，电台现有人员工资福利由甲方发放，如乙方须增加人员、设备等费用自理，代理期满后由乙方自行处理。合同期间设备正常损坏，由拥有设备方负责维修。
四、乙方按照《广告法》和相关规定、办法合法经营，并承担自身行为所引起的一切法律责任和经济责任。乙方制作的所有节目和广告自行按照《广告法》审查规定自行审查，交甲方备案后播出。
五、乙方无权签订超越其代理期限的合同，否则后果自负。
六、乙方制作广告和直播节目需要播音时，甲方应及时按照乙方要求提供安排播音员（如有特殊原因应提前沟通）。但离开办公区进行播音、节目主持工作时，乙方需提前向甲方提出申请，差旅费用由乙方支付。在现有人员不能满足乙方经营需要时，经甲方同意，乙方有权自行招聘相关播音及节目制作相关人才。甲方允许其进入直播室、录播室、导播室等电台相关场所，并且使用相关节目制作设备。
七、县委、人大、政府、政协、组织部、纪委、宣传部、文广新系统所属部门等相关部门的通知、公示、讲话、龙虾节组委会指定广告、公益广告、本台自办节目栏目合作方广告等由甲方安排乙方免费播出，乙方不以此冲抵代理费。因上级要求或县内重大直播活动等原因，遇到自办节目与广告（含收费性节目）冲突时，以广告服从节目为原则。
八、代理费用及付款方式：乙方在合同期内，第一年向甲方缴纳代理费现金_____万元，后两年分别在上一年税后现金基础上按____%递增。代理人每月____号前按年度应缴纳代理费的____进行缴纳。如不按时交纳，视为代理人违约，甲方从履约保证金抵扣，并解除乙方代理资格。
九、自协议签字之日起，乙方向甲方交纳____万元风险抵押金。合同期满后，如乙方无违约行为，甲方全额退回乙方____万元风险抵押金（不计利息）。
十、如果甲方无故停播乙方制作的某收费性节目，则每月按该节目前叁个月收入的平均值计算乙方损失。由于设备、停电等非人为因素造成乙方节目停播，甲方应在其他时段补播乙方节目，乙方不要求甲方赔偿损失。如遇非抗力因素，甲方长期（壹个月以上）停办所有收费性节目而且壹个月内无法恢复播出，则该合同自动解除，甲方全额退还乙方风险抵押金（不计税金），停播当月代理费免交，乙方给予甲方当年承包金的二零%作为赔偿。
十一、若因非抗力因素导致一方或双方无法履行本协议的，按相关法律规定执行。本合同所指的非抗力因素指自然灾害、战争以及国家重大方针政策的变化等。
十二、此协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
十三、此协议有效期为____年，即从 年 月 日至 年 月 日止。
十四、此协议一式三份，甲、乙双方和招标标管理中心各执一份，经双方签字盖章后生效。
甲方：___________
乙方：___________
甲方代表：_______
乙方代表：_______
日期：___________
日期：___________
招标投资合同范本 第二四篇
招标人：
招标范围：
施工地点：
本招标工程项目的工期：
投标人资质及相关要求：
发包人委托勘察人承担______________________________建设工程项目，经双方协商一致，签订本合同。
本合同依据下列文件签订:
一《民法典》、《^v^建筑法》。
二、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
三、《_______市城市规划条例》、《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》。
四、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
五、建设工程批准文件。
一、投标时间及施工工期
（一）投标时间及地点
一、招标时间：_______年___月___日___时___分----_______年___月___日___时___分。
招标地点：__________________________________________。
二、答疑时间：_______年___月___日___时___分----_______年___月___日___时___分。
答疑地点：__________________________________________。
三、投标有效期：投标文件在开标之日后____天内有效。
四、投标截止时间：_______年___月___日___时___分。
（二）进度计划
投标人投标文件中的施工组织设计（或方案），发包人对进度计划提出质疑和合理修正时，投标人应在签订合同后七天内提供修正的施工组织设计，发包人代表将在三天内批复。
（三）工程开工和工期
开工时间：________年_____月_____日—________年_____月_____日，工期历时________天（日历日）。
（四）工期延误
一、对下述原因造成竣工日期推迟的，经监理方和发包人代表确认签证后，合同工期相应顺延。
（一）由发包人原因造成的延误。
（二）不可抗拒的自然因素。
（三）重大的设计变更。
二、非上述原因，投标人不能按合同约定的时间竣工，应承担违约责任，除罚没工期履约保证金外，每延迟一天再罚______元。
二、工程质量与验收
（一）工程质量标准
一、投标人应严格按国家颁发的建设工程强制性条例、施工验收规范和质量评定标准进行施工，如有违反施工规范规程，发包方有权暂停其施工，由此产生的经济损失由投标人负责。
二、发包方提交的设计图纸、说明和有关的技术资料作为施工的有效依据，开工前由发包方组织进行施工图技术会审，会议纪要作为施工的补充依据。
三、如发现设计图纸有误或因施工原因需要修改设计时，必须事先由监理工程师签署意见，并交发包方及设计单位办理认可手续后方可实施。
四、发包方或设计单位提出合理修改设计时（联系单），投标人不得借故拒绝。
（二）工程质量等级
一、投标人中标所承诺的质量等级标准为本工程的合同约定条件，中标方如未达到质量保证的除限期整改外，罚没质量履约金。
二、本工程质量等级：一次性验收合格以具备竣工验收备案条件为准，创杯以获奖正式证书为准。
三、本工程发包人委托_________监理公司监理。
四、隐蔽工程验收，投标人必须提前三天通知发包人及监理公司，经发包人和监理方等有关单位验收签字后方可进行下一道工序施工。
三、合同价款与保证金
（一）工程款支付
完成工作量的____%，支付工程款________元；
完成工作量的____%，支付工程款________元；
完成工作量的____%，支付工程款________元；
以有关部门审核作为付款依据（具体另商议）。
（二）合同价款的调整
发生下列情况之一的合同价格可以调整：
（一）暂定材料价确定（需经发包方主及监理公司签证）；
（二）设计变更：需经设计院发包人及监理公司签证；
（三）中标单位在本工程的管理人员的劳保统筹交纳有效证件。
（三）保证金
（一）投标人在递交投标文件时，应同时提交人民币_________万元的投标保证。其形式可以选择银行保函、有价证券抵押或国内现行的其他保证形式。银行保函的格式应符合招标文件中列举的格式，采用其他格式应事先征得招标单位的同意。
（二）投标人的投标保证金，在中标人提交了履约担保并签订了合同协议书后退还。
四、保修
一、本工程保修期限，执行国家《建设工程质量管理条例》，土建_____年，防水落石出______年，安装______年。
二、保修期从发包人批准的竣工之日算起。工程的保修押金为工程总造价的三%（其中一五%为屋面工程保修押金），在保修期满_____天后，退还保修金（不计息）。
三、保修期间出现的质量问题，投标人应在接到发包人通知日起三天内前来负责做无偿修理。如逾期，发包人有权请第三方进行修理，其修理费用由投标人负责。
四、竣工后，投标人应按规范进行沉降测量，并将资料提供给发包人。
五、其他
一、本工程的中标单位为承包单位，严禁转包，特殊分项工程确需分包部分，应经发包人许可。项目经理在工地现场时间到位率如少于____%，且中途无故更换项目经理，发包人有权按工程总造价的一%～五%扣取罚金，直至终止合同，由此造成的一切损失由投标人负责，发包人保留索赔的权利。
二、投标人在施工中应按照国家有关施工规范和规程进行施工，施工中发生的材料、设备、操作等施工质量事故，均由投标人负责，发包人不负任何责任。
三、必须切实做好安全施工、文明施工，遵守社会治安等有关规定，搞好环境卫生，搞好计划生育工作，因违章而导致罚款和一切后果，均由投标人负责，发包人不负任何责任。
四、工程竣工后中标方应向招标方提供全套符合建筑工程档案要求的资料三套，其中二套为原件。
五、本招标文件作为施工合同附件之一具有同等的法律效力。
招标单位（盖章）：
地址：
联系人：
电话：
_________年____月____日
招标投资合同范本 第二五篇
招标编号：
一、(招标人名称)的 (招标工程项目名称)，已由 (项目批准机关名称)批准建设。现决定对该项目的工程施工进行公开招标，择优选定承包人。
二、本次招标工程项目的情况为：
(一) 工程项目的性质规模。
(二) 工程项目的结构类型。
(三) 资金来源及落实情况。
(四) 招标范围。
(五) 工程建设地点
(六) 工程质量要求达到国家施工验收 标准。
(七) 计划开工日期为 年 月 日，竣工日期为 年 月 日，工期日历天。
三、本工程要求具备建设行政主管部门核发的 (建筑业企业类别、资质等级)级及以上和具有合同履行能力的企业或联合体参加招标工程项目的投标。
四、本工程要求对投标人的资格审查采用 方式、凡具备上述资格条件并对本工程感兴趣的投标人，请携带 证明文件到本公告所附招标人或招标代理人处购买招标文件和其他相关资料。时间为 年 月 日 至 年 月 日，每天上午 时 分至 时 分，下午 时 分至 时 分(公休日、节假日除外)。
五、每份招标文件费用为人民币 元，该费用无论中标与否不予退回，投标人还需交纳图纸押金人民币 元，当投标人退回图纸时，该押金同时退回投标人。
六、投标文件递交截止时间为 年 月 日 时 分，递交地点为 ，在递交投标文件的同时应提交 元人民币的投标保证金。
七、投标人的法定代表或其委托代理人应准时参加上述的投标截止时间的同一时间在 (开标地点)公开进行本招标工程项目的开标会。
八、本项目投标的其他有关事宜，请与招标人或招标代理人联系。
招标人
招标代理人
办公地址
办公地址
电子信箱
电子信箱
邮政编码
邮政编码
招标投资合同范本 第二六篇
本协议书于________年________月________日
由、(以下简称^v^业主^v^)为一方与(以下简称^v^监理工程师^v^)为另一方签订。
鉴于业主欲请监理工程师履行某些服务，即并已接受监理工程师为履行该类服务所提出的建议书。
兹就以下事项达成本协议：
l本协议书中的措辞和用语应与下文提及的^v^服务协议书条件^v^中分别赋予它们的义相同。
二下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解，即：
(___)中标函;
(b)协议书附录;
(c)土建工程施工监理服务协议书条件;
(d)附件，即：
附件___--理服务范围附件B--业主提供的人员、设备、设施和其他服务附件C--报酬和支付
三考虑到下文提及的业主对监理工程师的支付，监理工程师在此同意业主的要求，遵照本协议书的规定履行服务。
四业主在此同意按本协议书规定的期限和方式，向监理工程师支付根据协议书规定应付的款项，以此作为履行服务的报酬。
谨于前文所书明之年月日，由立约双方根据有关的法律签署本协议书。
特此证明。
由在场的情况下___由在场的情况下
业主的合法代表签名：______ 监理工程师的合法代表签名：______
单位盖章：_________单位盖章：______
联系人：_________联系人：______
地址：_________地址：______
招标投资合同范本 第二七篇
委托人：______________________（以下简称甲方）
受委托人：____________________(以下简称乙方）
依照《^v^合同法》、《^v^招标投标法》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就______________招标代理事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：________________________
地点：____________________________
规模：____________________________
招标规模：________________________
总投资额：________________________
二、委托人委托受托人为工程建设项目的招标代理机构，承担本工程的招标代理工作。
三、合同价款代理报酬为人民币______________元。
四、组成本合同的文件承担本工程的：
一.本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件;
二.本合同协议书;
三.本合同专用条款;
四.本合同通用条款。
五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
六、受托人向委托人承诺，按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的代理业务。
七、委托人向受托人承诺，按照本合同的约定，确保代理报酬的支付。
八、合同订立合同订立时间：_______年_______月_______日
合同订立地点：___________________________
九、合同生效本合同双方约定______________后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
招标投资合同范本 第二八篇
一、本项目招标控制价为：¥元（大写：人民币贰拾壹万元整）。
二、投标人的报价不得高于招标控制价，对于不响应此条款要求的投标文件作否决投标处理。投标单位应自行权衡投标风险，决策是否参加投标。投标报价中应包含所有人员的人工费、住宿费、水电费、交通费、通讯费以及其他各种因素的直接费、间接费、利润、税金、保险等一切产生的应预见和不可预见的全部费用及中标人企业利润。
任何报价是以投标人可独立履行项目合同义务，并充分了解项目情况（包括现场条件等），通过合理预测与准确核算后，可达致预期效果，满足约定及符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理报价，对在投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案遗漏失误、市场剧变因素、应预见和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标报价之内。
招标投资合同范本 第二九篇
一、建设工程承发包合同应注意的法律问题。
建设工程承发包合同的签订
一、建设工程应当采用书面形式签订建设工程承发包合同;
二、对于实行招标发包的建设工程，其承发包合同的主要条款内容应当与招标文件、投标书和中标通知书的主要内容相一致;
三、承发包双方签订了建设工程合同后，不应该再签订与合同实质性内容相违背的补充协议。
建设工程承发包合同的主要内容
一般情况下，可以依据国家颁布的有关合同示范文本拟定建设工程承发包合同专用条款，并特别注意以下条款：
工程名称、地点、范围和内容;
工期，包括整体工程的开、竣工工期以及中间交付工程的开、竣工工期;工程质量保修期及保修条件;
工程造价
工程验收及工程价款的支付、结算方式、支付方式;
设计文件及概算预算、技术资料的提供日期及提供方式;
材料的供应及材料进场期限;
工程变更;
违约、索赔和争议;
当事人约定的其他事项。
注意：若涉及到使用国际组织或者外国政府资金的项目，可能会被要求采用FIDIC条款，其他类型的建设工程项目也可以参照FIDIC条款起草并签署相关的合同文本。
发包人的主要义务和
支付工程款是发包人的法定义务，发包人应按照承发包合同的约定，按时支付工程款。应按时支付的工程款包括承发包合同有约定的预付款、进度款和结算款以及已符合合同约定条件应当返还的质量保证金、履约保证金和保修金等款项。
发包人履行下列主要义务：
做好施工前的准备工作;
按照约定的分工及时向承包人提供各种材料和设备;
解决施工中的有关问题，组织工程竣工验收;
接受竣工工程并按约定支付工程价款。
工程签证与索赔
工程变更
承包人在发现发包人变更设计、增减工作量的图纸或变更技术要求等时，应当及时书面要求发包人书面确认该变更，并按照约定程序提交工程变更价款调整报告报发包人。工程索赔的概念、特征和进行的方法和技巧
一、定义。工程索赔是工程合同承发包双方中的任何一方因未能获得按合同约定支付各种费用、顺延工期、赔偿损失的书面确认，在约定期限内向对方提出赔偿请求的一种权利，是单方的权利主张。
二、索赔的法律特征有：
与工程签证是双方法律行为的特征不同,工程索赔是双方未能协商一致的结果,是单方主张权利的要求，是单方法律行为;
与工程签证涉及的利益已经确定的特点不同，工程索赔涉及的利益尚待确定，是一种期待权益;
与工程签证一般不依赖于其他证据不同，工程索赔是要求未获确认的权利的单方主张，必须依赖于证据。
三、工程索赔的方法和技巧。
根据建设工程施工合同示范文本规定的索赔程序约定，若发包人未能按合同约定支付各种费用、顺延工期、赔偿损失，承包人可按以下规定向发包人索赔：
有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据;
索赔事件发生后二零天内，向发包人发出要求索赔的通知;
发包人在接到索赔通知后一零天内给予批准，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据，发包人在一零天内未予答复，应视为该项索赔已经批准。
注意：承包人在施工过程中应注意资料管理，并在出现合同约定的索赔事项时及时按照合同约定的索赔程序提起索赔。
工程签证的概念、特征和进行的方法和技巧
一、定义。工程签证是工程承发包双方在施工过程中按合同约定对支付各种费用、顺延工期、赔偿损失所达成的双方意思表示一致的补充协议，互相书面确认的签证即成为工程结算或最终结算增减工程造价的凭据。
二、签证的法律特征有：
工程签证是双方协商一致的结果，是双方法律行为;
工程签证涉及的利益已经确定，可直接作为工程结算的凭据;
工程签证是施工过程中的例行工作,一般不依赖于证据。
三、承包人在进行工程签证应注意的事项：非承包人原因导致进度拖延的、工程变更、约定由发包人承担的风险、发包人违约等原因所导致承包人增加的成本、费用，应该按照合同约定的程序尽量要求发包人签证。
工程量计算
在工程量发生争议时，应按照施工过程中双方之间达成的补充协议、会议纪要、工程变更单、工程对帐签证等书面文件形成确认;若没有签证等书面文件，在承包人能够证明发包人同意其施工时，其他非书面的试图证明工程量的证据，在经过举证、质证等法定程序后足以证明该证据所证明的实际工程量事实的真实性、合法性和关联性的情况下，在一定条件下也可作为计算工程量的依据。
八、实际施工人利益的保护
一、实际施工人包括非法转包的承包人、违法分包的承包人、没有资质借用有资质的建筑施工企业的名义与他人签订合同的承包人。
二、实际施工人，可以将转包人、违法分包人作为被告，向法院提起诉讼;在转包人、违法分包人怠于向发包人主张权利时，实际施工人也可直接将发包人作为被告，向法院提起诉讼，法院可根据不同情况追加转包人或者违法分包人为共同被告或者第三人。
三、发包人，对承包人转包或者违法分包的情况是否清楚，将导致发包人承担不同的：
发包人对承包人转包或违法分包情况清楚的，对施工人施工的事实予以默认，与实际施工人实际履行合同的，发包人应承担过错，应对欠付工程款承担;
发包人对承包人转包或违法分包的情况不知，发包人只在欠付工程价款范围内向实际施工人承担。
九、优先受偿权
承包人自工程竣工之日或合同约定竣工之日起六个月内行使优先受偿权，行使优先受偿权应具备如下前提条件：
发包人未按照约定支付工程款;
承包人书面催告发包人在合理期限内支付;
发包人逾期仍不支付。
行使优先受偿权不得对抗已支付大部分购房款的消费者作为商品房买受人的权利。
招标投资合同范本 第三零篇
一、投标文件由商务部分、经济部分等组成，包含但不限于以下文件（以下文件须加盖公章）：
（一）封面；
（二）投标文件索引表；
（三）投标承诺函（含报价）；
（四）营业执照（提供复印件加盖公章）；
（五）会计师事务所执业证书；
（六）资产评估机构备案证明材料（备案证或备案公告）、证券服务业务资产评估机构备案证明材料（备案证或备案公告）；
（七）联合体协议；
（八）法定代表人证明书（原件）盖公章、法定代表人第二代身份证（复印件加盖公章）、法定代表人授权委托书（原件）签字并盖公章（如有）、被授权人第二代身份证（复印件加盖公章）；
（九）评审标准评审子项要求提交的证明材料复印件加盖投标人公章；
（一零）其它。
以上文件必须加盖公章。投标文件一式伍份（其中正本一份，副本肆份），同时必须提供投标文件电子版一份（以U盘为载体）。投标文件电子版形式：文字部份使用word，证件证书等扫描图像文件插入在word中。投标文件电子版电子U盘，须在U盘袋外注明投标单位及项目名称）放在投标文件密封袋内密封后按时送交招标人。无论中标与否，上述文件不予退还，逾期送达的文件或不符合要求的文件，招标人有权拒收。
二、投标文件的制作、不同文字文本的释义均以简体中文文本为准，重要的外文资料须附有中文译注。
三、投标文件所使用的公章必须为投标人公章，且与投标人名称一致，不能以其它业务章或附属机构章代替。需签名之处必须由当事人签名或盖章。
四、投标文件自制部分必须打印，每份内页须按序加注页码，整册装订牢固可靠且不能轻易脱落。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由投标人自行承担。
五、投标文件必须装订成册，正副本分开分别装订；投标文件必须密封，正副本装在一个密封袋内，封口处盖公章。
招标投资合同范本 第三一篇
以下简称甲方）委托
（以下简称乙方）
承担下列项目的服务招标代理。为明确双方的责任与权利，经详细协商，特签订本合同，共同遵守。
一. 建设项目概况：
项目名称： 服务地点：
二. 服务内容：
服务招标代理。
三. 双方责任：
甲方责任
办理前期的各种申报及审批手续。
按时提供足够的工程技术资料给乙方制作招标文件。
甲方必须指派一位充分了解本项目情况的代表，迅速地解答问题
及提供资料给乙方及投标单位。
按照合同金额及支付方式，向乙方交付酬金。
乙方责任
代理甲方编制招标文件等招标事宜中的一切文件、表格；
发布招标文件，主持开标及评标会议； 填报相关资料，由甲方发出中标通知书；
为甲方编制设计合同；
为甲方详细解释招标代理的具体程序及操作步骤。
四. 酬金：
代理酬金：一笔算人民币伍仟元整。
五. 付款方式：
乙方完成项目招标服务并提交招标过程资料后一个月内一次性付清。
六. 合约有效期
本合约有效期自二零xx年零四月至全部招标代理工作完成为止。本合同规定的服务项目，在发展过程中如因甲方原因或双方不可控制的原因，需中断合约或延长合约时，乙方为此项目所发生的一切费用由甲方承担，如属乙方原因，则乙方为此项目开支的费用由乙方自负。
七. 违约责任
倘若任何一方不按本合约履行义务，另一方可书面通知对方其违约内容，如该违约事项继续发生，则一四天后可以书面通知违约方终止合约。合约终止后，违约方必须负责因其违约使合同终止而引致对方的损失。 倘若项目为贷款项目，因贷款协议没有执行，或国家计划项目，因故停建缓延，则本合约终止。而甲方必须对乙方直至终止日期前提供的服务支付费用并就乙方未完成服务的已投入部份，给予补偿。
八. 其他事项
未尽事宜，双方可根据需要，经协商另行签订补充合同或协议。
本合同执行过程中，双方有分歧意见时，尽量采取协商解决，仍不能一
致时，可报请建设主管部门协调；经协调仍不能一致的，请当地仲裁机关或法院解决。
本合同双方签字盖章后生效，至全部费用结清后自然失效。
本合同一式四份，甲方执两份，乙方执两份。
（甲方）：
签约人
盖章：（乙方） ：
签约人盖章：
开户银行
帐号：
日期：
日期：
年 月 日
年 月 日
招标投资合同范本 第三二篇
二零分
企业荣誉、综合实力
投标人的资质、荣誉、综合实力进行综合评价（横向对比）：
优：七-一零分；良：四-六分；中：二-三分；差：零-一分。
【注：须提供相关证书、荣誉获奖证书、证明文件复印件并加盖投标人公章。】
一零分
人员投入
一、项目负责人（如联合体单位，项目负责人须由牵头人委派）：拟派的项目负责人具有注册会计师证书或高级会计师(或审计师）证书的得五分，其他不得分。
二、投标人拟投入本项目专业人员水平的综合评价（横向对比）：
优：一三-一五分；良：九-一二分；中：五-八分；差：零-四分。
本项累计最高得分为二零分。
【注：本项目拟投入人员不得少于五人（含项目负责人，其中须包含二名资产评估师，以及三名中级或以上会计师或审计师），不满足得零分。①须提供相关证书复印件并加盖投标人公章；②投标人拟投入本项目人员二零二一年二月至七月缴纳社保的有效社保证明材料复印件并加盖投标人公章。投标人因所在地区社保查询的不同规定，如只能查询至查询日的上上月，不能提供上述规定时间段的社保证明的，投标人如提供了政府部门的社保管理相应文件，其所提供的社保可以按当地的文件要求相应顺推。否则其社保证明不予认可。】
二零分
实施方案
投标人对本项目的理解、项目的难点、重点、参加本项目的优势与有利条件的评价、后期服务及措施情况、其他合理化建议和项目承诺等方案的综合评价（横向对比）：
优：一六-二零分；良：一一-一五分；中：六-一零分；差：零-五分。
【注：无提供实施方案的不得分。】
二零分
企业业绩
投标人自二零一八年一月一日至投标截止之日止，以合同签订时间为准：
（一）具有对涉及轨道交通相关行业的企业清产核资审计服务或资产评估服务业绩，每提供一个业绩得一零分，最高得三零分
（二）具有国有企业或上市公司清产核资审计服务或资产评估服务项目业绩，每提供一个业绩得五分，最高得一五分；
【注：各小项不累计得分，最高可得三零分，业绩证明材料须提供业绩的合同关键页复印件并加盖投标人公章，否则不得分。（合同关键页须体现其合同签订时间、业绩内容、合同双方名称）。】
三零分
一零零分
（一）评标委员会将严格按照上述评审标准，对投标人进行综合评审和独立评分。评审因素评分以该项“满分值”或“分值”为上限，“零”分为下限。如投标人未能按评审标准中的要求提供相关证明材料的，不能获取相应分值。
（二）在评标过程中，评标委员会发现投标单位的投标价可能低于企业成本，评委会将通过少数服从多数的原则，以书面形式认定投标单位是否低于企业自身成本竞价，若经评标委员会评定，投标报价低于企业成本价或高于最高投标限价的，评标委员会将该投标文件视为没有在实质上响应招标文件要求，作废标处理。
（三）当出现投标报价中文大写金额和小写金额不一致的，以中文大写金额为准；若出现总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额为准。