安全监测合同范本
安全监测合同范本 第一篇
甲方：
乙方：
依据《_合同法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，甲方就的部分项目委托乙方进行检测的事项和乙方协商一致，同意订立本合同，并共同信守合同各项条款。具体条款如下：
第一条：检测内容
一、工程名称：
二、委托内容：包括钢筋、混凝土、水泥、砂、石等材料及土工试验的普通检验和见证检验。
第二条：检测费用和结算
一、检测单价按有关规定和甲乙双方商定的价格收费（见附件）；
二、检测费用累计达到 万元结算一次，甲方收到乙方的结算单据后零个工作日内结清；
三、乙方向甲方提供 四份检验报告（原件）。超出部分按叁元份计。
第三条：双方责任
一、甲方责任
一）负责对见证材料出具相关证明；
二）及时提供建筑材料的试件；
三）及时和乙方进行结算。
二、乙方责任
一）负责到甲方工地现场进行收样，承担由此发生的相关费用；
二）严格按照国家规范及当地相关规范、法规等对甲方提供的建筑材料进行检测，并保证检测结果的准确、公正；
三）乙方要及时向甲方提供相关的检测报告，报告出具的日期必须在试件到期后七个工作日内；
四）乙方在收款的同时向甲方开具相同数目的正式发票。
第四条：违约责任
一、乙方未能及时出具材料检测报告，由此而影响到甲方后续工作的进行，每延误一天按延误报告所有材料试验总价的 %进行处罚；
二、由于乙方的原因对材料的试验检验发生错误，需无偿重新进行试验检验，由此造成甲方的经济损失由乙方承担，由此而产生的责任由乙方全部承担；
三、甲方收到乙方的结算书后，需进行审核确认并办理相关付款手续，每延误一天按结算额的 %进行处罚。
第五条：争议的解决
双方发生争议时，双方可协商解决，协商不成，双方按以下方式的其中一种予以解决：
一）仲裁机构申请仲裁；
二）向当事人所在地法院起诉。
第六条：本合同未尽事宜，可另行协商，制订补充协议或承诺，补充协议或承诺与本协议具有同等法律效力。
第七条：合同生效
本合同自双方签字盖章后成立并生效。双方义务完成后，合同自行解除。
本合同一式 捌 份，甲、乙方各执 肆 份。
甲方（盖章） 乙方（盖章）：
地址： 地址：
电话： 电话：
签约代表： 签约代表：
签约日期：
安全监测合同范本 第二篇
甲方(委托人)：四川XX公司大唐丘北XX马路
风电场道路工程项目部
乙方(检测机构)：____县建设工程质量检测中心
检测机构编号：二五零零九八
根据《_合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云
____省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。
第一条：工程概况
工程名称：大唐丘北XX马路风电场道路工程
工程地点：____县舍得乡
结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面
监督单位：XX水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部
安全监测合同范本 第三篇
甲方： （以下简称甲方） 乙方：北京京建星岐消防安全检测有限公司 （以下简称乙方）
经甲、乙双方协商，甲方决定委托乙方对 内的消防设备设施、电气设备设施进行电气和消防安全检测服务，甲乙双方本着平等互利的原则，经协商一致达成本合同。
乙方作为专业的电气消防安全检测单位，决定接受甲方的委托，并依据本合同所约定的范围，进行电气安全检测工作。
一、检测日期：
二、检测内容：
一．消防设施检测内容：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、防排烟系统、室外消火栓、防火卷帘、防火门；
二．电气防火检测内容：配电柜、配电箱、开关、插座、照明灯具、线路敷设。（抽检）
注：乙方将对上述电气设备进行即时性消防检测。
三、 甲乙双方的职责：
甲方职责：
一、甲方将根据乙方提供的检测工作进度安排进行监督、并负责协调相关部门。
二、甲方安排相关消防施工人员或本部门负责人在检测期间配合乙方对该场所进行检测工作。
三、根据本合同第四项的内容按时付款。
乙方职责：
一、乙方检测人员应按国家标准及地方的相关规范对甲方管理的该场所内电气设备进行电气安全检测。
二、检测期间，乙方由于违规操作造成人身、设备和财产安全事故由乙方自行负责。
三、检测完毕，乙方需向甲方出具国家认可的检测合格证明文件（检测项目及内容以现场检测记录为准）。
四、 合同总价及付款方式：
一、检测费用大写：
小写：
二、检测报告送达甲方之日，甲方一次性付清检测费
五、合同生效、变更及解除：
一、本合同经双方代表签字并加盖双方公章后生效。
二、本合同一式份，甲方执份，乙方执份，具有同等法律效力。
三、本合同执行过程中如遇到不可抗力，经双方协商后可终止或延时执行或解除本合同。
六、争议解决：
本合同未尽事宜，双方应本着友好互利的原则进行协商；双方凡因合同及其解释发生争执或经双方协商未能达成一致的纠纷，向非违约方当地人民法院提起诉讼。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
负责人签字：
日 期：
负责人签字：
日 期：
安全监测合同范本 第四篇
委托方(以下简称甲方)：
服务方(以下简称乙方)：
经甲、乙双方友好协商，甲方的 工程质量由乙方负责检测，特订立本合同。
一、 检测范围
建筑材料常规检测□ 结构检测□ 环境检测□ 建筑节能□
二、 双方的主要义务
一、甲方的主要义务：
(一)按照本合同约定由 支付本工程检测费用;
(二)指定取样、送样、见证取样人员保证样品取样符合有关标准的规定并保证样品的真实性;
(三)现场检测时提供必要的协助;
二、乙方的主要义务：
(一)按期完成甲方委托;按期提交检测报告;
(二)严格按国家规范、标准进行检测，确保数据公正、准确，必要时提供检测方案;
(三)协助对甲方的技术进行保密;
(四)向甲方提供必要的检测咨询服务。
三、 基本信息
四、 检测程序
一、 由甲方将受检产品送到乙方实施检测
二、 需乙方现场抽样，甲方须提前一天(扣除节假日)通知乙方
三、 乙方如将业务分包必须证的甲方同意。
四、 每次送样或乙方现场抽样，甲方需填写检测委托书，明确样品的相关信息及检测要求。
五、 履行方式及期限
本合同的履行期限自 年 月 日开始，至工程竣工、付清合同余款及乙方向施工方提交检测报告止。
六、 合同价款和支付方式
一、本合同检测费用总数由各项发生的费用累计，计算标准按徐州市物价局：徐价房【二零xx】九零号文件转发《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》、物价局：苏价费【二零xx】三一三号，省财政厅：苏财综【二零xx】九六号，省环境保护厅：苏环计【二零xx】二四号，《江苏省环境监测专业服务收费管理办法》和《江苏省环境监测专业服务收费标准》执行。
二、检测费按 每发生的费用。
三、当工程竣工，乙方将检测报告提供完毕，将所剩余款一次结清。
七、争议解决
履行本合同如发生争议，应通过友好协商解决;如协商解决不成，进行仲裁。裁决对双方当事人具有同等约束力。
八、其他
一、本合同自双方代表签字盖章之日起生效，自委托方的主要义务履行完毕之日起终止。
二、本合同未尽事宜由双方协商解决。
三、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。
委托方(签章)： 委托方(签章)：
代表方： 代表方： 经办人： 经办人：
年月日：
安全监测合同范本 第五篇
合同编号：____________
甲方：________________________
乙方：________________________
根据《_合同法》的规定，甲方委托乙方对____________人工挖孔桩进行抽芯检测，经协商一致，签订本合同。
一、甲方委托乙方对________________人工挖孔桩进行抽芯检测，检验内容为桩身质量情况、混凝土抗压强度、桩底沉渣和桩端持力层是否满足设计要求。
二、包干单价：混凝土抽芯检测为_______________元/米，岩石层抽芯检测为______________元/米，完工后，按甲方最终确认的实际完成工程量进行结算。
三、乙方必须按国家有关文件、标准和规定进行操作和检验，对其检验质量负责，并在现场检测结束后_______________日内提交检测正式报告一式_______________份。
四、提交检测正式报告后_______________天内，甲方一次性支付完工程款。
五、甲方的责任：
一.严格按照国家_技术规范、标准、要求进行施工；
二.为乙方现场鉴定提供条件，便于乙方顺利开展工作；
三.按合同规定支付技术鉴定费。
六、乙方的责任：
一.乙方应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程测试，按本合同规定的时间提交正式的鉴定报告，并对鉴定报告内容的真实性和准确性负责。
二.因检测结果无效造成重大经济损失或工程事故时，乙方除应负法律责任和免收直接受损失部分的检测费外，并应根据损失程度向发包人支付赔偿金，该赔偿金为实际损失的_____%。
三.在施工期间乙方必须教育好工人，搞好防火安全、文明施工及卫生工作。在施工期间做好安全措施，一切施工安全及人员安全责任由乙方负责。
四.在现场工作的乙方人员，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其对有关资料的保密义务。
七、技术情报和资料的保密：
乙方有责任对承担该工程相关资料的保密义务。如乙方不切实履行保密义务，须赔偿甲方因此所受一切损失（本条款不因合同变更、解除、终止而失效）。
八、违约责任：
一.由于乙方原因造成鉴定结果无效，不能满足技术要求时，其返工鉴定费由乙方承担。
二.由于乙方原因未按照合同规定时间（日期）提交检验报告，每逾期一日，应减收鉴定费的_______________%。逾期超过_______________日，甲方有权解除合同，并有权要求乙方支付本合同总价款_______________%的赔偿金。
九、争议解决办法：
在本合同执行的过程中发生争议时，双方应友好协商予以解决。经协商仍无法达成一致的，双方同意按以下第_______________种方式解决：
一.向武汉仲裁委员会提请仲裁；
二.依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、其他
本合同自双方签字盖章之日起生效，一式_______________份，双方各执_______________份，具同等法律效力，有未详事宜，双方协商解决。
甲方：________________ 乙方：________________
甲方代表：____________ 乙方代表：____________
签约日期：___________年__________月__________日
安全监测合同范本 第六篇
甲方：南京润盛建设集团有限公司(以下简称甲方)
乙方：眙县建设工程质量检测中心(以下简称乙方附证书和营业执照) 为了顺利完成公司所承接的 宁宿徐高速公路盱眙收费站拓宽扩建工程项目土建工程TJ一标段 工程项目，提高公司的管理水平，明确双方的责任，公司与项目检测单位本着平等、自愿、公平与诚信的原则，签订如下责任协议：
一、工程名称： 宁宿徐高速公路盱眙收费站拓宽扩建工程项目土建工程TJ一标段。
二、工程地点： 盱眙收费站
三、工程期限： 二零xx年一二月九至二一二零xx年六月一零
四、协议职责范围： 道路所有需检测项目及原材料检测
五、施工内容： 路基灰土层、水泥稳定碎石基层、沥青面层、钢筋混凝土面层、钢筋混凝土箱涵、路侧护栏、隔离栅、道路交通标志、路面标线、管道工程、照明通道设置基础。
六、质量标准： 设计要求
七、甲乙双方的责任和义务
一、甲方的责任和义务
(一)：甲方自愿委托乙方作为甲方的自检自控委托实验室，有义务提供需委托乙方检测的项目和频率及企业的抽样计划等必要材料，以保证合同的顺利签署。
(二)：一般情况下，甲方负责样品的扦取工作，如要委托乙方代为扦样，甲方应提前向乙方提出申请，并缴纳一定的费用。
(三)：甲方有义务提供给乙方数量充足，密封完好，符合检测要求的样品。
(四)：甲方有义务批批填写检测业务委托联系单，并在委托单上对检测项目，样品状态、名称、标识等作出说明。
(五)：甲方有义务按照乙方的收费标准批批缴纳检测费用。
(六)：甲方有义务及时领取检测报告。
二、乙方的责任和义务
(一)：乙方自愿作为甲方的自检自控委托检验实验室，有义务配备有资质的检测人员和相应的检测设备，依据相应的检测标准和程序开展委托检测业务。
(二)：乙方严格按照要求开展各项工作，保证测试数据的公正性、科学性、准确性、可追溯性。
(三)：乙方检测时使用的设备必须在检定合格有效期内，环境符合标准检测要求。
(四)：乙方仅对来样负责。乙方必须按照甲方委托书要求内容进行测试，出具检验报告，报告内容必须真实、准确，保证与所测试的原始数据一致。
(五)：乙方对甲方提供的相关检测信息准确无误后，应在对外承若的周期内出具准确可靠的检测报告。如有特殊情况不能在周期内出具报告，应及时告知甲方。
(六)：乙方负责对甲方的样品进行留样，以保证测试结果的复验追溯，样品保存期为一个月。
(七)：乙方未经甲方允许，不得将对方有关信息向第三方披露。
八、费用结算
一、检测费用：检测中心对外统一收费标准执行。
二、付款方式：按收费标准批批结算。
九、违约责任及赔偿
如果在合同有效期内，甲乙双方未能履行本合同之规定，应按照《合同法》和《民法通则》的规定承担一定的违约责任。
九、本协议一式二份，甲方一份，乙方一份，须签字盖章方可生效，施工过程中其他未尽事项，双方另行协商解决。本协议有效期到施工结束。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
代表签字： 代表签字：
年 月 日 年 月 日