网架厂房合同范本
网架厂房合同范本 第一篇
一、甲方迟延提货的，乙方自最后提货期限届满之次日起提供一零天的免费保管期限。免费保管期满后甲方仍未提货的，甲方按每吨每天一零元的标准支付给乙方保管费用。乙方计收保管费用的保管期限为六零天，超过六零天时，乙方有权
二、因甲方原因造成乙方停工、窝工、返工及原材料、构件报废的，由甲方负责赔偿乙方因此发生的直接损失。
三、乙方无故延迟交货的，应负责赔偿因此给甲方造成的实际损失。
四、本合同生效后履行完毕前，任何一方不得毁约，不得擅自解除本合同。
网架厂房合同范本 第二篇
发包方：(以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
甲乙双方依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，就建设工程事项协商如下：
一、工程概况
工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程立项批准文号：
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期
开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数：
四、工程质量
一、工程质量标准：
二、乙方必须严格按照甲方提供的图纸和说明文件进行施工，并接受甲方派驻工地代表的监督。
三、乙方提供全套工程验收资料。
五、工程进度及工程款的支付结算
一、(水电、消防暂定元)
二、乙方在合同签定之日向甲方支付伍万元人民币的履约保证金。
三、二#库房基础、圈梁、预埋和钢柱、钢梁应在甲方要求的二零xx年的元月二十八日完成，如不能按时完成保证金不予退还乙方。
四、二#库房主体经甲方验收合格后，应向乙方支付工程款 元，并退还履约保证金伍万元。
五、一#库房主体经甲方验收合格后，应向乙方支付工程款
六、工程竣工验收后，甲方应向乙方支付总工程款的九五%，剩余的五%一年后一次付清。
七、如甲方不能按时支付工程款，导致工期延误，乙方有权停止施工。
六、施工与变更
一、本工程的.施工及设计应按照甲方招标提供的图纸及文件要求施工，不得擅自作出修改。
二、工程如需变更，甲方需书面向乙方提出说明。
三、施工中如发现设计有遗漏及不合理的地方，乙方应向甲方提出书面建议，并经甲方同意才能变更。
七、安全施工
一、甲方不得在施工现场堆放设备产品及易燃、易爆、危险品。
二、无关人员不得进入施工区域，不遵守此规定所发生的一切安全事故，乙方概不负责。
三、乙方必须严格按照建筑施工安全规范文明施工。
四、在安装施工中所发生的一切安全事故，均由乙方自行负责并承担一切费用。
八、违约、索赔和争议
一、合同自签订之日起，任何一方中止合同，应向对方支付合同总造价的五%违约金。
二、本合同在履行过程中发生争议，如协调意见不一致的，由当地人民法院进行裁决。
九、其他
双方不可抗力的约定：
十、附则
一、本合同一式四份，双方各执二份，由双方法人代表或委托代理人签字加盖双方公章后立即生效。
二、未尽事宜，经双方协商，另行签定补充协议。
甲方： 乙方：
签字盖章： 签字盖章：
年 月 日
年 月 日
网架厂房合同范本 第三篇
甲方责任
一、甲方应于合同签订时提供给乙方完整、详细的工程施工图纸壹套。
二、甲方负责按本合同规定的时间、方式提货、验货，支付货款、办理结算。
三、本合同所涉及工程如中途有设计变更，甲方应以书面方式在变更实施前二天书面通知乙方，因变更导致的材料增减按实结算。甲方书面通知前产生的半成品由甲方承担，按照合同约定价格支付乙方价款。
四、甲方提供的施工图纸需交乙方审核，对乙方提出的图纸错误，甲方必须在乙方提出后一二小时内解决。由此造成的工期延误由甲方承担相应责任。
五、____月____日为甲方最后提货期限。因甲方原因造成在期限内未提完所订的全部货物，甲方应在最后提货期限届满后七天内付清全部货款。
乙方责任
一、乙方承担本合同范围内钢结构构件的材料采购和加工制作。乙方应严格按照甲方提供的施工图纸提出的技术要求、质量、数量、包装等具体要求进行生产加工，并做好自检工作，确保质量、进度。加工完后，保存甲方提供的施工图纸。
二、乙方负责成品构件的捆扎、装车等工作。
三、乙方在钢构件出厂时，需提供所采购钢材的材质证明，产品的检验报告，合格证明等技术资料一式四份(注：不含带MA章的探伤报告及第三方材料复检费)。
四、日开始供应第一批构件，供货要求详见甲方书面需货计划，_______年_______月_______日前将全部钢构件供完。
网架厂房合同范本 第四篇
一、本合同所涉之法定代表人、经办人对本合同项下的债权债务承担连带担保责任。
二、本合同未尽事宜，由双方协商解决并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
三、双方就本合同发生争议时应协商解决，协商不成时，可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
四、本合同经双方签字盖章并在乙方收到甲方定金后生效，至构件交付完毕货款付清后自然终止。
五、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。
甲方：______乙方：______
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
定作方： 有限公司 （以下简称甲方） 签订地点：
承揽方： 有限公司 （以下简称乙方） 签订时间：
鉴于甲方玻璃厂因生产需要定作合同产品（见下表），乙方在加工定作时间及工艺要求能够满足甲方的需求，为保证合同产品质量要求及能够按期投入生产，双方就本合同加工定作相关事宜达成一致，特订立本合同。
一、 项目名称、工艺要求、单价、数量、金额
注：以上价格已包含原材料费用、加工制作费用、运费、包装费、装卸费、一七%增值税费用等相关费用，除此之外，甲方对乙方再无其他支付义务。
二、 质量及技术要求
甲方提供定作加工图纸（见附件一），乙方提供原材料并严格按照加工图纸尺寸大小、规格型号进行加工制作，在加工期间或交货后，如甲方对加工要求有变更的，乙方应在接到甲方通知后，及时予以更改制作。
三、 合同期限及交货地点
乙方应在合同签订后 一零 天内完成合同产品的加工制作并送货至甲方工厂。
四、 交付方式
运输方式及包装方式由乙方自定，但需保证合同产品按合同约定时间安全无损地运送至甲方工厂。交付前，合同产品货损或灭失的一切风险由乙方承担。
五、 验收标准
甲方按图纸要求及本合同约定进行验收，验收完毕后，应由双方指定人员签字确认。若乙方提供产品无法通过甲方验收的，乙方应及时按甲方的整改要求予以免费整改，直至符合甲方要求为止。
六、 付款方式
合同签订后，甲方以转账的方式支付合同总金额四零%作为定金，乙方加工制作完毕送货至甲方工厂经甲方验收合格后一周内付清全款。付款前，乙方须提供等额有效的税率为一七%的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款。
七、 违约责任
一、甲方无正当理由延迟付款的，每延迟一日，应向乙方承担延迟部分三‰的违约金，延迟超过一五日的，乙方有权终止本合同并要求甲方赔偿其全部损失。
二、乙方因自身原因延期交货的，每延迟一日，应向甲方承担合同总金额三‰的违约金，延迟超过一五日的，甲方有权终止或解除本合同并要求乙方赔偿其全部损失。
三、乙方应保证合同产品的质量、材质、尺寸、颜色等符合国家或行业相关标准及甲方要求，以上标准不一致的，以最高标准为准。经甲方验收，合同产品不符合甲方要求的，甲方有权要求退货，乙方应退还全部已付合同价款，并承担合同价款三零%的违约金。
八、 争议解决
甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决，如协商无法解决的，应向甲方所在地人民法院起诉。
九、 其他
一、本合同自双方签字盖章后生效至合同约定权利义务履行完毕时终止。 二、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
委托代理人： 委托代理人：
账 号： 账 号：
日 期： 日 期：
网架厂房合同范本 第五篇
施工合同书工程名称：
__年__月__日
合同书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
第一条工程名称
工程名称：
工程地点：
第二条工程承包范围
第三条合同工期加工__作日期：从收到发包人拨付的工程全额预付款次日起至__年__月__日，总日历天数：日历天；工程安装日期：从发包人发出书面开工令且工程具备施工条件之日起至__年__月__日，总日历天数_日历天。
第四条质量标准
工程施工及质量验收执行标准：《钢结构工程施工质量验收规范》GB五零二零五-二零xx工程质量满足上述规范标准规定的合格工程质量要求。
第五条合同价款与支付
一、合同价款：
二、工程量增加：
一、工程施工期间若发生设计变更或发包人追加工程量，在施工前发包人与承包人就发生原因、追加金额协商一致并以书面形式确认；
二、追加的合同价款与工程款同期支付。
三、付款方式
一、合同签订之日起三日内，发包人拨付合同总价款的三零%，作为材料预付款；
二、材料进场之日起三日内，发包人拨付合同总价款的四零%
三、竣工经验收合格之日起三日内，发包人拨付至工程总造价（含工程量增加）的九五%
四、留五%作工程质保金，保修期（工程竣工之日起壹年）满十四日内付清。
第六条发包人工作
（一）发包人办理三通一平，使施工场地完全具备施工条件；将施工所用水、电从施工场地外接至施工现场半径三零米内，并承担承包人施工发生的全部水电费；
（二）确定水准点与座标控__点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；
（三）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件及其他申请批准手续；
（四）发包人按合同约定时间按时向承包人拨付足额工程款。
第七条承包人工作
（一）根据合同约定时间完成施工项目。工程质量应当达到协议书约定的质量标准；
（二）向发包人提供工程进度计划及相应进度统计报表；
（三）做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作；
（四）遵守____有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用。
第八条工期顺延
因以下原因造成的工期延误，工期按实顺延。
一、发包人未能协调准备好开工条件；
二、发包人未能按约定日期支付工程预付款，进度款，致使施工不能正常进行；
三、设计变更和工程量增加；
四、一周内非承包人原因造成停电或累计超过八小时；
五、不可抗力因素。
第九条安全责任
一、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的'安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
二、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
第十条工程竣工
一、承包人必须按照合同书约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工；
二、因承包人原因不能按照合同书约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工，承包人承担违约责任。
三、发包人收到承包人送交的竣工验收通知后三天内不组织验收或验收后三天内不提出意见视为竣工验收报告已被认可。
四、工程未经验收或竣工验收未通过后，发包人不得使用，发包人强行使用时，由此造成的质量问题及其他问题由发包人承担责任。
第十一条违约责任
一、因承包人原因导致工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担返工或采取加固措施发生的全部费用；
二、因承包方原因导致延误工期，按工程总造价的万分之三/天赔偿发包人；
三、发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任并按工程总造价的万分之三/天赔偿承包人；
四、若发生本合同未约定事项，参照建设工程施工合同（GF—一九九九—零二零一）通用条款协商解决；
五、若双方就经济纠纷协商不成，可依法向起诉方住所所在地人民____起诉。第十二条合同生效
合同订立时间：__年___月____日
合同订立地点：____发包人办公室_______
本合同双方约定签字、盖章后生效。
本合同一式四份，签字盖章有效。
发包人：（签字、盖章）：承包人：（签字、盖章）
委托代理人：委托代理人：
网架厂房合同范本 第六篇
一、甲方在钢构件出厂前进行质量复检。复检合格后，由于运输的原因产生的产品质量问题由甲方负责，乙方加工的产品质量问题由乙方负责，并在四八小时内解决。
二、质量异议期限：甲方收到产品后如发现存在质量问题，应立即停止使用，并在四八小时内向乙方提出书面异议。乙方接到甲方书面异议后派员到现场查验并与甲方协商解决。如甲方未在以上期限内提出书面异议，或甲方收到货物后一个月内未提出书面异议的，视为乙方提供的货物质量全部合格，甲方不得再以货物质量问题为由要求乙方承担任何责任。
三、甲乙双方约定，如果乙方提供的货物质量存在缺陷，乙方仅对质量缺陷产品本身的价款损失承担责任，乙方不承担由于产品质量缺陷而造成其他直接或间接损失。