木材加工合同范本
木材加工合同范本 第一篇
甲方：______________________________
乙方：______________________________
________________根据施工需要，甲方将_____________________工程以包工不包料方式分包给乙方进行施工。为便于班组间施工作业的交叉管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量，加强施工进度的控制，保证工程顺利进行，经双方共同协商订立如下合同，双方共同遵照执行。
一、工程名称：________________________________
二、工程地点：________________________________
三、承包范围：
施工图纸范围以内框架主体的模板工程的所有施工内容，施工过程中（含施工前）的一切图纸变更，技术更改随变，已包在承包范围以内。
四、工程内容：
模板制作、安装、模板拆除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。工程完工周转材料清理、分类归堆。
五、工程承包方式：
一．本工程采用包工不包料的形式承包施工（即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约）。手提电动工具及手工工具乙方负责。
二．按施工图纸，包括变更等部分模板工程人工费按实际展开面积计价。
六、质量要求：
一．严格要求按图施工，符合规范要求，质量等级必须满足合格。
二．模板及其支架必须具有足够的刚度、强度和稳定性，其支架的支承部分必须有足够的支承面积。漏浆由木工班组清理干净，浇砼时木工必须安排专人看模，漏下砼浆用水冲洗干净，否则每次罚款二零零元。
七、施工工期：
乙方施工必须满足流水作业需要，按时完成甲方进度计划安排，且不得因自身原因延误其它班组施工进度。
八、付款方式：_____________________________
九、工程管理双方责任：
a、甲方责任
一．提供有效的施工图纸，处理施工技术问题；
二．提供外脚手架及安全防护网；
三．负责协调处理施工现场各作业班组交叉作业及其他情况下发生的矛盾问题，尽量避免因配合不到位造成返工、返修，乙方必须服从甲方的处理意见；
四．及时将支模用的材料供应至现场；
五．负责模板工程质量跟踪检查及质量监督，负责模板分项工程质量评定及验收；
六．根据规范、标准、合同及施工图要求，甲方为分项、分部工程质量的最终确认者；
七．组织有关人员在拆模后及时对砼表面平整度、垂直度、夹渣漏浆情况等方面进行实测，按现行验收规范及评定标准进行质量评定，并以实际评定结果作为对乙方模板安装质量的奖罚依据；
八．提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿；
九．按合同约定进度支付工程款。
b、乙方责任
一．施工前，必须熟悉图纸，对工人进行安全技术交底，所有工人必须是熟练工人，特殊工种操作必须持证上岗。遵守法规和甲方的各项规章制度、管理条例，服从甲方施工管理人员指挥，不得以任何理由为难甲方人员；
二．熟悉图纸，按图纸要求提前配好模板，尽量减少余料；
三．在施工过程中发现图纸设计问题，及时向甲方工长汇报，不得擅自更改设计；
四．甲方提供的大件施工工具、机械等，乙方在使用过程中要注意养护，操作不当和人为造成的损坏要赔偿，所发生的安全事故由乙方负责；
五．按图纸及工艺要求提前做好材料计划，报甲方工长审批；
六．乙方必须严格遵守安全技术操作规程及有关安全法规，造成的安全事故责任由乙方承担；
七．文明施工，做好施工组织、管理，切实做到工完场地清、模板起钉、材料分类归拢，堆放整齐有序。特别要注意检查柱头、梁沟等，务必清理干净；
八．提前安排好浇砼期间的木工值班工作，浇砼过程中要经常检查，如发现有变形、松动等现象要及时修补加固；
九．因质量不合格或其他过失造成的返工，属于乙方责任的，乙方应承担由此引起的工机料损失；
一零．协调好流水作业相关班组的工作程序，不得故意刁难；
一一．工地内不得闹事生非，不得中伤他人、打架，各项违法活动一经发现处一零零元罚款，情节严重者扭送公安机关处理；
一二．合理使用模板，未经主管工长同意不得随意切割成形大块模板，违者视其情节轻重每次罚款二零零元以上；
一三．本工程乙方和第三方签的任何协议、合同，属乙方自已责任，与甲方无关，甲方不予认可；
一四．施工过程中本班工人因自已原因或违章出现的一切安全事故（含第三者）均由乙方负责全部责任；
一五．甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动配电设施，以及损失配电设施的行为及违反安全用电的行为，发生一切后果由乙方承担；
一六．甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动安全防护设施、以及损坏安全防护设施的行为及违反安全操作的行为，发生一切后果由乙方承担；
一七．进入施工现场不按规定使用安全帽和安全带，甲方责令未改者，处以五零元罚款；
一八．乙方负责人必须坚守工地，安排工作，指挥管理，带领所属员工按甲方要求和有关施工操作安全规范要求，保质、保量按进度计划要求进行施工。凡管理不善，管理失职所造成的一切损失和不良社会影响，一概由乙方负责人承担，经三次指出而没改进的，甲方有权终止协议，余下的工程款不作结算。
十、工程变更：
增加施工项目或由于图纸变更施工内容变化大，造价增加较大，原合同条款不能言表的，可协商签订补充协议。
十一、保修责任：
保质、保修期内，甲方通知乙方限定时间内不整改，甲方将另派请人保修，费用在保质金中扣除。
本协议一式两份，双方各执一份，签订之日起生效。
甲方：_____________________________
乙方（施工责任方）：_______________
签约地点：_________________________
签约日期：年 月 日
木材加工合同范本 第二篇
承揽方：
身份证号：
电话 ：
定作方：_____________家具有限公司
法定代理人：
电话：
_____________家具有限公司（定作方）委托承揽方加工家具一批，现经双方充分协商，本着自愿公正、互利共赢的原则，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 ：加工产品及工价（见产品清单）
第二条 ：加工产品质量要求（依照定作方公司品质部要求）
第三条 ：资料、图纸提供办法
一、承揽方在依照定作方公司的要求进行工作期间，发现定作方公司提供的图纸或技术要求不完善，应当及时通知定作方公司品质部人员，定作方品质部应即时回复并提出修改意见。
二、.承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。
三、定作方公司生产部应当按规定日期提供技术资料、图纸等。
第四条：工资：依照定作方公司生产排单上标明的的工价结账（有特殊约定的除外）；
第五条： 验收标准和方法：依照定作方公司品质部要求验收。
第六条： 交货时间和地点：依照定作方公司的排产日期交货。交货地点为定作方公司仓库，严格依照定作方交货流程入库，即承揽方所制作的成品均需定作方公司品质部检查验收并签名确认方可生效。
第七条： 结算方式及期限：按定作方品质部验收合格的产品数据结账（平时借支除外）。
第八条： 其他约定
一、合同期间，承揽方必须严格遵守定作方公司各项管理规定，不得违反，否则定作方公司有权依照公司规定实施管理和处理。
二、承揽方要严格按照行业操作规定和定作方公司的安全管理规定操作，以杜绝一切安全事故的发生，合同期内，承揽方承诺出现任何安全事故均由承揽方自行负责，与定作方公司无关。
第九条： 承揽方的违约责任
一、承揽方未按合同规定（生产排产单）的时间和质量标准交付产品的，承担逾期交付的责任；产品质量不达标的要进行返工处理（返工费用由承揽方自行负责），经过返工后仍不符合合同规定或品质要求的，定作方公司有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。
二、承揽方交付产品或完成产品的数量少于合同（订单）规定，应当向定作方提出报损及申请补料。定作方公司有权要求承揽方承担补料责任；
三、承揽方无论何种因素不得延期交付产品（定作方公司欠料所致除外），不得延期．否则定作方公司有权追究因延期所造成的一切损失；
四、合同期间，若承揽方单方中止合同，必须提前一个月向定作方公司书面申请并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承揽方单方中途废止合同的，视为承揽方单方违约，为此，承揽方承诺并兑现全额赔偿定作方公司一切损失。
第十条： 定作方公司的责任
一、提供承揽方的订单、工作场所，机器设备和材料、部份工具等；
二、提供承揽方合同期免费住宿，水电费承揽方按实际使用自行负责；
三、合同期间免费提供承揽方午餐和晚餐；
第十一条：纠纷的处理
合同期间，若加工承揽合同双方发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成时向人民法院起诉。
本合同自_______年___月___日起生效，合同履行（或工程）完毕即失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份；
定作方（代表人）________________________
签订地点：
_______年___月___日
承揽方（代表人）：________________________
签订地点：
_______年___月___日
木材加工合同范本 第三篇
买受人：____________
签订地点：____________
计量单位：____________
合同编号：________________________
出卖人：____________
收货单位：________________________
到站：____________
品种：____________
树材种：____________
产地：____________
规格：____________
等级：____________
单价(价)：____________
总数量：____________
总金额：____________
交(提)货时间、数量：____________
路局：____________
车站(港口)：____________
专用线：____________
时间：____________年______月______日
买受人：____________
出卖人：____________
开户银行：____________
开户银行：____________
帐户名称：____________
帐户名称：____________
帐号：____________
帐号：____________
通讯地址：____________
通讯地址：____________
邮编：____________
邮编：____________
电话：____________
电话：____________
E-Mail：____________
E-Mail：____________
一.本合同按《合同法》、《木材统一送货办法》等有关规定执行。
二.运输方式：____________
三.结算方式：____________
四.交(提)货地点、方式：____________
五.包装标准，包装物的供应与回收：____________
六.检验的标准、地点及期限：____________
七.检疫办法、地点及费用负担：____________
八.如需提供担保，另立合同担保书，作为合同附件。
九.违约责任：____________
一零.合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下列第 种方式解决：
(一)提交 仲裁委员会仲裁：____________
(二)依法向人民法院起诉
一一.其他约定事项：____________
备注：木材运输需依法办理木材运输证。
买受人：(章)__________________
委托代理人：(签字)____________
__________年________月________日
出卖人：(章)__________________
委托代理人：(签字)____________
__________年________月________日
木材加工合同范本 第四篇
订立合同双方：
甲方：_________________
乙方：__________________
经甲、乙双方商定，甲方将“ 的厂房及宿舍楼约五万平方米”工程按职责承包给乙方施工。本着互惠互利的原则，参照合同法及建筑安装承包合同条例之规定，结合甲方与开放商所签订的合同条款，双方达成如下协议：
一、工程名称
二、工程地点
三、承包内容及形式
一、承包内容：土建工程、装修装饰工程、消防、防雷、水电等图纸内容内的工程。
二、承包方式：甲方以职责考核形式承包给乙方，即包工、包料、包工期、包质量、包安全、包现场文明施工(含符合广西区五建的CI形象达标)和包项目经济独立核算并自负盈亏等一切内容。
四、开竣工时间
签订建设工程施工合同中规定的工期为准。 工程实际开工日期以开发商(建设方)的开工通知书为准。
五、工程质量标准
质量等级为合格。
六、工程价款
合同价款及调整
一、工程结算方式：
工程根据施工图纸、设计变更、现场签证和实际完成工程总量计算造价，造价根据工程计价依据计算，经双方充分核对认同，结算价按总造价计取。
二、工程计价依据：
(一)、《建设工程工程量清单计价规范》GB五零五零零——二零_;
(二)、《
(三)、二零_年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》、《广西壮族自治区装饰装修工程消耗量定额》、《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》;
(四)、二零_年《全国统一安装工程预算定额广西壮族自治区估价表》;
(五)、本工程的施工图纸、设计变更、现场签证;
(六)现行的有关配套文件、国家、自治区及南宁市政策性调整有关费用标准的文件规定执行。
三、费率：按《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》中值取费。
四、材料价格：按工程实际施工期间南宁市建设管理部门发布的建设工程造价信息相应材料价格平均值进行计算，无信息价的由发包人、承包人根据市场价格协商确定。
五、合同价款的其他调整因素：
六、结算审定：承包人在竣工验收合格后三零内将结算书及所有结算资料一式两份送发包人审核，发包人自收到结算书及结算资料后三零日内审定，如双方对结算有异议，可请有审计资质的单位审定，审计费用由双方协商解决，审定时间为三零天。
自发包人收到结算书及结算资料三零日后，如发包人不审核业不予答复，视同认可承包人提交的结算书。
七、甲方职责
总则是有义务履行宏观协调、过程监督、工程手续但不承担具体的工程质量、安全、工期和经济成本责任。简要分述如下：
一、负责协商乙方与开发商、监理和政府各部门等之间的关系、保证工程顺利进行的施工环境。
二、由工地项目经理代表甲方组成项目部，协助乙方搞好全面施工管理，并协助乙方审核与开发商(含设计院)之间经济、技术和管理等方面的书面资料。
三、按照乙方每月的工程进度计划，现场检查落实并督促整改;
对工程质量进行监督，对现场场容安全文明施工进行全面监控。对不整改或整改不利的，有权向乙方提出强行整改乃至停工整顿的要求，乙方应予保障。
四、协助乙方办理竣工结算及竣工资料。
代为乙方交纳相关的工程税金。
八、乙方职责
总则是在甲方对外宏观协调并履行工程手续、对内过程监督之下，按照甲方与开发商(建设方)所签订的施工合同、协议(含其他合同补充协议)，全面具体的由与常务副经理为首的项目部组织实施并同时自行承担责任权利及保证对甲方管理费的上缴。简要分述如下：
一、自行编制进度计划一式两份报送甲方，每月二五日报送当月完成统计报表一式两份。
乙方应严格按合同工期要求，落实工程进度管理措施，确保施工进度。如无故延期，自负违约责任。
二、搞好现场规划布局，做到文明施工，达标管理。
现场布置应参照CI规范执行。严格现场施工安全管理，落实安全防范措施，保障安全无事故。如有事故发生，自行承担事故的一切直接损失和间接损失。
三、应严格管理，保障工程质量。
所用原材料、成品半成品必须具有合格证和材料证明，不合格材料不得用于工程;按规取样送检，因工程质量问题而造成返工或罚款或影响交竣工的损失，自认自负。
四、因该工程为总承包形式，为工程而发生的一切费用均由乙方自理，(具体细则可另行约定)。
五、根据甲方与开发商(建设方)签订的施工合同及协议，乙方按规自行编制竣工结算书由甲方报开发商审定后，作为结算依据。
六、教育职工要服从甲方的管理，一切工程管理活动均应以甲方名义出现，否则所造成的不良后果由乙方自负。
七、乙方施工主要资源如主材、劳务、分包商等第三方需要签订的合作协议以甲方项目部明细签订，乙方承诺如有发生经济纠纷，与甲方无关，由乙方独立承担完全责任。
工程日常管理过程中，以甲方名义与开发商、监理、设计和政府相关部分等发生的书面文件，乙方均予以认可并视为对自己的约束，同时享有其利益并承担义务。
九、结算与付款方式
一、该工程甲方与开发商所签订的施工合同、协议和补充条款，乙方必须全面认可并严格执行，决算以开发商最终审定的结算为依据。
二、开发商(建设方)每次拨付的工程款进入账户，甲方扣除总承包管理费、国家税费等相关规费，余额分配计划，报经甲方平衡审批后拨付给乙方。
甲方有权监督乙方按照第三方(材料供应商、分包商、居间方、劳务队等)的协议条款及时付清余欠的各种费用，以免发生不必要的纠纷。
三、根据甲方与开放商(建设方)签订的建设工程施工合同，其利益与风险由乙方独立享有和承担。
四、甲方应收取的相关费用见本协议十五条规定。
五、甲方不得以任何理由扣付乙方的各项工程进度款
六、本项目根据甲方和业主签订的合同条款，为前期由乙方垫资到第一层顶板完成后业主开始按完成量的八零%支付工程进度款;
当完成到主体封顶时再支付完成量的八零%给乙方。装修工程每月工程进度款八零%，工程竣工支付九零%，竣工验收后十五天内支付到九七%，留三%保修金。
十、保修期及保修范围
按_现行规定以及开发商合同要求执行。保修期间凡接到要求保修通知，乙方应及时派人维修。
十一、奖罚
工程奖罚条款执行开发商合同。如发生重大质量、安全事故按当地建设主管部门规定执行，其他参照甲方公司有关规定执行处理。
十二、违约责任
一、违约造成的经济损失概由违约方承担。
任何一方在对方未违反正式合同的情况下要求毁约时，除了须承担对方全部经济损失外，尚必须向对方支付损失额度一零%的违约金。
二、乙方在施工中如发生重大质量、安全事故或进度严重拖期等重大问题时，乙方必须彻底整改，整改不力，甲方有权考虑其他必要的措施，以期改善。
三、当发生一般质量、安全或工期问题时，乙方应迅速采取有效措施纠正，如因纠正不力而遇开发商处罚，则责任自负。
十三、争议的解决程序
乙方可向甲方上级诉求协调 向人民法院起诉。
十四、安全施工
木材加工合同范本 第五篇
定作方(甲方)：_________
承揽方(乙方)：_________
一、委托加工项目
一、委托加工产品：_________
二、数量：以甲方下单为准
三、单价：_________
四、交货期限：按乙方接单日起五-七天内交货。具体时间以订单为准。
二、委托加工方式：
一、乙方包工包料。乙方必须依照合同规定选用原材料，乙方应在_________年_________月_________日将原材料样品交由甲方检验，甲方要求乙方使用的原材料为_________。
二、甲方提供外包装、商标、吊牌、防伪标识。
三、质量要求及技术标准：
一、乙方严格按照甲方提出的质量要求进行加工，于_________年_________月_________日制作出样品，经甲方确认后封样，该样品由甲方保存。
二、技术标准按照《企业质量问题细则》(见附件)及国家标准。(如企业质量细则标准中有低于国家标准或者与国家标准不符的，按国家标准执行)。
四、乙方对质量负责的范围及期限
一、面料、辅料质量的确认;
二、颜色、尺码规格的确认;
三、绣制杉杉标徽工艺的确认;
四、缝纫手工艺的确认;
五、其他质量问题的确认;
六、乙方负责该批委托加工产品销售期内的质量问题;
七、乙方在合同期内对质量责任需支付保证金
八、甲方允许乙方制作误差率为千分之二。
五、技术资料、图纸提供办法及保密要求
一、甲方提供服装款式、标志图案等图样的技术资料;
二、乙方必须对甲方提供的服装款式、图纸等技术资料进行保密，不得向任何人泄漏任何相关资料，也不得在甲方订单之外利用甲方提供的资料自行加工、销售。
三、未经甲方许可，乙方不得留存服装样品及相关的技术资料。
六、验收标准、方法和期限
甲方以合同约定的交货日期严格按照样品验收(按合同约定之质量标准)，并派业务员跟单，其食宿由乙方负责。
七、包装要求及交货地点、运输方式：
一、乙方严格按照甲方的要求进行内、外包装及发运包装;
二、于甲方指定的地点_________交货。
三、运输方式为_________;运费由_________负担。
八、交付金额及销售期限
一、第一次交货根据质量标准，经仓库及跟单员验收确认后，交付总货款的_________%;
二、在销售期内无其他违反合同条款情形的支付余款的_________%;
三、销售期限：_________。
九、结算方式：
一、在乙方交货后，由乙方开具增值税专用发票交由甲方。
二、甲方以银行划转方式与乙方结算。乙方银行帐户为：
银行户名：_________
开户银行：_________
银行账号：_________
十、违约责任：
一、乙方必须严格按照双方规定的时间交货，如逾期交货，乙方应向甲方支付价款总值二零%的违约金;
二、乙方隐瞒原材料的缺陷或使用不符合合同规定的原材料而影响产品质量时，甲方有权要求乙方承担重作、减少价款或赔偿损失等违约责任。
三、乙方若制造假冒产品，给甲方造成损害的，应当承担损害赔偿责任，赔偿金额为人民币_________万元，甲方有权通知相关监督检查部门对其进行处罚;
四、乙方由于保管不善，致使甲方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的，应当赔偿甲方因此而造成的损失;
五、乙方若违反甲方的保密要求，甲方有权要求乙方返还相关资料，并视实际情况要求乙方承担赔偿责任;
六、乙方必须严格遵照合同规定的质量要求及技术指标，如果未达到要求而导致退货，乙方向甲方支付退货金额的_________%违约金;
七、乙方无权销售本合同中涉及的加工产品，如乙方私自销售本合同签订的加工品，甲方有权解除合同，乙方应当按该批产品总金额的_________%支付违约金;
八、每件产品必须加贴防伪标识，每少贴一件赔偿甲方_________元;
九、乙方不得以任何方式或途径与甲方客户直接联系，乙方若有此行为，甲方有权终止加工合同，若由此造成甲方损失，甲方有权追究其违约法律责任。
十一、解决合同纠纷的方式
本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，当事人双方同意由甲方所在地人民法院管辖。
十二、其它事项
企业质量问题细则为本合同附件与合同具有同等法律效力。
甲方(章)：_________
乙方(章)：_________
单位地址：_________
单位地址：_________
法定代表人：_________
法定代表人：_________
委托代理人：_________
委托代理人：_________
电话：_________
电话：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
签订地点：_________
签订地点：_________