清理拆除合同范本
清理拆除合同范本 第一篇
发包方:x(以下称甲方)
承包方: (以下称乙方)
甲乙双方按照《_经济合同法》、《建筑工程承包合同条例》、《建筑拆除工程安全技术规JGJ一四七-二零x》及《建筑工程安全生产管理条例》的相关规定,结合本拆除工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保拆除工作质量,经双方协商一致,签订本合同,以示共同遵守:
第一条 拆除项目、地点
一、拆除工程项目:
二、拆除工程地点:
第二条 乙方资格
一、乙方必须具备相关的拆除资格证明;
二、乙方必须具备拆除大型建筑的资历;
三、乙方须具备拆除大型建筑的必须设备:
四、乙方须具备拆除大型建筑相关有经验的专业人员。
第三条 施工范围及拆除垃圾
一、拆除范围见新的平面图纸,与新的平面图纸有异之处即为拆除之处;
二、拆除垃圾:由于拆除而产生的相关垃圾由乙方清理运走。由此而需要办理的相 关证照乙方自行办理(甲方可以协助),相关费用由乙方自行承担;
三、乙方在施工前必须和甲方相关人员确定拆除项目的具体事宜,拆除工程范围、工程量之解释权归甲方。
第四条 施工条件
一、乙方须按照施工工期制订详细的施工进度表,并经甲方书面同意;
二、乙方必须有专职的项目经理和甲方指定人员(其他人员无效)定期磋商;
三、进度表的修正改动必须经甲方项目负责人的书面同意;
四、进度表为本合同附件,乙方需要严格按照执行;
五、乙方的施工人员必须经过严格的施工培训;
六、施工许可手续及乙方施工人员必须严格遵守国家相关的治安 、消防、安全、建筑、施工等管理法规。否则由此产生的相关责任及费用由乙方负责;
七、施工过程严禁野蛮施工,禁止用原始简陋工具施工。
第五条 拆除程序
一、施工前,乙方对市政、公用设施必须有相应保护方案交甲方备案,施工过程中由于乙方产生的损坏由乙方负责;
二、乙方负责制定并落实拆除组织施工方案及安全专项防护措施方案(包括:施工方法、安全措施、环保措施等主要内容),并做为本合同的有效组成部分;
三、乙方的相关施工必须保证不损害本建筑物的主体结构,不能给本建筑物的主体结构留下隐性伤害,否则由此而产生的后果乙方应承担全部责任。
第六条 拆除工期
一、自合同签订之日起乙方须在三天内进驻;
二、自合同签订之日起乙方须在三天内制作工程拆除进度表,并经甲方书面同意;
三、乙方同意在三天内开始施工;
四、双方约定自施工之日(x年六月一日)起在二零天(x年六月二零日)完成约定的项目拆除。
五、由于乙方原因造成工期延迟视同乙方违约,则乙方赔付甲方违约金工程整体拆除价的五‰/天
第七条 乙方责任
一、安全责任
(一)乙方施工必须有完备的安全防护设备和设施;
(二)负责制定拆除工程现场安全操作规程,对施工人员进行安全交底,按安全程序施工并指派现场安全检查员;
(三)建立完善施工现场安全组织机构,明确岗位、职责,在施工中出现的一切安全事故,由乙方自行解决,并承担由此产生的经济和法律责任;
(四)必须接受甲方及政府相关部门提出的安全处理意见,并及时改正;否则因此造成的后果由
乙方负责;
(五)违反规定的安全操作规程,造成意外事故,由乙方自负。
(六)出现断水、断电及扰民问题,由乙方自行解决。
二、环保责任
(一)制定拆除施工方案,提出具体的防止扬尘,降噪音等环保措施,明确拆除工地具体的环保要求和环保责任人。乙方施工中现场扬尘、噪音污染及渣 土清运等环保措施,严格按施工方案及政府相关部门规定执行。
(二)施工过程中应经常保持清洁卫生,拆除房屋过程中应随拆随洒水,避免大量扬尘,严禁随意凌空抛撒。
(三)渣土清运车辆应按规定装载,遮盖严密,沿途不得遗撒。拆除工地出口应当设置专人清理车身及车轮泥土,确保车辆不带泥上路。
三、文明施工
(一)乙方应作好文明施工及消防准备工作;
(二)乙方应保证施工现场内、外清洁卫生,交通道路畅通;
(三)乙方应保证在用的市政、公用设施完好、畅通。
四、治安消防责任
(一)乙方有确保乙方的施工人员遵守治安管理法规;
(二)乙方要确保施工过程中的消防安全,施工期间的消防安全事故由乙方负责;
(三)甲方有权制止乙方在消防安全方面违规行为,否则甲方有权按乙方违约处理,因此而造成的损失由乙方负责。
第八条 工程价款及支付方式和时间
一、双方约定,拆除费为人民币壹拾捌万元整(小写:一八零零零零元),废旧窗户、室内门、拆除建筑垃圾物内的钢筋、防盗门归乙方所有。
二、全部工程完工后,三天内付壹拾万元整(小写:一零零零零零元);一五天内付捌万元整(小写:八零零零零元)。
三、合同签订后三日内乙方向甲方支付合同保证金叁万元整;在工程验收后如无异常,六零天内无息退给乙方。
第九条 工程验收
在工程完工后三天内,由专业的权威部门和甲方、乙方共同进行验收签字 后视同工全部完工,由于验收不合格而导致延期的由乙方负责。
第十条 违约责任
一、乙方将合同项目转交第三方承包;
二、乙方原因使工期延长;
三、乙方不遵守相关的消防安全规定及政府相关部门规定,而不听从甲方制止的;
四、违反合同上述条款的;
第十一条 争议的处理
双方相互协商处理,如协商不成,向甲方所在地人民法院提起诉讼。 第十二条 其他
本合同一式二份,当事人各执一份。本合同自x年六月一日双方签字之日起生效。未尽事宜,双方协商订立补充协议并与本合同具有同等的效力。 甲方:x(盖章)
乙方:(盖章)
签订日期:x年六月一日
清理拆除合同范本 第二篇
一、基层清理及基层处理,按国家标准和行业规范进行墙面满刮腻子及砂纸打磨处理。
二、颜色应均匀,无色差,无砂眼,无遗漏,无龟裂,不起皮,不透底等异常现象。无论刷多少遍均以上级各部门验收合格为准,其固定单价不变。
三、乙方应提供外墙涂料生产厂家产品的“企业内控标准”,并严格执行:适用范围、使用方法和注意事项,包装、贮存及运输等管理要求。
四、甲方负责施工楼号的外墙保温达不到标准,乙方有权要求甲方即时进行维修和整改,满足上述标准,否则乙方不予进行外墙涂料施工,由此发生的一切纠纷及损失由甲方承担,与乙方无关。
五、如未达到上述标准,签约按承包工程结算值的五‰对乙方做出处罚,并追究其他相关责任。
工程管理
一、乙方必须严格按总承包方要求,编制施工作业计划,进行施工组织设计,工期控制,确保实现质量目标。
二、乙方应严格执行总承包方的现场管理制度及各项管理要求,听从指挥,服从领导。
三、乙方必须对承包工程现场进行成品保护,保证不损坏,不污染现场任何已完和未完工程产品。如有损坏,污染,由乙方修复并承担一切费用。
四、乙方在施工过程中,必须服从规划部门、甲方、监理及施工单位技术人员的管理。以监理及施工单位的技术人员为主,每粉刷一遍,必须经监理、村民质检小组和施工单位的技术人员验收签字同意后,方可进行下一道工序的施工。
安全生产:
一、乙方进入施工现场,必须佩带安全帽,并配有安全带。严格遵守安全施工的有关规范、规定要求执行,严禁违章作业。
二、乙方施工过程中,出现的一切安全问题及相关责任、赔偿、法律纠纷,全部与甲方无关,由乙方全部承担相关责任和连带责任。
三、乙方须配备一名专(兼)职安全、保卫人员,确保工程项目顺利进行。
四、对于乙方在施工中的安全隐患,在甲方多次发出指令要求整改,而乙方拒不执行的情况下,甲方有权勒令乙方停工整顿,由此而发生的一切经济、工期损失应由乙方承担。
工期延误:
对以下原因造成竣工日期的延误,经甲方代表确认,工期相应延长。
一、不可抗力(按国家、地方及行业相关规定确定)天气原因(雨天、大雾)及甲、乙双方之外原因导致工程无法继续履行的。
二、甲方同意工期顺延的其他情况。若非上述原因,乙方未按协议工期(包括协议规定可顺延的工期)竣工,甲方将按每天延误计时,延误一天扣除乙方协议总价款‰的罚金。
工程保修:
乙方按国家有关规定对工程质量进行保修,工程竣工后保修期为五年。
付款方式:
一、工程款的支付:工程竣工经总包方、监理、社区质检小组验收通过签字后支付工程总款的五零%,经质检站、规划局等有关上级部门工程竣工验收合格后支付总款的八零%,经综合验收交房后,支付总额九五%,余留五%为工程保修金。
二、工程量结算:工程量统一按图纸尺寸结算。
三、工程竣工后,乙方应及时整理结算资料上报总包方,总包方在收到结算书二零日内初审完毕,并报建方预算处审核,出具最终结算,以作为工程支付依据。
四、乙方承诺优先支付工人工资,为确保工人工资发放,乙方在接受工程款时,要提供工程款使用计划,工人工资发放工资表,工人签收记录,发放照片记录,相关委托人证明文件,否则甲方有权拒付。
五、因乙方安全问题、质量问题、资金问题造成本协议无法正常实施的,甲方有权单方面终止本协议,由此造成的一切损失及相关责任,全部由乙方独自承担。甲方将采取必要措施另选施工单位,进驻施工现场接管施工,乙方无任何理由和条件不撤出工地。乙方所投入的材料、机具、临设等全部归甲方所有。
清理拆除合同范本 第三篇
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
为保证 顺利进行,并按期支付使用,经甲、乙双方商定,特定以下协议,共同遵照执行。
一、施工内容:甲方委托乙方对地上建筑物进行拆除(下称待拆除建筑物),拆除面积约五零零零平方米,乙方负责对上述房屋全面拆除至原地坪,并清运完所有拆除的渣土。
二、施工工期:
工期为三零天,截止日期: 年 月 日至 年 月 日止,工期延误按每天五零零元罚款,所拆除废料归乙方。
三、施工安全:
乙方在施工中应服从甲方的工作安排,安全文明施工,遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格管理,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
四、甲方义务
一、甲方在乙方进入施工现场前应把场内可能影响施工的障碍物移走,保证乙方有足够的安全作业环境。
二、甲方应派专人配合协调移除工作。
五、乙方义务
一、按本合同约定所有承诺项目进行施工,不得转包或分包本合同约定的拆除工程。
二、乙方对施工场地做封闭处理,确保道路安全畅通和人身财产安全。采取有力措施做好减噪、降尘、清污和周边居民的影响干扰。
三、乙方应配合甲方做好待拆除建筑物内的物品。设施搬迁工作 ,并派出专人配合甲方做好安全防范工作。
四、乙方管理和施工人配合甲方职能部门的管理,遵守治安、消防安全和卫生管理等相关制度。
六、付款条件
双方约定,甲方待拆除建筑物的所有可利用的材料,将料抵工的方式拆除,甲方不再付给乙方任何费用。
七、本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
本合同甲乙双方签字盖章后生效。
甲方:(盖章): 乙方(盖章):
身份证号: 身份证号:
电话: 电话:
年 月 日 年 月 日
清理拆除合同范本 第四篇
本合同经双方签字盖章后生效,质量保证期满后终止。本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。
若再增加工程项目,内容相同的继续延用本合同,未尽事宜经双方协商同意签定补充协议,与本合同具有同等法律效力。因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商解决,协商不成,依法向工程所在地人民法院起诉。
甲方:(公章)法人代表:委托代理人:电话:签定日期: 年 月 日
乙方:(公章) 法人代表: 委托代理人: 电话: 签定日期: 年 月 日
清理拆除合同范本 第五篇
一.发生因工伤亡事故,按事故调查组的责任认定进行处理。属分包方责任或工人违章操作发生的事故,由分包方对其伤者和家属按有关规定进行经济赔偿;属总包方责任,由总包方承担经济赔偿;属双方责任,依据责任大小由双方单位协商解决。经济赔偿采取一次性方式。
二.分包方发生伤亡事故后,不分责任属于哪一方,其伤者的具体善后工作均由分包方负责安排和处理。
三.发生死亡、重伤事故,不论其责任属于哪一方,均由总包单位统一报告。
工程名称:
总包单位:
项目经理或委托代理人(签字)
年 月 日
劳务分包队伍名称:
分包施工内容:
劳务分包队伍队长(签字)
年 月 日
甲方: 乙方: 根据《民法典》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就水泥混凝土路面工程事宜达成如下协议:
一、 工程概况
一、黄竹镇昌兴大道四八零—九六
标段水泥砼路面工程,全长四八
米,路面宽 一二 米。总面积 五八六一 平方米。
二、水泥混凝土路面标准C三零,厚二四厘米,使用四
水泥。
二、 工程造价 道路工程按每平方米 元人民币确定,总价以实际完成工程量结算。
三、 工程款拨付 工程款由甲方负责筹措,水泥混凝土路面完工后甲方向乙方支付至合同总价款的五零%,经竣工验收合格后支付总价款的四五%,剩余五%保证金,待质量保期满________年后支付,如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题,由承包单位维修,如承包单位二天内不到,由此发生的费用由乙方承担。
四、 施工技术及质量
一、执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、____省相关技术标准、规范
二、以施工图纸、设计文件要求标准和双方合同为依据。
三、质量标准:合格
五、 工期 总工期: 天(具备施工条件的有效工作日),开工日期:________年____月日,如因不可抗力因素不能按时开工,工期顺延
六、 安全文明施工
一.乙方应按甲方统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。
二.乙方须加强安全管理教育工作,严格实施安全防护措施,严禁违章指挥,违章作业,违反安全操作规程施工。持证上岗,杜绝安全事故发生。若由于乙方自身安全措施不力造成事故,乙方承担全部损失和责任。
七、 双方责任 甲 方:
一、 甲方向乙方进行技术交底,负责工程施工用电、机械(搅拌机、装载机)、材料的采购、运输、供应。
二、 对乙方安全生产、文明施工的落实情况进行监督。对发现的各种不安全、不文明的行为立即制止,解决和排除其隐患。有权对不符合安全生产、文明施工的行为提出相应整改意见。
三、 甲方负责人对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。 乙 方:
一、按工程需要自备施工机械和人工,负责本工程施工范围内的施工安全工作,做好现场设备、材料的照管工作。
二、在工程期间,乙方应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用。
八、 违约责任 甲方违约: 因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。 乙方违约:
一.因乙方原因,未按本合同所示工期按时竣工,每延误一天,乙方按 元天向甲方支付逾期违约金,并承担由此给甲方带来的全部损失。
二.因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用包括重新检测所需费用均由乙方自行负责,并且向甲方赔偿本工程项目总造价的五%的违约金。如因乙方工程质量不符合要求,甲方提出整改要求后七天内承包人仍未予以完善的,甲方有权另行安排单位完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由乙方承担。
九、 其 他
一、 如施工完毕后,未能通过相关部门的验收及开通,甲方将不予以支付剩余的工程款,直到验收合格并开通后,甲方无息支付。
二、本合同一式贰份,经双方代表签字与盖章后生效,本合同未约定事宜,如有特殊情况或不可抗拒的自然因素,由双方协商另签补充协议。
三、甲乙双方履行合同全部义务,乙方向甲方交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止 甲 方:
乙 方:________年____月____日
________年____月____日
借款人(以下简称甲方):
身份证号码:
住址:
联系方式:
贷款人(以下简称乙方):
身份证号码:
住址:
联系方式:
甲乙双方本着平等、自愿和诚实信用原则,就上述借款事宜达成一致。特订立本合同,供双方恪守履行。
第一条 借款金额与期限
合同双方协商一致,由乙方向甲方出借资金共计人民币 元 (大写 元整)。甲方指定乙方将借款打入下列帐户,乙方将借款汇入下列帐户即视为完成交付:
开户行:开户名:账 号: _____________________________________
本合同借款期限为自年月年月日止。
第二条 借款用途
甲方将借入的资金用于________________________。
第三条 利率与利息
一.本合同借款利率______每天。
二.本合同借款自合同签订之日起计息,以如下第种方式结息。
(一)由甲方于借款期限届满时一次性还本付息。
(二)按___(年、月、日)结息,结息日为。
三.乙方指定以下银行账号为收款账号并保证其真实有效。借款期限届满之日起七个工作日内,甲方将本合同借款的本息汇入该账号。
开户行:___________________________________
开户名:___________________________________
账 号: _____________________________________
四.甲方提前还款的,应当提前三个工作日书面通知乙方,借款利息则按照实际借款期限计算。
第四条 借款展期
甲方不能按期归还本合同项下借款,需要展期时,应在借款期限届满前十个工作日内向乙方提出书面申请,经乙方审查同意,签订借款展期协议。
第五条 贷款的担保
甲乙双方选择履行本条第____ 款。
一.本合同借款无担保;
二.本合同借款的以甲方家庭财产提供担保。
三、_________________自愿对本合同借款本息及乙方主张本息产生的诉讼费、保全费、律师费等费用提供连带保证。
第六条 甲方保证
一、甲方保证本借款合同已经征得家庭财产共有人的同意,共有人已经同意用共有财产为本合同提供担保;
二、甲方提供的与本贷款有关的一切文件、报表及陈述均是合法、真实、准确、完整的。
第七条 甲方义务
一.甲方应按合同约定清偿借款本金和利息。
二.借款期间,甲方家庭财产状况发生任何重大改变,可能影响乙方权益的,甲方应至少提前十个日历日书面通知乙方,并且落实借款清偿责任,或者提前清偿,或者提供乙方认可的担保。
三.甲方应当接受乙方监督。如乙方要求,甲方应当提供真实反映借款使用情况的报表及其他文件。
四.未经乙方书面同意,甲方不得以任何方式转移或者变相转移本合同的债务责任。
五.甲方转让、处分其重大资产或营业收入的全部或大部分,应至少提前十个日历日书面通知乙方,并且落实借款清偿责任,或者提前清偿贷款,或者提供乙方认可的担保。
第八条 乙方义务
一.乙方应当依照合同约定,按时足额出借资金给甲方。
二.对于磋商、订立、履行本合同的过程汇总所知悉的甲方商业秘密以及甲方要求予以保密的资料、数据等信息,乙方应当予以保密。
三.乙方应当按照合同约定的利率和期限收取利息。甲方提前还款的,乙方在接到甲方的`书面通知后,应当同意。
第九条 违约责任
一.本合同生效后,未按照合同约定履行义务的,应当承担相应的违约责任。
二.出现下列情形的,乙方有权要求甲方立即偿还借款、利息及主张债权时产生的诉讼费、保全费、律师费等费用,且乙方要求甲方偿还前述款项之日即为本合同借款期限届满之日。
(一)甲方没有按期偿还借款及利息的;
(二)甲方涉及重大经济纠纷、财务状况恶化等;
(三)甲方未能按本合同约定的用途使用借款的;
(四)甲方发生危及、损害或可能危及、损害乙方权益的重大事件。
三.甲方不能按时支付利息的,乙方有权按照未付利息计算,要求甲方支付违约金;甲方逾期未清偿借款本金的,乙方有权按照借款本金
第十条 公证事宜
任何一方提出公证本合同内容的,另外一方应当同意,公证费用由提出方承担。
第十一条 其他约定事项
第十二条 争议解决
本合同未尽事宜以及履行本合同所产生的争议,由甲乙双方协商解决;协商不成的,争议由合同签订地人民法院管辖。
第十三条 合同的生效、变更与解除
一.本合同自双方或委托代理人签字之日起生效。
二.合同生效后,除本合同已有约定以外,甲乙任何一方均不得擅自变更或解除本合同;如确需变更或解除本合同,应经甲乙双方协商一致,并达成书面协议。
第十四条 其他
一.本合同未尽事宜,甲乙双方可另行达成书面协议,作为本合同附件。本合同的任何附件、修改或补充均构成本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。
二.本合同一式份,甲方执__份,乙方执份。
甲方: 乙方:
连带保证人:
日期:
甲方:
乙方:
根据《^v^合同法》和相关法律法规,本着公开、公正、公平、自愿的原则,就锦远商贸城现有建筑物拆除及有关垃圾外运等事宜。双方经友好协商,达成如下条款,并遵照执行。
一、 拆除项目名称及位置:
锦远商贸城位于火车站西侧,道南路北侧,陇海铁路线南侧
二、 拆除内容及工期:
锦远商贸城现有建筑物,砼路面、砼地坪和建筑物基础,以及垃圾外运。本项目工期暂定为二零天。
三、 结算办法及付款方式:
、拆除范围内的费用按双方协商的价格进行结算。
一.二.三层框混建筑物拆除费用为万元。
其中:
一) 主体拆除费用:五五零零㎡×九零元/㎡=万元
二) 基础拆除费用:五五零零㎡×六零元/㎡=三三万元
三) 垃圾外运费用: 五五零零㎡×一五元/㎡=万元
二.一层砖混建筑物费用为万元
其中:
一) 主体拆除费用 :七五零㎡×九零元/㎡=万元
二) 基础拆除费用:七五零㎡×六零元/㎡=万元
三) 垃圾外运费用:七五零㎡×一五元/㎡=万元
三.钢结构摊位大棚拆除费用为万元。
其中:
一) 主体拆除费用:四八零零㎡×九零元/㎡=万元
二) 运输费用:四八零零㎡×二零元/㎡=万元
三) 安装费用:四八零零㎡×八零元/㎡=万元
四.砼路面破除和外运费用:二三五二㎡×四五 元/㎡=万元
五.砼地坪破除和外运费用:七四二零㎡×三零元/㎡=万元以上各项费用总计为万元。
、付款方式:
按上报拆除计划,经甲方现场管理人员签字认可的已完成工作量的七零%支付,剩余款待项目全部完成后,经双方核准认可后付清。
四、 双方责任:
甲方责任:
一.负责提供拆除范围内建筑物的水、电布置图
二.委派一-二人在现场协调有关工作
三.为提供乙方办理拆除手续所需的相关资料
乙方责任:
一.负责办理拆除所需的一切手续并承担所有费用
二.拆除过程中所发生的一切施工安全事故全部由乙方负责
三.服从甲方现场人员管理,保质保量的按期完成本合同确定的所有项目
五、违约责任:
乙方应精心组织,安全完成承包范围内的工作。否则,每拖延一天按结算总价款的一%处罚,按天累计。待结算付款时一并 扣除。
六、 争议解决办法:
在合同执行期内甲、乙双方如有争议时可协商解决。协商不成的应在甲方所在地法院解决。
七、 本合同甲、乙双方签字盖章后生效,一式四份,各执两份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方:
身份证号码:
乙方:
身份证号码:
甲、乙双方经充分协商,订定以下借款合同:
一、甲方因经营活动需要,向乙方借款人民币xxx万元,乙方于二零xx年xx月xx日之前将该笔款项汇入甲方或者其指定帐户,由甲方向乙方出具收到借款的确认书。
二、借款期限为xx年,从甲方出具上述确认书之日起计;利率以五年期银行贷款利率计,即为每年xx%;如遇国家调整同期银行贷款利率的,则双方之间的借款利率亦作相应的调整;
借款期满之次日,本金随同所有的利息一次性归还给乙方;
上述本息若逾期支付,则以每日千分之一的比例计算违约金。
三、为上述条款的履行,甲方以其在xxxx股份有限公司(下称xx公司)的所有股份向乙方提供质押担保,并由甲方于借款收款确认书日签署之日负责落实办理将上述股份出质事项记载于xx公司的股东名册,由xx公司向乙方出具上述登记完成的确认书。
四、双方确认,如果甲方与xx公司之间的劳动关系结束,则本合同于该结束之日同时解除,此等情况下甲方应于该解除之日起的x日内归还所有借款本息。
五、如因本合同发生争议的,双方协商解决,协商不成的,提交乙方户籍所在地的人民法院解决。
六、本合同一式四份,双方各执一份,其余部分用于质押登记等;对本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,与本合同具有相同效力。
甲方:xxx乙方:xxx
日期:二零xx年xx月xx日 日期:二零xx年xx月xx日
甲方(出借人):身份证号:
乙方(借款人):身份证号:
甲乙双方在平等、自愿、等价有偿的基础上,经友好协商,达成如下一致意见,供双方共同信守。
一、借款用途:
乙方借款用于沿河路八组旧城改造,甲方同意出借,但乙方如何使用借款,则与甲方无关。
二、借款金额
乙方向甲方借款金额(大写):肆拾万零捌仟元整(小写:¥四零八零零零元)。
三、借款期限
借款期限二零xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日止,逾期未还款的,按本合同第七条处理。
四、还款方式
应按照本协议规定时间一次性主动以现金偿还对甲方的欠款及利息。乙方到期还清所有本协议规定的款项后,甲方收到还款后将借条交给乙方。
五、借款利息
自借款之日起,按实际支用金额计算利息,在合同第三条约定的借款期内月利为xx。借款方如果不按期还款付息,则每逾期一日按欠款金额的每日万分之八加收违约金。
六、允诺条款
甲方自愿用其承租的飞扬超市租金来实现乙方合法权利,到期不能归还乙方的贷款,乙方有权处理租金。
七、违约责任
(一)发生下列情况之一即构成违约:
一、甲方违反本合同约定,逾期或未按照约定的金额归还借款本息;
二、甲方其他可能影响归还乙方借款本息的行为。
(二)发生违约情况,乙方可以采取以下措施:
一、按借款总额的三零%赔偿违约金;
二、要求甲方立即提前偿还部分或全部借款,或以法定程序处分甲方承租的飞扬超市租金;
三、其他法律允许的措施。
八、合同争议的解决方式
本合同履行过程中发生的争议,由当事人对双方友好协商解决,也可由第三人调解,协商或调解不成的,可由任意一方依法向出借方所在地人民法院起诉。
九、本合同自双方签字之日起生效。本合同一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。
甲方:xxxx
乙方:xxxx
签订约日期:年xx月xx日
身份证号:xxxxxxxx
现金¥xx元;
大写:xxxxxxxx
借款期限xx年月日至xx年月日
借款人:
身份证号:
xx年月日
合同编号:____________________
签约地点:____________________
审核部门(人员):______________
建设单位(以下简称甲方):______________
施工单位(以下简称乙方):______________
根据《^v^经济合同法》,结合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过协商签订本合同。
第一条 工程项目
(一)工程地点:
(二)工程内容:
(三)承包方式:包工包料。
第二条 工程造价为人民币:(大写) 元整。(本价款为含税价款)。
第三条 合同工期
一.双方商定总工期 天。
开工日期:________年____月____日,竣工日期:________年____月____日。
二.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。
①因遇人力不可抗拒的自然灾害(台风、火灾、地震)等造成的停工。
②因设计图纸修改,增加了工程量,而受影响时。
③因停水、停电等情况达六小时以上时。
④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款,而受影响时。
⑤甲方不能按合同规定在开工前五天,交出施工场地和接通施工水源、电源时。
第四条 工程质量标准(详见附页)和保修期
(一)工程质量标准按国家现行施工规范及甲方要求验收。
(二)工程保修按建设有关规定执行。此工程保修自竣工验收签字之日起计算一年。
(三)属乙方施工范围的工程项目,因施工质量问题造成损坏的,乙方应给予免费修补。
第五条 材料设备供应
(一)工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购,严禁以次充好。
(二)材料设备附有出厂合格证明,材料设备有异议进行检验。
第六条 付款方式
(一)合同签署后五日内,甲方付总造价的三零%给乙方;
(二)当工程竣工验收后甲方支付竣工结算总价的 六七 %;
(三)剩余三 %工程款在竣工验收之日起,保修期结束后一次结清。
第七条 责任范围
(一)甲方责任:
一、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通;
二、及时组织工程竣工验收工作;
三、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。
(二)乙方责任:
一、按施工安全规范保证施工质量,精心施工、按时完工、交付使用,凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责。
(一)承包人应加强对现场施工人员防火、防盗、工伤、意外等安全教育,施工人员不得在施工现场违法乱纪,一旦发生问题,后果自负。
(二)乙方现场施工人员应无条件服从遵守施工场内各项管理规定,无条件服从场地内保安的管理,妥善处理好相邻单位的关系,否则一切后果自负。
(三)乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责一切后果。
二、负责做好材料、设备的采购,保管工作:
三、负责及时清理建筑垃圾,工程施工结束后,负责清理完毕场内建筑垃圾。
第八条 其它事项
(一)合同签订后,甲方要求增加或变更工程项目,必须遵守下列原则:
一、经双方充分协商,发出“设计变更通知单”,由甲方主管经理签字;
二、待乙方提交设计图纸、报价或项目调整后,甲方须分别签字盖章认可;
三、增加或变更内容所需材料必须落实;
(二)乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负;
(三)合同未尽事项,经双方研究另立补充件,与本合同同具法律效力。合同执行中若发生争议,应通过友好协商解决。协商无效,可提交有关仲裁机构裁决。
(四)合同经双方签字盖章生效,至工程竣工验收和结清工程款后失效。
第九条 本合同一式 贰 份,其中:甲方一 份、乙方 一 份,均具有同等效力。
甲方签字:__________ 乙方签字:__________
甲方盖章:__________ 乙方盖章:__________
签订日期:__________ 签订日期:__________
发包方(简称甲方):_________
承包方(简称乙方):_________
根据《^v^协议法》、《建筑安装工程承包协议条例》、《^v^消费者权益保护法》、《^v^价格法》、《无锡市保护消费合法权益条例》,^v^^v^(一九九七)九二号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
一、概况
一、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。
二、装饰施工地点:_________区(县)_________路_________弄(村)_________号_________楼_________室。
三、住房结构:_________房型_________房_________厅_________套,施工面积_________平方米。
四、装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。
五、承包方式:_________(包工包料、清包工、部分承包)。
六、总价款:¥_________元,大写(人民币):_________其中:材料费:_________,人工费:_________;管理费:_________,设计费:_________;垃圾清运费:_________,税金():_________;其他费用:_________。经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。
七、工期:自_________年_________月_________日开工,至_________年_________月_________日竣工,工期_________天。
二、材料供应的约定:
一、甲方提供的材料:详见附件二《甲方提供材料、设备表》。本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
二、乙方提供的材料:详见附件三《主材料报价单》。
三、乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本协议规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
四、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
三、工程质量及验收的约定:
一、本工程执行dbj零八-六二-九七《住宅建筑装饰工程技术规程》、db三一/t三零-一九九九《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
二、本工程由_________方设计施工方案。
三、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
四、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
五、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》(详见附件见)后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。
六、工程验收:甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。
七、工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续(详见附件《工程质量验收单》)。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。
四、有关安全生产和防火约定:
甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。
五、工程价款及结算的约定:
一、工程款付款方式列下表:
注:装饰工程有形市场另有规定的,亦可按市场规定办理。
二、工程结算:详见附件六《工程结算单》。
三、工程保修期壹年。须工程款全部结清,甲、乙双方方能签订《工程保修单》(详见附件七),保修期从竣工验收签章之日起算。
四、双方款项往来,均应出具收据,施工结束须开具发票。
六、其它事项:
一、甲方工作:
(一)甲方应在开工前一天,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明_________份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。
(二)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。
(三)如确实需要拆改原建筑结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担承担有关费用。
二、乙方工作:
(一)参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。
(二)指派_________为乙方驻工地代表,负责协议履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。如更换人员,乙方应及时书面通知甲方。
(三)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。
七、违约责任:
一、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按协议的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付违约金。
二、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付违约金。
三、甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。
四、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。八、纠纷处理方式:
一、因工程质量双方发生争议时,凭本协议文本和施工企业开具的统一发票,可向无锡市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解,也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。
二、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本协议约定向无锡市仲裁委员会申请仲裁;向人民法院提起诉讼。(将不选定的解决方式划出)
九、协议的变更和解除:
一、协议经双方签字(在有形市场签订的协议须经市场管理部门盖章见证)生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更协议内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。如要终止协议,提出终止协议一方,要以书面形式提出,应按协议总价款_________%支付违约金,并办理终止协议手续。
二、施工过程中任何一方提出终止协议,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止协议协议,可视为本协议解除。
十、其它约定:_________。
十一、本协议一式_________份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。协议附件为本协议的组成部分。
甲方(签章):_________乙方(签章):_________
委托代理人:_________法定代表人:_________
住址:_________地址:_________
电话:_________电话:_________
邮编:_________邮编:_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点:_________签订地点:_________
发包人(甲方):
承包人(乙方):
依照《^v^协议法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本协议,以资守信。
第一条 工程概况
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程量: 以协议预算表为准,发生工程量变更的以实际工程量为准。
四、承包方式按以下第 项执行
(一) 包工包料 (二)包工不包料 (三)包工;部分包料(四)包料;部分包工
第二条 工期
一、开工日期: 年 月 日
二、竣工日期: 年 月 日
三、工程总用工时间: 天(工期顺延的时间未计入)
第三条 工程价款
本工程总造价为:(大写) (人民币)
¥: 元
注:此价款为工程结算依据,最终要按实际发生的工程量计算
第四条 工程质量
本工程质量按以下第 执行
(一)国家标准 (二)地方标准 (三)行业通用标准(四)甲方特殊标准
第五条 图纸
一、经双方协商一致决定,采用以下第 项执行
(一)甲方委托乙方设计施工图纸,设计费用为(大写): 元,图纸设计费用不包含在工程总价款内;
(二)甲方自行提供施工图纸
二、图纸会审和设计交底时间:
三、施工图纸一式两份,甲、乙双方各执一份。甲方提供图纸的,应在开工前 天将图纸交给乙方。
第六条 协议组成文件
组成本协议的文件包括:
一、本协议协议书
二、标准、规范及有关技术文件
三、图纸
四、工程报价单或预算书
五、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本协议的组成部分。
第七条 工程变更
一、工程设计变更
施工中发包人需对原工程设计进行变更,应提前三天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时,发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准,并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人发出的变更通知及有关要求,进行下列需要的变更:
(一)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;
(二)增减协议中约定的工程量;
(三)改变有关工程的施工时间和顺序;
(四)其他有关工程变更需要的附加工作。
因变更导致协议价款的增减及造成的承包人损失由发包人承坦,延误的工期相应顺延。
施工中承包人无正当理由不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失,由承包人承担,延误的工期不予顺延。
承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用,须经发包人同意。未经发包人同意擅自更改或换用时,承包人承担由此发生的费用,并赔偿发包人的有关损失,延误的工期不予顺延。发包人同意采用承包人合理化建议,所发生的费用和获得的收益,发包人承包人另行约定分担或分享。
二、其他变更
协议履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更,由双方协商解决。
三、确定变更价款
承包人在工程变更确定后三天内,提出变更工程价款的报告,经发包人确认后调整协议价款。变更协议价款按下列方法进行:
(一)协议中已有适用于变更工程的价格,按协议已有的价格变更协议价款;
(二)协议中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更协议价款;
(三)协议中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经发包人确认后执行。
(四)承包人在双方确定变更后三天内不向工程师提出变更工程价款报告时,视为该项变更不涉及协议价款的变更。
(五)发包人应在收到变更工程价款报告之日起三天内予以确认,发包人无正当理由不确认时,自变更工程价款报告送达之日起三天后视为变更工程价款报告已被确认。
(六)发包人不同意承包人提出的变更价款,而实际工程继续施工的,视为同意承包方人的价款变更要求。
(七)发包人确认增加的工程变更价款作为追加协议价款,与工程款同期支付。
(八)因承包人自身原因导致的工程变更,承包人无权要求追加协议价款。
第八条 双方一般的权利和义务
一、甲方的工作
(一)开工前 天,全部腾空或者部分腾空房屋,清除障碍物(协议约定乙方包清理的除外),对未能全部腾空的房屋内的家具和陈设采取保护措施,为承包人进场做好准备工作;
(二)办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续,保证乙方能够顺利进场施工,费用由甲方承担。如因其他原因需由乙方办理的,相关费用应当由甲方偿付给乙方,并且工期相应顺延;
(三)提供符合施工要求的水源、电源,负责协调邻里及管理机构之间的关系;
(四)参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收确认工作;
(五)施工期间仍然需要部分使用该房屋的,应当负责做好施工现场的保护等工作,应当注意为施工提供各种便利条件;
(六)按照协议约定的期限支付工程款,依据规定交纳应由其承担的各种税费。
二、乙方的工作
(一)参加有关施工图纸或者作法说明会议或现场交底,拟定施工方案和计划交由甲方审定确认;
(二)施工中严格执行安全施工规范、防火规定,按期按质完成施工;
(三)未经甲方同意或者有关部门批准,不得随意试试拆改原建筑物主结构及各设备管线;
(四)保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好,保证居室内上、下水管的通畅;
(五)对于施工过程中的在关事项(如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等)需要甲方确认的,应当及时并给予其必要的准备时间;
(六)严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境,保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场;
(七)工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的设施和工程成品进行保护。
第九条 有关材料的约定
一、任何一方负责提供的材料和设备,均是符合法律、法规规定的合格产品,还必须符合本协议约定的标准和设计的要求。
二、对于任何一方提供的材料和设备,如不符合质量要求或者规格有差异的,对方有权要求更换,提供方应当予以更换。由此增加费用,由提供方承担。
三、材料和设备进场后,统一由乙方负责保管和使用,如因乙方在保管过程中有重大失误而造成的材料损失,应由乙方负责。
四、材料运输费用,由材料提供方承担。
五、甲方应将材料和设备按时、按量运送到施工现场,并通知对乙方现场负责人验收签字确认。
第十条 有关施工和工期的约定
一、开工及延期开工
(一)承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工,应当不迟于协议书约定的开工日期前七天,以书面的方式向发包人提出延期开工的理由和要求。发包人应当在接到延期开工申请后的四八小时内以书面形式答复承包人。发包人在延期开工申请后四八小时内不答复,视为同意承包人要求,工期相应顺延。发包人不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延;
(二)因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工,应以书面形式通知承包人,推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失,并相应顺延工期。
二、暂停施工
发包人认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求承包人暂停施工,并在提出要求后四八小时内提出书面处理意见。承包人应当按发包人要求停止施工,并妥善保护已完工程。承包人实施发包人作出的处理意见后,可以书面形式提出复工要求,发包人应当在四八小时内给予答复。发包人未能在规定时间内提出处理意见,或收到承包人复工要求后四八小时内未予答复,承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的,由发包人承担所发生的追加协议价款,赔偿承包人由此造成的损失,相应顺延工期;因承包人原因造成停工的,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延。
三、工期延误
因以下原因造成工期延误,经发包人确认,工期相应顺延:
(一)发包人未能按协议的约定提供图纸及开工条件;
(二)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;
(三)甲方未按协议约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;
(四)设计变更和工程量增加;
(五)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过八小时;
(六)不可抗力;
(七)另行约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
四、工程竣工
(一)承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。
(二)因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的,承包人承担违约责任。
(三)施工中发包人如需提前竣工,双方协商一致后应签订提前竣工协议,作为协议文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加协议价款等内容。
第十一条 质量和中间验收的约定
一、工程质量
(一)工程质量应当达到约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任。
(二)双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。
二、检查和返工
(一)承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据协议发出的指令施工,随时接受甲方现场负责人的检查检验,为检查检验提供便利条件。
(二)工程质量达不到约定标准的部分,发包方现场负责人一经发现,应要求承包人拆除和重新施工,承包人应按甲方现场负责人的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准,由承包人承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。
(三)发包方现场负责人的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加协议价款由发包人承担,相应顺延工期。
(四)因发包方现场负责人指令失误或其他非承包人原因发生的追加协议价款,由发包人承担。
三、隐蔽工程和中间验收
(一)工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前四八小时以书面书式通知发包方现场负责人验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录,验收合格,发包方现场负责人在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,承包人在发包人限定的时间内修改后重新验收。
(二)发包方现场负责人不能按时进行验收,应在验收前二四小时以书面形式向承包人提出延期要求,延期不能超过四八小时。发包方现场负责人未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,承包人可自行组织验收,发包方现场负责人应承认验收记录。
(三)经发包方现场负责人验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,验收二四小时后,发包方现场负责人不在验收记录上签字,视为发包方现场负责人已经认可验收记录,承包人可进行隐蔽或继续施工。
四、重新检验
无论发包方现场负责人是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,承包人应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。检验合格,发包人承担由此发生的全部追加协议价款,赔偿发包人损失,并相应顺延工期。检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延。
五、发包方指定的现场负责人为: ,身份证号码为: 。发包方现场负责人的签字确认视为发包方的确认。
第十二条 安全施工的约定
一、安全施工与检查
(一)承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。
(二)发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用。
二、安全防护
(一)承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向甲方提出安全防护措施,经甲方后实施,防护措施费用由发包人承担。
(二)实施爆破作业,在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,承包人应在施工前一四天以书面形式通知发包人,并提出相应的安全防护措施,经发包方认可后实施,由发包方承担安全防护措施费用。
第十三条 竣工验收和结算
一、竣工验收
(一)工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收,甲方应自接到乙方验收通知后 日内组织验收,并办理验收交移手续。
(二)工程未经验收合格时,甲方不得有任何的使用行为,否则视为甲方对该工程已经验收合格。保修期自甲方实际使用之日起计算。
二、结算
工程验收合格后,乙方应将有关资料移交给甲方,双方进行工程结算。发包人接到资料后
天内未有异议的,视为认可结算资料,双方应填写工程结算单并签字确认,若甲方在收到资料后既提不出书面异议又拒绝在结算单上签字的,视为结算单已经得到了甲方的签字确认。
第十四条 工程价款支付的约定
一、双方同意工程价款按下列方式进行确定:
(一)固定价格:本工程总价款为(大写): ;
(二)其他方式: 。
二、双方同意按下表执行工程款的支付:
支付次数支付金额
支付时间
第一次: %
大写:
第二次: %
大写:
第三次: %
大写:
第四次: %
大写:
工程验收后 天内付清。
三、特别费用的约定:
(一)施工过程中,施工现场发生的一切水、电费用由甲方承担;
(二)施工过程中,因为乙方的因素违规被执法机构或者管理机构罚款的,罚款由乙方支付,如乙方行为是在甲方强行要求或者指挥下发生的,则罚款由甲方负责;
(三)协议附件预算表中没有列明税费,税费由甲方按实际征收税额向有关部门交纳,已经列明税费的,由乙方负责交纳。
四、增加的工程项目,经双方签署增加协议确认后,甲方应就该增加工程项目支付预付款,预付款的金额为增加项目总造价的三零%,另外的七零%实行分期付款,甲方应在每个月的前三天内支付给乙方。如增加的工程项目造价大于人民币壹万元的,则甲方应按上述比例支付给乙方。
第十五条 工程保修的约定
一、乙方承诺工程保修期为自竣工之日起 月内。损耗品、使用不当、人为破坏以及非工程自身原因的损坏不在保修范围。国家行政部门或者行业机构在本协议签署生效之前已经发布的对工程项目或者材料有特定保修年限或者豁免保修的,以国家行政部门或者行业机构的规定为准。
二、甲、乙双方对保修的其他约定: 。
第十六条 违约责任
一、当发生下列情况时发包人违约:
(一)发包人不按时支付工程预付款;
(二)发包人不按协议约定支付工程款,导致施工无法进行;
(三)发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款;
(四)发包人不履行协议义务或不按协议约定履行义务的其他情况。发包人承担违约责任,赔偿因其违约给承包人造成的经济损失,顺延延误的工期。
二、发包方以上违约行为构成了一般违约,应承担的违约责任:未能按协议条款约定的时间内支付预付款、工程款,发包方向承包方支付的违约金为: 元,协议继续履行。发包方其他违约行为应承担的违约金为 元。
三、未能按协议条款约定的时间内支付工程款并经过承包方催告后仍没有支付,并造成了承包方损失的,为发包方严重违约,承包方解除本协议的,发包方应支付本协议暂定总价款百分之二十违约金。
四、当发生下列情况时承包人违约:
(一)因承包人原因不能按照约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工;
(二)因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准;
(三)承包人不履行协议义务或不按协议约定履行义务的其他情况。
五、承包方每拖延一天竣工,应向发包人承担 元/天的违约金;其他违约行为应向发包人承担 元的违约金。
六、一方违约后,另一方要求违约方继续履行协议时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行协议。签订本协议后,任何一方无正当理由而擅自解除本协议的,应向对方支付本协议暂定总价款百分之二十的违约金。
七、其他约定: 。
第十七条 争议解决
一、发包人承包人在履行协议时发生争议,应当协商解决。当事人不愿协商或者协商不成的,双方可以向工程所在地的人民法院起诉。
二、发生争议后,除非出现下列情况的,双方都应继续履行协议,保持施工连续,保护好已完工程:
(一)单方违约导致协议确已无法履行,双方协议停止施工;
(二)经过协商停止施工,且为双方接受;
(三)法院要求停止施工。
第十八条 不可抗力
一、不可抗力包括因战争、、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的、火灾,以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。
二、乙方在遭遇不可抗力影响施工的,应当及时采取措施避免损失的扩大,并将有关情况通知甲方。否则,应当就扩大部分的损失承担赔偿责任。
第十九条 协议附件
一、工程施工项目确认书
二、施工图纸或工艺说明确认书
三、项目变更单
四、分项工程,隐蔽工程验收单
五、承包人提供的材料明细表
六、发包人提供的材料明细表
七、工程验收单
八、工程结算单
九、工程保修单
一零、发包方身份证或营业执照复印件
一一、承包方身份证或营业执照复印件
第二十条 附则
一、本协议一式两份,双方各执一份,具有同等的法律效力
二、本协议的附件是本协议的组成部分,与本协议具有同等的法律效力。
甲方(签章):
地址:
法定代表人或授权代表:
身份证号:
签约地点:
签约时间: 年 月 日
乙方(签章):
地址:
法定代表人或授权代表:
身份证号码:
签约地点:
签约时间: 年 月 日
甲方:
乙方:
经双方友好协商,甲方将 标段委托乙方施工,现双方签订意向协议如下:
一、 协议工程范围
施工范围:暂定K一零+六零零~K一一+七零零标段范围以内的施工图纸中所有土建工程工作内容。包括但不限于:路基工程、排水工程、桥涵工程、防护工程等以完成上述工程项目所需要的临时道路等全部临时工程及措施,履行本协议项下的所有协议义务和责任。
二、协议工程造价
预算价约亿元。(以最终完工结算价为准)。
三、管理费计提方式
一、计提管理费方式:按乙方所完成项目上报经业主批复的总预算价(税金除外)为基数,总承包部收取 以后,甲方另外收取 。如乙方按协议要求完成施工任务,则甲方奖励返还乙方一个点的管理费,则实际收取 的管理费。
二、税金按预算价单列,业主自行扣缴,不计入管理费提取基数。
四、计量方法
每月计量签证由分包队伍按总包部要求自行编报资料,并找监理及过控签字确认,最后将签证好的资料整理后报项目部,由项目部汇总统一对上报量。
五、协议计价及工程款支付方式
甲方每月按总包部结算清单计价提管理费后办理结算,在收到总包部支付工程款后一五内支付给乙方。
六、材料管理
所有材料(除集团路桥总包部统供材料)均由分包队伍自行采购,采购的材料需提供相关的材质证明书及材料明细票据。若部分材料需项目部采购则按实际采购价的四%采保费计。
七、 渣场
原则上渣场由乙方自行选择合法的渣场;若乙方需甲方配合征地,则乙方需提前二个月选定好场地,该场地必须为政府规划范围内的地,并通知甲方,甲方配合乙方征地。其征地费用甲方按总包部结算金额计提管理费后为乙方办理结算。乙方自行选择的渣场必须为合法的渣场,若不合法所发生的一切责任和后果均由乙方自行承担,与甲方无关。
八、 施工道路
为本工程所需的施工便道均由乙方自行修建。
九、 测量
测量由分包队伍自行负责,项目部提供控制点,其余由分包队伍自行负责。
十、 保证金及保险
一、履约保证金金额为协议金额三%,在签订正式协议前以履约保函的方式提供给甲方。
二、质量保证金、安全保证金、民工工资保证金与总包部同步;另外增加进度保证金一%(包含在管理费内一起计提,满足项目部月度、季度、年度施工进度计划,项目部视分包队伍实际施工进展情况按季度考核后返还);竣工资料保证金(竣工资料交后并达到移交要求后返还)。
三、乙方必须自行购买人身意外保险。
十一、 变更索赔
若现场发生变更或索赔,则由乙方自行收集相关资料上报甲方,由甲方整理统一上报。变更项目单价原则与主体项目同步。
十二、 预算、方案、签证及评定资料
施工图预算清单编制、预算、工程量计算、图纸会审、施工方案、专项方案评审、签证资料、质检资料、竣工资料均由乙方负责。
十三、 审计工作
乙方无偿配合该项目的政府审计工作,并代表施工单位对审计结果进行签字确认。未经乙方同意,甲方或者总包部对审计单位的签字,乙方有权拒认。审计扣减的费用由分包队伍承担。
十四、 资源保证
一、 人员、设备配备到位,如果施工进度、资料等不能满足甲方要求,乙方必须首先无条件增加人员、设备,先保证进度,以后再谈索赔。
二、 材料需要提前一个月备料,否则甲方提供备料后,所发生的费用由乙方承担。
十五、 制度管理
严格执行业主、咨询机构、监理、总承包部、项目部及现场管理机构下发的各项制度。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
行政起诉状(公民提起行政诉讼用)
原告:
被告:
诉讼请求:
事实与理由:
证据和证据来源,证人姓名和住址
×××人民法院
起诉人:×××
年月日
一、本诉状副本份;
二、证据材料份。
行政起诉状(法人或者其他提起行政诉讼用)
原告名称:
所在地直:
法定代表人(或代表人)姓名:职务:
电话:
企业性质:工商登记核准号
经营范围和方式:
开户银行:帐号:
被告名称:
所在地址:
诉讼请求:
事实与理由:
证据和证据来源,证人姓名和住址
×××人民法院
起诉人:×××
年月日
一、本诉状副本份;
二、证据材料份。
(一)行政起诉状的结构形式
一.标题。写明行政起诉状。
二.首部。必须分别写明原告和被告的有关情况。原告要写明姓名、性别、年龄、民族、籍贯、地址等情况,由于人民法院受理行政诉讼案有管辖的范围,被告栏要写明被告机关或组织的全称、地址,以及其法定代表人或负责人的姓名、职务。
三.正文。正文是行政起诉状的核心内容,其具体内容和写法另作论述。
四.尾部。包括附项和落款。要写明起诉人的姓名、日期,在附项中写明本诉状副本份数。
(二)行政起诉状正文的内容及写法
正文内容包括三项:诉讼请求,事实与理由,证据和证据来源,证人姓名和地址。
一.诉讼请求。诉讼请求是正文的第一项内容,即是原告提起行政诉讼要解决的问题,要达到的目的。根据行政案件的特点,原告所提出的诉讼请求主要有:部分或全部撤销处罚决定;变更处罚决定;提出赔偿损失等。如例文一,诉讼请求有两个:(一)撤销被告发出的治安管理处罚裁决书;(二)责令被告履行保护人身权、财产权的法定职责。
诉讼请求要表述明确、具体。原告可以针对被告具体行政行为的性质以及自己的权益受损害的程度,依法提出恰如其份的请求。
二.事实与理由。这部分要写清楚提出诉讼请求的事实根据和法律依据。
事实是人民法院审理案件的依据,起诉状必须写明被告侵犯起诉人合法权益的事实经过、原因及造成的结果,指出行政争议的焦点。如果是经过行政复议后不服提出起诉的,还要写清楚复议行政机关作出复议决定过程和结果。
理由是在叙述事实的基础上,依据法律法规进行分析,论证诉讼请求合理合法。例如,对被告侵犯起诉人人身权和财产权的案件,原告要着重论述被告实施的具体行政行为所依据的事实不真实、证据不充分;或者违反了法定程序,所适用的法律有错误;或者被告纯属超越职权范围、滥用职权的行为;或者该行政处罚
过重,侵害了原告正当权益等。其理由应根据案件的不同而有所侧重,但引用法律、法规条文必须准确,理由务必充分。
三.证据和证据来源、证人姓名和住址。这部分内容要求原告就诉讼请求、列举的事实、阐述的理由所举之证据,应当详细、分明,以便人民法院在办案过程中核对查实。
发包方:___________________________________以下简称甲方
承包方:___________________________________以下简称乙方
为明确甲乙双方责任,有效维护双方合法权益,经甲乙双方友好协商,甲方同意将“_____________________________________________”工程承包给乙方________,特拟定以下合同,希望双方共同遵守。
清理拆除合同范本 第六篇
甲方:_________________
乙方:_________________
双方经反复协商一致,就下列事宜达成协议并自愿签订本协议书:_________________
一、约定内容:_________________
一、乙方负责拆除甲方室内废锅炉;
二、乙方拆除过程中不得对甲方外立面形象造成破坏或损毁,否则按原价赔偿并将其复原;
三、乙方工人施工前、中、后发生的安全事故由乙方承担全部责任,与甲方无关;
四、施工过程的前、中、后所产生的人工费、设备使用费、各种费用均由乙方全额承担。
五、本协议签订时乙方须交付甲方施工安全保证金元(大写:_________________元整);待乙方施工结束,甲方就本项目验收无任何损毁或破坏后如数退还。
二、施工责任与安全
一、乙方雇佣/聘请的拆除该废旧废旧锅炉的人员及吊装队伍,须持有县政府有关部门核发的相关资质证明。乙方雇佣/聘请拆除该废旧空调设备的人员及吊装公司的资质证明等相关资料应交给甲方备案存档。吊装公司先经甲方审核同意后方可进行吊装操作。
二、乙方在拆除过程中发生一切安全事故、拆除设备的运输及运输过程的安全完全由乙方自负,与甲方无关。乙方必须将现场施工场地全部清理干净,清运的垃圾运输费由乙方承担。
(a)拆除时间:_________________自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日,共计____天时间;拆除范围:_________________甲方室内废旧锅炉,乙方必须在规定时间内完成约定的拆除工作。乙方应无条撤离工地所有的工作人员,不得滞留在工地。
(b)拆除过程中乙方必须严格遵守国家和县及甲方的规章制度,文明拆除,要保护好甲方原有建筑设施以及社会公共设施的安全及完好,不得野蛮施工,需要拆、凿建筑时,必须经甲方负责人签字同意,方可拆、凿,否则所造成的损失,由乙方负完全赔偿责任,甲方从保证金中扣除相应损失额,如保证金不够则由乙方额外支付。
(c)乙方拆除该屋顶废旧脱排油烟外机时,必须做好屋面防水层安全防护措施,如发现屋面防水层被破坏,乙方须无条件修复,并需做七天的养水试验,在养水试验过程中发现有渗漏水现象必须要重新修复。
(d)乙方拆除人员服从甲方指挥,所有拆除人员须配戴劳动保护用品。
(e)乙方如需夜间(当天一九:_________________三零后定为夜间时间)施工,必须提前半天向甲方负责人申请,并由甲方负责人确定施工时间,但不能违反县夜间施工的有关规定,违者一切后果由乙方负责。拆除期间的`每天晚上二零:_________________零零/PM—第二天七:_________________三零/AM,乙方须留二名乙方的负责人或乙方指定的人员看护施工现场至次日乙方施工人员到场为止。
(f)乙方拆除后必须及时清理现场。乙方如未能按甲方要求及时清理建筑垃圾,按每立方米建筑垃圾二零元人民币处罚。
三、争议
本合同经双方签字盖章生效,至合同工程竣工验收后自然失效。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:_________________(公章)乙方:_________________(公章)
时间:_____________年_____月_____日时间:_____________年_____月_____日
清理拆除合同范本 第七篇
一.严格执行有关安全生产的法律、法规和安全生产、文明施工管理制度。
二.每个施工现场都须明确安全生产、文明施工负责人,并设置安全专职管理人员,共同搞好安全生产、文明施工和劳动保护工作。
三.进人现场的人员需符合有关用工手续和条件。经安全培训、考核合格后准许上岗。特种作业人员需持有国家经贸委或北京市经委核发的操作证上岗。
四.发生因工伤亡事故(重大未遂事故)要全力抢救伤者并保护现场,按规定时间和程序上报。配合上级主管部门做好事故的调查工作。
清理拆除合同范本 第八篇
发包人(全称): (以下简称甲方)
承包人(全称): (以下简称乙方)
依照《_合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本房屋拆除工程施工协商一致,订立本合同。
一、工程概况
被拆除房屋名称: 重庆嫦娥房地产开发有限公司临时办公楼
工 程 地 点: 重庆大渡口区钢花路(人武部左旁)
工 程 内 容: 房屋拆除
二、工程承包范围:
承 包 范 围:房屋拆除和建筑垃圾装载上车
承 包 形 式:甲方向乙方收取元房屋残值。被拆房屋的建筑材料
归乙方所有并自行清运出施工现场。
三、合同工期:
开工日期:二零xx年五月二三日
完工日期:二零xx年六月一三日
合同工期总日历天数二零天
四、安全责任:
乙方应做到精心组织、文明施工、搞好安全防护、保证施工安全、保持场地整洁、控制扬尘。施工中乙方因安全事故给自已或他人造成的仼何伤害及损失由乙方承担。
五、其它 :
甲方在可能的情况下,向乙方提供施工用水、电接口,所需材料和使用费由乙方承担。 本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,签字或盖章后生效。若一方违约承担守约方一切损失。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
清理拆除合同范本 第九篇
发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)
甲方通过招标确定x建设区块的房屋及附属物拆除工程承包给乙方施工。双方经友好协商特订立如下施工承包合同:
一、拆除范围:甲方规划的x区块红线范围内的需拆除的房屋及附属物工程为准,绿化、树木由甲方所有,不属于乙方拆除范围。
二、合同金额及付款方式:x建设区块拆迁房屋及附属物残值合同一次性定价金额(拆除房屋及附属物面积约三零零零零㎡)为人民币______元整。付款方式为该合同签订时乙方一次性付清给甲方。
三、拆除期限以内拆迁办及甲方和被拆迁人签订补偿协议后及时接交、验收、迅速拆除为原则进行。乙方负责保管其拆迁的残值,丢失损坏甲方不承担其责任。
四、乙方必须保证有足够的拆迁工人及机械设备,以确保拆迁工作的顺利进行。
五、乙方须保证其或其委托人始终在拆迁现场指挥拆除工作,直至拆迁工作结束。
六、乙方在拆除工作中必须全面接受甲方的指导、安排和监督,紧密配合县拆迁办及甲方拆迁工作,确保拆迁工作顺利进行。否则,甲方有权另行选择拆除公司,乙方无条件退场且残值合同款金额不予退还给乙方。
七、乙方在拆除施工中必须严格执行拆除施工操作规范,加强施工现场安全管理,保护好一切公共设施及线路(线路包括通信、自来水、电、有线电视等及绿化、树木)。乙方在拆除施工过程中发生的一切责任及安全事故,由乙方自行承担其责任和损失,甲方不承担任何责任和补偿。
八、在强制拆迁房屋及附属物时,无论是否进行产权移交均纳入强拆范围,因乙方不及时拆除或因实施强拆造成的房屋及附属物损失甲方不承担任何责任,强拆后的房屋及附属物残值归乙方。
九、乙方拆除的房屋及附属物后可利用的残值应及时清运出现场或堆放在甲方划定的二期工程建设范围内,并保证拆除后的现场平整。
十、其他未尽事宜双方签订补充合同或协商解决。
十一、本合同一式三份,双方签字盖章后生效,甲乙双方各执一份,县拆迁办备案一份。
发包方 承包方
经办人 经办人
年 月 日
清理拆除合同范本 第一零篇
甲方:___________
乙方:___________
现有_______市_______镇,_______村,_______区______________房,由甲方承包给乙方拆除,为保证此房屋的拆除工作顺利完成,和甲、乙双方的利益不受损失,经甲、乙双方协商、特定以下条款:
一、拆除范围:_______市、_______镇、_______村______________区_____________________房的土建部份和基础,拆下的水泥块与砖渣需运走一部份。
二、材料所归:本工程的钢筋和废铁归乙方所有,砖块由甲方向乙方购买,价格为每块两角钱。
三、拆除费用:甲方补给乙方拆除人工______________圆整(______________元)。
四、安全责任:所有安全责任由乙方承担。
五、付款方式:工地完工后,甲方当场把补助的人工费和红砖钱一次性付清。
六、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,共同遵守,经甲、乙双方签字后合同生效。
甲方签名:___________乙方签名:___________
_______年_______月_______日
清理拆除合同范本 第一一篇
一、经协商一致,甲乙双方选择以下第种还款方式:
(一)甲方分期偿还借款:
(二)本合同借款期限届满后,甲方在七个工作日内一次性偿还借款。
二.乙方指定以下银行账号为收款账号并保证其真实有效。借款期限届满以后七个工作日内,甲方将本合同借款(或者分期还款金额)汇入该账号。
开户行:_______
开户名:_______
账号:_______
三.甲方提前还款的,应当提前十个工作日书面通知乙方,借款利息则按照实际借款期限计算。
清理拆除合同范本 第一二篇
一.甲方应按合同约定清偿贷款本金和利息。
二.借款期间,甲方发生任何影响其经济能力的事件(包括但不限于重大经济纠纷、民事纠纷、财务状况恶化等),可能影响乙方权益时,甲方应至少提前三十个日历日书面通知乙方,并且落实借款清偿责任,或者提前清偿,或者提供乙方认可的担保。
三.甲方应当接受乙方监督。如乙方要求,甲方应当提供真实反映借款使用情况的证明文件。
四.未经乙方事先书面同意,甲方不得以任何方式转移或变相转移本合同的债务责任。
五.甲方转让、处分其重大资产的全部或大部分,应至少提前三十个日历日书面通知乙方,并且落实借款清偿责任,或者提前清偿贷款,或者提供乙方认可的担保。
六.借款期间,甲方变更其住所、电话等信息时,应在变更后七个日历日内书面通知乙方。