化工违约合同范本
化工违约合同范本 第一篇
方(卖方)： xxx
住所：
工商注册号：
法定代表(负责)人：
乙方(买方)：
住所：
工商注册号：
法定代表(负责)人：
一 总则
根据《_合同法》等法律法规，本着自愿、平等、诚实信用的原则，双方就化工产品年度销售事宜，协商一致，签订本合同。
二 标的物及其标准
标的物名称：_________________________________;
型号、等级：_________________________________;
质量标准：_________________________________;
三 数量
数量： _________________________________;
本协议数量为暂定数量, 实际发生量以甲方最终结算量为准。
甲方实际提供的产品数量可以等于或低于本合同数量，乙方承诺全部接收，如无理由拒绝接收，视为乙方违约。
甲方由于非计划停工或临时性生产调整致使甲方不能按合同数量或质量要求供货，甲方应及时通知乙方。
如果乙方实际需要的产品数量超过本合同暂定数量，双方将根据实际情况另行协商。
该合同履行后，对实际执行的数量双方将进行书面确认，并将确认单作为本合同的附件。
四 价格及支付
价格为(含税/不含价)：_______________;本合同所涉及的相关税费由________方承担。
本合同价格为合同签订当日价格，为暂定价。如果在合同履行过程中遇甲方价格调整，应以产品出库当日甲方定价结算。
该合同履行后，对实际执行的价格双方将进行书面确认，并将确认单作为本合同的附件。
甲方在确认收到乙方支付的价款后发货。
甲方的开户行及账号： 收款人(甲方)开户行: 账号：
收款人(甲方)名称：
五 标的物交付
本合同所指标的物的交付是指：乙方自提或者甲方代办运输的，自标的物出甲方仓库(或者指定地点)时视为已交付;甲方送货的，自甲方交通工具到达乙方仓库(或者指定地点)时视为已交付。
买卖双方根据实际情况，选择以下第_______种方式交付标的物(可以选择其中一项或几项):
乙方自派运输工具到甲方指定的地点提货，运杂费、保险费等相关费用由乙方承担。
甲方将标的物送到乙方指定的地点，运杂费、保险费等相关费用由甲方承担。
甲方根据乙方要求代办发运，运杂费、保险费等相关费用由乙方承担，该费用应在乙方支付标的物价款时一并支付。
根据买卖双方协商，甲方分批分次交付标的物，买卖双方根据约定的时间、批次交付标的物。
买卖双方约定的地点、批次、时间等具体事宜，由双方具体协商，且须书面确认。
交付之前,标的物的风险由甲方承担;交付之后,标的物的风险由乙方承担。
乙方应保证标的物接卸单位的装卸设备以及储存标的物的地点具有合法的接卸、储存标的物资格，并达到国家接卸、储存标的物设备安全及数量、质量标准。
六 验收
买方自提的，买方在卖方库房对产品数量进行验收。
卖方代办托运和卖方送货的，买方在货到后三日内对产品数量和质量进行验收(液体化工产品在未卸车前对质量进行验收)。如发现货物不符合本合同约定，应在货到后五日内书面通知卖方，如未在该期限内通知卖方，视为货物符合本合同约定。卖方应在接到通知后五日内答复，如逾期没有答复，以买方验收结果为准。 货物数量在正负 范围内应视为合理误差。
七 安全条款
由乙方自提的货物的，在装车、运输过程中，应严格遵守所在甲方厂区(或库房)在安全、环保方面的规章制度，接受厂区(或库房)和甲方的管理及监督，否则由此造成的经济损失和相关责任由乙方承担。
货物交付过程中，一方原因造成安全事故，双方均负有抢险、救灾的义务，所发生的费用由事故责任方承担。
乙方违反甲方相关厂区(或库房)的安全、环保方面的规章制度造成事故时，应立即通报甲方。因未及时通知甲方而影响抢险救灾工作，对于所造成的损失扩大部分，由其全部承担责任。
八 协议变更与解除
双方协商一致可变更或解除本协议。协议变更或解除应采取书面形式。
有下列情形之一者，可单方解除协议：
因不可抗力，不能实现协议目的。
未经对方书面同意，债务人将协议部分或全部权利义务转让给第三方。
协议解除后，原合同中的结算、清理和争议解决条款仍然有效
解除协议方在解除协议时，应履行通知对方义务。
九 违约责任
甲方交付的标的物不符合协议约定，由双方协商解决。
货物交付后，乙方未及时组织接卸，给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。
乙方无正当理由拒绝接货的，甲方可以单方解除合同，且乙方应支付_____%的违约金。
发生其它违约情形，过错方应赔偿由此给对方造成的损失。如属双方过错，应各自承担相应责任。
一零 不可抗力
由于不可抗力，如火灾、地震、台风、洪水等自然灾害及其它不可预见、不可避免、不可克服的事件，导致不能完全或部分履行本协议义务，受不可抗力影响的`一方或双方不承担违约责任，但应在不可抗力发生后四八小时内通知对方，并在其后_________日内向对方提供有效证明文件。
受不可抗力影响的签约一方或双方有义务采取措施，将因不可抗力造成的损失降低到最低程度。
一一 争议解决
因本合同发生争议，双方应协商解决，协商不成采取以下第 款方式解决。
提交 仲裁委员会仲裁，根据其现行有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
向甲方所在地人民法院提起诉讼。
一二 通知
一三 效力及其它
履行期限:自____年___月__日起至___年__月____日止.
本协议自双方授权代表签字并盖章之日起生效。
本协议未尽事宜，双方可签订补充协议。
本协议的附件及补充协议是本协议组成部分，与本协议具有同等法律效力。附件与本协议内容不一致，以本协议为准，补充协议与本协议内容不一致，以补充协议为准。
本协议一式____份， 乙方执____份，甲方执____份。
甲方 (卖方)： 乙方(买方)：
法定代表人(授权代表)： 法定代表人(授权代表)：
住所: 住所:
(通讯地址) (通讯地址)
联系人: 联系人:
电话: 电话:
开户行: 开户行:
账号: 账号:
化工违约合同范本 第二篇
甲方：(出租方)
乙方：(承租方)
为了加强酒店的消防安全管理，明确甲、乙双方在消防工作中的权利义务，根据《_消防法》、《____省消防管理条例》、《西双版纳州年消防工作目标责任状》、《西双版纳州年旅业安全生产责任状》及有关规定，特制定本消防安全责任书，双方共同遵守：
一、甲方责任：
一、甲方负责在乙方承租区域配置相应数量的消防器材，并定期对消防器材进行检查、维护和保养。
二、甲方的保安部和相关部门有权经常对乙方场所进行消防检查。发现有违章违规现象和行为以及有火灾隐患的，甲方有权责令乙方进行整改和停业整顿。因此而产生的一切损失和费用，由乙方自行承担。
二、乙方责任：
一、乙方的承包人为消防安全责任人，全面负责承租场所的消防安全工作。有教育自己员工增强消防安全意识的责任。
二、乙方必须确保承包区域内所有消防设备设施和器材的完好，严禁私自动用、挪用消防设施(附件：出租区域消防器材清单)。
三、乙方在未经许可的前提下，不得擅自使用电炉、电烫斗、电烙铁、电磁炉、电饭煲等电热器具。严禁乱拉乱接电线。
四、乙方严禁在承租区域内使用和储存易燃易爆化学物品。禁止使用煤炉、酒精炉、煤气炉等明火设备。
五、乙方必须保持消防疏散通道的畅通。严禁在走道、楼梯等出口部位堆放杂物。
六、乙方严禁在酒店内动用明火(包括焚烧废纸等可燃物)。确因经营需要，必须填写“动用明火审批表”报酒店安保部审核，经批准，在指定地点、时间内并落实防范措施后，方准动火。
七、乙方不得私自改变消防设施设备的用途，造成灭火器等消防设施设备的遗失、损坏，按照原价赔偿。
三、违约责任
一、凡因甲方未履行本责任书规定的内容，造成乙方损失的，由甲方负责经济赔偿和承担相应的责任。
二、凡因乙方未履行本责任书规定的内容，乙方违反消防法规，给甲方造成损失的，由乙方负责经济赔偿，并承担相应的法律责任。
四、消防安全责____区：、桑拿、商场经营区域、附楼一楼至二楼通道。
五、其它未尽事宜，由双方协商解决。
六、本责任书一式三份，甲方、乙方和当地消防监督部门各执一份。备注：
一、乙方每日凌晨二时以前，必须关闭或调小音乐声音，以免影响酒店客人正常休息。
二、乙方要严格控制内部人员在承租区域内活动，严禁到酒店其它区域，影响酒店正常经营。
甲方：(章) 乙方：(章)
甲方代表签字： 乙方代表签字：
________年____月____日________年____月
化工违约合同范本 第三篇
甲方：
乙方：
为适应市场经济发展需要，充分发挥陕西讯通实业集团有限公司品牌优势，更好的做好通信工程业务，经业务申请，集团公司经过研究，同意乙方自 年 月 日起承包经营甲方授权的 通信工程业务。为明确双方责任、权利、义务，经双方认真研究协商，达成如下条款，双方共同遵守执行。
一、 承包期限
自 年 月 日至 年 月日止，承包期为壹年;
二、 承包方式
在承包期间乙方作为集团在通信工程业务负责人，要认真屡行好集团公司赋予的各项任务、忠实做好集团在 各项通信工程的组织、协调、质量监督、竣工验收、工程审计等工作。在不影响集团公司工程任务的情况下，允许乙方承揽部分工程施工任务，乙方承包的工程任务实行承包责任制，包经营、包管理、包投资、包安全和质量责任，自主经营、自负盈亏。甲方不干预乙方的正常合法经营，对乙方在工程施工中出现的质量、安全及其它任何问题均由乙方自行承担，甲方概不承担任何责任。
三、 经费管理
乙方以甲方名义承揽的工程任务的工程款一律汇入甲方指定账户。甲方扣除相关费用后，于工程款到帐后的十个工作日内全部付给承包经营合同乙方。
四、 工程承包管理
乙方承包的工程，按结算总造价(发票金额)的五%计取管理费作为甲方证照审验，工程技术人员培训、管理人员工资、差旅费等费用;管理费按发包方拨款逐笔扣除后汇至乙方指定帐号。
五、 技术服务、提供资质
甲方向乙方提供技术服务，资质证书和证照复印件，以便乙方开展业务。投标需证件原件时，由甲方派员持原件参加，所需费用由使用者承担。留给乙方保留的证件，要妥善保管，防止丢失损坏，严禁未经甲方同意向第三方提供证件，如有违反，一经发现，甲方将收回并有权终止合同，暂扣乙方工程费用。
六、 业务指导、违规、违法经营责任
甲方不定期派员对乙方工程质量进行监督检查指导，乙方必须守规、守法经营、依法纳税，如有违法、违规经营行为或民事与经济纠纷，一切责任均由乙方承担、甲方概不承担任何责任。
七、 施工队伍建设、安全责任
乙方应注重施工队伍建设、加强质量管理、维护甲方品牌信誉;加强安全管理，注重对施工人员的安全教育，与每位施工者都要签订安全责任书，给每位施工者都要购买意外伤害保险，要确保安全措施到位，预防各类安全事故发生。若发生任何安全责任事故，一切责任和费用均由乙方承担，甲方概不承担任何连带责任。
八、 按期缴费
乙方必须按时缴纳管理费，并确保推荐的施工队伍按时缴纳管理费和手续费。如逾期不交，甲方可单方终止合同，并保留追缴费用的权利。
九、 解除合同
合同执行期间，任何一方如需提前解除合同，需提前三个月通知对方。合同解除后，允许乙方继续利用甲方相关证件处理完在建项目后续事宜，但乙方不得在解除合同后承接工程，否则甲方不予办理。
十、合同未尽事宜，双方协商解决，本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等效力。
甲方：乙方：
代表： 代表：
年 月 日 年 月 日
化工违约合同范本 第四篇
为确保_____学校_______年中考期间考生乘车安全，明确乘务人员安全职责，特与乘务人员签订如下安全责任合同：
一.乘务人员必须高度重视安全工作，扎实细致做好各类安全隐患的排查工作，发现安全隐患要第一时间上报，并及时想方设法排除。
二.乘务人员为本次中考乘车安全直接责任人，学校将实行责任追究制度，如因玩忽职守出现安全事故必须承担全部责任。
三.乘务人员要严格遵守工作纪律，保证二十四小时通信畅通，确保平安将学生带到驻地，结束后平安将学生带回学校。考试期间按时清点人数，将考生送到考点，在考点外等候，考试终了清点人数后将考生接回住地。
四.如有突发事件，乘务人员必须尽最大能力保护好考生安全，并及时报告领队领导，力争使损失降低到最小程度。
学校领导：
乘务人员：
_____学校
_______年_______月_____日
化工违约合同范本 第五篇
发包人（全称）_____________________
承包人（全称）_____________________
依照《_____》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施事项协商一致，订立本合同。
第一条工程基本概括
一、工程名称：_____________________
二、工程地点：_____________________
三、工程内容：_____________________
四、工程立项批准文号：_____________
第二条工程承包范围
一、绿化工程施工图纸及招投标文件项目清单范围的所有内容；
二、绿化工程承包范围内种植土的人工整理、苗木栽植；
三、苗木的养护管理，保证养护期内苗木、地被植物正常生长。并保持良好的景观效果。
四、土建工程质量保修。
第三条施工工期
共_____个工作日。
议定自_____年_____月_____日开工，至_____年_____月_____日全部栽植结束。（如遇雨、雪和其他原因不能施工时工期可以顺延）
第四条工程质量标准
在工程进中、承包方应按照本工程施工详图、施工说明书精心施工，认真执行现行国家施工及验收规范。何等好隐蔽工程、分项工程的验收工作。如因施工原因造成的质量不符要求而发生的返工费用，由承包人负责。
第五条材料和设施供应
凡包工包料工程由乙方负责采购调运进场；并应保证其所提供的材料符合本合同约定的质量、规格等要求，否则，承包方应无条件及时更换，若因此影响工程进度，工期不予顺延，给发包人造成损失的，承包方应足额赔偿。
第六条工程价款及付款方法
本工程款按下列办法分期付款。
一、本工程采用_______承包方式；
二、工程价款_______元（暂定价以决算价为准）
三、付款方式：______________
第七条组成本合同的文件
一、本合同协议书；
二、中标通知书；
三、投标及其附件；
四、标准、规范及有关技术文件；
五、图纸；
六、工程量清单；
七、工程报价单和预算书。
第八条双方的权利和义务
一、工程师：在工程施工中，发包方委托_____为施工监理；承包方指派_______为工程项目负责人，承包方应接受发包方及监理单位的现场管理和对绿化工程养护的监督考核；
二、发包人工作：做好施工场地的“三通一平”，制图会审及设计交底；协调处理地下管线、邻近建筑物；古树名木的保护工作；
三、承包人工作：承担施工安全保卫工作和负责保护地下管线和邻近建筑物，施工场地的清理工作；提供施工组织设计和进度计划。
第九条种植要求
一、种植地平整要符合设计意图和种植标准；
二、苗木要保证质量，由监理工程师验收合格后，方可进行栽植；
三、按图施工，如需变动，经发包方、承包方书面确认之后，方可改动。
第十条初步验收
承包人在按照规定的施工期限完成栽植工程_____个月，提出初步验收书面申请，发包人在接到书面申请_____日内组织有关部门进行初验，并出具书面意见。
第十一条工程变更
承包人在工程变更_____天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更价款按下方法进行；
一、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
二、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
三、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提供适当变更价格，经发包人确认后执行。
第十二条检验标准、方法、地点及期限
一、工程施工验收标准：《城市绿化工程施工及验收规范》；
二、养护管理：发包人对承包人的栽植养护管理（即质量保修）工作进行定期考核。
第十三条竣工决算
一、工程养护期（即保修期）结束时为竣工时间，在工程竣工后_____日内，承包方提出竣工验收书面申请和完整的结算资料，双方应会同有关部门进行竣工验收，并按照合同约定价款和调整变更的内容，进行工程竣工决算。
二、发包人收到承包人递交的竣工决算报告及结算资料后_____天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后，支付工程竣工结算价款。
三、发包人收到竣工结算报告及结算资历料后_____天内无正当理由不支付工资结算价款，由发包人承担违约责任。
第十四条质量保修
养护期为_____个月，从施工结束之日起计算。双方应在签定合同时签定质量保修书，约定质量保修项目内容及范围、保修责任。质量保修书为合同的附件，须由双方法定代表人签字、加盖公章。
第十五条履约保证金
承包人在签定合同时，向发包人交纳_____元的履约保证金，待工程验收后一次性返还，无息。
第十六条合同解除
一、发包方、承包方双方协商一致，可以解除合同；
二、发包方未按合同约定支付工程款导致施工无法进行，经承包方催要，发包方仍不支付工程款，承包方有权解除合同；
三、承包方将其承包的全部工程转包给他人或者支解以后以分包名义转包给人，发包方有权解除合同。
四、因不可抗力导致合同无法履行，发包方、承包方可以解除合同；
五、因一方违约致使合同无法履行，另一方违约致使合同无法履行，另一方可以解除合同；
六、一方依据本条二、三、四、五款的约定要求解除合同的，应当书面通知对方，并在发出通知前七天造知对方，通知到达对方时合同解除；
七、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
第十七条合同的终止
发包方、承包方双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包方向发包方交付竣工工程后，本合同即告终止。
第十八条安全施工
承包应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
第十九条违约责任
发包方、承包方双方应严格按照本合同的约定全面履行自已的义务，若一方违反合同约定，需支付另一方合同总价款五%的违约金，并足额赔偿给另一方造成的实际损失。
第二十条争议的解决
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成，按下列第（一）种方式解决；
（一）提交_____委员会_____。
（二）依法向人民法院起诉。
第二十一条合同的生效和份数
合同的订立时间：_____年_____月_____日
合同订立地点：_______________________
合同约定：___________________________
本合同一式_____份，发包方保存_____份，承包方保存_____份。
发包方：______________承包方：______________
法定代表人：__________法定代表人：_________
委托代理人：__________委托代理人：_________
化工违约合同范本 第六篇
甲方(委建单位)：
乙方(施工单位)：
为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保 的施工安全，保质保量按期完成施工任务，并明确安全责任，经建设单位(甲方)与施工单位(乙方)协商，特制定本协议。
一、 安全生产目标
⑴、杜绝人身重伤及以上事故。
⑵、杜绝一般机械设备、火灾、爆炸事故和重大交通事故
⑶、认真贯彻执行安全生产规程、规定、标准及办法，切实落实各级安全责任制，建立健全各级安全保证体系，努力减少其它事故。
二、 安全规程、标准
⑴、《电力建设安全施工管理规定》
⑵、《电力建设安全工作规程》
⑶、《电业安全工作规程》
⑷、《安全生产工作规定》(国电公司发布)
⑸、《电力建设文明施工规定及考核办法》
⑹、《农网三五kV及以下线路运行维护、建设改造工作中防人身及倒杆事故的有关安全措施》(甘肃省电力公司)
⑼、其它安全生产指令、规定、标准
三、 施工单位必须具备的条件：
(一)、现场的负责人、工作监护人、工程技术人员和施工人员安全施工的安全等级和技术资质应符合工程施工安全要求。
(二)、配备有满足本工程需要，保证安全施工的机械、工器具及安全防护设施、安全用具。
(三)、配备专职的安全管理机构、设置专职安全员。
四、建设单位应承担以下安全责任：
⑴、开工前必须对施工单位的资质进行审查，确保符合各项安全要求。
⑵、开工前必须对施工单位负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底。
⑶、履行安全合同中规定的由建设单位承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。
五、施工单位应承担以下安全责任：
⑴、施工前必须对全体施工人员进行有关本项工作的安全知识和安全规程的培训教育，考试合格后方可上岗。在施工时要按照劳动保护规定为参加施工的人员配备足够合格的劳动保护用品和安全器具。
⑵、开工前必须自上而下进行安全技术交底， 全体施工人员均应掌握工程特点及施工安全措施，特殊工程(电工、焊工、起重工)必须持证上岗。
⑶、隐蔽工程等复杂性较大的工程，应制定单独的施工安全技术措施，并做好交叉作业防高空附件坠落，高空坠落物等措施。
⑷、开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查， 确保符合安全规定，并不超过检验周期。
⑸、严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工。
⑹、施工单位的负责人应对本施工企业安全施工(人员安全、机械器具完好、工程质量)负全部责任。如在施工当中发生违章作业或没做好防护措施所发生的人身伤亡事故，建设单位概不负责。
⑺、施工单位必须接受建设单位的监督、管理和指导，对建设单位安全_门提出的意见必须及时整改。发生人身伤亡事故或危及生产运行的不安全情况，必须立即报告建设单位安全_门。
六、工程合同价款总计工程款付至五零%时，甲方开始预扣一零万元工程款作为安全保证金。乙方在施工中若发生人身重伤事故，则扣除五零%的安全保证金，并处以等额罚款;若发生人身死亡事故，则扣除全部安全保证金，并处以等额罚款。乙方未发生人身重伤及以上事故，安全保证金在工程竣工验收并办理移交手续后一个月内一次性付与乙方。
七、安全管理
⑴、乙方必须认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策，及上级主管部门颁发的安全法规、行业规程和有关安全生产的规定。建立安全管理机构，健全安全三级网络(企业、站队、班组)，落实安全检查员，并制定以安全生产责任制为核心的安全管理制度。
⑵、施工班组要坚持安全日活动制度、班前会制度(安全交底)、班后会小结和现场清理工作，做到文明施工。
⑶、执行参建单位施工安全联系制度，保证各项安全规定和措施的落实。
⑷、乙方应执行安全监督与安全网例会、安全日活动、安全分析会、安全检查和安全通报制度和安全施工考核办法。
⑸、临时工上岗前，必须接受安全知识和安全规程的培训，考试合格后，持证或配带胸卡上岗。
八、建设单位工程管理部门、安全_门和监理单位发现施工单位施工当中的不安全情况，有权纠正或立即停止其工作。
九、本合同经甲乙双方法人代表或委托代理人签字后生效，共印制六份，其中正本二份，副本四份，双方各执正本一份，甲方副本二份，乙方副本一份，监理公司副本一份。
十、未尽事项按照有关规定执行。
委建单位：甲方(章)施工单位：乙方(章)
法人代表：
法人代表：
或委托代理人：
或委托代理人：
部门负责人：部门负责人：
合同经办人：合同经办人：
单位地址：单位地址：
化工违约合同范本 第七篇
一、认定当事人约定的滞纳金性质为违约金
由于受违约金兼有惩罚性和赔偿性的影响。出租人与承租人之间在约定违约金时，往往会采用滞纳金来表述，这就需要法官对滞纳金有所认识。但是，有这样一起案件，法官认定：双方在合同中约定逾期付款按租金总额每天收取三%的滞纳金过高，原告基于约定向被告主张二零万元的违约金从本案实际情况来看仍然过高，依法应予调整。因而较违约金兼有惩罚性而言，此认定使违约金的性质发生了根本的变化。所谓滞纳金是指超过规定的缴款期限，向缴款人征收的一种带有惩罚性质的款项。属于行政法调整范围，具有法定性、强制性和惩罚性的特点。并且，发生在国家行使公共权力的过程中，双方法律地位是不平等的。滞纳金在租赁合同中频频露面，是因为一些当事人受计划经济的影响，认为国家法律、法规有明文规定，违约按超过规定期限的天数，每天征收应缴款额一定的百分比。如果一旦发生纠纷，有一个法定的计算标准。但是，通过民法和合同法的基本原则，肯定租赁合同当事人地位平等，在权利义务的分配上平等协商，肯定房屋租赁合同主体受平等的法律保护，滞纳金应当退出当事人在租赁合同中的约定。
二、认定所订租赁物总值计算违约金
在租赁合同中双方当事人约定违约金的计算办法，常约定为按所订租赁物的百分之几或几十计算违约金。显然，这种约定存在问题，违反了公平原则。但是，对于双方当事人的这种约定，法官将如何认定呢?有这样一起案件，法官认定，承租人应按所订租赁物总值的二零%赔偿违约金给出租人。在这里，我们可以看出法官的认定显得是那么不安，没有回答何以可能。要知道，在租赁合同中，承租人对租赁物的使用，是对租赁物的全面使用。出租人将租赁物的使用权转移给承租人的同时，必须将租赁物的占有权也转移给承租人。因此，租赁合同成就的条件是：出租人的租赁物被承租人实际使用、占有、收益的事实。我们认为，法官应当对当事人的约定有所认识，从而排除对无效部分的认定。
三、当事人双方约定合同为不完全履行，认定违约方赔偿全部违约金
所谓不完全履行，是指当事人在履行合同时，没有按照合同约定的全部履行因素进行履行的情况。这种情况在租赁合同案件中经常遇到。但是，当双方当事人在合同中，约定不完全履行时，我们该如何认定呢?有这样一起案件，当事人双方约定在每月合同付款期限届满后，承租人每月只给付出租人七零-八零%的租金，如果超期出租人按租金的三%加收承租人的费用。法官认定，承租人未在约定的`期限内向出租人缴纳七零-八零%的租金已构成违约，出租人就可每月增收欠租金额三%的逾期违约金。
四、否认当事人双方的新协议认定原合同违约金
由于违约金是当事人双方在订立合同时，预先确定的，于违约后生效的,独立于履行行为之外的给付。法官在认定当事人主张的违约金时，都离不开对当事人双方所订立合同的思维。但是，当双方当事人因撤诉重新达成了协议(未约定违约金)，一方当事人为另一方当事人赔偿了损失(承担了撤诉的费用)，另一方当事人是否可依据原协议要求其承担违约金?有一起案件，出租人曾向法院起诉承租人，后出租人向法院撤回对承租人的起诉。撤诉时出租人与承租人就给付租金的时间重新进行了约定，但未约定违约金。出租人第二次起诉到法院后，法官认定，承租人应按原协议赔偿出租人的违约金。这种认定情况，对当事人签订了一份新协议就没有意义了。相应地，与新协议相比，就会使出租人意外获利。这样的结果显然损害了承租方一方的利益。