通讯施工合同范本
通讯施工合同范本 第一篇
甲方：
乙方：
兹由乙方承建甲方的冷库安装工程，为使工程顺利进行，遵照《_经济协议法》、《建筑安装工程承包协议条例》等法规，结合本工程的具体情况，经双方洽商，特制定本协议如下：
一、工程概况：
一.工程名称冷库安装工程 本工程为大包工工程 .二.工程地点：
三.工程协议价： 元整
四.施工时间： 年 月 日开工至年月 日前完工。总工期天。
二、工程内容：
一.制冷主机、冷风机、蒸发冷凝器、低压循环桶、贮氨器等制冷系统设备安装、电路、电柜等安装。氨冲霜系统、水冲霜系统安装。电路系统安装。库门、风幕安装。
二.制冷系统、水系统、电系统连接。各系统试压、调试、连接。
三.系统联动试机、降温。
三、工程质量标准及要求及验收：
一.按国家制冷行业安装规范安装验收。机器运转平稳，管道布局、焊接合理规范，无漏氨、漏水现象。
二.库温达到-五℃以下。
四、协议价款及付款方式：
一.协议总价： 元整。
二.工程分段付款：乙方施工人员及安装设备到甲方场地后，甲方先付乙方元，工程进度一半时再付 元，系统试压调试完工后付 元，余款 元作为质保金在 年月 日前支付给乙方。
五、甲乙双方责任：
一.甲方责任：
(一)负责施工现场的三通一平、临时用电。
(二)提供乙方安装工人的住宿。
二.乙方责任：
(一)严格按照国家有关规范、安全文明施工。施工期间发生的一切事故均由乙方自负。
(二)工程未交付使用前，协助甲方做好保护工作。
(三)坚持质量第一的原则，按协议规定的时间完成工程施工任务。
(四)该按装工程所用的工具、设备、机械均由乙方负责。
(五)乙方对其所承包的工程保修期为一年，一年内如出现质量问乙方负责免费维修或更换，并终身维修。
(六)乙方负责免费为甲方培训操作工人二-三名。
(七)甲方冷库正式投入使用时，乙方负责免费派技术人员到甲方指导操作 天，技术人员食宿费用由甲方负责。
六、协议生效及其他：
(一)本协议双方代表人签字盖章后即生效，至结清工程款项后终止。
(二)本协议一式二份，甲乙双方各执 一份。
(三)本协议未尽事宜，双方本着友好合作的态度，签署书面修改或增补协议，与本协议具有同等的法律效力。
甲方：
电话：
代表人：
乙方：
代表人：
电话：
签订时间 ：年 月 日
通讯施工合同范本 第二篇
用工方(甲方)：
出工方(乙方)：
依据国家相关法律和法规，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本用工协议。?
一、工程概况：
一、工程名称：___
二、工程地点：____________
三、承包范围：__________________项目工程
二、本工程采取包工包料的承包方式施工。工程质量严格按照施工图设计的项目为依据，
一、甲方以使用乙方劳动力及相关工程机、器具，在限定工期内完成该项工程。
二、工程质量验收及工程量核定：依据施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量标准验收。
三、工作内容：修建通信石护墩(见图一)附后。
三、双方责任
(一)甲方
一、甲方驻工地代表：__________
二、甲方负责提供施工图并按施工图纸要求进行技术、质量、安全、材料限额用量的文字交底。
三、指挥安全、质量、进度、施工技术，协调各种正常施工。
(二)乙方
一、乙方驻工地现场代表
二、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍，保质、保量提前完成甲方下达的施工任务，如达不到甲方的质量及施工进度要求，甲方有权更换队伍。
三、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和甲方的要求组织施工。遵守一切规章制度和有关法律、法规、服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场，禁止使用童工。
四、乙方必须遵守安全生产、文明施工的有关规定，将安全生产放在首位，不违章、违规操作。
四、质量、安全文明施工
一、质量：该工程质量目标确保优质工程标准，乙方施工应严把质量关。合同单价结算按优质工程标准定价，本工程如工程质量达不到优质标准，按一零%下浮。
二、文明施工：乙方要协助甲方做好现场文明施工，在施工过程中，发现未做到工完场清，甲方将视具体情况作二零零~二零xx元的罚款。
三、安全生产：乙方必须贯彻有关安全生产操作规程，在施工过程中要做到文明施工，乙方必须遵章守纪，安全施工，不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。一旦发生安全事故，乙方负责对伤亡者的全部赔偿和
五、工程结算与支付
一、乙方承担的施工项目按合同计算，按实际完成的工程量，由甲方项目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评。
若因业主资金不能及时到位而影响甲方付款时，乙方应予以理解。
七、其他
一、由于乙方原因中途退场和违约，除已完工程量不再结算外，给甲方造成直接和间接经济损失均由乙方负全部责任，甲方保留索赔的权力;如甲方违反合同规定给乙方造成损失，由甲方负责，甲乙双方同时保留索赔的权力。
七、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，签字后生效。
八、本合同如有未尽事宜，双方协商解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
通讯施工合同范本 第三篇
协议书由____(以下简称“业主”)为一方，与____(以下简称“监理单位”)为另一方共同订立。
鉴于业主已委托监理单位为____工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益.兹就以下事项达成协议:
一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的'定义相同。
二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。
一.公路工程施工监理中标函或委托函
二.公路工程施工监理合同通用条件
三.公路工程施工监理合同专用条件
四.《公路工程施工监理规范》(jtj 零七七-九五)
五.公路工程施工监理招、投标文件
六.双方签认的补充或修正文件
七.其它文件
八.附件：
附件a——监理服务的形式、范围与内容
附件b——业主提供的监理工作条件
附件c——监理服务的费用与支付
其它附件
三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。
四、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。
五、本协议书经双方签字盖章后，自___年___月__ 日生效，至___年__月___日终止，在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。
六、本协议书正本一式两双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本___份.双方各执___份。
业主：_____(盖章)______监理单位：_____(盖章)
法定代表人：(签字)法定代表人：(签字)
单位地址： 单位地址：
邮编： 邮编
电话： 电话：
传真： 传真：
开户银行： 开户银行;
帐号： 帐号：
通讯施工合同范本 第四篇
发 包 人：________
承 包 人：________
为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上，按照《_合同法》及《_建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签定本工程施工合同补充协议，工程施工补充协议书范本。
一、 工程概况
一、工程名称：________
二.工程地址：________
三.建筑面积：________
四.结构类型：底层为框架结构、地上六+一层为砖混结构。
五.设计单位：________
六.监理单位： ________
二.工程内容及承包范围
一. 外墙面砖改为外墙漆
二. 客厅推拉门取消
三. 本工程为满七层，结构找坡
四. 楼梯踏步为水泥砂浆面清光
五. 外墙四零 × 四零 深灰色栅格取消
六. 厨房与阳台之间门带窗(MC-二三二四)取消，阳台改为封闭式厨房，协议书《工程施工补充协议书范本》。
七. 其余均按原图施工
三.合同工期(本协议中所列日期均为日历天数记)
一.开、竣工日期
开工日期：____年____月____;竣工日期：____年____月____日;总工期____天(含法定节假日)以《建设工程竣工报告》所载日期为准。
四.付款方式
本工程按建筑面积一次性包干，____元/平方米;在施工过程中，如按甲方要求另增加工程量的，按双方协商价计算;本工程为垫款主体二层，二层预制板安装完毕，甲方按合同总价的三零%支付给乙方，主体五层预制板安装完毕，甲方按合同总价的一五%支付给乙方，主体七层完工，甲方按合同总价的二零%支付给乙方，内、外装修完工甲方按合同总价的二零%支付给乙方，其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的一二%，滞留三%作保质、保修金，等到保质、保修期到后一次性付清。
五.合同生效与终止、争议处理
一. 除正常质量保修外，甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后，本合同即告终止。
二. 本补充协议一式陆份(其中正本贰份)，甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。
三. 本补充协议系《安顺市普定县双龙苑商住楼工程施工合同》的非实质性补充，若二者不一致处，以本补充协议为准。
四. 本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商解决不成提交成都市仲裁委员会。
五. 本补充协议自双方签订之日起五日内生效。
甲方：(盖章) 乙方：(盖章)
法定代表人： 法定代表人：
电话： 电话：
传真： 传真：
开户银行： 开户银行：
银行账号 银行账号：
签定合同代表： 签定合同代表：
年 月 日 年 月 日
通讯施工合同范本 第五篇
甲方：
乙方：
甲乙双方在平等互利的基础上，经过充分友好的协商，同意乙方挂靠甲方企业资质，从事甲方经营许可证范围内的经营项目，为明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项，甲乙双方订立本协议，如下条款：
一、 乙方作为甲方具有一定施工能力的施工队伍，代表甲方在 郑州移动市区分公司内负责各单项预埋管线及线路工程的施工，乙方按照施工合同的开票金额(每个单项合同)向甲方交纳 %管理费。
二、 乙方通过甲方所承接施工的工程，根据工程建设单位要求，按期保质保量如期完成，凡是用包工、包部分材料的工程项目，自购材料部分工程协调由乙方自行解决，乙方应自觉向国家交纳各种税费。完善工程管理，乙方必须按甲方要求进行工程施工。
三、 乙方应妥善保管和使用建设方提供的工程所有材料,乙方负责施工中材料领取，及剩余材料的核对移交，办理相关的签字手续，同时报甲方备案，甲方可根据乙方审计后工程核对乙方工程使用材料，如发现乙方倒卖工程材料、剩余料，凡因工程材料严重影响到甲方形象及信誉者，甲方将按照司法程序办理有关手续，上报公安检察机关。
四、 乙方从事的工程施工活动应符合国家的法律、法规，不得有违法行为，否则后果自负。乙方要维护好甲方的形象，不得做有损甲方形象的事，否则甲方有权单方终止合同，并追究乙方的经济责任。
五、 乙方经营要符合国家《合同法》《安全生产法》等法律、法规的有关规定，乙方使用人工，必须与人力资源有限公司签订劳务派遣合同，明确乙方为用工单位，人力资源有限公司为用人单位。乙方与其人员所发生的一切争议由乙方负全部责任，甲方不负任何连带责任。
六、 乙方的业务费自行承担。经营上实行内部独立核算，自负盈亏，债权债务自行承担。
七、 乙方所承接的工程项目，不得以任何形式进行转包，否则，所产生的后果由乙方负全部责任。
八、 未经甲方允许，乙方不得以甲方名义在其所在地以外的地方承接任何工程，工程施工中所产生的任何问题由乙方负全部责任，甲方不负任何连带责任如有上述情况情节严重甲方有权终止与乙方的合作。
九、 乙方应认真负责进行施工，确保各工程项目的质量和安全，对发生的质量安全、伤残亡事故由乙方负一切责任，包括民事赔偿法律责任、行政法律责任、刑事法律责任，乙方不得以任何理由与甲方进行纠缠，甲方不负任何民事赔偿法律责任、行政法律责任、刑事法律责任。
一零、 乙方施工全过程严格要求进行施工，确保现网网络安全、稳定运行，如果由于乙方施工造成现网网络故障，乙方要承担一切责任。乙方必须按照通信技术规范向建设单位提交合格的通信工程，工程验收及工程保修期间所发生的一切费用由乙方负责。如有上述情况情节严重甲方有权终止与乙方的合作。
一一、 乙方应为参与施工所有人员购买人身意外伤害保险，并与人力资源有限公司签订劳务派遣合同，乙方要确保民工工资的按时足额发放，并保证将工资发放到每个民工手中，方可进行工程施工。
一二、 本协议一式两份，双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效，有效期限为一年，一年内双方若有异议，可提前一个月友好协商解决，另行签订补充合同。如果一年内本合同所涉工程未竣工，合同的有效期顺延至乙方所承包的工程项目竣工交接完毕之日。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
通讯施工合同范本 第六篇
发包方： （以下简称甲方）
承包方： （以下简称乙方）
甲方为顺利完成施工，经甲、乙双方共同商议，甲方将该工程木工单项工程分包给乙方施工，在施工过程中，为明确甲方双方在施工期间的权利、义务及经济责任，本着平等互利的原则，签订本合同，双方共同遵守。
一、承包方式：木工分项工程包工。
二、人员要求：承包人要求住施工现场。
三、承包单价：
一、内架单项工程包工，地下室元/㎡，一楼/㎡，二—五楼/㎡，标准层元/㎡（合同单价已包含甲方、业主、监理的各种技术要求变更，以施工完毕部位须返工的另行计算）。
二、合同总价款根据现场实际发生的工作量按双方约定的单价和结算方式据实计算。
注：乙方如中途退场结算：按双方约定的结算单价五零%结算。
四、施工质量要求：
一、乙方承包范围内所完成的产品质量必须符合设计施工图纸、设计变更要求、现行施工规范要求及甲方下达的技术交底要求。
二、本工程质量标准优质，质量优良、安全文明施工优良。
五、管理要求：必须听从甲方管理人员的统一安排、调度，按甲方下达的施工进度计划保质、保量按期完成。
六、安全质量事故的处理：在施工期间乙方必须严格按照安全操作规程组织施工，如乙方不按安全操作规程进行违章操作，发生大、小安全事故，圴由乙方自己负责。
七、文明施工要求：乙方进场后，必须遵守甲方的各种管理规章制度，随时派人对施工现场及建筑物四周围进行清理，每楼层或段施工完后，必须派人及时清理干净，做到楼洁地净（落地后立时用完），确保安全文明施工。
八、结算办法：乙方形象进度完成后上报工程量，经甲方检查合格后，一五日内按合同约定付款方式付款。
九、甲方义务：负责协调乙方工作，为乙方保质保量完成承包任务提供有利条件，对乙方的成品及半成品进行检查验收，监督乙方的工作。
十、乙方义务：乙方进入施工现场，必须配备班长，与其他班组配合施工，协助甲方工作。
十一、违约责任：
乙方违约：
一、乙方在施工过程中不按设计施工图纸及变更要求和现行施工规范要求进行施工造成返工的，由乙方负责一切返工的经济及工期损失。
二、如违反本合同的有关条款，不听从甲方安排调动或工期质量、安全文明施工达不到要求。甲方有权终止本合同，同时确定期他施工队伍进场，所发生费在乙方承包总价中扣除支付。并不给乙方办理工程结算，不付余款。因乙方原因中途停止施工，按乙方违约处理。
三、乙方因劳动力不足或施工人员操作技能达不到质量要求造成停工、延误工期，甲方有权勒令其退场，终止合同，一切经济责任由乙方承担。
四、甲方未按合同约定履行自己的责任，则工期顺延，并赔偿乙方因此发生的实际损失。
五、故意浪费甲方现场材料的，每次罚款二零零元，不按安全要求管理自身施工队伍，私自接线，烧电炉每次罚款五零零零元，电炉没收。
十二、其他：
一、乙方领取的安全帽完工后返还甲方，如有丢失或损坏按一零元每顶在工程款中扣除。
二、职工食堂乙方自理，不允许用电煮饭、烧水及取暖，如查有使用者，每次按五零零元罚款，并收缴其用具。如用电煮饭、烧水及取暖由乙方自行按表付费。
三、木工内架搭设时严禁搭设在外架上面，如发现木工有些现象，每次处罚人民币三零零零元整。
四、各分包工种庆相互配合，相互理解，共同完成施工任务，施工现场严禁出现打架斗殴现象，如有打架斗殴现象，所有参与者工种带班处罚三零零零元人民币，当事人直接移交_门处理。
五、所有因木工跑模原因造成的钻工及混凝土钻面的修补由木工班组自己承担，如造成大面积跑模，由木工自己清运跑模的商砼，并按浪费掉的商砼方量以每方商砼购买价补偿甲方。
六、每次商砼浇筑的时候，木工班组必须安排人员照模。如有发现浇筑商砼时无人照模，每次罚款五零零元整。
十三、人员安全：
一、参加施工作业的一切人员，必须遵守全安生产纪律，必须佩带工作证（卡）并戴好安全帽进入施工现场，在作业中严格遵守本安全技术操作规程的有关规定，安全上岗，不违章作业，不撤离工作岗位，不乱串工作岗位，严禁酒后作业，并按规定穿衣穿鞋，正确使用、保管个人安全防护用品。
二、必须按规定使用安全带，安全带必须高挂低用，挂设点必须安全、可靠。
十四、违反安全管理规定处罚办法：
一、对严重违规操作及存在重大安全隐患未能造成损失和影响的，处予罚款五零零元，造成损失或影响的，除承担所造成的全部经济损失及责任外，处予罚款一零零零～五零零零元。
二、进入施工现场乙方人员必须佩带安全帽，未佩带安全帽进入现场罚款一零零元。
三、不允许施工人员酒后作业，酒后进入现场罚款一零零元。
四、高空作业不系安全带罚款五零零元。
五、非专业操作人员严格使用各种机械设备，违反罚款一零零元～一零零零元。
六、施工现场严禁聚众赌博，违反罚款一零零元。
七、罚款发生后，在下一次拨付工程款时，全额扣除。
十五、未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。
十六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字或盖章后生效。
甲方代表：电话：
乙方代表：电话：
签订日期：
通讯施工合同范本 第七篇
甲方：浙江新瑞建设集团有限公司塘下镇赵宅村安置房工程项目部
乙方：承包人 身份证号码
经过甲、乙双方多次磋商，为了保质保量保工期，顺利完成主体结构钢筋分项工程施工，现对瑞安市塘下镇赵宅村安置房工程的钢筋分项工程施工达成如下协议：
一、承包范围：包清工、包住房、包工期、包安全、包文明标化施工，扎丝、焊条、电弧焊、电渣压力焊、闪光对焊、气压焊等包括在内，如需机械连接（套筒连接）按业主补给甲方价款给予补偿，如果业主要求使用预制水泥砂浆保护层应由乙方制作，材料由甲方供应。本工程所有钢筋分项工程（包括二次结构、防水层网片）施工任务，以及每楼层次派工人参于分中、划线、复核等工作。每次浇砼时乙方应有固定工人在场清理现场和旁站。
二、质量要求
一、乙方必须配备有施工经验的质量管理班组长和施工班组人员来承担施工任务，必须严格按照规范，强制性条文要求，技术操作规程，施工图及温州当地的施工规范要求，保证主体结构钢筋分项工程质量达到优良标准，并达到温州市标化工程“飞云杯”标准。合理配料，勿能长料短拼。大于五零厘米的短料都要利用起来，如果预留短钢筋过多，短钢筋以正材钢筋的价格抵给乙方当工资结算，严禁抄错料单，如果抄错按价赔偿。在施工过程中一切服从甲方管理人员指挥，必须保证做到文明施工，对违章操作无条件按受处罚。多次出现以上情况时，马上清退出场，结算按合同价五零%结算，同时没收押金。
二、马丁筋要步步绑扎。
三、柱处做U型φ一八钢筋保护层（四个方向八个）。
四、柱上口做水泥块保护层（四个方向八个）。
五、待每层水电工及木工安装完毕，要整理平板钢筋。
三、信誉保证金
质量、工期、安全，文明标化等押金伍万元。（待地下室到±退还押金三万。）
四、单价
制作、绑扎和除第一条规定由甲方提供的工具，材料以外和其它辅助工具费以每吨元（大写： ）计算，数量以实际进场数量减去废料钢筋重量结算，但废料重量不得超过本工程钢筋总量的，如超出部分按正材购买价赔偿。如乙方在施工中由于下料和制作安装错误引起的已成型钢筋损失费用由乙方承担。
五、付款方式
该工程施工到±以前不结算月工程进度款，甲方根据实际情况适当预支生活费。
地下室按合同价六五%结算，±以上按合同价八零%结算，主体结顶后结算按总用量的合同价八五%结算，待钢筋全部完成后三个月内付清所有工资款，退清押金。进场工人，劳务、暂住计生费用均由乙方负责。
六、工期要求
服从甲方进度计划安排，在甲方要求赶工期而增加技工、劳动及夜间加班，雨天等特殊情况下（不影响人身安全情况下）施工时，乙方必须无条件接受甲方安排（雨衣自理），接到甲方开工通知或符合第一阶段施工条件后，按甲方的施工进度计划完成±以下地下室的钢筋分项任务，在地下室盖板完成后开始以每月每幢各四个楼层的施工任务。如乙方推诿，拒绝施工时，甲方有权临时调配施工班组及施工人员，所产生的工资直接支付，并在乙方工资中加倍扣除。对乙方配置的施工班组，甲方认为不符合时，乙方应无条件立即更换班组，甲方不负
责其班组损失费用，并按以上进度每拖延一个楼层罚款壹仟元计算。
七、安全、文明施工
（一）乙方选择工人进场前必须先到项目部报到登记，由项目部协助乙方办取暂住证和签订责任书，其费用由乙方自负；
（二）乙方必须要有施工经验的成年技工；
（三）乙方必须服从项目部管理人员的指挥，认真学习安全技术，遵守安全守则及安全施工操作规程不违章作业，违章作业所造成的一切后果，甲方不予负责，造成的损失费用和责任均由乙方及当事人自负。如因甲方安全设施不符合施工规范要求，所造成的一切后果乙方不负责任。但如果甲方已按施工规范要求，是乙方违反操作规程、规范造成的事故，乙方应负全部责任外，还是接受责任书内规定的罚款。乙方要遵守工地规章制度，甲方对违者所处罚的款项由乙方负责。
（四）班组之间打群架，双方均处以一零零零元/次的罚款，先动手者另加以五零零元/次的罚款式，双方均承担双方的医药费及医院出具的病假期的人工费三零元/天，所有费用均有当月清工费中扣除。
（五）有盗窃行为者以其价格的十倍罚款，并送司法机关处理。
（六）乙方进场后，必须上报二名钢筋组长以及所有进场工作名单，由甲方牵头协助乙方与每个操作工人签订用工协议责任书。发放工资以责任书规定发放，如果乙方支付工人工资不足，造成工人上告，一切后果责任、损失、停工等费用场由乙方承担负责。
（七）工地施工的钢材堆场应保持整洁，材料堆放整齐，各楼面扎丝、废料应及时清理，按文明标化施工标准进行。
八、其它要求：
一、乙方必须在项目部签订之时缴齐伍万元信誉押金，如果违约将没收押金，待全部钢筋完成的三个月内结算付清工资退回全部押金。
根据瑞安当地政府要求，施工人员应该具备的证件，乙方负责把关，不准随带家属、小孩等，如违约造成的经济处罚，概由乙方负责。
二、±以下六零天工期，如果因其他班组或甲方原因或不可抗拒的条件因素影响拖延工期，则工期顺延。
三、施工现场甲方给乙方按排二间住房，夜间看管机械或者机械被盗甲方不负责。
四、Φ一四以下的钢筋以闪光焊为主，允许少数部份绑扎搭接，如甲方在地下室施工期间采用螺纹连接时甲方给予适当补偿。
九、双方违约责任
一、甲方原因造成非正常停工,超过三个月至六个月内甲方应给乙方补一零元/吨,超过六个月至一年之内的甲方应补乙方二零元/吨。
二、本工程所用的钢筋机具全由乙方负责，乙方应采用垫直械进行垫直，否则如用卷扬机垫直所剩的钢筋头损失由乙方负责。
三、如果乙方未按本协议执行施工质量，工期达不到协议中规定，没收押金的同时，乙方的工具无偿给甲方使用，无条件退场结算的工资按本协议的合同价五零%结算清退出场。
本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份，以资共同信守，双方签订之日起生效。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）
代表（签字）代表（签字）
年月日
通讯施工合同范本 第八篇
甲方：
乙方：
甲乙双方就中交二公局新恩铁路树枝障施工项 目，双方达成如下协议
一，工程名称；新恩铁路树枝障施工项目。
二，工程地点；内蒙。
三，工程内容及范围；将沙柳枝条载成四五公分 长以上，将树枝埋入二五公分，外漏二零公分， 方格沙障尺寸统一为一米×一米的菱形 方块，具体要求执行甲方技术人员现场意见。
四，施工数量，据实结算
五，工程承包方式，乙方包轻工（甲方提供材料，机械）
六，开工日期： 年月日
竣工日期： 年月日
七，技术质量要求：达到业主验收标准。
八，合同单价：每平米元
九，付款方式：合同签订后，待工程全部完工后，达到业主验收标准后一次性付清全部工程款。
十，乙方向甲方承诺，进入施工现场必须组织作业人员进行安全教育、文明施工、严禁打架斗殴、酗酒闹事，严格遵守甲方的一切管理制度，服从项目部管理人员指挥。
十一， 施工人员的人生安全及施工期间的治疗、保险问题由乙方负责，甲方不承担任何责任 和费用。
十二，如因甲方原因延误工期，乙方有权顺延工期。由乙方原因延误工期，每延误一天扣五零零 元。
十三，甲乙双方一经签订合同就必须履行本合同，如因业主、地方等问题而不能开工的一切 损失甲方负责，施工中因乙方单方面引起的纠纷、延误施工由乙方承担一切责任。
十四，本合同签订之日起生效，工程竣工验收办理完结算手续后付款。
十五，本合同未尽事宜双方可另立协议，并与本合同具有同等的法律效力。
十六，本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
签订地点：
甲方签字： 身份证号： 年 月 日
乙方签字： 身份证号： 年 月 日
通讯施工合同范本 第九篇
甲方：
乙方：
甲乙双方按照《_建筑法》《_合同法》和相关法律、法规，为明确双方在工程承包中的权利、责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经双方协商达成以下协议：
一、工程概况
一、工程名称：
二、工程地址：
三、工程范围：土石方钻孔、二氧化碳破碎，二次破碎，装车另算。
四、总工程量：
五、开工时间：
六、工期：
七、破碎规格：岩石直经不大于
二、工程单价以及付款方式：
一、工程单价：每吨 元人民币。
二、计算方式：按实际车辆过磅重量为准。
三、付款方式：每吨结算壹次，全额付清。
三、甲方责任
一、在乙方开工前，须将三相电供到二氧化碳工作室，不低于一五零个千瓦。其费用由甲方承担。每月电费由乙方自行支付。
二、负责乙方所有机械设备的停放场地，其费用甲方承担。
三、保证工_实、有效，由此造成的一切经济责任，法律责任由甲方承担。
四、负责相关该工程的施工许可手续以及坐标，水准点，红外线位置和交验手续，坐标、水准点出现差错由甲方承担损失。
五、负责协调当地政府，有关部门及社会关系，确保工程顺利进行。
六、手续不齐全或不具备，老百姓堵工，政府部门检查等原因造成乙方无法施工，石料不及时运走而造成乙方无法施工，油料供应不及时造成乙方无法施工，停电或电力不够造成乙方无法施工，甲方没按合同支付工程款致使乙方资金不足而造成无法施工，外部人员扰乱造成乙方无法施工等上述原因，由甲方承担一切经济和法律责任，并补偿乙方停工损失，补偿标准：钻机每天壹仟元；挖机每天壹仟伍佰元；二氧化碳机器每天壹仟元；人工每天贰佰元（上述机械指每天每台的补偿，人工指每天每人的补偿标准）上述原因致使
乙方无法施工二小时开始计算，累计到停工一零小时为一天，则按每天的补偿标准补偿给乙方，累计不足一零小时不算损失费用。
七、油料运输到乙方指定位置，提供油罐储存（油罐费用由甲方承担），油料价格不高于市场价，在乙方的工程款中扣出。油料质量需达标，低于市场
八、由施工造成的振动、灰尘污染、噪音污染，由主负责处理。
九、不可抗力因素，如：地震、海啸、自然灾害等原因，双方均不承担对方的损失。
一零、主便道（指运输石料的便道）的修整和维护，表层植物、电线及其他的清理、泥土的清理等等概由甲方承担石料的转运及其多次转运、石料的场地概由甲方负责，在装车和石料转运时须将乙方的工作面预留好并清理地表面的泥土及碎屑。由上述造成乙方损失和停工概由甲方负责停工补偿标准按第三项第六条的标准补偿给乙方。
四、乙方责任
一、积极配合甲方做好工程施工相关工作，做到安全、文明。
二、施工过程中乙方有责任和义务与甲方共同商议，采取合理的施工方案及合理化建议，不得擅做主张。
三、保证工程施工技术力量的可投入及项目管理成员的完整性。
四、施工现场做到整洁有序，达到文明标准化施工。
五、乙方必须按照相关规定采取严格的安全措施，并购买相关人员的人身意外险，相关人员须持证入场，确保安全文明施工，如乙方自身原因发生的安全事故一切法律和经济责任概由乙方负责。
五、工程延误及工程变更
一、如甲方原因造成工程延续，其损失由甲方承担，标准按第三项第六条执行补偿给乙方，乙方有权终止合同。
二、工程变更，须经双方签字认可，另行签订补充协议。如工程变更造成乙方无法施工（无法施工具体指：价格不合理，技术质量要求超过乙方现有技术，工程量过少致使乙方无法收回成本及甲方不合理要求）上述原因甲方承担一切经济法律责任。结清乙方工程款并按第三项第七条标准补偿乙方停工损失。
六、合同违约
一、甲方未按合同支付工程款，超过二四小时，乙方有权单方面停工（停工损失按第三项第六条的标准由甲方补偿给乙方），乙方有权利变买石料直至工程款结清和停工损失结清，乙方有权利终止合同，结清乙方工程款（同时乙方有权变卖石料直至工程款和停工损失结清），乙方有权利向甲方收取国家标准二至三倍的利息。
二、非乙方原因造成的停工、延误、窝工、误工等，所有经济法律责任由甲方承担。停工延误的经济补偿标准按第三项第六条执行，由甲方补偿给乙方，并且乙方享有第六项
第一条所述权利，窝工、误工按实际成本翻倍由甲方补偿给乙方。
三、乙方未按合同相关条例条款执行以及施工，甲方有权利终止本合同。
七、合同争议
本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决，并签订补充协议或附件，补充协议和附件签订后与本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，签字、画押或盖章后生效，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
身份证：
身份证：
电话：
电话：
银行账号：
银行账号：
年月日
年月日
通讯施工合同范本 第一零篇
发包人（全称）：
承包人（全称）：
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
工程名称：湖州邦尔骨科医院
工程地点：
工程内容：约四八零零平方米水电工程
二、工程承包范围：
承包范围：本装饰工程施工图纸范围内水电安装（含消防）等工程。
三、合同工期
开工日期： 二零xx年六月八日。
竣工日期：二零xx年九月六日。
按单体计算：合同工期总日历天数九零天。
四、质量标准
工程质量标准：合格工程。
五、合同价款
按约定的承包方式、承包范围等，采用固定总价合同：
按照总合同同等比例下降，以中标价下调一八%个点付款，质量要求、施工工艺按总承包合同（湖州邦尔骨科医院装修工程施工合同）和招标文件等要求执行。
六、合同生效
合同订立时间：
合同订立地点：
本合同双方协定：经双方签字盖章后生效。
发包人：（公章）
承包人：（公章）
日期：
通讯施工合同范本 第一一篇
发包人（全称）：—————————————————承包人（全称）：—————————————————依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：————————————————————
工程地点：————————————————————
工程内容：————————————————————
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件一）
工程立项批准文号：——————————————
二、工程承包范围
承包范围：————————————————————
三、合同工期：
开工日期：———————————
竣工日期：———————————
合同工期总日历天数××天
四、质量标准
工程质量标准：——————————————————
五、合同价款
金额（大写）：××元（人民币）
—————————￥： 元—————————
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
一、本合同协议书
二、中标通知书
三、投标书及其附件
四、本合同专用条款
五、本合同通用条款
六、标准、规范及有关技术文件
七、图纸
八、工程量清单
九、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
通讯施工合同范本 第一二篇
一、词语涵义
一 词语涵义
除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义：
有关合同双方和监理人的词语
(一)发包人：指专用合同条款中写明的当事人。
(二)承包人：指与发包人签订本合同协议书的当事人。
(三)分包人：指本合同中从承包人处分包某一部分工程的当事人。
(四)监理人：指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同实施监理的当事人。
有关合同组成文件的词语
(一)合同文件(或称合同)：指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作而列入本合同条件第三条的全部文件和图纸，以及其他在协议书中明确列入的文件和图纸。
(二)技术条款：指本合同的技术条款和由监理人作出或批准的对技术条款修改或补充的文件。
(三)图纸：指列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸(包括配套说明和有关资料)，以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
(四)施工图纸：指上述第(三)项规定的图纸中由发包人提供或由承包人提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸(包括配套说明和有关资料)。
(五)投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其他文件。
(六)中标通知书：指发包人正式向中标人授标的通知书。
通讯施工合同范本 第一三篇
工程施工协议书
甲方：杭四建金**城市花园D地块二期A标段项目部
乙方：
经过甲、乙双方友好协商，甲方把二九#、三一#、三二#、三四#、三六#、三八#、三九#工程
包给乙方施工，为了确保工程顺利进行，现特签定协议
如下：
一、室内顶棚铁钉高低不平砼凿除等零星工作全部有乙方负责，厨卫间养水试验时如有漏、渗影响涂料工程质量时乙方应义务主动修补处理，空调洞施工时污染墙面由乙方负责修补，顶棚阴角处尺寸偏差超过规范要求的'应弹线细部处理。
甲方为乙方提供室外配电箱一只，垂直运输井架等现场施工作业条件根据已有配置不再增加。
二、顶棚板缝高低不平处采用黑水泥修补，如采用黑水泥大面积刮顶棚，每套罚款一零零元。
三、乙方必须按图施工并建立安全网络，确定专职安全保卫管理人员，甲方进行相关的安全教育。
四、高空作业必须系安全带，进入作业区必须戴安全帽，不得违章施工，野蛮施工。
五、施工中的各项管理工作，由乙方施工组长 负责，由甲方监督，如发生安全事故，责任全部由乙方负责。
六、乙方在保证安全的前提下，保质量、保时间完成工期，如推迟一天罚款一零零零元，以此类推。
七、本协议从签订之日起至工程验收合格内有效。
八、如发现有偷窃、打架、赌博行为的，一经发现一次罚三零零零元，第二次发现清理出场，本协议失效，情况严重的移交公安机关处理。
九、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。
一零、工期至 二零零八年一二 月二零日
一一、付款方式：每月付工人生活费八零零元/人，工人退场时付至工程总款八零%,竣工验收后三个月内付至工程总款九零%,余款二年后付清（如修补工作不及时，不到位，由甲方安排修补人员，费用从乙方质保金中扣除）。
乙方每月五日上报工人出勤卡、工资卡（须有职工本人签字）否则市建管处查处后一切后果由乙方自负。
备注：施工过程中以及工程完工后垃圾应及时文明清理。不得抛扬等野蛮施工
甲方：杭四建金**城市花园D地块二期A标段项目部
乙方：
年 月 日
通讯施工合同范本 第一四篇
甲方:
乙方:
甲方将以下施工项目及内容的工程量分包给乙方实施。经双方协商达成如下施工协议，甲乙双方要严格遵守。
工程名称：二零xx年度线路(光、缆)及设备工程
工程内容：布放光 电缆及其配套的施工项目
一、 在施工过程中除遇到设计变更的原因造成的材料短缺或无法施工等特殊情况外，人为造成材料短缺的，短缺部分由乙方赔偿：乙方必须在单项工程施工完毕后五日内将单项工程剩余料、拆旧料交回乳山联通公司，如发现没有及时交回现象，五日内扣发五零零元，再拖延一天追加扣罚一零零元。
(一) 工程图纸由甲方提供，竣工后五日内乙方应提供详细的施工技术资料，具体要求为：
(一) 电缆工程
(一) 施工完毕的实际施工图纸，必须清楚标布放的每条电缆的长度以及每条电缆两端的尺码数
(二) 每条电缆的引上，余留的长度必须在图纸上标明电缆的引上，余留的长度必须在图纸上标明
(三) 每个分线箱的箱号、线号要在箱上用红油漆标明，并在图线上标明。
(四) 箱号、线号要与交箱内的线路统一。箱号的配置要根据情况，按户线多少来配置
(五) 做完箱、线完头，要从交线箱与分线箱的两头末端进行对线;主干线电缆必须按要求提供测试记录
(六) 最后由乙方把竣工材料装订成册(详细见竣工资料样本)，竣工时做好余料点交工作。
(二) 光缆工程
一、 施工完毕后实际是施工图纸。必须标明光缆的实际布放路由。
二、 竣工图纸中必须标明布放的光缆长度，即每条光缆两端的尺码数必须标明清楚;标明每条光缆余留的实际位置和长度。
三、 必须提供真实的光线曲线图，并在曲线图上标明两端位置。
四、 最后乙方把竣工资料装订成册(详细见竣工资料样本)，竣工时做好工余料点交工作。
二、 验收时每发现一项不合格处扣工程款一零%。
三、 施工中，乙方应执行有关安全技术操作规定，必要时应设立明显的施工标志，如出现因乙方违章而出现的伤人事故，其处理费用由乙方承担，甲方可出面协助处理。甲方为下属工人购买意外伤害保险。
四、 乙方在施工中要按甲方要求的时间竣工，不得无故推迟工期，推迟一天扣工程款一零%
五、 对电源工程，施工人员需持有有电工证
六、 工程费用的结算按照以下规定执行。
(一) 按承包工程决算综合工日x二三元记取工程费。
(二) 隐蔽工程及签证工日按现场实际发生情况计取工日。
(三) 承包工程决算综合工日依据乳山联通公司定审的工日为准。
七、 在工程验收时发现问题需要返工的，由乙方负责整改，待全部验收合格，决算到位后二零日内向乙方付清工程款。
八、 乙方超过规定日期验收，偿付逾期违约金按工程款日千分之五计算。
九、 承包方式：包工不包料
十、 本合同正式一式二份，双方各执一份。
十一、 本合同未尽事宜由双方协商解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
通讯施工合同范本 第一五篇
发 包 人：________
承 包 人：________
为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上，按照《_合同法》及《_建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签定本工程施工合同补充协议。
一、 工程概况
一、工程名称：________
二、工程地址：________
三、建筑面积：________
四、结构类型：底层为框架结构、地上六+一层为砖混结构。
五、设计单位：________
六、监理单位： ________
二、工程内容及承包范围
一、 外墙面砖改为外墙漆
二、 客厅推拉门取消
三、 本工程为满七层，结构找坡
四、 楼梯踏步为水泥砂浆面清光
五、 外墙四零 × 四零 深灰色栅格取消
六、 厨房与阳台之间门带窗(MC-二三二四)取消，阳台改为封闭式厨房，协议书《工程施工补充协议书范本》。
七、 其余均按原图施工
三、合同工期(本协议中所列日期均为日历天数记)
一、开、竣工日期
开工日期：____年____月____;竣工日期：____年____月____日;总工期____天(含法定节假日)以《建设工程竣工报告》所载日期为准。
四、付款方式
本工程按建筑面积一次性包干，____元/平方米;在施工过程中，如按甲方要求另增加工程量的，按双方协商价计算;本工程为垫款主体二层，二层预制板安装完毕，甲方按合同总价的三零%支付给乙方，主体五层预制板安装完毕，甲方按合同总价的一五%支付给乙方，主体七层完工，甲方按合同总价的二零%支付给乙方，内、外装修完工甲方按合同总价的二零%支付给乙方，其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的一二%，滞留三%作保质、保修金，等到保质、保修期到后一次性付清。
五、合同生效与终止、争议处理
一、 除正常质量保修外，甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后，本合同即告终止。
二、 本补充协议一式陆份(其中正本贰份)，甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。
三、 本补充协议系《安顺市普定县双龙苑商住楼工程施工合同》的非实质性补充，若二者不一致处，以本补充协议为准。
四、 本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商解决不成提交成都市仲裁委员会。
五、 本补充协议自双方签订之日起五日内生效。
甲方：(盖章)
乙方：(盖章)
日期：
通讯施工合同范本 第一六篇
发包方： (甲方)
承包方： (乙方)
依照合同法和原邮电部颁发的“六二六”号文件等有关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本合同并严肃履行。
一、 建设内容
(一) 工程名称
二、 计价方式
(一)参照结算表价格按实结算。
(二)款项支付与移动结算同步。
三、建设工期
(一) 根据移动公司要求，在规定的期限内完成。
四、违约责任
(一)甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如预期不付，按银行的短期贷款率偿付给对方逾期付款违约金。
(二)发生合同纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成的，可申请调解，或者直接向人民法院起诉。
五、其他
(一)本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。
(二)本合同未尽事宜，由双方协商解决，另行签订补充协议。
(三)本合同自双方签订之日起生效。
(四)其他相关本项目的约定，见附件。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
通讯施工合同范本 第一七篇
甲方：
乙方：
甲方现有商住房六零零平方米左右建筑工程，给乙方组织施工，考虑到乙方瓦工队为民间组织，既无资质等级证书，又无安全施工许可证，为确保安全、优质、高效地搞好该工程，分清责任、避免争议，经甲、乙双方充分协商签定如下协议：
一、工程工资费用：甲乙双方协商，实行人员工资及费用大包干，数额为人民币七万元整，乙方必须完成主体工程中假二层以及辅助工程，其中包括所有地板砖、面砖、卫生间、厨房间的配套设施，以及围墙、滴水、室外地平、室内钢化涂料、外墙立帮柒(或面砖)等。
二、付款方式：瓦工队住进施工场地后，甲方预付生活费给乙方人民币五零零零元，二层封顶结束后甲方预付给乙方工资人民币XX零元整，主体工程(包括假二层)全部结束后，甲方预付给乙方工资人民币XX零元整，辅助工程全部结束后甲方预付给乙方工资人民币一零零零零元整，余款一五零零零元质量保证金待半年后甲方认可没问题的全部结清，甲乙双方经济往来均以条据为凭(上梁红纸包和节饷饭、烟等计入工资但不需条据)。
三、工期：从签之日起，除一层大梁和屋面凝固期外全部工程工期为六零天(雨天顺延)，甲乙双方应制定出晴雨表，延期每天罚款二零零元，提前每天甲方奖励二零零元。
四、质量及施工：乙方必须按建筑工程规范和技术标准进行施工，确保甲方的建筑工程为优良工程，施工中甲方有权对乙方的不规范操作提出整改意见(如立模板必须由专业人员施工、保持施工现场文明、整洁、脚灰回收干净等)，因乙方责任，造成质量隐患，或需返工造成材料浪废和工期延长的，后果由乙方负责，对工程结构改变或减少工程量的，如模板费、地板砖、面砖等，在工资总额中作相应减少。
五、安全生产：按照谁组织施工谁负责安全生产的原则，乙方在施工期间发生任何大小事故(包括交通)，由乙方负责，费用自理，与甲方无关，甲方不承担任何责任。
六、其它事项：甲方须提供乙方简易住所和施工现场的水、电，其余一切生活费用和施工用的模板、吊车、脚手等所有建筑设备以及用具均由乙方自行解决，费用自理，乙方所需建筑材料须提前二天向甲方提出，否则造成停工乙方负责。
七本协议书一式两份，未尽事宜双方协商解决，甲、乙双方各执一份，签盖章或按手印后生效。
甲方：签并盖章或按手印
乙方：：签并盖章或按手印
通讯施工合同范本 第一八篇
甲方：
乙方：
经过甲、乙双方友好协商，甲方把二九、三一、三二、三四、三六、三八、三九工程
包给乙方施工，为了确保工程顺利进行，现特签定协议
如下：
一、室内顶棚铁钉高低不平砼凿除等零星工作全部有乙方负责，厨卫间养水试验时如有漏、渗影响涂料工程质量时乙方应义务主动修补处理，空调洞施工时污染墙面由乙方负责修补，顶棚阴角处尺寸偏差超过规范要求的应弹线细部处理。
甲方为乙方提供室外配电箱一只，垂直运输井架等现场施工作业条件根据已有配置不再增加。
二、顶棚板缝高低不平处采用黑水泥修补，如采用黑水泥大面积刮顶棚，每套罚款一零零元。
三、乙方必须按图施工并建立安全网络，确定专职安全保卫管理人员，甲方进行相关的安全教育。
四、高空作业必须系安全带，进入作业区必须戴安全帽，不得违章施工，野蛮施工。
五、施工中的各项管理工作，由乙方施工组长负责，由甲方监督，如发生安全事故，责任全部由乙方负责。
六、乙方在保证安全的前提下，保质量、保时间完成工期，如推迟一天罚款一零零零元，以此类推。
七、本协议从签订之日起至工程验收合格内有效。
八、如发现有偷窃、打架、赌博行为的，一经发现一次罚三零零零元，第二次发现清理出场，本协议失效，情况严重的移交公安机关处理。
九、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。
一零、工期至二零xx年一二月二零日
一一、付款方式：每月付工人生活费八零零元/人，工人退场时付至工程总款八零%,竣工验收后三个月内付至工程总款九零%,余款二年后付清（如修补工作不及时，不到位，由甲方安排修补人员，费用从乙方质保金中扣除）。
乙方每月五日上报工人出勤卡、工资卡（须有职工本人签字）否则市建管处查处后一切后果由乙方自负。
备注：施工过程中以及工程完工后垃圾应及时文明清理。不得抛扬等野蛮施工
甲方：
乙方：
日期：
通讯施工合同范本 第一九篇
发包人（甲方）：________________________
承包人（乙方）：________________________
双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本协议。
一、工程概况
工程名称：____________________________
工程地点：____________________________
工程内容：____________________________
二、工程承包范围
承包范围：_____________________面积为准
三、协议工期
开工日期：______年______月______号
坯房竣工日期：______年______月______号（中途如有下雨一天则往后推迟一天）
竣工日期：______年______月______号
协议工期总日历天数：______天
四、工期延误：因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延
一.设计变更和工程量增加；
二.一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过______小时；
三.不可抗力自然条件；
五、工程竣工：乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。
六、工程质量标准：__________县质量检测局为准。（不包括材料质量）
七、协议价款
金额：建筑面积每平方米￥______元×建筑面积的总平方米
工程预支款：￥______万元
竣工日付款：余下总金额的______%
工程款结算：检测工程竣工日后______个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款
八、组成协议的文件
一.本协议协议书
二.标准、规范及有关技术文件
三.图纸
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本协议的组成部分。
九、乙方向甲方承诺按照协议约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
十、乙方在施工过程中所需用的建材必需提前一零向甲方提出书面申请，甲方则需及时提供全部建筑不得误工，保证施工期间的畅通。乙方在施工过程中如有造成不必在的浪费则按照市价赔偿。
十一、甲方有权对乙方工程实施监督。在猪舍内部结构中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工过程中不得随意调动乙方的施工人员。
十二、本协议正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。
十三、协议生效
协议订立时间：________年_______月______日
协议订立地点：_________________________________________
本协议双方约定___________________________________后生效。
发包人：（签名）_______________
电话：_________________________
住所：_________________________
承包人：（签名）_______________
电话：_________________________
住所：_________________________
通讯施工合同范本 第二零篇
甲方(全称)：
乙方(全称)：
按照《_经济协议法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方就本工程施工事宜协商一致，订立本协议。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
承包范围：
承包方式：
二、工程日期
开工日期：
竣工日期：
协议工期总日历天数：_____天
三、质量标准
工程质量标准：
四、协议价款
金额(人民币大写)：
五、组成协议的文件
一、本协议
二、中标通知书
三、投标书及附件
四、标准、规范及有关技术文件
五、图纸
六、工程量清单
七、工程报价单及预算书
双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本协议的组成部分。
六、协议的生效及终止
一、协议签订之日起生效
二、除质量保证书外，甲乙双方履行协议的全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程并验收达到约定标准后，本协议即告终止。
三、协议的权利义务终止后，甲、乙双方应当遵循诚实信用的原则，履行通知、协助、保密等义务。
七、图纸
提供方及份数：
八、甲方工作
一、提供经当地消防部门审批的设计资料，如在施工中发生变化应及时协调乙方及设计单位予以解决。
二、对乙方施工现场的设备、配线、管路等予以保护。
三、如工程需基建方预留、预埋等基建配合工作，甲方应提前和乙方及基建单位协商解决。
四、提供具备施工条件的施工场地
五、提供施工所需水、电、电讯线路并接至施工场地
六、双方约定甲方应做的其他工作：
九、乙方工作
一、必须按消防部门审批合格的设计图纸和《建筑设计防火规范》等有关规定进行施工。
二、在施工过程中，如发现技术要求与现场实际情况不符合《国家消防验收规范》时应向甲方提出，由甲方和设计单位与消防部门协商解决。
三、乙方应按协议规定的时间完成和提供服务。
十、施工组织设计和工期
一、开工及延期开工
乙方应按协议约定的开工时间开始施工。乙方不能按时开工，应当以书面形式向甲方提出延后开工的理由和要求。甲方代表应当在接到延期开工申请后的四八小时内以书面形式答复乙方。因甲方原因不能按按协议约定的开工时间开始施工。甲方应并以书面形式通知乙方，推迟开工时间，工期顺延。
二、由于下列原因造成的工期延误，工期相应顺延：
a)甲方不能按协议规定提供图纸及开工条件;
b)工程量改变和设计变更;
c)因停水、停电、停气等原因造成的停工;
d)不可抗拒力;
e)因甲方无法达成约定义务造成的工期延迟;
f)双方约定工期顺延的其他情况：
三、工程竣工
a)乙方按协议条款约定的竣工日期或顺延的工期竣工，如遇特殊情况双方另议。
b)施工中甲方如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为协议文件组成部分。提前竣工协议应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施，甲方为提前竣工提供的条件以及提前竣工追加的协议价款等内容。
十一、工程质量
a)工程质量应达到协议书约定的质量标准。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。
b)双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
c)乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方代表依据协议发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员检查检验，并为检查检验提供便利条件。
d)甲方代表的检查检验不应影响施工的正常进行。如影响施工的正常进行，影响正常施工的费用由甲方承担，并相应顺延工期。除此之外严重影响正常施工的追加协议价款由甲方承担。
e)隐蔽工程和中间验收
根据国家、省、市有关规定执行。
f)重新检验
无论甲方代表是否进行过验验、当其提出对已经隐蔽工程重新检验时，乙方应按要求进行剥露或开孔，并在检验后重新进行修复。甲方承担由此发生的费用，并相应顺延工期。
g)本工程约定的质量保修金为施工协议价款的 %，本工程双方约定乙方向甲方支付质量保修金为(大写)质量保修金应在保修期过后一周内由甲方一次性返还。
本工程约定的质量保修期为一年。一年后如出现故障，乙方只收更换设备款和施工成本费用。
十二、协议价款与支付
一)协议价款的确定本协议价款采用_________方式确定。
二)双方约定的工程款(进度款)支付方式和时间：
三)甲方应按约定的支付方式和时间支付工程款(进度款)，由于甲方未能按时支付工程款(进度款)所造成的一切后果由甲方负责，如影响工程进度的相应顺延工期。
四)工程变更调整的协议价款及其他条款中约定的追加协议价款，应与工程款(进度款)同期调整支付。
十三、工程设计变更
施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前七天以书面形式向乙方发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，甲方应报规划管理部门和其他主管部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。
因工程设计变更所产生的工程费用应作为工程款的一部分与工程款同期调整支付。
十四、竣工验收与竣工结算
一) 工程竣工验收标准为国家和行业现行各项验收标准及甲乙双方的有关约定
二) 工程竣工验收合格后，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。之后双方参照本协议书约定的协议价款及补充条款约定的协议价款调整等内容，进行工程竣工结算.三) 甲、乙双方对工程竣工结算价款发生争议时，按协议中争议的约定处理。
十五、索赔和争议
一)违约的处理
除不可抗拒力外，因乙方不能按协议工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它违约行为，由乙方支付违约金，违约金按工程总造价的每天计收，但误期赔偿最高限额不超过协议总价的五%。
二)索赔
除非双方协议将协议终止，或因一方违约使协议无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行协议。因一方违约使协议不能履行，另一方欲中止或解除全部协议，应提前一零天书面通知违约方后，方可中止或解除协议，由违约方承担违约责任。
三)争议
本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向乙方所在地人民法院起诉。
十六、协议解除
一)甲，乙双方协商一致，可以解除协议。
二)有下列情况之一的，甲、乙双方可以解除协议：
一、因不可抗力致使协议无法履行;
二、因一方违约致使协议无法履行。
三、一方根据上述约定要求解除协议的，应以书面形式向对方发出解除协议的通知，并在发出通知的前一零天告知对方，通知到达对方时协议解除.对解除协议有争议的，按本协议争议的约定处理。
四、协议解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和转移工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地，甲方应为乙方撤出提供必要条件，并按协议约定支付应支付的工程价款.已经定货的材料、设备由订贷方负责退货或解除订货协议，不能退还的贷款和因退货，解除订货协议发生的费用，由责任方承担。除此之外，有过错的一方赔偿因协议解除给对方造成的一切损失。
五、协议解除后，不影响双方在协议中约定的结算和清理条款的效力。
十七、 协议份数
本协议一式两份，甲乙双方各执一份;副本一式两份，甲乙双方各执一份。
十八、 补充条款
甲方：(章) 乙方：(章)
法定代表人： 法定代表人：
通讯施工合同范本 第二一篇
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
甲方需，现甲方将该工程交给乙方施工，经双方友好协商，订立如下协议：
一、工程内容：
二、工程质量要求：______________________________________________________
三、工程量（暂计）：
四、计价方式：
五、工期要求：
六、结算及付款方式：实际完成量乘以单价，总造价(含应纳税费)约 __________元整（￥）。乙方完成后甲方现场验收证实签证后再结算，甲方结算后 天内一次性付清所有款项给乙方。
七、违约责任：乙方逾期完工的，每逾期一天，须向甲方支付总工程款_____‰的违约金；逾期超过_____天，甲方有权解除合同，乙方须按合同总价款%的标准赔偿甲方损失。乙方工程不符合质量标准的，乙方须无条件返工，且工期不顺延。
八、乙方自行承担施工安全和人员安全责任及由此造成的一切法律责任与经济责任。
九、在本合同执行的过程中发生争议时，双方应友好协商予以解决。经协商仍无法达成一致的，双方同意按以下第种方式解决：
一、向武汉仲裁委员会提请仲裁；
二、依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、本协议经双方盖章签字后生效，工程完工，乙方收齐工程款后自然失效。本协议一式_____份，甲方执 份，乙方执 份，效力相等。
甲方：
甲方代表：
乙方：
乙方代表
签订时间： 年 月 日
通讯施工合同范本 第二二篇
甲方：
乙方：
为确保xxx项目按期开工，便于施工设备材料进场,甲乙双方依照《_合同法》及其它相关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，双方就xxx项目一期工程施工便道承包事项协商一致,达成以下协议：
一、工程概况
一、工程名称：xxx项目一期工程便道施工。
二、工作内容：便道清表土方开挖，开山渣基层，水稳层面层，便道四周水沟开挖及便道半年维护等工作。
二、承包内容：
按甲方工程部提供的印象地中海第一期施工便道施工，便道线路走向甲方代表现场确定。
便道施工做法如下：
①清除表层土深
②开山渣厚铺实碾压，便道中间放坡，雨水排入便道两边水沟
③水稳层厚面层压实
④便道四周排水沟开挖,不允许道路积水现象
⑤施工便道维护期六个月，在维护期内乙方负责免费维护不计费用。
三、工程价款及支付方式
一、经甲乙双方协商，施工便道采取固定综合单价承包方式，综合包干价：元/立方米。结算工程量=开山渣基层体积+水稳层体积。本合同单价已包括了完成该工程项目承包内容所需的全部费用，即人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金，及施工中所采取的一切措施等所有费用。
二、本工程为单价一次性包死，一经双方确认，不做任何调整（不受天气、市场价格、现场施工条件等因素的影响）。
三、乙方全部完成所属工程竣工后，经甲方验收合格，按照甲乙双方确定的工程量办理工程结算。
四、便道施工全部完成并经甲方验收书面确认工程质量合格后一零日内，甲方支付工程价款的九五％给乙方；余款五 % 作为工程质量保修金，保修期半年，质保期满后一零日内甲方一次性支付给乙方余款（保修金不计利息）。
四、工期要求：
本合同日历工期二五天。甲方有权按项目进展情况及时调整施工工期。如甲方原因造成延误，工期顺延。
五、施工安全与管理：
一 为加强现场管理，乙方施工负责人应随时在现场与甲方保持联系。
二 乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育，自觉遵守地方政府的有关规定，自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定，杜绝安全事故，维护好现场文明施工形象。若发生上述事件，乙方应自行与责任方协商解决，并自行承担由些而产生的经济责任。
三 乙方施工过程中，如果发生安全事故，由乙方自己承担责任，与甲方无关。
四 乙方在工程施工期间负责协调处理好与本村村民的关系，不得因其他村民未能承建本便道工程施工而发生纠纷，造成工程停工或延误，如发生上述情况，乙方不能得到及时处理，甲方有权终止本合同并向乙方索赔壹万元。
六、施工技术要求：
一、乙方每一道工序施工完毕自检合格后通知甲方工程师检查验收，甲方工程师检查合格后方能进行下道工序的施工。
二、施工过程中各工序检查出的不合格的部位，乙方应无条件返工和完善，并承担其全部费用。
七、其他未尽事宜双方协商解决。
八、本合同自签字盖章起生效，合同履行完毕即失效。本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。
合同附件：《印象地中海项目施工便道做法》
甲 方：
乙 方：
日期：
通讯施工合同范本 第二三篇
甲方：
乙方：
甲方的房屋需要装修，现委托乙方敲墙等工程。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：
一、工程内容：
乙方负责敲掉甲方提出来的墙体、拆除木门和铲除墙壁和顶部的老粉并把建筑垃圾倒在甲方指定的地点。
二、价格：
总包干价为：施工完毕，由甲方验收通过后给付。
三、双方的权利和义务
一）甲方提供施工用电、施工用水和照明，并指定装潢垃圾堆放地点。
二）乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，做到文明施工、安全施工。
三）由于乙方施工造成甲方和第三方设施损坏的，由乙方负责维修或赔偿。
四）施工过程中造成的安全事故由乙方自行负责。
三、本协议书一式两份，甲、乙方执一份，具有同等法律效力。
该责任书自双方签字之日起生效，至乙方负责施工完毕，即告终止。
甲方：
乙方：
签约日期：_____年_____月_____日
通讯施工合同范本 第二四篇
甲方：__________有限公司（以下简称甲方）
乙方：__________（以下简称乙方）
甲乙双方共同参与投标的___________工程施工合同（以下简称主合同），在双方共同努力下，业主将该合同授予甲方。经协商，甲乙双方就合作施工主合同工程施工事宜达成一致意见，以便共同遵守。
第一条：工程实施责任及要求
一、甲方将主合同项下全部工程的实施责任交乙方承担（包括该合同项下的全部变更工程）。
二、工期、质量必须满足主合同或业主要求。
第二条：甲方责任
一、负责及时办理主合同的履约担保和动员预付款担保手续。
二、负责为乙方实施主合同提供相应的授权，解决只能由甲方解决的事项。
三、负责及时向乙方传递来自业主、监理、沿线地方政府的涉及本协议执行的指令、通知、图纸、资料等。
四、负责在乙方所做计量支付申报工作上，及时办理需要自身完成的工作。
五、负责工程质量、进度、文明施工、安全生产、环境保护、计量支付等方面的监督检查。
第三条：乙方责任
一、负责代甲方履行主合同的施工、缺陷修复及保修责任。
二、负责以自身资源按照主合同要求完成该工程，自担风险、自负盈亏。
三、自觉接受甲方、业主、监理的各项监督检查。
四、负责自本协议签字之日起______日内，向甲方交纳：甲方为办理主合同保函而向银行交纳的.抵押金______元及相应的财务费______元。
五、负责自本协议签字之日起______日内，向甲方交纳：本协议履约保证金______元。
六、保证不以甲方或项目部的名义从事于本工程无关的活动。
七、未经甲方许可，不得将本工程的全部或任何部分转包或分包给第三方。
八、负责及时清偿为实施本工程而产生的各类债务，及时支付民工工资。
九、每月______日前向甲方报送当月统计报表及下月进度计划。业主计量支付报表批复后______日内传至甲方。
一零、工程结束后，除向业主提交完整的竣工资料外，还需向甲方提交业主终期支付报表，交工证书、施工总结等。
一一、负责为甲方派遣到本工程从事本工程管理、或解决需由甲方出面解决的问题的人员提供必要的工作和生活条件。
第四条：印章管理项目
经理部印鉴由甲方授权代表管理，用印范围只对业主和监理以及当地政府的各种报表、文件、资料、证明、工程结算及费用拨付等。因乙方组织施工所需的劳务合同、机械设备购置和租赁合同、各种材料采购和加工合同、临时征地合同等确实需要使用项目经理部名称和印鉴时，须经甲方代表同意，用印人必须是乙方或乙方授权代表。
第五条：费用、结算与支付
一、业主支付给本工程的动员预付款、材料预付款、工程结算款、奖金一律归乙方所有，相应的罚金亦由乙方承担。
二、甲方收取管理费为主合同总价的______%（含变更、索赔费用）。施工过程收取的费用以乙方当月统计产值为基数进行计算，最终收取管理费总额以业主终期计量支付工程款为基数进行计算。乙方应在每月______日前将本月管理费汇至甲方指定账户。
三、甲方收到银行保函抵押金后______日内支付乙方。
四、业主履行了工程缺陷修复责任的前提下，甲方收到业主返还的质量保证金后______日内支付乙方。
五、乙方负责承担本工程所发生的各种税赋，并按有关规定纳税。
六、乙方负责承担甲方派出人员的工资，标准为：于每月______日前汇至甲方指定账户，由甲方负责给派出人员发放工资，时间从本协议签订之日起至工程交工验收后______个月止。
第六条：违约责任
一、对于主合同所规定的甲方的合同责任，双方按本协议规定的各自的责任分别承担。若由于自身原因造成违约，违约方不得要求另一方共同承担违约责任。
二、进度与质量不符合业主要求，乙方应无条件整改，直至满足业主要求，否则，甲方有权解除本协议，部分或全部没收乙方的履约保证金、质量保证金，并承担由此给甲方造成的一切经济损失。
三、若乙方施工造成环境污染，乙方须及时自费清除污染，赔偿受污染方的经济损失。
四、由于乙方自身原因产生安全事故，导致乙方、甲方或第三方人身财产受损，乙方须自费承担事故处理费用，向受损方赔偿。
五、若乙方未能按期完工，并因此招致业主对甲方的处罚，应全部由乙方承担，并加倍赔偿甲方的损失。
六、若乙方未及时向甲方交纳管理费，则乙方应按延迟付款总额的______‰每日向甲方支付滞纳金。
七、未足额缴纳各种保证金，甲方有权终止本协议并将本工程施工权收回。
八、若乙方擅自将本工程分包转包或以甲方名义从事于本工程无关的经济活动，甲方有权终止合同收回工程，乙方应承担由此给甲方造成的一切经济损失。
九、若乙方未及时清偿本工程实施所产生的债务，则乙方须承担由此给甲方造成的一切法律责任、经济和名誉损失。
第七条：其他未尽事宜，双方友好协商，并签订补充协议。补充协议作为本协议的补充，不得与本协议相抵触，应与本协议一起共同执行。
第八条：因履行本协议所引起的一切争议，双方应在诚信原则基础上协商解决。如协商不成，双方均可到甲方所在地人民法院起诉。
第九条：附则
一、本协议经双方签字盖章后生效。履行完本协议约定的全部义务、工程竣工验收达标，移交全部工程资料，保修期满，结清各项费用后终止。
二、本协议一式______份。甲方______份，乙方______份。
甲方：（盖章）
乙方：（盖章）
______年______月______日
通讯施工合同范本 第二五篇
委托方（以下简称甲方）：
受委托方（以下简称乙方）：
经甲、乙双方协商，甲方的云南省牛栏江—滇池补水工程德泽水库枢纽工程试验检测工作由乙方完成，特订立本合同。
一、试验检测范围
本工程所涉及的在云南润诺建筑工程检测有限公司试验检测资质范围内的试验检测项目。
二、双方的义务
一、甲方的义务
（一）按本合同约定按期支付试验检测费用。
（二）按相关工程管理规定，提供建筑材料各产品的相关资料，并填写试验委托单。
（三）负责现场试验检测人员的住宿和办公地点，支付试验检测费用。
二、乙方的义务
（一）按工程进度和试验委托单及时完成工程的试验检测任务，并及时提交试验检测报告。
（二）按国家现行标准、规范规程安排设备、人员进行试验检测，并对检测试验成果进行评定。
（三）对甲方的工程技术保密。
（四）提供相关的工程技术咨询服务。
（五）协助甲方送检乙方试验检测资质范围外检测项目。
三、检测程序
一、部分受检样品由乙方负责取样送到外送实施检测，现场施工质量检测由乙方安排试验检测人员进行检测。
二、对各种试验检测工作，甲方需提供技术要求，明确样品的产品信息和检测要求。
四、履行期限
自本工程开工开始至工程完工，共计四十二个月，甲方付清试验检测费用，乙方提交完试验检测报告为止。
五、检测费用和支付方式
一、本工程试验检测费用按总价贰佰万元（￥二零零万元）包干，不含乙方试验检测资质范围外送检所支付的费用。
二、乙方试验检测资质范围外的送检试验检测费用由甲方支付。
三、试验检测费用按工程进度比例进行支付，并于工程试验检测资料移交后一个月内支付所有费用。
六、争议解决
本协议如发生争议，友好协商解决。如协商解决不成，则进行仲裁。
七、其它
一、本协议自双方签字盖章之日起生效，自双方义务履行完毕之日止。
二、本协议一式陆份，双方各执三份。
委托方（签章）：
受委托方（签章）：
日期：
通讯施工合同范本 第二六篇
二、乙方责任
根据甲方的要求，安全、优质、高效的完成甲方交付的每一项施工任务。如因自身原因造成损失，责任乙方自负。 协助甲方对施工资料的收集工作，配合甲方整理、签认。如因乙方施工质量达不到要求，而不能签认，造成损失由乙方负责。及时向甲方汇报施工中出现的情况。 施工期间服从甲方必要合理的安排调配。 工作中严格遵守企业各项规章制度。生活中严于律己不得做出任何有损企业形象的事情。 严格按照施工技术交底施工，没有甲方责任人签认不能进行下一道工序。 根据施工现场调查，向甲方提出合理化方案，配合甲方及时调整施工方案。 配合甲方填写施工日志。
四、安全质量
一、 安全
(一) 乙方必须提高自身安全意识，所有参加施工的人员，在施工前须接受甲方的安全质量教育，经甲方同意后方准施工。
(二) 杜绝挖坏、破坏铁路沿线或地方地下既有光、电缆和民用设施等。发生以上情况予以相应处罚，并按照相关规定追究责任。
(三) 乙方在施工过程中，一旦发现施工现场存在施工安全隐患时，必须及时通知甲方现场安检人员和技术人员，积极协助消除影响施工的安全隐患。
(四) 乙方一意孤行、盲目蛮干、不遵照甲方施工安排而造成施工安全事故者，将对相关责任人予以严厉处罚。
(五) 甲方合理安排施工，对可能发生的安全隐患应及时预防，如有安全隐患应立即做出相应反映，确保人身、施工安全。
(六) 对乙方的施工过程进行严格细致的安全检查，实行有效的监控。
二、质量：
(一)乙方必须保质保量按甲方要求完成施工任务，并达到甲方技术交底所要求的标准。
(二)乙方不按甲方要求施工而导致工程出现质量问题，甲方有权责令乙方返工或停工，直至符合质量要求为止。由此发生的一切费用由乙方全部承担。
五、付款方式
甲方根据施工需要在乙方人员签字后由甲方预先支付乙方施工所必需的资金，待工程竣工验收后甲方对乙方进行一次性清算。
六、其他事宜
本合同未尽的其他事宜，经双方共同协商解决。
七、生效期限
本合同自双方签字盖章之日起生效，在双方就工程价款清算结账完毕后，自行失效。
八、合同份数
本合同一式四份，甲乙上方各持两份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
通信工程施工合同范文三
甲方：
乙方：
为加快工程进度，甲方委托乙方进行邵阳地区固网工程进行施工，经双方共同协商将工程施工的有关事项达成如下协议。
一、工程内容
一、工程地点：邵阳地区九县三区固网接入工程。
二、本工程二零一一年二月二二号开工至二零一二年元月三一日完工，并移交建设方验收。
三、本工程采用包工的方式进行，乙方负责线路的施工和工程进行查勘，上报材料，除此，本工程的施工困难大小和安全事故所产生的一切费用概由乙方自行负责，乙方在施工中应尽量避免在公路用地和控制区架设线路，乙方必须全部完成所承建的县乡和指定的全部固网接入工作，否则甲方将不予对工程进行结算。
第二条 甲方负责对工程进行全面管理，要求乙方按期如质完成所负责的工程，乙方工程完工后，必须做好所有草图，好便于甲方对工程进行验收。
第三条 乙方在工程没有甲方代表验收、移交之前，本工程所有改道的一切费用由乙方负责。图纸误差比例不得超过一%，保留好原始资料。做好随工、监理的隐蔽工程签证，如果由此造成的审计核减，将相应的乙方工程款中扣除。
第四条 工程质量
一、工程施工要求按照_颁发的技术规范与联通建设方所制定的规范要求进行，保质期内工程质量不符合合同规定的，乙方负责无偿修理或返工。
二、特殊地段处理由乙方自行负责，所需费用由乙方承担。
三、工程施工必须严格按下发的技术资料文件施工，如遇到特殊情况需更改时，必须征得甲方和现场监理的同意，并附有工程更改签证方能有效，工程施工质量，光缆需采用波纹管保护，需做到余线绑扎整洁，摆放位置合理(最好是屋顶和阳台)固定、直埋深度不底于七零公分。并做好子管保护工作。
第五条 安全责任
一、在施工期间和正常维护期间，乙方应做好安全保卫工作，完善防水、防火、防盗、防事故、保质量等安全保障措施。
二、在施工过程中，乙方对施工安全负责到底，如在施工过程中发生人身伤亡、车辆交通整套入、设备损坏丢失和工程质量等事故、以及对第三方造成损害的，概由乙方承担全部责任。
第六条 工程结算和付款方式
一、本工程管道布放、寄挂、复挂光缆每公里一四零零元，直埋、墙吊、钢绞线等每公里二五零零元。其一切材料均由甲方负责。
二、工程付款按联通公司，每次审计后的工程款九零%付给乙方。剩余的一零%，终验后一年内付清。实际一次性大包工结算。具体长度以实际长度为准。各地段工程难度的差异，不做任何变动。该工程发生的一切费用，均在本承包单价之内，甲方不承担任何费用;中途甲方不付给乙方任何费用。
第七条 附则
一、本合同一式二份，自双方代表签字即生效。工程竣工验收符合要求，保修期结束，工程款支付完毕后终止。
二、如因乙方原因影响工程质量与工程进度，甲方有权终止合同，并安排其它施工队进场施工。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
通讯施工合同范本 第二七篇
甲方承建之xxxxxx，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：
一、工程内容
按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，具体为： 站、 区间交通设施部分工程。
二、方式
甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的一零%为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。
三、组织领导：
一) 乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。
二) 乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。
三) 乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
四、双方责任：
一、甲方责任：
一) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。
二) 负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。
三) 负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。
二、乙方责任：
一) 严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。
二) 强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。
三) 工人进入施工现场必须穿反光背心，佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。
四) 负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。
五) 必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。
六) 具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施，并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方自承担。
七) 乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。
八) 该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。
九) 乙方不得将依据本责任书取得，经甲方委托施工之施工任务再行转包，否则甲方有权立即收回本施工项目。
通讯施工合同范本 第二八篇
发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他相关法律法规，遵循平等自愿公平和诚信互利的原则，甲乙双方就本建设工程施工事宜协商一致，达成如下协议：
一、工程概况
一、工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
二、地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
三、工程规模：总建筑面积约XX万m二，总造价约XX亿元人民币(具体以工程实际规划为准)。
二、承包范围和承包方式
一、建设项目施工总承包：建筑设计施工图纸范围内所有施工内容(含设计变更和签证部分)，电梯有由甲方指定专业单位施工和业主自主装修的除外;由乙方按图纸设计内容以包工包料方式进行总承包。
二、乙方不承包施工范围：由甲方另行发包，乙方配合施工的工程项目如下：
一)地下室人防口部防护门安装和地下室的有关设备安装;
二)商场部分的内装饰;幕墙、钢结构、网架;
三)整体工程的消防报警、消防喷淋、消火栓系统、防排烟系统、防火卷帘安装;
四)空调设备和末端系统安装(含商场无眠冷却塔设备安装);
五)商场和住宅楼的电梯设备安装;
六)供电部分：高压进线和变、配电所(室)的设备安装;
七)供水部分：市政进水管道敷设和供水设备安装;
八)室内外天然气管道敷设、安装
九)综合布线中的电视、通讯、宽带线路的施工以专业单位要求的分界点为准;
一零)商场屋顶花园的绿化和小品点缀;
一一)地下室、商场、住宅楼的安全监控系统施工;
一二)住宅楼近乎成品防盗门、防火门和铝合金门窗制作、安装;
一三)室外配套工程;
三、工程质量、施工标准
一、工程质量：合格;争创二连浩特市优质工程(如创市优质工程，甲方按乙方工程造价的奖励给乙方)。
二、工程质量评定标准：执行GB 五零三零零-二零零一《建筑工程施工质量验收同意标准》。 四、开工日期
一、开工日期：以监理公司和甲方发出的开工令为准。
二、竣工日期：以甲乙双方约定并确定的竣工之日为准。
三、总工期：以下发开工令之日起个月(日历日期)全部完成。
五、工程造价予(决)算适用定额、材差调整和取费标准
一、定额执行：工程承包按施工图纸工程量及相关定额计算，工程定额土建工程执行《全国统一建筑二零零零工程基础定额安徽省综合估价表》及土建补充定额(二零零三)，二零零四年《XX省建筑工程补充定额估价表补充价目表》、装饰定额执行《XX省装饰工程综合估价表》、安装执行《全国统一建筑安装工程基础定额内XX省综合估价表》及(二零零零年第二版定额)。
二、在合同期间内政策性调整的给予按实调整，材差按照施工期同期《XX工程造价信息》中发布的信息价进行调整。
三、取费标准：取费按一类工程类别取费下浮五个点，按实决算。
具体执行如下：
一)土建工程：综合取费系数为直接费二%安全专项基金和税)
二)装饰工程：综合取费系数为(定额人工费+流动施工津贴二%专项基金和税)
三)安装工程：综合取费系数为(定额人工费+流动施工津贴二%专项基金和税)
四、结算调整：
(一)工程变更，甲方提出的经设计单位同意的工程变更，凭经甲方签证程序签证
的有效联系单进行。
(二)材料变更，在施工过程中的材料品种、规格、型号、质量等级的改变，除甲方要求设计变更外，其余均不作调整。
(三)钢材、商品砼等主要材料价格按XX市每期信息价，无信息价材料或需要确定品牌的材料，有甲方指定品牌和认定到场价格，并计取双方约定的综合费率，材料差价列入直接费内。
(四价五%
(五)变更及调整部分的工程费用编制依据与本协议约定的价格计算依据相同。工程价款、工程签证，经甲方代表签字及加盖甲方印章后生效。
六、付款节点
本项目工程乙方垫资施工至地上一层结构完成时，作为业主首次付款的.时间节点。
七、工程款支付方式
一、乙方垫资施工至地上一层结构完成时为首次付款节点，届时乙方即向甲方报送工程量表，甲方收到乙方报表之日起一五天内审核确认,并支付乙方已完工程量的七五%工程款。
二、首次付款节点以后工程进度款付款按每月为付款节点，乙方每月二五日向甲方报送当月已完工程量报表，甲方收到报表之日一零天内审核确认，并支付已完成工程量的七五%进度款(包括设计变更、工程量增减及现场签证量;材料差价及材料量差同时在每月进度中调整并在拨付进度款时一并支付)，主体结构封顶验收合格后一零日内付至全部价款的八五%。
三、竣工验收合格之日起一零日内支付已完工程量的 九零%工程款。
四、乙方提交竣工结算报告之日起三个月内甲方审核完毕，逾期视作乙方决算已被甲方确认。工程审计后一零日内支付至工程结算总造价的九七%，余三%作为工程质量保修金，保修金的返还按照《房屋建筑工程质量保修办法》中保修年限分期分批无息返
还;期满壹年内返还保修金的四零%，期满贰年返还保修金的六零%，三年期满无质量保修内容返还剩余的保修金。
五、竣工后，如甲方不能按时付清应付尾款，甲方同意按成本价以本项目中的住宅
或商场作价抵押抵付(总抵押价款不大于应付清尾款的二零%)。
六、为了保证乙方资金使用安全，在未付清乙方应付款期间，乙方参与监管使用本项目甲方售房款。甲方同意将售房款的八五%全部优先向乙方支付。
八、工程履约保证金
一、本工程履约保证金一零零零万元人民币。双方在签订工程合作协议后十日内一零零万元人民币履约保证金打入甲方指定银行。
二、本协议签订后一个月内，甲方办理好开工许可手续，由乙方负责找三家资质，由甲方协助乙方办理移标手续并收到中标通知书后十个工作日内，付九零零万元人民币履约保证金(合计履约保证金一零零零万元人民币)打入甲方指定银行;因乙方施工招投标发生的费用(含乙方邀请投标单位的费用)由乙方承担。
三、保证金返还：工程±结构完成时一次性全部返还履约保证金，以便于乙方顺利施工。
九、双方责任
一、甲方责任
(一)甲方选派 为驻工地代表，负责监督承包人的施工进度和质量，并按甲方规定程序履行相应职责，协调现场各有关单位的相互配合。
(二)甲方提供施工用水电连接点，并根据现场实际情况尽量提供临时设备等所需场地。
(三)审核乙方编织的施工组织设计，施工进度总计划及分部分项工程造价和材料设备进场计划。
(四)按本协议约定及时进行验收、审核和返还保证金并支付工程进度款。
二、乙方责任
(一)乙方选派 为乙方驻工地代表并书面通知甲方，负责施工现场的全面工作，根据本合同规定处理现场有关承包工程设计图纸、施工进度、技术力量、安全施工、检查验收、洽谈签证等事宜。未经甲方允许乙方不得更换代表，如甲方认为该
代表不称职，乙方应在接到甲主通知后四八小时内进行更换并书面通知甲方，后任代表应承认前任代表的一切行为和签字。
(二)合同签订后一零日内编制完施工组织设计(包括现场施工平面图、工程进度
总计划、大型施工设备进场计划、劳动力进场计划、质量安全控制计划等)，并报甲方，组织设计经甲方审核确认后乙方应严格执行。
(三)按当地有关政府及甲方要求自行办理施工现场交通、环卫和施工噪音管理等手续并承担相应费用。
(四)做好施工资料的记录和整理，按形象进度向甲方报送已完工程进度报表和下阶段工程进度计划报表。如不按时报送进度资料，甲方可不予支付相应工程款。
(五)乙方应加强自身及其施工范围内所有施工单位的安全管理，与所有施工单位共同采取切实可行的防范措施，负责购买现场施工人员(含临时工在内的所有参建人员)的人身意外伤害保险。由乙方原因造成的火灾、意外事故，由乙方承担全部责任。包括承担有关政府部门由于上述事故而规定的任何罚金或采取措施费用。
(六)施工进程中应由乙方完成、配合的事项，乙方应积极完成或配合，如经甲方合理书面通知后，乙方仍未完成或配合的甲方有权雇佣第三方完成，发生的费用由乙方承担，该费用在同期工程款中扣除。
(七)居民滋事妨碍施工、扰民纠纷等事宜，乙方应积极协助甲方处理。
十、违约责任
一、甲、乙方双方签订本协议后，乙方在进场施工一个月内甲方办理完招投标中标通知书，施工许可证具备，监理公司发放开工令等一切手续。否则壹个月内进场的人工工资及建筑材料、设备的经济损失，均由甲方负责。
二、甲方未按协议约定的付款方法返还乙方保证金和支付乙方工程进度款，甲方除承担银行同期利率的利息以外，每逾期一天，承担合同总价的万分之五违约金，超过十五天以上的，乙方有权停止施工，现场施工人员、管理人员的人工工资，周转材料，材料及一切设备租赁费用，甲方应承担一切费用的损失，同时工程顺延。超过三十天，保证金加倍返还，违约金加倍，并承担由此给乙方造成的损失的双倍赔偿。
三、乙方因工程质量原因，造成的质量事故，出无偿返工至合格标准外，甲方将视造成的损失给予乙方两倍的罚款。
十一、其他
一、本协议作为《建筑工程施工合同》的附件，具有同等法律效力，如与《建筑工程施工合同》或招标文件不符，以本协议为准。
二、本协议在执行中的未尽事宜，双方可根据具体情况协商另行签订补充协议，具有同等法律效力。
三、本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，双方签字盖章生效。
甲 方：
法定代表人：
委托代理人：
签定日期：
年 月 乙 方：法定代表人：委托代理人：签定日期： 年 月 日 日
通讯施工合同范本 第二九篇
甲方：
乙方：
甲方的房屋需要装修，现委托乙方敲墙等工程。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：
一、工程内容：乙方负责敲掉甲方提出来的墙体、拆除木门和铲除墙壁和顶部的老粉并把建筑垃圾倒在甲方指定的地点。
二、价格：总包干价为：施工完毕，由甲方验收通过后给付。
三、双方的权利和义务
一）甲方提供施工用电、施工用水和照明，并指定装潢垃圾堆放地点。
二）乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，做到文明施工、安全施工。
三）由于乙方施工造成甲方和第三方设施损坏的，由乙方负责维修或赔偿。
四）施工过程中造成的安全事故由乙方自行负责。
三、本协议书一式两份，甲、乙方执一份，具有同等法律效力。该责任书自双方签字之日起生效，至乙方负责施工完毕，即告终止。
甲方：乙方：
签约日期：_____年_____月_____日签约日期：_____年_____月_____日
通讯施工合同范本 第三零篇
框架协议或框架合同是源于德国法的概念，是指为双方当事人之间签订的同一类型合同(个别合同)，提供基本框架(架构)和基本条件的合同。框架协议一般存在于长期或复杂的交易关系中，订立框架协议的目的在于提前确定合作对象和双方的合作关系，并调整在框架协议的范畴下订立的所有合同中普遍存在的问题。
框架协议作为复杂交易常用的协商工具，在我国目前的商业实践中被广泛采用。在就交易的各项细节达成一致意见之前，当事人会选择先行签订一个框架协议，表明各方已就交易的主要内容达成共识，同时约定各方当事人将就交易的具体细节另行签订相关书面协议。
对于这类框架协议的性质和效力，目前司法实践中存在较大争议，理论界也存在不同观点。在本文中，笔者将结合理论界的观点和最高人民法院的判例，对于框架协议的性质进行辨别和区分。
一、框架协议是预约还是本约
框架协议是企业兼并重组交易中常见的一种合同类型。例如，在某企业以换股方式进行的重组中，合作各方首先签订了一份《框架协议》，其中对于重组的整体方案、各个步骤的具体安排、违约责任以及适用法律和争议解决都进行了明确约定。各方在协议中约定：“各
方同意在本协议签署后根据本协议的约定正式签订《出售资产协议》、《发行股份购买资产协议》等其他相关协议。”随后，合作方另行签订了其他具体的合作协议。在本案中，《框架协议》是预约还是本约?
对于框架协议的性质问题，目前的理论界并没有形成统一的`观点。我们注意到，部分学者认为，框架协议应属于本约。例如，清华大学教授韩世远在解读《最高人民法院人民法院为企业兼并重组提供司法保障的指导意见》时指出，“框架协议通常表现为本约，只是其中会有一部分内容，需要将来当事人通过具体合同另行具体化。”
其实，想要判断框架协议是预约还是本约，首先应明确一个前置问题，即如何区分预约和本约。
预约和本约是一组相对应的概念。按照学界通说，预约是约定将来成立契约的契约，而将来成立的契约就是本约。我们注意到，目前的司法实践中并没有形成对于预约和本约的统一区分标准，判断合同属预约还是本约完全属于法官自由裁量权的范畴。然而，由于不同的法官对于法律的理解存在较大差异，司法实践中对于预约和本约的认定存在诸多不同的方法和标准，不同地方、不同级别的法院也存在比较严重的“同案不同判”的现象。由于预约和本约在违约责任和赔偿范围上存在较大差异，错误认定合同的预约或本约的性质将会导致不公平的裁判结果。
《最高人民法院审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》首次对预约合同进行了规定，该解释第二条规定：“当事人签订认购书、订购书、预订书、意向书、备忘录等预约合同，约定在将来一定期限内订立买卖合同，一方不履行订立买卖合同的义务，对方请求其承担预约合同违约责任或者要求解除预约合同并主张损害赔偿的，人民法院应予支持。”上述条文明确规定了预约合同的效力和违约责任，但略显遗憾的是，该司法解释并未就如何区分预约和本约进行规定，这一问题上的立法空白也直接导致了审判实践中在该问题上存在的混乱局面。
对于预约和本约的区分，很多学者提出了自己的见解。中国_梁慧星教授认为，预约与本约可以通过以下方式进行辨别：第一，是否需要另签买卖合同。如果需要，则是预约。第二，是否发生直接交货、付款的义务。如果是，则是本约。第三，违约之后，是否可以要求继续签订买卖合同。如果可以要求继续签订买卖合同，则为预约。中国人民大学王利明教授认为，预约和本约从以下几个方面进行区分：第一，预约没有设定具体法律关系的意图，否则应将其认定为本约。第二，预约合同的标的仅为订立本约，一般不包括形成具体的债权债务关系的内容。第三，在预约合同中，一般不可能出现违反本约合同的责任的约定，当事人通常只是约定要在一定期限内订立本约合同。
学者们主张的判断标准虽然存在差异，但大都是以合同的具体内容作为判断某一合同是预约还是本约的根本标准。在审判实践中，部分法官同样采用类似的客观标准对预约和本约进行区分。那么客观解释方法究竟是否是预约和本约的根本判断标准呢?答案是否定的。最高人民法院在(二零一三)民提字第九零号民事判决书中明确：判断当事人之间订立的合同系本约还是预约的根本标准应当是当事人的意思表示。
二、最高法院：区分标准是意思表示
二零xx年九月二零日，蜀都实业公司(甲方)与讯捷公司 (乙方)签订《购房协议书》约定：甲乙双方就售房事宜形成如下一致意见：一.乙方购买甲方所拥有的二一零零平方米的房屋，总价格六七五零万元。二.本协议签订之日起，甲方收到乙方预计购房定金一零零零万元，待购房合同签订时，该定金自动转为购房款。三.甲、乙双方应就购房合同及付款方式等问题在本协议原则下进行具体磋商。 四.甲、乙双方均应遵守本协议所确定的原则，违反则违约方向守约方支付违约金 一零零零万元。五.甲乙双方就该宗房屋买卖合同签订时，本协议自动失效。
双方当事人对于该《购房协议书》的性质持不同的主张，而一审法院和二审法院均依据协议内容认定该《购房协议书》具有本约性质。在该案再审中，最高人民法院认为该协议的性质为预约，一审、二审认定其为本约是错误的。
最高人民法院在该案的判决书中对如何区分预约和本约进行了充分、详细的说明：
“首先，仅就案涉《购房协议书》而言，其性质应为预约。预约是指将来订立一定契约的契约。预约的形态多种多样，有的预约条款非常简略，仅表达了当事人之间有将来订立本约的意思，至于本约规定什么内容留待以后磋商决定;有的预约条款则非常详尽，将未来本约应该规定的内容几乎都在预约中作了明确约定。而若仅从内容上看，后者在合同内容的确定性上几乎与本约无异，即使欠缺某些条款，往往也可以通过合同解释的方式加以补全。因此，仅根据当事人合意内容上是否全面，并不足以界分预约和本约。判断当事人之间订立的合同系本约还是预约的根本标准应当是当事人的意思表示，也就是说，当事人是否有意在将来订立一个新的合同，以最终明确在双方之间形成某种法律关系的具体内容。如果当事人存在明确的将来订立本约的意思，那么，即使预约的内容与本约已经十分接近，即便通过合同解释，从预约中可以推导出本约的全部内容，也应当尊重当事人的意思表示，排除这种客观解释的可能性。本案中，蜀都实业公司与讯捷公司在 二零零六年九月二零日签订的《购房协议书》中明确约定了双方拟进行买卖的房屋的位置、面积和价款，应当说具备了一份正式的房屋买卖合同的主要内容，可直接据此履行而无须另订本约。但是，双方当事人同时在该协议中约定：“??三.甲、乙双方应就购房合同及付款方式等问题在本协议原则下进行具体磋商。??五.甲乙双方就该宗房屋买卖合同签订时，本协议自动失效。”可见，双方当事人虽
通讯施工合同范本 第三一篇
甲方：
乙方：
甲方为了抓工程施工进度，确保工程施工质量，安全顺利完成重庆市綦江县公信建材有限公司活动板房地坪施工任务，将本分项工程发包给乙方，为了明确甲乙双方责任。经双方协商共同达成如下协议：
一、工程名称：重庆市綦江县公信建材有限公司活动板房地坪硬化工程
二、工程地点：桥河工业园区区内
三、工程性质：人工费（注：含材料）。
四、人工费工作范围、内容及价格。
一、工作范围及内容：地坪平整、C二零砼一零零厚地坪硬化（含C二零砼材料）约一五*八米；（在施工途中所须的一切劳动工具及安全帽由乙方自行购买，并派人配合好施工人员超平放线等工作）。
二、人工费价格：地坪硬化（含C二零砼材料和运一切材料、机具到现场），价格为 元/M二（含税票），工作完成后按实际面积进行结算。
五、质量等级要求：经甲方现场验收达到合格标准。
六、人工费的支付：工成完工后乙方凭税票，甲方一次性付款。
七、乙方必须确保安全生产。在施工中的安全设施、防护用具由乙方自行负责，禁止违章作业。若因乙方管理不力、防护不到位、人为造成一切事故责任事故，由乙方自行承担经济及民事责任。
八、乙方必须保证质量，若因质量不合格造成反工、停工的直接损失由乙方全部负责。
九、乙方在施工中的质量、安全必须接受甲方监督检查，甲方有权按照安全协议和相关管理条例对违规、违章、违纪行为进行处罚。
十、 乙方人员交通、住宿、日常生活由乙方自理。
十一、工期：按甲方计划和双方协商二零xx年xx月xx日动工至二零xx年xx月xx日。
十二、本协议经双方签字盖章生效，未尽事宜以补充协议为准。
十三、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，各份均具同等效力。
甲方：重庆市綦江县公信建材有限公司 乙方：
年 月 日 年 月 日
通讯施工合同范本 第三二篇
甲方：____________
乙方：____________
根据《_合同法》，结合工程具体情况，经双方协商达成以下协议：
一、工程项目名称：____
二、施工期限：开工日期：____年________月____________日；竣工日期：________年____月____日。
三、劳务人数：工程量最大时乙方提供不少于____________________名劳务人员；
四、承包方式：包人工。
五、承包范围：
六、工程质量：
七、施工工程内容及费用计算方法：见附表工程量报价清单。
一、乙方应严格按甲方的技术指导及技术要求施工，对施工中遇到需变更的，必须及时通知甲方代表同意后，方可进行施工。
二、所有施工工序及工程进度均须严格按相关施工规范及甲方要求进行，否则所造成的损失由乙方负责。
三、甲方代表有权对乙方所做工程进行各种形式的检测，对未按要求和规范施工的，有权要求乙方无条件返工。
七、双方职责
甲方职责：
一、针对具体工程，由甲方委派代表根据实际工程具体要求进行施工。
二、施工前负责对乙方进行安全、技术交底。
三、对乙方人员的现场管理、监督，乙方工程量的审核、批准。
四、甲方对乙方施工质量进行监督指导，要求乙方严格按施工规范进行施工。
乙方职责：
一、乙方负责确保按甲方施工进度、质量要求进行施工。
二、乙方在施工时应无条件服从甲方现场管理人员安排，如有问题应及时、准确地向甲方现场管理人员反映。所有需要协调之处应及时向甲方管理人员反映，以免耽误工期。否则所有的责任由乙方自负。
三、乙方已完成的阶段性工程量应及时向甲方报验，否则不予以支付阶段性工程款。
四、乙方在施工中用料要本着节约精神，不得有浪费现象，如发现有浪费、丢失、损坏现象，乙方须承担一切损失和费用。（甲方一经核实，在当月进度款给予扣除）
甲方：____________
乙方：____________
签署日期：____________
通讯施工合同范本 第三三篇
甲方：
乙方：
根据《_协议法》、《_建筑法》及相关法律法规的规定，本着平等互利的原则，经甲乙双方协商，甲方将白鹤滩电站工地土石挖运工程承包给乙方施工，现就有关具体事项订立如下协议，便于甲乙双方共同遵守执行。
一、工程地点：
xx镇
二、工程名称：
xx电站左岸导流遂洞出水口边坡土石方挖运。
三、工程内容：
土石方挖运(包括清挖工作面、施工便道挖运及施工道路整修，在乙方施工范围内)，运距四千米以内，如超过四千米每增运五零零米运价另算。
四、工程单价：
土方挖运单价：壹拾元(一零)元/方，石方挖运单价：壹拾叁点伍元()元/方。按实际测量的板方计算，柴油价格八元/升计算，如市场油价变动，本协议油价不变。
五、工程工期：
总工期一二个月时间。
六、承包方式：
单项全额承包。挖运所产生的一切费用由乙方承担，建筑营业税由甲方承交。
七、工程计算
乙方工程计量以甲方与发包方结算工程量为准。
八、工程款结算
甲方按月支付乙方所完成工程量七零%的工程款(扣除燃料、借支)，挖运单项工程完工必须一个月以内办理工程结算，所有工程款在甲乙双方工程量结算后一个星期以内付清。
九、其他要求：
一、乙方要按照甲方要求时间、要求配置的人员和设备进场，不得招用童工和智障人员，不得使用不合格的机械产品;
二、乙方在施工中要绝对听从甲方的管理和指挥，严格遵守工程施工管理条例和执行安全操作规程施工作业，若有挖运跟不上进度、不听从甲方正确合理的安排指挥，甲方随时有权与乙方解除协议并有权要求索赔误工损失。
三、乙方要确保安全文明施工，严格遵守各项管理制度，严格执行安全操作规程，一切安全责任由乙方承担，甲方不承担任何安全责任。
四、如果乙方违约造成中途退场，必须承担甲方的相关损失费用。
五、如因甲方的原因耽误乙方挖运，所产生损失全部由甲方承担。
六、如发生纠纷，双方约定由保山市人民法院解决。
十、甲、乙双方的权利和义务
一、甲方的权利和义务
一)甲方有权对乙方的人员和施工进行全面管理;
二)甲方有权对乙方的违规行为和人员进行处罚;
三)甲方要为乙方创造良好的施工环境、提供必备的施工条件;
四)甲方要按协议及时支付乙方工程款;
二、乙方的权利和义务
一)乙方应严格按甲方现场技术人员要求进行施工，确保施工安全质量和进度。
二)乙方要接受甲方的管理，积极配合协调甲方全面推进工程进展;
三)乙方有权要求甲方提供必备的施工条件;
四)乙方有权要求甲方及时按协定支付工程款;
十一、此协议一式三份，甲乙双方各执一份，一份交办公室存档备查。
十二、此协议自签订之日起产生法律效力，甲乙双方不得反悔。
甲方(法定代表人)： 乙方(法定代表人)：
年 月 日
通讯施工合同范本 第三四篇
发包人（全称）：
承包人（全称）：
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：大屋面整修、新建储水池及游泳馆维修
二、合同工期
开工日期：二零xx年五月一五日
竣工日期：二零xx年一零月一五日
合同工期总日历天数：天。
三、质量标准
工程质量标准：合格
四、暂定合同价款
金额（大写）：贰佰壹拾万元（人民币）
￥：八三零零零零零元
五、双方一般权利和义务
（一）发包人工作
施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：发包人会按协议条款所述的时间通知承包人去接收工地，承包人须在该通知上注明的日期按时接收，并在接收工地后立刻展开有关工作。
将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：工程开工前将工程所需临时用水、用电提供至建筑红线外。
施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：工程开工前。
工程地质和地下管线资料的提供时间：工程开工前。
由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：工程开工前。
水准点与座标控制点交验要求：发包人以书面形式交验，并于交付施工现场时，在现场实际交验。
图纸会审和设计交底时间：另行议定。
协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：施工过程中，如发现本建筑周围或地下有上述需保护内容，承包人应提出具体保护措施方案，由发包人征得当地文物管理部门同意后，由承包人实施，所需费用由承包人提出预算，发包人同意后支付。
（二）承包人工作：
日夜雇用足够数目及称职的保安人员于工地上，并提供一切所需的照明、防护装置、栅墙和保险器具以防火灾、意外和损失。
对所有物料、设备、机械和工具等的损坏或失窃负全责。
承包人须对与本工程有关或本工程进行期间发生或本工程引致的人身伤亡负费用、责任、损失、索偿或诉讼的法律责任，并须保障发包人免负该等责任，除非有关伤亡是发包人或其应负责的人所引致的。
承包人须对与本工程有关或本工程进行期间发生或本工程引致的财产损坏负费用、责任、损失、索偿或诉讼的法律责任，并须保障发包人免负该等责任，惟有关损坏必须是承包人、其雇员或代理人或是任何分包人、其雇员或代理人的疏忽、遗漏或过失所引致的。
承包人须避免因进行及完成本发展项目而引起的一切扰民事宜，承包人须负责及承担一切因此而引起的纷争协调及保障及赔偿发包人因承包人不力、错失等而引起的一切索赔。因上述要求而引起的一切费用如工期索赔等，一概不被接纳。
在工程进行期间，每天须尽快而经常地从工地上清除一切垃圾、不用的支撑、板条箱、多余物料等，使不阻碍通道和方便检查所有工程。遵从发包人的任何清除垃圾或整理工地的指示。
承包人不得在施工场地内堆积垃圾以免妨碍各施工人员或单位顺利进行有关工程。
六、进度计划
承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前七日
工程师确认的时间：收到后七日
七、隐蔽工程和中间验收
双方约定中间验收部位：基础结构、结构封顶。如承包人未通知发包人进行检验就进行下一工序的施工，发包人可以要求再检验，发包人将不负责任何事后的挖开检查、试验及修补的费用，亦不会给予任何工期延长，所需费用由承包人负担。
八、工程款（进度款）支付
承包合同签订后七天内，发包人向承包人支付合同金额三零%的预付款。以后承包人每月二零日向监理单位申报工程进度款申请，发包人按照监理单位审核确定的进度款的八零％支付给承包人，当工程款支付至总款项的八零％时停止支付。
其余款项待竣工结算审核完成后一零天内保留合同结算总价的五%作为保修金外，其余一次性支付给承包人，保修金在保修期满后一个月内支付。
九、竣工结算
工程竣工验收报告经发包人认可后三零天内，承包人向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料；发包人收到承包人提交的竣工结算报告及结算资料后三零天内进行核实，给予确认并办理结算。
根据工程性质，合同总价为暂估价，双方协商结算据实调整，承包方依据北京市建筑工程预算定额（二零xx）及北京市房屋修缮工程预算定额（二零xx）及其他相关定额编制结算书。
结算书编制主要依据如下：
①经发包人、设计单位、监理单位、承包人确认的现场施工图；
②发包方签认的变更洽商；
③相关补充协议及补充资料；
④发包方及监理确认的认价单；
⑤北京市第二六期造价信息、相关市场价及国家相关文件；
一零、竣工验收
（一）承包人提供竣工图的约定：三套竣工图
由于承包人不能按时向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程价款不能结算时，发包人不承担逾期支付工程款的违约责任，此时，承包人不得因此拒绝按合同规定就合同项下工程承担保修责任。
（二）承包人应在合同规定的竣工验收报告经过发包人、监理单位和设计单位批准之日将合同项下工程交付发包人所有，并自该日起七日内将一切施工设备及所有施工人员撤出工地（依约进行修改的除外）。
一一、保修
承包人应依照__二七九号令颁布实行的“建设工程质量管理条例”和合同条件的有关约定，对整个工程承担保修责任；除非合同中另有约定，保修的费用由承包人承担。
一二、争议
双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第一种方式解决。
（一）提交北京仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院起诉。
发包人：（公章）承包人：（公章）
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
邮政编码：邮政编码：
通讯施工合同范本 第三五篇
甲方：
乙方：
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就整改工程施工事项协商，达成如下协议：
一、工程概况：甲方要在位xx东村打的仓库进行整改工程，包括以下内容：
一、修建值班室一座；
二、修筑防护堤两条；
三、库区仓门口改建。
四、路面平整及排水沟工程。
二、工程质量标准：
一、值班室：面积三m×三m，高三m，单层，采用现浇钢筋混凝土屋面板，要安装防盗门和防盗窗。墙面批水泥灰，地面铺地砖。
二、防护堤：
①仓防护堤：长度约一零m，底宽五m，高，顶面宽一m。
②值班室防护堤：长度为五m，底宽，高三m，顶面宽一m。
防护堤底部一m高范围要用浆砌块石砌成，上部用沙包装土垒成梯形形状。
三、炸药仓原门口封闭，在西面另开一门口，要求：宽，高，外层装防盗门，内层为加金属网的通风栅栏门。
四、路面平整及排水沟工程按甲方要求施工。
值班室及防护堤位置由甲方现场确定，乙方按甲方所定方位进行施工。
三、乙方负责为甲方的整改工程进行施工，自带施工设备和工具，自行组织施工所需材料。
四、施工工期：
开工日期：二零xx年四月二八日。
竣工日期：二零xx年五月二零日。
工期总天数二三天。
五、工程费用及付款方式：
经核算，整改工程款金额（人民币）为：肆万叁仟陆佰贰拾捌元整（含开票税金）。
开工日由甲方预付工程款壹万元整，余款待工程竣工检收合格后一次性支付完毕。
六、安全责任：
一、乙方必须按有关标准安全施工，施工期间一切安全责任由乙方自行承担。
二、乙方要保证施工质量，按时完成工程。如工程不符合要求的，应由乙方负责修复、拆除或重建，产生的费用由乙方负责。
三、工程保质期一年，一年内如出现质量问题，由乙方出资维修。
本协议一式两份，双方各执一份，自签订日起生效。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
电话：电话：
日期： 日期：
通讯施工合同范本 第三六篇
甲方：
乙方：
为确保浙赣铁路(江西段)通信工程安全、优质、高效的完成施工任务，甲方将 施工任务交由乙方完成，为明确双方的责任和义务，经双方协商达成如下协议。
一、施工承包范围及金额
隧道电缆槽道盖板整治共计 元; 通信过渡工程及调试共计 元; 上述工程共计 元(包工包料)交由乙方负责完成。除此费用之外，甲方不负责其他任何费用。其中税金 元由甲方代扣。
二、工期
二零零五年一月一六日～二零零五年七月三零日
三、双方职责
一、甲方职责
(一) 负责对乙方进行技术交底、安全教育及质量交底，解决乙方施工中遇到的技术问题。如出现因甲方原因造成乙方的损失由甲方责任人对乙方做出相应的赔偿。
(二) 负责对外协调与建设单位及路内单位之间的关系。
(三) 负责施工资料的整理、签证。
(四) 负责对乙方每道工序完成后的检查签认。
(五) 负责对乙方施工过程中出现的变更工程数量核实、签认。
(六) 负责对乙方施工队施工过程的监督、管理。
通讯施工合同范本 第三七篇
甲方：
乙方：
根据甲乙双方xx年xx月xx日签定的《 合同》,鉴于乙方在甲方施工期间及竣工后有关保守甲方技术秘密和其他商业秘密的有关事项，特签定协议如下：
一、甲乙双方均有责任对上述《 合同》内容保守秘密，对因合同内容的公开而造成经济和名誉损失，有责任的一方承担法律责任。
２、乙方应将合同的所有细节包括施工过程由甲方提供的所有技术资料作为保密资料对待，在没有得到甲方的事先批准，合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露。也不得企图将其中的由甲方所提供的技术资料用作与本工程无关的事宜。
三、在本合同项下，由甲方提供给乙方的所有图纸和文件细则均被认为是机密，并由乙方要求其相关人员妥善保管，未经甲方的书面许可乙方不得对外或第三方公开披露；不得以任何形式，向第三方透露所承揽工程的相关情况。
四、所有工程照片的版权归甲方所有，没有甲方批推，乙方不得作任何应用。已批准的文章、照片和类似材料的出版应通知甲方。
五、乙方在施工安装结束交付甲方使用之前，应向甲方提供详细的技术资料。
六、在《 合同》项下，由甲方提供的所有图纸、文件和软件的著作权归甲方，乙方应承诺保证甲方权利不受侵犯。根据国家《建设工程勘察设计管理条例》的规定，乙方只有使用与本合同工程有关的安装、调试操作或维护、备品备件采购所必需的图纸、文件和软件的权利，并且只用于本合同工程。未经甲方的书面许可，乙方不得擅自修改或用于本合同以外的工程。
七、由甲方提供的本合同工程的基本设计、详细设计的所有图纸、文字说明、图表以及工程建设期间提供的安装、调试、培训资料均属于甲方或甲方供应商的专有技术和技术诀窍。乙方理解并且同意未经甲方事先书面许可不得提供或采用其它方式将本合同工程以及本合同工程的任何一部分所涉及到的专利技术和技术诀窍透露给第三方。因此发生任何第三方指控侵权时，乙方与第三方交涉并承担由此所发生的一切法律和经济责任。
八、乙方在甲方施工期间，未经甲方允许，不得关于第三方相关人员或冒充乙方施工人员进入工程现场，以窃取甲方的商业机密。
九、工程竣工后乙方仍对其在甲方施工期间接触、知悉的属于甲方或者虽属于第三方但甲方承诺有保密义务的技术秘密和其他商业秘密信息有保密义务。
一零、乙方承担保密义务的期限为无限期保密，直至甲方宣布解密或者秘密信息实际上已经公开。由此而导致的任何知识产权方面的纠纷或赔偿，将由违反规定的一方向对方承担全部的赔偿责任。
一一、本协议提及的技术秘密和商业秘密，包括但不限于：工程概况、工程规模、工期计划、产品方案、工艺流程、技术设计、图纸资料、相关函电等等。
一二、乙方如违反本协议任一条款，应当一次性向乙方支付违约金工程合同额的 %；并视情节严重程度，甲方有权不经预告立即解除与乙方的合同关系。
一三、乙方的违约行为给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方的损失。违约金不能代替赔偿损失，赔偿金可从工程合同款中扣除。
一四、因本协议而引起的纠纷，如果协商解决不成，任何一方均有权提起诉讼。双方同意，选择甲方所住地的、符合级别管辖规定的人民法院作为双方合同纠纷的第一审管辖法院。上述约定不影响甲方请求知识产权管理部门对侵权行为进行行政处理。
一五、 本协议自双方签字或盖章后生效。
一六、 本协议与所签定《 合同》为同一主体，为《 合同》不可分割的组成部分。
一七、 双方确认，在签署本协议前已仔细审阅过协议的内容，并完全了解协议各条款的法律含义。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
日期：